2025年度输电线路钢管工劳务分包工程合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度输电线路钢管工劳务分包工程合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人1.3.合同双方注册地址1.4.合同双方联系方式2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程内容3.工程合同价款3.1.合同价款总额3.2.计价方式3.3.付款方式及时间4.工程进度及工期4.1.工程进度安排4.2.工期4.3.延期责任及处理5.工程质量要求5.1.质量标准5.2.质量验收程序5.3.质量责任6.材料供应及管理6.1.材料供应方式6.2.材料采购及验收6.3.材料保管及使用7.安全生产7.1.安全生产责任7.2.安全生产管理制度7.3.安全生产事故处理8.环境保护8.1.环境保护责任8.2.环境保护措施8.3.环境污染事故处理9.不可抗力及争议解决9.1.不可抗力条款9.2.争议解决方式10.合同解除及终止10.1.合同解除条件10.2.合同终止条件11.合同附件11.1.合同附件一：工程量清单11.2.合同附件二：技术规范11.3.合同附件三：其他相关文件12.合同生效及期限12.1.合同生效条件12.2.合同期限13.违约责任13.1.违约情形13.2.违约责任承担14.其他约定事项14.1.保密条款14.2.合同变更及补充14.3.合同解除及终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.1.1.发包方名称：电力1.1.2.承包方名称：工程劳务1.2.合同双方法定代表人1.2.1.发包方法定代表人：1.2.2.承包方法定代表人：1.3.合同双方注册地址1.3.1.发包方注册地址：省市区街道号1.3.2.承包方注册地址：省市区街道号1.4.合同双方联系方式2.工程概况2.1.工程名称2.1.1.工程名称：2025年度输电线路钢管工劳务分包工程2.2.工程地点2.2.1.工程地点：省市县镇2.3.工程规模2.3.1.工程规模：全长公里，共计基杆塔2.4.工程内容2.4.1.工程内容：输电线路钢管架设、紧固、防腐等劳务工作3.工程合同价款3.1.合同价款总额3.1.1.合同价款总额：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）3.2.计价方式3.2.1.计价方式：按工程量清单计价3.3.付款方式及时间3.3.1.付款方式：分阶段支付3.3.2.付款时间：工程进度达到合同约定节点后10个工作日内支付4.工程进度及工期4.1.工程进度安排4.1.1.工程进度安排：按照工程量清单的进度要求，分阶段完成4.2.工期4.2.1.工期：自合同签订之日起60天内完成4.3.延期责任及处理4.3.1.因发包方原因导致工期延误，承包方有权要求延长工期及相应费用4.3.2.因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任5.工程质量要求5.1.质量标准5.1.1.质量标准：符合国家及行业相关质量标准5.2.质量验收程序5.2.1.质量验收程序：按照合同约定及国家标准进行验收5.3.质量责任5.3.1.质量责任：承包方对工程的质量承担全部责任6.材料供应及管理6.1.材料供应方式6.1.1.材料供应方式：由承包方自行采购6.2.材料采购及验收6.2.1.材料采购：承包方应严格按照合同约定及国家标准进行采购6.2.2.材料验收：材料验收合格后方可投入使用6.3.材料保管及使用6.3.1.材料保管：承包方应妥善保管材料，防止损坏和浪费6.3.2.材料使用：承包方应按照设计要求合理使用材料7.安全生产7.1.安全生产责任7.1.1.安全生产责任：承包方负责工程安全生产，确保施工人员生命财产安全7.2.安全生产管理制度7.2.1.安全生产管理制度：承包方应建立健全安全生产管理制度，并严格执行7.3.安全生产事故处理7.3.1.安全生产事故处理：发生安全生产事故，承包方应立即采取应急措施，并按规定上报相关部门8.环境保护8.1.环境保护责任8.1.1.承包方应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准。8.1.2.承包方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保施工现场符合环保要求。8.2.环境保护措施8.2.1.施工现场应设置垃圾分类收集点，对固体废弃物进行分类处理。8.2.2.施工现场应采取有效措施，防止扬尘、噪音和废水等污染物的排放。8.2.3.施工结束后，承包方应负责恢复施工现场的原貌，并清除所有施工垃圾。8.3.环境污染事故处理8.3.1.发生环境污染事故，承包方应立即停止施工，采取补救措施，并及时报告相关部门。9.不可抗力及争议解决9.1.不可抗力条款9.1.1.不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致合同无法履行。9.1.2.发生不可抗力事件，双方应相互理解，协商解决合同履行问题。9.2.争议解决方式9.2.1.双方发生争议，应通过友好协商解决。9.2.2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同解除及终止10.1.合同解除条件10.1.1.发包方有权在承包方严重违约时，解除合同。10.1.2.承包方有权在发包方严重违约时，解除合同。10.2.合同终止条件10.2.1.工程竣工验收合格，合同自然终止。10.2.2.合同解除后，双方应按合同约定处理善后事宜。11.合同附件11.1.合同附件一：工程量清单11.1.1.