2025年度建筑工程分包施工合同（含BIM技术与智能建造）样本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度建筑工程分包施工合同（含BIM技术与智能建造）样本本合同目录一览1.合同订立依据与原则2.双方基本信息3.工程概况4.BIM技术与智能建造应用5.工程范围与施工内容6.工程进度计划与节点7.施工组织设计与资源配置8.工程质量标准与验收9.工程价款与支付方式10.工程风险与责任承担11.保修与维修责任12.合同变更与解除13.争议解决与违约责任14.合同生效、终止与附件第一部分：合同如下：1.合同订立依据与原则1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规订立。1.2双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成本合同。2.双方基本信息2.1分包单位名称：____________________2.2分包单位地址：____________________2.3承包单位名称：____________________2.4承包单位地址：____________________3.工程概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程规模：____________________3.4工程类型：____________________3.5工程合同工期：____________________4.BIM技术与智能建造应用4.1分包单位应采用BIM技术进行施工管理和进度控制。4.2BIM技术应用范围包括：施工组织设计、施工方案、进度计划、资源调配等。4.3双方应共同制定BIM技术应用计划，确保技术应用的有效性。5.工程范围与施工内容5.1分包单位负责的工程范围：____________________5.2施工内容包括但不限于：____________________6.工程进度计划与节点6.1工程进度计划：____________________6.2施工节点时间安排：____________________6.3进度调整及延误责任：____________________7.施工组织设计与资源配置7.1分包单位应编制施工组织设计，包括施工方案、施工顺序、施工方法等。7.2资源配置包括但不限于：人员、设备、材料等。7.3分包单位应确保资源配置的合理性和施工进度的一致性。8.工程质量标准与验收8.1工程质量标准应符合国家现行有关建筑工程质量标准及设计文件要求。8.2分包单位应建立健全质量管理体系，确保工程质量。8.3工程验收分为隐蔽工程验收、分项工程验收、分部工程验收和竣工验收。8.4验收合格后，由监理单位出具验收报告，分包单位方可进行下一阶段的施工。9.工程价款与支付方式9.1工程价款根据合同约定及工程量清单计算。9.2支付方式：分阶段支付，包括预付款、进度款、竣工结算款及保修金。9.3预付款比例：____________________9.4进度款支付节点：____________________9.5竣工结算及保修金退还：____________________10.工程风险与责任承担10.1双方应共同承担因不可抗力造成的工程风险。10.2因分包单位原因造成的工程风险，由分包单位承担。10.3因承包单位原因造成的工程风险，由承包单位承担。10.4双方应采取必要措施，降低工程风险。11.保修与维修责任11.1保修期限：____________________11.2保修内容：____________________11.3保修期内，因分包单位原因造成的质量问题，由分包单位负责维修。11.4保修期满后，由承包单位负责维修。12.合同变更与解除12.1合同变更需经双方协商一致，签订书面变更协议。12.2合同解除条件：____________________12.3合同解除程序：____________________12.4合同解除后的责任承担：____________________13.争议解决与违约责任13.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。13.2违约责任：____________________13.3违约金的计算：____________________14.合同生效、终止与附件14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件：____________________14.3合同终止后的处理：____________________14.4附件：包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或咨询意见的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入的范围包括但不限于：BIM技术咨询、项目管理、监理、检测、评估等。16.第三方介入的程序16.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相关合作协议。16.2甲乙双方应将第三方介入的事项及合作协议作为本合同的附件。17.第三方责任限额17.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额根据其合作协议及法律法规确定。17.3第三方责任限额应在合作协议中明确，并在本合同中予以确认。18.第三方责权利18.1第三方有权根据合作协议及本合同要求甲乙双方提供必要的资料和条件。18.2第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督和检查。18.3第三方有权根据协议约定收取服务费用。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方在合同履行中的关系为独立第三方关系，不构成任何隶属或合作关系。19.2第三方对甲乙双方的履约行为不承担连带责任。19.3第三方对甲乙双方之间的争议不参与调解或仲裁。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。