版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度水利工程内部施工合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式1.4住所地2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同金额3.工程内容3.1工程量清单3.2工程施工范围3.3工程施工工艺3.4工程施工质量要求4.工程进度安排4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度节点4.4工程延期处理5.工程费用及支付5.1工程费用构成5.2工程费用支付方式5.3工程费用支付节点5.4工程变更费用处理6.工程质量保证6.1工程质量标准6.2工程质量检测6.3工程质量问题处理6.4工程保修期限7.安全生产责任7.1安全生产要求7.2安全生产责任7.3安全生产事故处理7.4安全生产监督8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除程序8.4合同变更与解除后的处理9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿9.4违约责任免除10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点10.4争议解决费用11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序11.4合同终止后的处理12.其他约定事项12.1不可抗力12.2合同附件12.3合同签署13.合同附件13.1工程量清单13.2工程施工图纸13.3其他相关文件14.合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:水利工程建设乙方:水利工程施工队1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方授权代表:1.3联系方式1.4住所地甲方住所地:省市区路号乙方住所地:省市区路号2.工程概况2.1工程名称2025年度水利工程2.2工程地点省市县镇2.3工程规模总长度:10公里,设计流量:100立方米/秒2.4工程类型河堤加固与整治工程2.5工程合同金额人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)3.工程内容3.1工程量清单详见附件一:工程量清单3.2工程施工范围包括河堤加固、河道疏浚、护岸工程等3.3工程施工工艺采用先进的水利施工技术,确保工程质量3.4工程施工质量要求符合国家水利工程质量标准,确保工程安全可靠4.工程进度安排4.1工程开工日期2025年3月1日4.2工程竣工日期2025年10月31日4.3工程进度节点每月提交工程进度报告,确保工程按计划推进4.4工程延期处理如遇不可抗力或其他原因导致工程延期,需提前向对方书面报告,并协商延期方案5.工程费用及支付5.1工程费用构成包括直接费用、间接费用、利润等5.2工程费用支付方式按工程进度分期支付,每完成一定比例的工程量后支付相应款项5.3工程费用支付节点工程量完成20%支付5%,工程量完成40%支付10%,以此类推,直至全部工程量完成5.4工程变更费用处理因设计变更、工程量增减等原因导致的费用变更,经双方协商一致后进行调整6.工程质量保证6.1工程质量标准执行国家水利工程质量标准6.2工程质量检测定期进行工程质量检测,确保工程质量符合要求6.3工程质量问题处理发现质量问题,及时采取措施进行整改,确保工程质量6.4工程保修期限工程完工验收合格后,保修期为5年8.合同变更与解除8.1合同变更条件在合同履行过程中,如因设计变更、工程量增减、政策调整等原因,需对合同内容进行变更。8.2合同解除条件(1)一方严重违约,经对方催告后仍不履行;(2)一方因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。8.3合同变更与解除程序任何一方提出合同变更或解除要求时,应书面通知对方,并附具相关理由和依据。8.4合同变更与解除后的处理9.违约责任9.1违约情形(1)未按合同约定时间开工或竣工;(2)工程进度严重滞后;(3)工程质量不符合合同约定;(4)未按合同约定支付工程款;(5)违反安全生产规定;(6)其他违约行为。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。9.3违约责任赔偿赔偿金额根据违约行为造成的损失确定,最高不超过合同总金额的10%。9.4违约责任免除因不可抗力导致违约的,违约方不承担违约责任,但应及时通知对方并提供相关证明。10.争议解决10.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序仲裁程序按市仲裁委员会的仲裁规则进行。10.3争议解决地点仲裁地点为市。10.4争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的工程竣工并验收合格;(2)合同约定的其他终止条件;(3)双方协商一致解除合同。11.3合同终止程序合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续。11.4合同终止后的处理合同终止后,双方应妥善处理剩余工程、物资、设备等。12.其他约定事项12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如地震、洪水、台风等。12.2合同附件本合同附件包括工程量清单、工程施工图纸等。12.3合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。13.合同附件13.1工程量清单详见附件一:工程量清单13.2工程施工图纸详见附件二:工程施工图纸13.3其他相关文件详见附件三:其他相关文件14.合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效,签署日期为:2025年2月1日。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同需要介入的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问、金融机构、保险公司等。15.2范围(1)提供技术支持或咨询服务;(2)进行工程监理或质量检测;(3)提供资金支持或保险服务;(4)进行工程设计与变更;(5)其他为实现合同目的而需要介入的服务。16.第三方介入的程序16.1介入申请甲乙双方任何一方有意引入第三方时,应提前30日向对方提出书面申请,并说明第三方介入的原因、目的、预期效果及所需费用。16.2同意与协商对方收到介入申请后,应在7日内给予书面答复。双方应就第三方介入的具体事宜进行协商,达成一致意见。16.3第三方选择经协商一致后,甲乙双方共同选择合适的第三方,并签订相关合作协议。17.第三方责任限额17.1责任界定第三方在履行本合同时,其责任应限于其合作协议或法律法规规定的范围内。17.2责任限额(1)第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失,其责任限额不超过其合作协议中约定的金额。(2)第三方在履行本合同时,因不可抗力等原因导致合同无法履行或造成损失,其不承担赔偿责任。17.3责任承担第三方在履行本合同时,如因自身原因造成损失,应由第三方自行承担;如涉及甲乙双方的损失,由甲乙双方根据合同约定分担。18.第三方与其他各方的责任划分18.1甲乙双方责任甲乙双方应按照本合同约定履行各自的权利和义务,对第三方的介入不承担连带责任。18.2第三方责任第三方应按照合作协议或法律法规履行其职责,对因第三方原因造成的损失,由第三方承担责任。18.3争议解决第三方与其他各方之间发生争议,应通过协商解决;协商不成的,可按照合作协议或法律法规的规定提交仲裁或诉讼。