工程量清单应详细列出工程量及单价，作为合同附件。11.2.合同附件二：技术规范11.2.1.技术规范应包括工程的设计、施工、验收标准，作为合同附件。11.3.合同附件三：其他相关文件11.3.1.其他相关文件包括合同变更、补充协议等，作为合同附件。12.合同生效及期限12.1.合同生效条件12.1.1.合同双方签字盖章后生效。12.2.合同期限12.2.1.合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。13.违约责任13.1.违约情形13.1.1.承包方未按合同约定完成工程或未达到质量标准。13.1.2.发包方未按合同约定支付工程款。13.2.违约责任承担13.2.1.承包方未按时完成工程，应承担违约责任，赔偿发包方损失。13.2.2.发包方未按时支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。14.其他约定事项14.1.保密条款14.1.1.双方对本合同内容及履行情况负有保密义务。14.2.合同变更及补充14.2.1.合同的变更或补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.3.合同解除及终止后的处理14.3.1.合同解除或终止后，双方应按合同约定处理剩余工程、款项及善后事宜。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1.第三方介入是指在本合同履行过程中，为特定目的，经甲乙双方同意，引入的具有独立法人资格或合法身份的第三方机构或个人。1.2.第三方介入的范围包括但不限于：工程监理、质量检测、安全评估、造价咨询、项目管理等。2.第三方介入的条件2.1.第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。2.2.第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担相应的责任。3.第三方介入的职责3.1.第三方应按照合作协议的约定，履行相应的职责，确保工程质量和安全。3.2.第三方应遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和标准。4.第三方介入的权利4.1.第三方有权根据合作协议，对工程进行监督检查，并提出改进意见。4.2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以履行其职责。5.第三方介入的义务5.1.第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露。5.2.第三方应按照合作协议的约定，按时提交工作成果。6.第三方介入的费用及支付6.1.第三方介入的费用由甲乙双方根据合作协议的约定承担。6.2.第三方介入的费用支付方式、时间及金额应在合作协议中明确。7.第三方责任限额7.1.第三方在本合同履行过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由合作协议约定。7.2.第三方责任限额包括但不限于：因第三方违约行为导致的直接经济损失、因第三方过失导致的工程质量问题等。8.第三方与其他各方的划分说明8.1.第三方与甲方的划分：第三方应向甲方提供工程监理、质量检测、安全评估等服务。第三方应接受甲方的监督检查，并对甲方提出的要求予以配合。8.2.第三方与乙方的划分：第三方应向乙方提供项目管理、造价咨询等服务。第三方应协助乙方完成工程进度、质量和安全目标。8.3.第三方与施工方的划分：第三方应监督施工方按照合同约定进行施工，确保工程质量。第三方应协助施工方解决施工过程中遇到的问题。9.第三方介入的变更及终止9.1.第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意，并签订变更协议。9.2.第三方介入的终止需经甲乙双方书面同意，并签订终止协议。10.第三方介入的争议解决10.1.第三方介入过程中发生的争议，由第三方与甲乙双方协商解决。10.2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出工程量及单价，包括但不限于钢管架设、紧固、防腐等劳务工作。要求附件中包含工程量计算依据、单位、数量、单价等信息。2.技术规范包含工程的设计、施工、验收标准，确保工程质量符合国家及行业标准。要求附件中明确材料、设备、工艺等方面的技术要求。3.合同变更及补充协议记录合同履行过程中发生的变更及补充事项，包括但不限于工程量、工期、价款等。要求附件中明确变更及补充的内容、原因、生效日期等。4.第三方合作协议明确第三方介入的职责、权利、义务、费用及支付方式等。要求附件中包含第三方资质证明、合作协议等文件。5.质量验收报告记录工程质量验收的结果，包括但不限于材料、设备、施工质量等。要求附件中包含验收时间、验收人员、验收结果等信息。6.安全生产记录记录施工现场的安全生产情况，包括但不限于事故发生、处理、预防措施等。要求附件中包含安全生产制度、事故报告、整改措施等信息。7.环境保护记录记录施工现场的环保情况，包括但不限于污染排放、治理措施等。要求附件中包含环保制度、污染排放数据、治理效果等信息。8.付款凭证记录合同履行过程中的付款情况，包括但不限于付款时间、金额、凭证等。要求附件中包含付款申请、付款凭证、银行回单等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包方未按合同约定完成工程或未达到质量标准。发包方未按合同约定支付工程款。第三方未按合作协议履行职责。施工方未按合同约定进行施工。2.违约责任认定标准：承包方未按合同约定完成工程或未达到质量标准，应承担违约责任，赔偿发包方损失。