20.2变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入后的争议解决21.1第三方介入后，如甲乙双方或第三方之间发生争议，应通过协商解决。21.2协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式解决。22.第三方介入后的合同终止22.1第三方介入后，如出现合同终止的情形，甲乙双方应与第三方协商解决。22.2合同终止后，第三方应按照协议约定退还已收取的服务费用。23.第三方介入后的资料保密23.1第三方在合同履行过程中，应遵守甲乙双方的资料保密要求。23.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密。24.第三方介入后的其他规定24.1第三方介入后，甲乙双方应按照合作协议及本合同的规定，确保合同履行。24.2第三方介入不影响本合同的履行，甲乙双方仍需按照合同约定承担各自的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单及计价表详细要求：包括工程量、计价单位、单价、总价等。说明：用于明确工程价款计算依据。2.施工图纸及技术规范详细要求：包括设计图纸、施工图纸、技术规范等。说明：用于明确施工标准及要求。3.BIM技术应用方案详细要求：包括BIM技术应用范围、技术路线、实施计划等。说明：用于指导BIM技术应用。4.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工顺序、施工方法等。说明：用于明确施工组织及资源配置。5.进度计划及节点表详细要求：包括施工进度计划、施工节点时间安排等。说明：用于明确工程进度要求。6.质量保证体系文件详细要求：包括质量管理制度、质量检查标准等。说明：用于确保工程质量。7.安全生产管理制度详细要求：包括安全生产责任制、安全操作规程等。说明：用于保障施工安全。8.环境保护措施及应急预案详细要求：包括环境保护措施、应急预案等。说明：用于确保施工过程中的环境保护。9.第三方合作协议详细要求：包括第三方服务内容、费用、责任等。说明：用于明确第三方介入事项。10.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、仲裁机构等。说明：用于明确争议解决途径。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包单位未按合同约定完成工程量。责任认定标准：根据实际完成工程量与合同约定工程量的差额，按合同约定比例扣除工程款。示例说明：合同约定工程量为1000平方米，实际完成800平方米，则扣除20%的工程款。2.违约行为：分包单位未按合同约定时间完成工程。责任认定标准：根据实际完成时间与合同约定时间的差额，按合同约定比例支付违约金。示例说明：合同约定工期为6个月，实际完成工期为8个月，则支付每月2%的违约金。3.违约行为：分包单位未按合同约定质量标准完成工程。责任认定标准：根据质量检查结果，按合同约定比例扣除工程款。示例说明：合同约定质量标准为合格，实际检查不合格，则扣除10%的工程款。4.违约行为：承包单位未按合同约定支付工程款。责任认定标准：根据逾期支付天数，按合同约定比例支付违约金。示例说明：合同约定支付工期为30天，实际支付工期为45天，则支付每天1%的违约金。5.违约行为：第三方未按合作协议及本合同履行义务。责任认定标准：根据第三方违约情况，按合作协议及本合同约定承担相应责任。示例说明：第三方未按时提供BIM技术咨询，则按协议约定支付违约金。全文完。2025年度建筑工程分包施工合同（含BIM技术与智能建造）样本1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限6.合同目的7.合同内容概述二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类别5.工程设计单位6.工程监理单位三、BIM技术与智能建造应用1.BIM技术应用范围2.智能建造技术应用范围3.BIM技术应用要求4.智能建造技术应用要求5.BIM与智能建造技术支持团队四、合同双方权利与义务1.发包方权利与义务2.分包方权利与义务3.第三方权利与义务五、工程进度与工期1.工程进度计划2.工期要求3.工期调整4.工期延误责任六、工程款支付1.工程款支付方式2.工程款支付进度3.工程款支付条件4.工程款结算七、工程质量与验收1.工程质量标准2.工程验收程序3.工程验收标准4.工程质量问题处理八、安全生产与环境保护1.安全生产责任2.环境保护责任3.安全生产措施4.环境保护措施九、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更程序4.合同解除程序十、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿4.违约争议解决十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用十二、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序十三、合同附件1.工程图纸2.技术资料3.工程量清单4.其他附件十四、其他约定事项1.合同保密2.通知与送达3.合同附件效力4.合同解释5.合同生效条件合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度建筑工程分包施工合同（含BIM技术与智能建造）2.合同双方：甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（分包方）：[乙方全称]3.合同签订日期：[签订日期]4.合同生效日期：[生效日期]5.合同期限：自[生效日期]起至[终止日期]止6.合同目的：明确甲乙双方在2025年度建筑工程分包施工中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。7.合同内容概述：本合同包含工程概况、BIM技术与智能建造应用、合同双方权利与义务、工程进度与工期、工程款支付、工程质量与验收、安全生产与环境保护等条款。