19.第三方介入的变更与解除19.1变更在合同履行过程中,如因特殊情况需要变更第三方介入的内容或方式,甲乙双方应协商一致,并书面通知第三方。19.2解除如第三方因自身原因无法履行合同或违反合同约定,甲乙双方有权解除与第三方的合作协议,并要求第三方承担相应的责任。20.第三方介入的合同附件20.1第三方合作协议第三方合作协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。20.2第三方资质证明第三方资质证明作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价,确保与合同中约定的工程内容一致。说明:工程量清单是计算工程费用的基础,应准确无误。2.工程施工图纸详细要求:提供详细的施工图纸,包括设计说明、尺寸、材料规格、施工工艺等。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,应清晰、完整。3.第三方合作协议详细要求:包括第三方介入的具体内容、服务范围、费用、责任划分等。说明:第三方合作协议是明确第三方责任和权利的重要文件。4.第三方资质证明详细要求:提供第三方相关资质证书,如监理资质、检测资质等。说明:资质证明是确保第三方具备相应能力的重要依据。5.工程进度报告说明:工程进度报告是监督工程进度的重要手段。6.工程质量检测报告详细要求:提供工程质量的检测报告,包括检测项目、检测结果、合格与否等。说明:工程质量检测报告是确保工程质量的重要依据。7.不可抗力证明详细要求:在发生不可抗力事件时,提供相关证明材料。说明:不可抗力证明是免除责任的重要依据。8.合同变更协议详细要求:记录合同变更的内容、原因、双方协商结果等。说明:合同变更协议是合同变更的法律文件。9.工程结算报告详细要求:详细列出工程结算的依据、计算方法、结算金额等。说明:工程结算报告是确定工程最终费用的依据。10.争议解决协议详细要求:记录争议解决的方式、程序、地点等。说明:争议解决协议是解决争议的法律文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定时间开工或竣工责任认定标准:按照合同约定的工期延误天数,每天支付违约金。示例:若合同约定工期为6个月,实际工期延误1个月,则每天支付违约金500元。2.违约行为:工程进度严重滞后责任认定标准:按照实际工期延误的天数,每天支付违约金。示例:若合同约定工期为6个月,实际工期延误2个月,则每天支付违约金1000元。3.违约行为:工程质量不符合合同约定责任认定标准:根据工程质量检测报告,对不合格部分进行返工或修复,并承担由此产生的费用。示例:若工程检测不合格部分占总工程量的10%,则乙方承担相应费用。4.违约行为:未按合同约定支付工程款责任认定标准:按照合同约定的支付时间,每逾期一天支付违约金。示例:若合同约定每月支付工程款,实际逾期支付3天,则每天支付违约金1000元。5.违约行为:违反安全生产规定责任认定标准:根据安全生产事故的严重程度,追究相应的法律责任。示例:若发生重大安全生产事故,乙方承担全部责任。6.违约行为:其他违约行为责任认定标准:根据违约行为的性质和影响,由双方协商确定违约责任。示例:若乙方违反合同约定,擅自改变工程图纸,导致工程延误,双方协商确定乙方承担相应的责任。全文完。2025年度水利工程内部施工合同范本1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程质量要求第三章工程施工组织与管理3.1施工组织机构3.2施工人员配备3.3施工进度计划3.4施工现场管理3.5质量安全管理3.6环境保护与文明施工第四章工程造价与支付4.1工程造价构成4.2工程款支付方式4.3工程款支付时间4.4工程变更及索赔4.5工程结算第五章材料设备采购与管理5.1材料设备采购原则5.2材料设备采购程序5.3材料设备质量要求5.4材料设备验收与保管5.5材料设备报废与回收第六章工程验收与移交6.1工程验收标准6.2工程验收程序6.3工程移交手续6.4工程移交时间6.5工程移交资料第七章违约责任与争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式7.3争议解决机构7.4争议解决程序第八章合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除与终止的程序8.4合同解除与终止后的处理第九章合同附件9.1附件一:工程量清单9.2附件二:施工图纸9.3附件三:材料设备清单9.4附件四:其他相关文件第十章合同签署与生效10.1合同签署10.2合同生效条件10.3合同生效日期10.4合同备案第十一章合同解除与终止后的后续事宜11.1合同解除与终止后的费用结算11.2合同解除与终止后的工程资料移交11.3合同解除与终止后的其他后续事宜第十二章合同附件清单12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:材料设备清单12.4附件四:其他相关文件第十三章合同履行监督与检查13.1监督检查主体13.2监督检查内容13.3监督检查方式13.4监督检查结果处理第十四章合同解除与终止后的处理14.1合同解除与终止后的费用结算14.2合同解除与终止后的工程资料移交14.3合同解除与终止后的其他后续事宜合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:2025年度水利工程内部施工合同1.2合同编号:_________1.3合同签订日期:____年__月__日1.4合同双方基本信息:1.4.1甲方(建设单位):_______1.4.2乙方(施工单位):_______1.5合同签订地点:_______第二章工程概况2.1工程名称:_______2.2工程地点:_______2.3工程规模:_______2.4工程内容:_______2.5工程质量要求:_______第三章工程施工组织与管理3.1施工组织机构:3.1.1乙方项目经理:_______3.1.2乙方技术负责人:_______3.1.3乙方质量负责人:_______3.1.4乙方安全负责人:_______3.2施工人员配备:3.2.1施工队伍构成:_______3.2.2人员资质要求:_______3.3施工进度计划:3.3.1施工总进度计划:_______3.3.2各分部工程进度计划:_______3.4施工现场管理:3.4.1施工现场布置:_______3.4.2施工现场管理制度:_______3.5质量安全管理:3.5.1质量管理体系:_______3.5.2安全生产责任制:_______3.6环境保护与文明施工:3.6.1环境保护措施:_______3.6.2文明施工要求:_______第四章工程造价与支付4.1工程造价构成:4.1.1直接工程费:_______4.1.2间接费:_______4.1.3其他费用:_______4.2工程款支付方式:4.2.1预付款:_______4.2.2进度款:_______4.2.3结算款:_______4.3工程款支付时间:4.3.1预付款支付时间:_______4.3.2进度款支付时间:_______4.3.3结算款支付时间:_______4.4工程变更及索赔:4.4.1工程变更程序:_______4.4.2索赔程序:_______4.5工程结算:4.5.1结算依据:_______4.5.2结算方法:_______第五章材料设备采购与管理5.1材料设备采购原则:5.1.1公开、公平、公正原则:_______5.1.2质量优先原则:_______5.1.3价格合理原则:_______5.2材料设备采购程序:5.2.1采购计划:_______5.2.2采购招标:_______5.2.3供应商选择:_______5.2.4合同签订:_______5.3材料设备质量要求:5.3.1材料设备质量标准:_______5.3.2材料设备检验程序:_______5.4材料设备验收与保管:5.4.1验收标准:_______5.4.2验收程序:_______5.4.3保管要求:_______5.5材料设备报废与回收:5.5.1报废标准:_______5.5.2报废程序:_______5.5.3回收处理:_______第六章工程验收与移交6.1工程验收标准:6.1.1国家标准:_______6.1.2行业标准:_______6.1.3地方标准:_______6.2工程验收程序:6.2.1自检:_______6.2.2初步验收:_______6.2.3最终验收:_______6.3工程移交手续:6.3.1移交资料:_______6.3.2移交程序:_______6.4工程移交时间:_______6.5工程移交资料:6.5.1施工图纸:_______6.5.2施工记录:_______6.5.3质量检测报告:_______6.5.4安全生产记录:_______第七章违约责任与争议解决7.1违约责任:7.1.1甲方违约责任:_______7.1.2乙方违约责任:_______7.2争议解决方式:7.2.1协商解决:_______7.2.2仲裁解决:_______7.2.3法院诉讼:_______7.3争议解决机构:7.3.1仲裁机构:_______7.3.2法院:_______7.4争议解决程序:7.4.1协商程序:_______7.4.2仲裁程序:_______7.4.3法院诉讼程序:_______第八章合同解除与终止8.1合同解除条件:8.1.1甲方解除合同的条件:_______8.1.2乙方解除合同的条件:_______8.2合同终止条件:8.2.1合同履行完毕:_______8.2.2合同解除:_______8.2.3其他法定终止条件:_______8.3合同解除与终止的程序:8.3.1提前通知:_______8.3.2协商解决:_______8.3.3书面通知:_______8.4合同解除与终止后的处理:8.4.1费用结算:_______8.4.2工程资料移交:_______8.4.3合同解除与终止后的其他后续事宜:_______第九章合同附件9.1附件一:工程量清单9.2附件二:施工图纸9.3附件三:材料设备清单9.4附件四:其他相关文件第十章合同签署与生效10.1合同签署:10.1.1双方代表签字:_______10.1.2双方盖章:_______10.2合同生效条件:10.2.1双方签字盖章:_______10.2.2合同备案:_______10.3合同生效日期:____年__月__日10.4合同备案:10.4.1备案机关:_______10.4.2备案时间:____年__月__日第十一章合同履行监督与检查11.1监督检查主体:11.1.1甲方监督检查:_______11.1.2乙方自检:_______11.2监督检查内容:11.2.1施工进度:_______11.2.2质量安全:_______11.2.3环境保护:_______11.3监督检查方式:11.3.1定期检查:_______11.3.2不定期检查:_______11.4监督检查结果处理:11.4.1问题整改:_______11.4.2违约处理:_______第十二章合同解除与终止后的处理12.1合同解除与终止后的费用结算:12.1.1已付款项的处理:_______12.1.2未付款项的处理:_______12.2合同解除与终止后的工程资料移交:12.2.1资料清单:_______12.2.2移交程序:_______12.3合同解除与终止后的其他后续事宜:12.3.1工程验收:_______12.3.2工程移交:_______第十三章合同附件清单13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:材料设备清单13.4附件四:其他相关文件第十四章合同解除与终止后的后续事宜14.1合同解除与终止后的费用结算:14.1.1已付款项的处理:_______14.1.2未付款项的处理:_______14.2合同解除与终止后的工程资料移交:14.2.1资料清单:_______14.2.2移交程序:_______14.3合同解除与终止后的其他后续事宜:14.3.1工程验收:_______14.3.2工程移交:_______甲方(建设单位)代表签字:_________________________乙方(施工单位)代表签字:_________________________甲方(建设单位)盖章:______________________________乙方(施工单位)盖章:______________________________多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导决策权1.1.1在合同执行期间,甲方对施工过程中的重大决策享有最终决定权。1.1.2乙方需按照甲方的要求进行施工调整和技术变更。1.2甲方监督权1.2.1甲方有权对施工过程进行定期或不定期的现场监督。1.2.2乙方应积极配合甲方的监督检查,并提供必要的工作条件。1.3甲方进度款支付条件1.3.1甲方根据工程进度和乙方完成情况,按合同约定支付进度款。1.3.2甲方有权对乙方提交的进度款支付申请进行审核,并在审核通过后支付。1.4甲方对材料设备的管理权1.4.1甲方有权对乙方采购的材料设备进行质量检查和验收。1.4.2乙方需按照甲方的要求选择合格的供应商,并确保材料设备符合质量标准。1.5甲方对工程变更的管理权1.5.1甲方有权对工程变更进行审批,并要求乙方按照变更后的设计进行施工。1.5.2乙方需在工程变更后及时通知甲方,并按照变更后的工程量清单进行结算。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导施工权2.1.1乙方在合同执行期间,对施工过程中的具体施工方法和技术措施享有决定权。2.1.2乙方需在施工前向甲方提交详细的施工组织设计和施工方案。2.2乙方进度控制权2.2.1乙方有权根据工程进度情况调整施工计划,并确保工程按期完成。2.2.2乙方需在施工过程中及时向甲方报告工程进度,并接受甲方的监督。2.3乙方对材料设备的选择权2.3.1乙方有权根据工程需要选择合适的材料设备,并确保其质量符合要求。2.3.2乙方需在材料设备采购前向甲方提交采购计划,并接受甲方的审核。2.4乙方对工程变更的处理权2.4.1乙方有权根据实际情况提出工程变更申请,并提交变更后的工程量清单和预算。2.4.2甲方应在收到乙方变更申请后及时进行审核,并在审核通过后按照变更后的工程量清单进行结算。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介的职责3.1.1第三方中介负责对施工过程中的质量、进度、安全和环境保护等方面进行监督和检查。3.1.2第三方中介应独立、客观、公正地履行职责,并对检查结果负责。3.2第三方中介的监督权限3.2.1第三方中介有权进入施工现场进行检查,并对发现的问题进行记录和报告。3.2.2第三方中介有权要求乙方提供相关资料,并对资料的真实性进行核实。3.3第三方中介的报告责任3.3.1第三方中介应在检查结束后及时向甲方和乙方提交检查报告。3.3.2第三方中介的检查报告应详细记录检查过程、发现的问题和处理建议。3.4第三方中介的费用承担3.4.1第三方中介的服务费用由甲方承担。3.4.2第三方中介在履行职责过程中产生的其他费用,如差旅费、材料费等,由甲方承担。3.5第三方中介的违约责任3.5.1第三方中介如未履行职责或履行职责不力,导致甲方或乙方遭受损失的,应承担相应的违约责任。3.5.2第三方中介的违约责任包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸3.附件三:材料设备清单4.附件四:其他相关文件(包括但不限于:合同签订协议、施工组织设计、施工方案、质量检测报告、安全生产记录、环境保护措施、文明施工要求、工程变更记录、工程验收报告等)二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按时支付工程款、未履行监督职责、未按约定提供施工图纸等。