发包方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。第三方未按合作协议履行职责，应承担违约责任，赔偿甲乙双方损失。施工方未按合同约定进行施工，应承担违约责任，赔偿发包方损失。3.违约责任示例说明：承包方未按合同约定完成工程，导致工程延期，应承担违约责任，支付违约金。发包方未按合同约定支付工程款，导致承包方停工，应承担违约责任，支付违约金。第三方未按合作协议履行职责，导致工程质量问题，应承担违约责任，赔偿损失。施工方未按合同约定进行施工，导致工程质量不达标，应承担违约责任，重新施工或赔偿损失。全文完。2025年度输电线路钢管工劳务分包工程合同范本2合同目录第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的和原则1.3合同适用范围第二章合同双方2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息2.3合同双方代表第三章工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及范围3.3工程质量标准3.4工程工期第四章劳务分包内容4.1分包劳务项目及数量4.2劳务人员配置及资质要求4.3劳务人员工资及福利待遇4.4劳务人员培训及考核第五章材料设备供应5.1材料设备种类及规格5.2材料设备供应方式5.3材料设备验收及质量保证5.4材料设备保管及损耗第六章施工组织与管理6.1施工组织架构6.2施工方案及工艺流程6.3施工现场安全管理6.4施工进度及质量保证第七章合同价款及支付7.1合同价款确定方式7.2合同价款调整机制7.3支付方式及期限7.4付款条件及违约责任第八章风险承担及保险8.1风险分担原则8.2风险责任范围8.3保险种类及责任范围8.4保险费用及承担方式第九章违约责任9.1违约行为界定9.2违约责任承担9.3违约纠纷解决方式第十章合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序第十二章合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸及技术规范12.3附件三：其他相关文件第十三章合同生效及变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除及终止第十四章合同附件14.1附件一：合同双方授权委托书14.2附件二：合同签订时间及地点14.3附件三：合同签署人签名及盖章合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订背景1.1.1本合同签订背景为2025年度输电线路钢管工劳务分包工程。1.1.2双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。1.2合同目的和原则1.2.1合同目的：明确双方在2025年度输电线路钢管工劳务分包工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2.2合同原则：遵循国家法律法规、行业标准及双方约定，确保工程质量和安全。1.3合同适用范围1.3.1本合同适用于2025年度输电线路钢管工劳务分包工程的全过程。第二章合同双方2.1分包方基本信息2.1.1分包方名称：________________2.1.2分包方地址：________________2.1.3分包方法定代表人：________________2.2总包方基本信息2.2.1总包方名称：________________2.2.2总包方地址：________________2.2.3总包方法定代表人：________________2.3合同双方代表2.3.1分包方代表：________________2.3.2总包方代表：________________第三章工程概况3.1工程名称及地点3.1.1工程名称：2025年度输电线路钢管工劳务分包工程3.1.2工程地点：________________3.2工程规模及范围3.2.1工程规模：________________3.2.2工程范围：________________3.3工程质量标准3.3.1工程质量标准：符合国家相关标准和规范要求。3.4工程工期3.4.1工程工期：自合同生效之日起，共计________________天。第四章劳务分包内容4.1分包劳务项目及数量4.1.1分包劳务项目：输电线路钢管工劳务4.1.2分包劳务数量：________________4.2劳务人员配置及资质要求4.2.1劳务人员配置：________________4.2.2劳务人员资质要求：________________4.3劳务人员工资及福利待遇4.3.1劳务人员工资：________________4.3.2劳务人员福利待遇：________________4.4劳务人员培训及考核4.4.1劳务人员培训：________________4.4.2劳务人员考核：________________第五章材料设备供应5.1材料设备种类及规格5.1.1材料设备种类：________________5.1.2材料设备规格：________________5.2材料设备供应方式5.2.1材料设备供应方式：________________5.3材料设备验收及质量保证5.3.1材料设备验收：________________5.3.2材料设备质量保证：________________5.4材料设备保管及损耗5.4.1材料设备保管：________________5.4.2材料设备损耗：________________第六章施工组织与管理6.1施工组织架构6.1.1施工组织架构：________