二、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程类别：[工程类别]5.工程设计单位：[设计单位名称]6.工程监理单位：[监理单位名称]三、BIM技术与智能建造应用1.BIM技术应用范围：包括但不限于设计、施工、管理、维护等环节。2.智能建造技术应用范围：包括但不限于自动化施工、智能化管理、信息化服务等。3.BIM技术应用要求：乙方应按照甲方提供的设计文件和相关标准，运用BIM技术进行施工。4.智能建造技术应用要求：乙方应积极采用智能建造技术，提高施工效率和质量。5.BIM与智能建造技术支持团队：乙方应组建专业的BIM与智能建造技术支持团队，负责相关技术实施。四、合同双方权利与义务1.发包方权利与义务：甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工。甲方应按照合同约定支付工程款。甲方应提供必要的施工图纸、技术资料等。2.分包方权利与义务：乙方应按照合同约定完成施工任务。乙方应保证施工质量，符合国家相关标准和规范。乙方应按照甲方要求进行BIM技术与智能建造的应用。五、工程进度与工期1.工程进度计划：乙方应根据工程实际情况，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。2.工期要求：乙方应按照合同约定的工期完成工程。3.工期调整：如因不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商调整工期。4.工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。六、工程款支付1.工程款支付方式：按工程进度分期支付。2.工程款支付进度：根据工程进度计划，分阶段支付工程款。3.工程款支付条件：工程进度达到约定节点，且质量合格。4.工程款结算：工程完成后，双方进行最终结算。七、工程质量与验收1.工程质量标准：乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。2.工程验收程序：工程完成后，乙方应组织自检，并报甲方验收。3.工程验收标准：验收标准应符合国家相关标准和规范。4.工程质量问题处理：发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合验收标准。八、安全生产与环境保护1.安全生产责任：乙方应遵守国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制。2.环境保护责任：乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，符合国家环境保护要求。3.安全生产措施：乙方应制定安全生产措施，包括但不限于现场安全防护、设备安全操作等。4.环境保护措施：乙方应制定环境保护措施，包括但不限于噪音控制、废水处理等。九、合同变更与解除1.合同变更条件：经双方协商一致，可对合同内容进行变更。2.合同解除条件：发生不可抗力、合同目的不能实现等情形，双方可解除合同。3.合同变更程序：变更内容应形成书面文件，经双方签字盖章后生效。4.合同解除程序：解除合同应提前通知对方，并形成书面文件。十、违约责任1.违约情形：包括但不限于未按期完成工程、工程质量不合格、违反安全生产规定等。2.违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿：赔偿金额根据违约情况及实际损失确定。4.违约争议解决：违约争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。十一、争议解决1.争议解决方式：争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决程序：双方应友好协商解决争议，协商不成可申请仲裁或诉讼。3.争议解决机构：争议解决机构为[仲裁机构名称]或人民法院。4.争议解决费用：争议解决费用由败诉方承担。十二、合同解除与终止1.合同解除条件：如遇合同解除条件，双方应按照合同约定办理解除手续。2.合同终止条件：合同期限届满或双方协商一致终止合同。3.合同解除程序：解除合同应提前通知对方，并形成书面文件。4.合同终止程序：终止合同应办理相关手续，并清理债权债务。十三、合同附件1.工程图纸2.技术资料3.工程量清单4.其他附件十四、其他约定事项1.合同保密：双方对本合同内容负有保密义务。2.通知与送达：通知应以书面形式送达对方，视为送达。3.合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力。4.合同解释：本合同条款如有歧义，应按有利于保护非过错方原则解释。甲方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导决策权条款：甲方对工程的整体规划、设计变更、技术方案等拥有最终决策权。乙方应无条件接受甲方提出的合理决策，并在规定时间内执行。2.甲方技术支持条款：甲方应提供必要的专业技术支持，包括但不限于BIM技术与智能建造的相关咨询和培训。乙方应积极参与甲方组织的各项技术交流活动，提升自身技术能力。3.甲方质量管理条款：甲方应负责工程质量的监督和验收，确保工程符合国家相关标准和规范。乙方应按照甲方的要求进行施工，并对施工过程中的质量问题承担相应责任。4.甲方进度控制条款：甲方有权根据工程实际情况调整工程进度计划，乙方应予以配合。甲方应定期对工程进度进行评估，如发现进度滞后，甲方有权要求乙方采取措施加快进度。5.甲方费用控制条款：甲方有权对工程费用进行审核和控制，确保工程投资合理。乙方应严格按照合同约定进行施工，不得擅自增加工程量或变更材料。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导施工方案条款：乙方有权根据工程实际情况和自身技术优势，提出合理的施工方案。甲方应充分考虑乙方的施工方案，并在必要时提供支持。2.乙方技术改进条款：乙方在施工过程中发现的技术问题，有权提出技术改进方案。甲方应支持乙方的技术改进，并在条件允许的情况下采纳。3.乙方材料选择条款：乙方有权根据工程需求和自身经验，选择合适的建筑材料和设备。甲方应保证乙方所选择的材料符合工程标准和规范。4.