乙方违约:未按合同约定完成工程、施工质量不达标、未按约定进行材料设备采购等。2.违约行为认定:甲方违约:根据合同约定和实际情况进行认定。乙方违约:根据合同约定、工程质量标准、施工规范等认定。三、法律名词及解释:1.合同:指双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人违反合同约定的义务,给对方造成损失的行为。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.法院诉讼:指当事人将争议提交法院进行审理和裁决的争议解决方式。5.监督检查:指对施工过程中的质量、进度、安全和环境保护等方面进行监督和检查。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:乙方可向甲方提出书面催款通知,并保留相关证据,必要时可申请仲裁或诉讼。2.问题:乙方施工质量不达标。解决办法:甲方可要求乙方进行整改,如整改后仍不达标,甲方有权要求乙方承担违约责任。3.问题:第三方中介未能履行职责。解决办法:甲方或乙方可向第三方中介提出书面投诉,要求其改正,如不改正,可要求其承担相应责任。五、所有应用场景:1.适用于水利工程内部施工项目。2.适用于甲方为建设单位,乙方为施工单位的情况。3.适用于存在第三方中介参与监督和管理的情况。4.适用于需要明确工程进度、质量、安全、环境保护等方面的合同。5.适用于需要明确合同违约责任和争议解决方式的合同。全文完。2025年度水利工程内部施工合同范本2合同编号_________一、合同主体3.其他相关方:(如有,请在此处填写)二、合同前言2.1背景和目的为规范2025年度水利工程内部施工活动,确保工程质量和进度,明确双方的权利和义务,经甲乙双方友好协商,特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《水利工程质量管理条例》等法律法规及相关政策制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)水利工程:指为控制、利用和调配水资源而建设的各种水工建筑物及配套设施。(2)内部施工:指水利工程建设项目在施工过程中,乙方负责的内部施工活动。3.2关键词解释(1)施工期限:指合同约定乙方完成内部施工活动的时间。(2)施工质量:指内部施工活动符合国家及行业相关质量标准和规范。(3)工程进度:指内部施工活动按照合同约定的时间节点完成的比例。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、进度完成内部施工活动。(2)甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督和检查。(3)甲方有权对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正。(4)甲方应按时足额支付乙方施工款项。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、进度完成内部施工活动。(2)乙方应遵守国家及行业相关法律法规、政策和标准,确保施工质量。(3)乙方应按照甲方要求进行施工过程中的质量监督和检查。(4)乙方应配合甲方对施工过程中的违法行为进行制止和纠正。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,施工期限为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方按照合同约定的时间、质量、进度完成内部施工活动,甲方负责提供施工所需的条件。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的施工期限届满,且内部施工活动完成。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)因不可抗力导致合同无法履行,乙方应及时通知甲方。(2)甲乙双方协商一致解除合同,应签订书面协议。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定结算施工款项。(2)合同终止后,乙方应按照甲方要求拆除施工现场的临时设施。(3)合同终止后,双方应妥善处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成(1)直接费用:包括人工费、材料费、机械使用费等。(2)间接费用:包括项目管理费、质量监督费、安全防护费等。(3)其他费用:包括设计变更费、现场管理费、临时设施费等。7.2支付方式(1)甲方应按照合同约定的进度支付乙方施工款项。(2)支付方式为银行转账,乙方应提供合法的收款账户信息。7.3支付时间(1)开工前,甲方应支付乙方一定比例的预付款。(2)每月末,乙方应向甲方提交当月施工进度和费用结算报表。(3)甲方应在收到乙方报表后____个工作日内支付当月应付款项。7.4支付条款(1)甲方支付乙方款项时,应按照合同约定的费用构成和支付时间进行。(2)如乙方提供的施工进度和费用结算报表存在虚假、错误等情况,甲方有权拒绝支付相应款项。八、违约责任8.1甲方违约(1)如甲方未按约定支付款项,应向乙方支付____%的违约金。(2)如甲方未按约定提供施工条件,导致乙方无法正常施工,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)如乙方未按约定的时间、质量、进度完成内部施工活动,应向甲方支付____%的违约金。(2)如乙方在施工过程中出现重大质量问题,导致工程无法正常使用,乙方应承担全部责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定的违约金比例支付赔偿金。(2)赔偿金支付方式为银行转账,乙方应提供合法的收款账户信息。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同内容及相关技术资料、商业秘密等。(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限(1)保密期限自合同签订之日起____年。(2)保密期限届满或双方另有约定的,保密义务自行终止。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,防止保密内容泄露。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、动乱、政府禁令等政府行为。(3)罢工、暴动、恐怖袭击等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断。(2)政府发布禁令,禁止水利工程施工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分本合同。12.2不得转让的情形(1)法律法规禁止转让的情形。(2)合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对内部施工活动进行监督和检查的权利。(2)乙方保留对甲方提供的施工条件提出合理要求的权利。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在紧急情况下,为保障工程安全和质量,对乙方施工方案进行调整的权利。(2)乙方保留在施工过程中,发现工程质量问题时,要求甲方及时处理的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)任何一方提出修改或补充合同内容,应书面通知对方。(2)双方就修改或补充内容达成一致后,应签订书面协议,作为本合同的附件。14.2修改和补充效力修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互提供必要的协助,确保工程顺利进行。