________6.2施工方案及工艺流程6.2.1施工方案：________________6.2.2工艺流程：________________6.3施工现场安全管理6.3.1施工现场安全管理：________________6.4施工进度及质量保证6.4.1施工进度：________________6.4.2质量保证：________________第七章合同价款及支付7.1合同价款确定方式7.1.1合同价款确定方式：________________7.2合同价款调整机制7.2.1合同价款调整机制：________________7.3支付方式及期限7.3.1支付方式：________________7.3.2支付期限：________________7.4付款条件及违约责任7.4.1付款条件：________________7.4.2违约责任：________________第八章风险承担及保险8.1风险分担原则8.1.1双方应按照公平、合理原则分担合同履行过程中可能出现的风险。8.2风险责任范围8.2.1分包方应承担因自身原因导致的风险责任。8.2.2总包方应承担因工程设计和施工管理导致的风险责任。8.3保险种类及责任范围8.3.1分包方应购买意外伤害保险，保险金额不低于________________元。8.3.2总包方应购买工程一切险，保险金额不低于________________元。8.4保险费用及承担方式8.4.1保险费用由双方各自承担。8.4.2保险合同应由双方共同签订。第九章违约责任9.1违约行为界定a)未按时完成工程任务；b)工程质量不符合约定标准；c)违反合同约定造成损失；d)其他违约行为。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约纠纷解决方式9.3.1双方应友好协商解决违约纠纷。9.3.2如协商不成，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。第十章合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致，可以解除合同。10.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行时，双方可以解除合同。10.2合同终止条件10.2.1工程竣工交付；10.2.2合同约定的其他终止条件。10.3合同解除及终止程序10.3.1双方协商一致解除合同时，应签订解除合同协议。10.3.2发生不可抗力解除合同时，应及时通知对方，并提供相关证明材料。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方协商确定争议解决机构。11.3争议解决程序11.3.1双方应按照争议解决机构的程序进行争议解决。第十二章合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸及技术规范12.3附件三：其他相关文件第十三章合同生效及变更13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章；13.1.2合同经相关政府部门审批。13.2合同变更程序13.2.1双方协商一致变更合同时，应签订变更合同协议。13.3合同解除及终止13.3.1合同解除及终止程序参照第十章。第十四章合同附件14.1附件一：合同双方授权委托书14.2附件二：合同签订时间及地点14.3附件三：合同签署人签名及盖章________________分包方代表（签字）________________总包方代表（签字）________________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方项目管理权1.1.1甲方有权对分包工程进行全过程管理，包括但不限于施工组织、进度控制、质量控制、安全管理等。1.1.2甲方应定期召开工程协调会，对分包工程的进展情况进行监督和指导。1.2甲方提供资源1.2.1甲方应按合同约定，及时向分包方提供施工所需的场地、设施、设备等资源。1.2.2甲方应确保提供的资源符合施工要求，并承担相应的责任。1.3甲方支付进度款1.3.1甲方应按合同约定，按时支付分包工程的进度款。1.3.2甲方有权对分包工程进度款进行审核，如发现不符合合同约定的，有权暂停支付。1.4甲方监督权1.4.1甲方有权对分包工程的施工质量、安全、环保等方面进行监督检查。1.4.2分包方应积极配合甲方监督检查工作，不得拒绝或阻挠。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方施工自主权2.1.1乙方有权根据工程实际情况，制定施工方案和施工计划。2.1.2乙方有权根据施工需要，调整施工组织结构和人员配置。2.2乙方材料采购权2.2.1乙方有权自行采购施工所需的材料、设备等。2.2.2乙方应确保所采购的材料、设备符合合同约定和工程要求。2.3乙方进度控制权2.3.1乙方有权根据工程进度，调整施工计划，确保工程按期完成。2.3.2乙方应提前向甲方报告工程进度，如出现延误，乙方应承担相应责任。2.4乙方质量控制权2.4.1乙方有权对施工质量进行控制，确保工程质量符合合同约定和规范要求。2.4.2乙方应建立完善的质量管理体系，对施工过程进行全程监控。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介应负责协调甲方、乙方之间的沟通与协作，确保合同顺利履行。3.1.2第三方中介应客观、公正地处理合同履行过程中出现的争议。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由合同双方协商确定，并纳入合同总价。3.2.2第三方中介费用支