乙方人员管理条款：乙方应负责施工队伍的管理，确保施工人员具备相应的技能和素质。甲方有权对乙方施工队伍进行监督检查，确保施工质量。5.乙方成本控制条款：乙方应采取措施降低施工成本，提高工程效益。甲方应关注乙方的成本控制情况，并在必要时提供帮助。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介责任条款：第三方中介在合同履行过程中，应保持中立，公正处理双方争议。第三方中介应遵守国家相关法律法规，维护合同双方的合法权益。2.第三方中介费用条款：第三方中介服务费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。第三方中介费用应在合同签订时一次性支付。3.第三方中介保密条款：第三方中介对合同内容和双方信息负有保密义务，不得泄露给任何第三方。4.第三方中介变更条款：如需更换第三方中介，双方应协商一致，并签订补充协议。更换第三方中介后，原合同条款不变，仍适用。5.第三方中介争议解决条款：第三方中介在处理争议过程中，如出现分歧，双方应再次协商解决。如协商不成，可依法申请仲裁或诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术资料3.工程量清单4.BIM技术应用方案5.智能建造技术应用方案6.安全生产措施7.环境保护措施8.第三方中介服务协议9.甲方提供的施工图纸和技术资料10.乙方提交的施工方案和技术报告11.工程进度计划12.工程款支付计划13.合同变更和解除协议14.争议解决协议二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按期完成工程或工程质量不合格。乙方违反安全生产规定，造成安全事故。乙方擅自增加工程量或变更材料，导致工程成本增加。乙方未按合同约定支付工程款。甲方未按合同约定提供图纸和技术资料。甲方未按合同约定支付工程款。第三方中介未履行保密义务。2.违约认定：违约行为的认定依据合同约定、国家相关法律法规以及第三方中介的评估。甲方和乙方应共同对违约行为进行认定，如存在争议，可依法申请仲裁或诉讼。三、法律名词及解释：1.BIM（BuildingInformationModeling）：建筑信息模型，是一种数字化的建筑信息表达方式。2.智能建造：利用BIM、物联网、大数据等现代信息技术，实现建筑全生命周期管理。3.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁：指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构，由仲裁机构作出具有法律效力的裁决。5.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，由人民法院依法审理并作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度滞后。解决办法：甲方应与乙方协商，明确进度滞后原因，并要求乙方采取措施加快进度。2.问题：工程质量不符合标准。解决办法：甲方应要求乙方进行整改，直至符合质量标准。3.问题：第三方中介泄露保密信息。解决办法：甲方和乙方应立即采取措施，要求第三方中介停止泄露，并追究其法律责任。五、所有应用场景：1.建筑工程分包施工。2.BIM技术与智能建造应用。3.甲方为主导的工程管理。4.乙方为主导的施工管理。5.第三方中介参与的项目管理。6.工程合同纠纷解决。全文完。2025年度建筑工程分包施工合同（含BIM技术与智能建造）样本2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：随着我国建筑行业的快速发展，建筑工程施工过程中对BIM技术与智能建造的需求日益增加。为提高建筑工程施工效率，降低成本，甲方决定在2025年度的建筑工程项目中引入BIM技术与智能建造技术。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在2025年度建筑工程分包施工过程中的权利、义务及责任，确保BIM技术与智能建造在项目中的顺利实施。三、定义与解释3.1专业术语：1.BIM（BuildingInformationModeling）：建筑信息模型，是一种数字化的建筑模型，用于表达建筑物的物理和功能信息。2.智能建造：利用BIM技术与物联网、大数据、云计算等现代信息技术，实现建筑全生命周期智能化管理。3.2关键词解释：1.分包施工：指在建筑工程施工过程中，由总包单位将部分工程分包给具有相应资质的专业施工队伍进行施工。2.BIM技术应用：在建筑工程施工过程中，运用BIM技术进行施工设计、施工模拟、施工管理等工作。3.智能建造实施：在建筑工程施工过程中，将智能建造技术应用于施工现场，提高施工效率，降低成本。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定，保质、保量、按时完成分包工程。2.甲方有权对乙方在施工过程中使用BIM技术与智能建造技术的合规性进行监督。3.甲方应按照合同约定，按时支付工程款项。4.2乙方的权利和义务：1.乙方应按照甲方要求，按时、保质完成分包工程。2.乙方应确保BIM技术与智能建造技术在施工过程中的合规性。3.乙方应配合甲方对施工过程中的问题进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间：自合同签订之日起至2025年度建筑工程分包施工任务完成之日止。5.2合同履行地点：2025年度建筑工程分包施工项目所在地。5.3合同履行方式：1.乙方应在合同签订后，按照甲方要求，进行BIM技术应用与智能建造实施。2.乙方应按照合同约定，对施工过程中的问题进行整改，确保工程顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.合同履行完毕；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方；2.因不可抗力导致合同无法履行，应按照国家相关法律法规进行处理。6.4终止后果：1.合同终止后，乙方应按照甲方要求，对施工现场进行清理；2.双方应按照合同约定，结算工程款项。