(2)双方应相互配合,解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式(1)双方应通过定期会议、书面报告等方式,保持沟通和协调。(2)双方应按照合同约定,及时处理施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于内部施工活动的完整协议,任何口头协议均无效。16.3增减条款本合同如有增减条款,均应以书面形式为准。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):合同附件:(如有,请在此处列出所有附件名称)附件及其他说明解释一、附件列表:1.2025年度水利工程内部施工合同范本2.施工图纸及技术规范3.材料设备清单4.施工进度计划5.质量检验报告6.安全生产措施7.环境保护措施8.甲方提供的施工条件说明9.乙方提交的施工方案10.双方协商达成的修改或补充协议二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付款项:认定甲方违约,应支付违约金。未按约定提供施工条件:认定甲方违约,应承担相应责任。2.乙方违约:未按约定的时间、质量、进度完成内部施工活动:认定乙方违约,应支付违约金。出现重大质量问题:认定乙方违约,应承担全部责任。3.双方违约:未能按照合同约定进行协商解决争议:认定双方违约,应继续协商或通过仲裁、诉讼解决。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约金:指因一方违约而应向另一方支付的补偿性款项。3.质量检验报告:指对施工质量进行检验后形成的报告,用于证明施工质量是否符合约定标准。4.安全生产措施:指为确保施工安全而采取的各项措施,如安全培训、安全防护等。5.环境保护措施:指为确保施工过程中不损害环境而采取的措施,如废水处理、垃圾处理等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度延误:问题:因天气原因或其他不可抗力因素导致施工进度延误。解决办法:双方协商调整施工进度计划,并按调整后的计划执行。2.施工质量问题:问题:施工过程中发现质量问题,影响工程进度和使用。解决办法:乙方立即采取措施进行整改,甲方对整改情况进行验收,确保质量问题得到解决。3.沟通不畅:问题:双方在施工过程中沟通不畅,导致问题无法及时解决。解决办法:定期召开会议,加强沟通,确保信息畅通。4.付款争议:问题:对付款金额或时间存在争议。解决办法:按照合同约定进行结算,如有争议,双方协商解决或通过仲裁、诉讼途径解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款2.第三方职责:提供施工所需的材料、设备和技术支持。参与施工方案的制定和施工过程中的技术指导。对施工质量进行监督和检验。3.第三方权利:收取材料、设备和技术支持的费用。参与施工方案的制定和实施。对施工质量进行监督和检验的权利。4.第三方义务:按时提供材料、设备和技术支持。保证材料、设备的质量和技术标准。配合甲方和乙方进行施工方案的制定和实施。5.第三方违约责任:若第三方未能按时提供材料、设备或技术支持,应向甲方和乙方支付违约金。若第三方提供的材料、设备或技术不符合约定标准,应承担相应的赔偿责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按合同约定提供施工所需的条件。乙方有权要求甲方支付工程进度款。乙方有权要求甲方对施工过程中的质量问题进行整改。2.乙方利益条款:乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的安全防护措施。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的技术支持。乙方有权要求甲方在施工过程中保护其合法权益。3.甲方的违约及限制条款:若甲方未按约定提供施工条件,乙方有权要求甲方承担违约责任。若甲方未按约定支付工程进度款,乙方有权要求甲方支付违约金。甲方不得擅自变更施工方案,如需变更,应征得乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的施工质量进行监督和检查。甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量、进度完成施工。甲方可要求乙方对施工过程中的质量问题进行整改。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在施工过程中保护其合法权益。甲方可要求乙方在施工过程中遵守相关法律法规。甲方可要求乙方在施工过程中采取必要的安全防护措施。3.乙方的违约及限制条款:若乙方未按约定的时间、质量、进度完成施工,应向甲方支付违约金。若乙方在施工过程中出现质量问题,应承担相应的赔偿责任。乙方不得擅自变更施工方案,如需变更,应征得甲方同意。全文完。2025年度水利工程内部施工合同范本3本合同目录一览1.合同订立的基本条件1.1合同当事人1.2合同标的1.3合同签订的时间与地点1.4合同签订的依据2.合同的履行2.1工程施工的总体要求2.2施工进度安排2.3施工现场管理2.4施工质量管理2.5施工安全与环境保护3.合同价款及支付方式3.1合同价款3.2支付方式及时间3.3逾期付款的违约责任4.付款条件及违约责任4.1付款条件4.2违约责任5.交工验收与移交5.1交工验收的条件5.2交工验收的程序5.3工程移交6.质保期及保修6.1质保期6.2保修范围及期限6.3保修责任的承担7.违约责任及争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式8.合同解除及终止8.1合同解除的条件8.2合同终止的条件9.合同的变更及补充9.1合同变更的程序9.2合同补充的内容10.合同的生效及终止10.1合同生效的条件10.2合同终止的条件11.其他约定事项11.1法律法规的适用11.2合同附件及补充材料11.3合同解释权12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:工程图纸12.3附件三:施工组织设计13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人14.合同备案及登记第一部分:合同如下:1.合同订立的基本条件1.1合同当事人1.1.1甲方(水利工程业主)1.1.2乙方(施工单位)1.1.3双方应具备相应的资质和条件,甲方具备水利工程业主的合法身份,乙方具备水利工程施工的相应资质。1.2合同标的1.2.1工程名称:水利工程1.2.2工程地点:省市县1.2.3工程规模:立方米/秒1.2.4工程内容:主要包括大坝、溢洪道、泄洪洞等水利枢纽工程的建设。1.3合同签订的时间与地点1.3.1签订时间:2025年1月1日1.3.2签订地点:省市县1.4合同签订的依据1.4.1国家有关水利工程的法律法规1.4.2省市县水利局的相关规定1.4.3水利工程可行性研究报告2.合同的履行2.1工程施工的总体要求2.1.1乙方应按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量、进度和安全。2.1.2乙方应按时完成合同约定的工程量,确保工程按期交付使用。2.2施工进度安排2.2.1乙方应按照合同约定的时间节点进行施工,并定期向甲方报送施工进度报告。2.2.2甲方有权对施工进度进行监督检查,并提出合理化建议。2.3施工现场管理2.3.1乙方应建立健全施工现场管理制度,确保施工安全、文明、有序。2.3.2乙方应负责施工现场的环保工作,防止污染和破坏生态环境。2.4施工质量管理2.4.1乙方应严格按照工程设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。2.4.2甲方有权对工程质量进行监督检查,并提出整改要求。2.5施工安全与环境保护2.5.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。2.5.2乙方应采取有效措施,防止和减少施工过程中的环境污染。3.合同价款及支付方式3.1合同价款3.1.1本合同总价为人民币万元整。3.1.2合同价款包括但不限于施工费、材料费、设备费、人工费等。3.2支付方式及时间3.2.1乙方在工程开工前,需提交相应的施工组织设计和施工方案,甲方审核通过后支付合同总价%的预付款。3.2.2工程进度达到合同约定节点时,乙方提交工程进度款申请,甲方在收到申请后个工作日内支付相应比例的进度款。3.2.3工程完工并经验收合格后,甲方支付合同总价%的结算款。3.3逾期付款的违约责任3.3.1甲方逾期付款,应向乙方支付逾期付款金额%的违约金。4.付款条件及违约责任4.1付款条件4.1.1乙方按照合同约定完成工程量,并提交相关证明材料。4.1.2甲方对乙方提交的证明材料进行审核,确认无误后进行付款。4.2违约责任4.2.1乙方未按合同约定完成工程量,甲方有权要求乙方承担违约责任。4.2.2乙方提交的证明材料存在虚假,甲方有权要求乙方承担违约责任。5.交工验收与移交5.1交工验收的条件5.1.1工程按合同约定全部完成,并符合设计要求。5.1.2施工现场清理完毕,工程无安全隐患。5.2交工验收的程序5.2.1甲方组织验收小组,对工程进行验收。5.2.2乙方配合验收小组的工作,提供必要的技术资料和证明材料。5.3工程移交5.3.1验收合格后,甲方应在个工作日内向乙方办理工程移交手续。6.质保期及保修6.1质保期6.1.1本合同工程的质保期为自工程验收合格之日起年。6.2保修范围及期限6.2.1乙方应按照合同约定,对保修范围内的工程缺陷进行修复。6.2.2保修期限自工程验收合格之日起计算,最长不超过年。6.3保修责任的承担6.3.1保修期内,因乙方施工原因造成的工程缺陷,乙方应负责修复,并承担相应的费用。8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.1.1乙方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合合同要求,应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。8.1.2甲方未按合同约定支付款项,应承担逾期付款的违约责任,包括支付违约金和赔偿乙方因此遭受的损失。8.2争议解决方式8.2.1双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的争议。8.2.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除及终止9.1合同解除的条件9.1.1双方协商一致,可以解除合同。9.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。9.1.3乙方严重违约,甲方有权解除合同。9.2合同终止的条件9.2.1合同约定的工程全部完成,并经甲方验收合格。9.2.2合同约定的权利和义务履行完毕。10.合同的变更及补充10.1合同变更的程序10.1.1双方协商一致,签订书面变更协议。10.1.2变更协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。10.2合同补充的内容10.2.1合同补充内容应与本合同主要内容相关,并经双方签字或盖章确认。11.合同的生效及终止11.1合同生效的条件11.1.1双方在合同上签字或盖章。11.1.2合同签订后,按照法律法规的规定进行备案。11.2合同终止的条件11.2.1合同约定的工程全部完成,并经甲方验收合格。11.2.2合同约定的权利和义务履行完毕。12.其他约定事项12.1法律法规的适用12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同附件及补充材料12.2.1本合同附件包括但不限于工程量清单、工程图纸、施工组织设计等。12.3合同解释权12.3.1本合同的解释权归甲方所有。13.合同签署13.1签署时间13.1.1合同签署时间为2025年1月1日。13.2签署地点13.2.1合同签署地点为省市县。13.3签署人13.3.1甲方代表:X13.3.2乙方代表:X14.合同备案及登记14.1合同备案14.1.1本合同签订后,双方应在个工作日内向水利工程管理局备案。14.2合同登记14.2.1本合同备案后,双方应在个工作日内向水利工程管理局登记。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及类型1.1第三方是指除甲乙双方之外的独立第三方,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询公司等。1.2第三方介入的类型包括但不限于工程质量监理、工程进度监督、工程安全监管、工程检测鉴定、工程咨询服务等。2.第三方介入的程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入前,甲乙双方应向第三方提供必要的工程资料和条件。2.3第三方介入后,应按照合作协议的规定履行职责。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方应按照合作协议的规定,对工程进行质量、进度、安全等方面的监督和检查。3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以确保其履行职责。3.3第三方在履行职责过程中,发现甲乙双方有违约行为,有权提出整改意见或建议。4.第三方介入的费用承担4.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合作协议约定承担。4.2若第三方介入的费用超出约定范围,超出部分由甲乙双方另行协商解决。5.第三方介入时的额外条款5.1.1质量监理:第三方对工程质量进行监督,发现问题及时通知甲乙双方,并提出整改建议。5.1.2进度监督:第三方对工程进度进行监控,确保工程按计划推进。5.1.3安全监管:第三方对施工现场进行安全检查,确保施工安全。5.1.4检测鉴定:第三方对工程材料、设备等进行检测鉴定,确保符合设计要求。5.1.5咨询服务:第三方提供专业咨询服务,协助甲乙双方解决工程中的问题。6.第三方的责任限额6.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。6.2第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,原则上不超过第三方介入费用的%。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方介入后,甲乙双方应明确各方的职责和权利,避免责任不清。7.2第三方与甲方的划分:7.2.1第三方对甲方提供的技术支持、咨询服务等,甲方应支付相应费用。7.2.2第三方对甲方提供的工程资料、设备等,应妥善保管,确保安全。7.3第三方与乙方的划分:7.3.1第三方对乙方施工过程的监督、检查等,乙方应予以配合。7.3.2第三方对乙方施工过程中的问题,有权提出整改意见或建议。7.4第三方与工程其他相关方的划分:7.4.1第三方对工程其他相关方(如设计单位、材料供应商等)的职责和权利,应进行明确划分。7.4.2第三方对工程其他相关方提供的服务,应进行监督和评估。8.第三方介入的终止8.1.1第三方无法履行职责或违反合作协议。8.1.2第三方介入已达到合同约定的目的。8.1.3双方协商一致终止第三方介入。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入期间,若发生争议,甲乙双方应协商解决。9.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、单位、单价、总价等。附件说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程内容和价格。