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用：包括人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。2.BIM技术应用费用：包括BIM建模、BIM施工模拟、BIM施工管理等相关费用。3.智能建造实施费用：包括智能设备购置、安装、调试、维护等相关费用。4.其他费用：包括合同约定外的合理费用。7.2支付方式1.乙方应按照工程进度及合同约定，提交详细的工程进度报告和费用结算单。2.甲方应在收到乙方提交的工程进度报告和费用结算单后的十个工作日内，按照合同约定的支付比例和金额进行支付。7.3支付时间1.预付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付合同总额的10%作为预付款。2.进度款：在工程进度达到合同约定节点时，乙方提交进度款申请，甲方应在收到申请后的十个工作日内支付。3.结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方提交结算款申请，甲方应在收到申请后的三十个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方支付给乙方的款项，应通过银行转账方式进行。2.乙方应在收到款项后七个工作日内，向甲方开具合法的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按时支付款项，应向乙方支付应付金额的千分之五作为违约金。2.若甲方未按合同约定提供必要的施工条件，导致工程延期，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.若乙方未按时完成工程，应向甲方支付应付金额的千分之五作为违约金。2.若乙方未按合同约定使用BIM技术与智能建造技术，导致工程质量和进度受到影响，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应承担由此造成的直接经济损失，并赔偿对方因此遭受的间接经济损失。2.赔偿金额及方式由双方协商确定，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.有关BIM技术与智能建造技术的相关技术资料、设计方案、施工方案等。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式1.甲方和乙方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后，由于自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、无法克服的因素导致的无法履行合同义务的情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：军事行动、战争状态等。3.政府行为：政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.双方应尽力采取措施减轻不可抗力事件的影响，并尽快恢复正常施工。10.4不可抗力实例1.因地震导致施工现场受损，无法继续施工。2.因战争状态，施工材料无法正常供应。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.双方可自愿选择调解、仲裁或诉讼解决争议。2.调解、仲裁或诉讼地点为合同签订地。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。2.如经双方同意，乙方可以将部分工程分包给具备相应资质的分包商。12.2不得转让的情形1.乙方在合同履行过程中，因自身原因导致工程无法按时完成。2.乙方在合同履行过程中，违反合同约定，给甲方造成经济损失。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对BIM技术与智能建造技术的最终决策权。2.甲方保留对施工过程中的技术指导和监督权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在紧急情况下，单方面暂停或终止工程的权利。2.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同权利义务转让给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应采用书面形式，并由双方签字盖章。2.任何修改和补充均应在合同履行过程中提出，并经双方协商一致。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的内容为本合同的组成部分，具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保工程顺利进行。2.双方应共同解决施工过程中出现的技术问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，讨论工程进度和问题。2.双方应通过书面或口头形式及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立的文件，不因任何其他合同、协议或安排的存在而受影响。16.3增减条款1.本合同如有增减条款，应以书面形式进行。2.增减条款的效力与本合同其他条款相同。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的BIM技术与智能建造相关技术资料、设计方案、施工方案等。2.乙方提交的工程进度报告和费用结算单。3.BIM技术应用与智能建造实施过程中的相关记录和报告。4.施工现场照片、视频等资料。5.双方协商达成的修改和补充协议。6.争议解决过程中产生的相关文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项：认定违约，应支付违约金。未按合同约定提供施工条件：认定违约，承担相应责任。2.乙方违约：未按时完成工程：认定违约，支付违约金。未按合同约定使用BIM技术与智能建造技术：认定违约，承担相应责任。三、法律名词及解释：1.BIM（Bui