2.附件二:工程图纸详细要求:包括设计图纸、施工图纸、变更图纸等。附件说明:工程图纸是施工的重要依据,确保施工符合设计要求。3.附件三:施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,确保施工有序进行。4.附件四:施工合同详细要求:包括合同当事人、合同标的、合同价款、履行方式等。附件说明:施工合同是甲乙双方签订的正式合同,明确双方的权利和义务。5.附件五:质量保证书详细要求:包括工程质量标准、质量检验方法、质量保证期限等。附件说明:质量保证书是乙方对工程质量负责的承诺,确保工程质量。6.附件六:安全文明施工承诺书详细要求:包括安全文明施工措施、安全责任制度、环境保护措施等。附件说明:安全文明施工承诺书是乙方对施工安全、文明、环保的承诺。7.附件七:进度款支付申请详细要求:包括工程进度、已完成的工程量、申请支付的金额等。附件说明:进度款支付申请是乙方申请支付进度款的依据。8.附件八:工程验收报告详细要求:包括工程验收时间、验收人员、验收结果等。附件说明:工程验收报告是乙方完成工程后,甲方验收的记录。9.附件九:工程结算书详细要求:包括工程结算时间、结算内容、结算金额等。附件说明:工程结算书是乙方完成工程后,甲乙双方进行结算的依据。10.附件十:第三方合作协议详细要求:包括第三方介入的类型、职责、权利、费用等。附件说明:第三方合作协议是甲乙双方与第三方签订的协议,明确各方的权利和义务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的时间完成工程量。1.2乙方施工质量不符合合同要求。1.3乙方未按合同约定进行施工现场管理。1.4乙方未按合同约定进行安全文明施工。1.5甲方未按合同约定支付款项。1.6第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定时间完成工程量,每延迟一天,应支付甲方合同总价%的违约金。2.2乙方施工质量不符合合同要求,乙方应负责修复,并承担相应的费用。2.3乙方未按合同约定进行施工现场管理,乙方应承担相应的责任。2.4乙方未按合同约定进行安全文明施工,乙方应承担相应的责任。2.5甲方未按合同约定支付款项,每逾期一天,应支付乙方合同总价%的违约金。2.6第三方未按合作协议履行职责,第三方应承担相应的责任。3.违约示例说明:3.1乙方未按合同约定时间完成工程量,导致工程延期一个月,应支付甲方合同总价%的违约金。3.2乙方施工质量不符合合同要求,导致工程出现质量问题,乙方应负责修复,并承担相应的费用。3.3乙方未按合同约定进行施工现场管理,导致施工现场存在安全隐患,乙方应承担相应的责任。全文完。2025年度水利工程内部施工合同范本4合同目录第一章合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效1.3合同附件1.4合同变更1.5合同解除1.6合同争议解决1.7合同履行期限1.8合同履行地点1.9合同履行方式1.10合同履行责任1.11合同履行义务1.12合同履行权利1.13合同履行条件1.14合同履行程序第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设标准2.6工程投资2.7工程进度2.8工程质量要求2.9工程安全要求2.10工程环境保护要求第三章施工单位3.1施工单位名称3.2施工单位资质3.3施工单位人员3.4施工单位设备3.5施工单位材料3.6施工单位管理3.7施工单位责任3.8施工单位义务3.9施工单位权利3.10施工单位条件3.11施工单位程序3.12施工单位变更3.13施工单位解除3.14施工单位争议解决第四章施工组织4.1施工组织设计4.2施工进度计划4.3施工方案4.4施工技术措施4.5施工安全措施4.6施工环境保护措施4.7施工质量保证措施4.8施工进度保证措施4.9施工变更管理4.10施工争议解决第五章施工进度5.1施工进度要求5.2施工进度计划5.3施工进度控制5.4施工进度调整5.5施工进度检查5.6施工进度报告5.7施工进度奖励5.8施工进度惩罚5.9施工进度变更5.10施工进度争议解决第六章施工质量6.1施工质量标准6.2施工质量控制6.3施工质量检验6.4施工质量评定6.5施工质量问题处理6.6施工质量保证措施6.7施工质量奖励6.8施工质量惩罚6.9施工质量变更6.10施工质量争议解决第七章施工安全7.1施工安全标准7.2施工安全管理7.3施工安全措施7.4施工安全事故处理7.5施工安全保证措施7.6施工安全奖励7.7施工安全惩罚7.8施工安全变更7.9施工安全争议解决第八章施工环境保护8.1施工环境保护标准8.2施工环境保护措施8.3施工环境保护设施8.4施工环境保护事故处理8.5施工环境保护保证措施8.6施工环境保护奖励8.7施工环境保护惩罚8.8施工环境保护变更8.9施工环境保护争议解决第九章合同价款与支付9.1合同价款确定9.2合同价款调整9.3合同价款支付方式9.4合同价款支付期限9.5合同价款支付条件9.6合同价款支付程序9.7合同价款支付变更9.8合同价款支付争议解决第十章保险与赔偿10.1保险种类10.2保险责任范围10.3保险金额10.4保险期限10.5保险费用10.6保险赔偿程序10.7保险赔偿争议解决第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序11.5合同解除与终止的后果11.6合同解除与终止的争议解决第十二章违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算12.4违约责任免除12.5违约责任争议解决第十三章合同终止后的处理13.1工程交付13.2工程验收13.3工程移交13.4工程资料移交13.5工程保修13.6合同终止后的争议解决第十四章合同附件14.1附件一:施工图纸14.2附件二:施工组织设计14.3附件三:施工进度计划14.4附件四:施工方案14.5附件五:施工技术措施14.6附件六:施工安全措施14.7附件七:施工环境保护措施14.8附件八:合同价款支付计划14.9附件九:保险合同14.10附件十:其他相关文件合同编号_________第一章合同订立与生效1.1合同订立1.1.1合同双方应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则订立本合同。1.1.2合同双方应具备相应的资质和条件,签订合同时应提供相关证明文件。1.1.3合同内容应明确、具体,包括工程名称、地点、规模、类型、建设标准、投资、进度、质量要求、安全要求、环境保护要求等。1.2合同生效1.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。1.2.2合同生效前,双方应按约定完成合同签订前的准备工作。1.3合同附件1.3.1合同附件是合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。1.4合同变更1.4.1合同在履行过程中,如需变更,应经双方协商一致,并以书面形式作出变更。1.4.2合同变更不影响合同其他条款的效力。1.5合同解除(1)一方违反合同约定,致使合同无法履行;(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;(3)合同约定的解除条件成就。1.5.2合同解除应当书面通知对方,并自通知到达对方之日起生效。1.6合同争议解决1.6.1合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。1.6.2协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。1.7合同履行期限1.7.1合同约定的工程工期为______个月。1.7.2工期自合同生效之日起计算。1.8合同履行地点1.8.1合同约定的工程地点为______。1.9合同履行方式1.9.1施工单位应按合同约定进行施工,确保工程质量、进度和安全。1.9.2施工单位应遵守国家有关法律法规和工程建设标准。1.10合同履行责任1.10.1施工单位应承担合同约定的工程质量、进度和安全责任。1.10.2施工单位应按合同约定进行施工,不得擅自变更设计方案。1.11合同履行义务1.11.1施工单位应按照合同约定提供合格的施工人员、设备、材料。1.11.2施工单位应按照合同约定进行施工,确保工程进度。1.12合同履行权利1.12.1施工单位有权要求甲方按合同约定支付工程进度款。1.12.2施工单位有权要求甲方提供必要的施工条件。1.13合同履行条件1.13.1甲方应按合同约定提供施工场地、施工图纸等。1.13.2甲方应按合同约定支付工程进度款。1.14合同履行程序1.14.1施工单位应根据合同约定,编制施工组织设计、施工进度计划等。1.14.2施工单位应按照施工组织设计、施工进度计划进行施工。第二章工程概况2.1工程名称2.1.1本工程名称为______水利工程。2.2工程地点2.2.1工程地点位于______。2.3工程规模2.3.1工程规模为______。2.4工程类型2.4.1工程类型为______。2.5工程建设标准2.5.1工程建设标准为______。2.6工程投资2.6.1工程投资总额为______。2.7工程进度2.7.1工程进度要求为______。2.8工程质量要求2.8.1工程质量要求为______。2.9工程安全要求2.9.1工程安全要求为______。2.10工程环境保护要求2.10.1工程环境保护要求为______。第三章施工单位3.1施工单位名称3.1.1施工单位名称为______。3.2施工单位资质3.2.1施工单位资质等级为______。3.3施工单位人员3.3.1施工单位人员具备相应的资质和技能。3.4施工单位设备3.4.1施工单位设备符合工程要求。3.5施工单位材料3.5.1施工单位材料符合工程要求。3.6施工单位管理3.6.1施工单位建立健全施工管理制度。3.7施工单位责任3.7.1施工单位承担合同约定的工程质量、进度和安全责任。3.8施工单位义务3.8.1施工单位按照合同约定进行施工。3.9施工单位权利3.9.1施工单位有权要求甲方按合同约定支付工程进度款。3.10施工单位条件3.10.1施工单位具备完成工程所需的条件。3.11施工单位程序3.11.1施工单位按照合同约定进行施工。3.12施工单位变更3.12.1施工单位如需变更,应提前通知甲方。3.13施工单位解除3.13.1施工单位如需解除合同,应提前通知甲方,并承担相应的责任。3.14施工单位争议解决3.14.1施工单位与甲方发生争议,应友好协商解决。第四章施工组织4.1施工组织设计4.1.1施工单位应根据工程特点和合同要求编制施工组织设计。4.2施工进度计划4.2.1施工单位应根据施工组织设计编制施工进度计划。4.3施工方案4.3.1施工单位应根据施工组织设计和施工进度计划制定施工方案。4.4施工技术措施4.4.1施工单位应采取必要的技术措施,确保工程质量、进度和安全。4.5施工安全措施4.5.1施工单位应采取必要的安全措施,确保施工安全。4.6施工环境保护措施4.6.1施工单位应采取必要的环境保护措施,确保工程环境保护。4.7施工质量保证措施4.7.1施工单位应建立健全质量保证体系,确保工程质量。4.8施工进度保证措施4.8.1施工单位应采取必要措施,确保工程进度。4.9施工变更管理4.9.1施工单位应建立健全施工变更管理制度。4.10施工争议解决4.10.1施工单位与甲方发生争议,应友好协商解决。第五章施工进度5.1施工进度要求5.1.1施工单位应按合同约定完成施工进度。5.2施工进度计划5.2.1施工单位应根据工程特点和合同要求编制施工进度计划。5.3施工进度控制5.3.1施工单位应采取必要措施,确保施工进度。5.4施工进度调整5.4.1施工单位如需调整施工进度,应提前通知甲方。5.5施工进度检查5.5.1施工单位应定期检查施工进度。5.6施工进度报告5.6.1施工单位应定期向甲方报告施工进度。5.7施工进度奖励5.7.1甲方对按期完成施工进度的施工单位给予奖励。5.8施工进度惩罚5.8.1施工单位未按期完成施工进度的,甲方有权给予惩罚。5.9施工进度变更5.9.1施工单位如需变更施工进度,应提前通知甲方。5.10施工进度争议解决5.10.1施工单位与甲方发生施工进度争议,应友好协商解决。第六章施工质量6.1施工质量标准6.1.1施工单位应按照国家有关法律法规和工程建设标准进行施工。6.2施工质量控制6.2.1施工单位应建立健全质量控制系统,确保工程质量。6.3施工质量检验6.3.1施工单位应进行施工质量检验,确保工程质量符合要求。6.4施工质量评定6.4.1施工单位应按照国家有关法律法规和工程建设标准进行施工质量评定。6.5施工质量问题处理6.5.1施工单位应采取措施处理施工质量问题。6.6施工质量保证措施6.6.1施工单位应建立健全质量保证体系,确保工程质量。6.7施工质量奖励6.7.1甲方对施工质量合格的施工单位给予奖励。6.8施工质量惩罚6.8.1施工单位施工质量不合格的,甲方有权给予惩罚。6.9施工质量变更6.9.1施工单位如需变更施工质量标准,应提前通知甲方。6.10施工质量争议解决6.10.1施工单位与甲方发生施工质量争议,应友好协商解决。第七章施工安全7.1施工安全标准7.1.1施工单位应按照国家有关法律法规和工程建设标准进行施工。7.2施工安全管理7.2.1施工单位应建立健全施工安全管理制度,确保施工安全。7.3施工安全措施7.3.1施工单位应采取必要的安全措施,确保施工安全。7.4施工安全事故处理7.4.1施工单位应采取措施处理施工安全事故。7.5施工安全保证措施7.5.1施工单位应建立健全安全保证体系,确保施工安全。7.6施工安全奖励7.6.1甲方对施工安全的施工单位给予奖励。7.7施工安全惩罚7.7.1施工单位施工安全不合格的,甲方有权给予惩罚。7.8施工安全变更7.8.1施工单位如需变更施工安全标准,应提前通知甲方。7.9施工安全争议解决7.9.1施工单位与甲方发生施工安全争议,应友好协商解决。第八章合同价款与支付9.1合同价款确定9.1.1合同价款根据工程量清单和合同约定的计价方式确定。9.2合同价款调整9.2.1合同价款在履行过程中,如遇政策性调整,按国家相关规定执行。9.3合同价款支付方式9.3.1合同价款采用分期支付方式。9.4合同价款支付期限9.4.1首付款在合同签订后____个工作日内支付,占总价的____%。9.4.2进度款按实际完成工程量每月支付一次,占总价的____%。9.4.3验收合格后支付尾款,占总价的____%。9.5合同价款支付条件9.5.1甲方收到施工单位提交的进度款申请及相应证明材料。9.6合同价款支付程序9.6.1施工单位提交进度款申请及证明材料。9.6.2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 个人向公司借款合同(2024年)
- 2025版民房建筑工程劳务分包合同4篇
- 2025年建筑保温材料专用黏结剂销售合同3篇
- 2025年度农用车出口贸易代理合同范本3篇
- 2025年度能源行业个人劳务派遣及安全生产合同3篇
- 2025年度个人企业全额承包经营服务合同规范3篇
- 2025年度智能培训班租赁合同范本3篇
- 二零二五模具加工企业临时工用工合同范本4篇
- 二零二五年度特色商业街店面租赁合同4篇
- 2025年度体育场馆租赁合同合法经营促进体育事业繁荣4篇
- 副总经理招聘面试题与参考回答(某大型国企)2024年
- PDCA循环提高护士培训率
- 2024-2030年中国智慧水务行业应用需求分析发展规划研究报告
- 《狮子王》电影赏析
- 河北省保定市定州市2025届高二数学第一学期期末监测试题含解析
- 中医护理人文
- 2024-2030年中国路亚用品市场销售模式与竞争前景分析报告
- 货物运输安全培训课件
- 前端年终述职报告
- 2024小说推文行业白皮书
- 市人民医院关于开展“改善就医感受提升患者体验主题活动”2023-2025年实施方案及资料汇编
评论
0/150
提交评论