![2025年度充电桩配套设施建设施工合同范本3篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/2A/1E/wKhkGWee4WiATmu2AACl-mH5YUc314.jpg)
![2025年度充电桩配套设施建设施工合同范本3篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/2A/1E/wKhkGWee4WiATmu2AACl-mH5YUc3142.jpg)
![2025年度充电桩配套设施建设施工合同范本3篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/2A/1E/wKhkGWee4WiATmu2AACl-mH5YUc3143.jpg)
![2025年度充电桩配套设施建设施工合同范本3篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/2A/1E/wKhkGWee4WiATmu2AACl-mH5YUc3144.jpg)
![2025年度充电桩配套设施建设施工合同范本3篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/2A/1E/wKhkGWee4WiATmu2AACl-mH5YUc3145.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度充电桩配套设施建设施工合同范本1合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:二、合同前言2.1背景和目的随着我国新能源汽车产业的快速发展,充电桩配套设施建设已成为保障新能源汽车推广普及的重要环节。为促进充电桩配套设施建设,提高充电桩服务质量,甲方决定与乙方签订本合同,共同开展2025年度充电桩配套设施建设施工工作。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,以及《新能源汽车充电桩建设管理办法》等政策性文件制定。三、定义与解释3.1专业术语1)充电桩:指为新能源汽车提供充电服务的设备,包括交流充电桩、直流充电桩等。2)配套设施:指为充电桩正常运行所必需的辅助设施,如充电站、充电站管理平台、电力设施等。3.2关键词解释1)建设:指新建、改建、扩建充电桩及其配套设施。2)施工:指在建设过程中,对充电桩及其配套设施进行安装、调试、验收等作业。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成充电桩配套设施建设施工任务。2)甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督,并对不符合要求的工程进行整改。3)甲方应按合同约定向乙方支付工程款。4.2乙方的权利和义务1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成充电桩配套设施建设施工任务。2)乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量。3)乙方应配合甲方进行施工过程中的监督和验收。4)乙方应按照合同约定,接受甲方支付工程款。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为一年。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,采用自建、代建或合作等方式进行充电桩配套设施建设施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1)合同约定的期限届满;2)合同一方违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正;3)因不可抗力导致合同无法履行;4)合同约定的其他终止条件。6.3终止程序1)合同终止前,双方应就终止事宜进行协商;2)经协商一致,双方签订终止协议;3)终止协议生效后,双方应按照约定办理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果1)合同终止后,双方应按照约定结清工程款;2)合同终止后,双方应按照约定处理剩余工程;3)合同终止后,双方应按照约定处理与合同相关的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成1)施工费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、临时设施费等。2)设计费用:包括但不限于设计图纸费、设计咨询费等。3)管理费用:包括但不限于项目管理费、协调费等。4)验收费用:包括但不限于验收测试费、验收合格费等。5)其他费用:根据实际情况,可能还包括其他相关费用。7.2支付方式1)甲方按照合同约定,在施工进度达到约定节点时,向乙方支付相应比例的工程款。2)乙方应向甲方提供详细的工程进度报告和费用结算单,作为支付依据。7.3支付时间1)首付款:合同签订后,甲方应在10个工作日内支付首付款,金额为合同总价的10%。2)进度款:在工程进度达到合同约定节点时,甲方应在收到乙方提交的进度款申请和费用结算单后15个工作日内支付进度款。3)竣工结算款:工程竣工并经甲方验收合格后,乙方应在15个工作日内提交竣工结算报告,甲方应在收到报告后30个工作日内支付竣工结算款。7.4支付条款1)甲方支付工程款时,应按照国家有关税收政策,依法纳税。2)甲方在支付工程款时,应扣除乙方应承担的税费。3)乙方应按照国家有关财务管理制度,妥善保管工程款收据和相关凭证。八、违约责任8.1甲方违约1)甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付工程款金额的千分之五计算。2)甲方未按约定提供施工条件的,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约2)乙方施工质量不符合约定的,应承担相应的责任,包括但不限于返工、修复等。8.3赔偿金额和方式1)违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失。2)违约方应按照约定的赔偿方式,向对方支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、工程秘密等,均为保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1)双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露。2)未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。2)政府行为:如政策调整、法律法规变更等。3)社会异常事件:如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1)发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方。2)双方应采取一切可能的措施,减轻不可抗力事件的影响。3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1)地震导致施工中断。2)政府政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形1)合同约定的保密内容。2)合同约定的知识产权。3)合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1)本合同签订后,甲乙双方均保留对合同内容进行解释和说明的权利。2)未经对方同意,任何一方不得转让或抵押本合同项下的权利。13.2特殊权力保留1)甲方保留对施工过程中的技术规范、质量标准等进行监督和检查的权利。2)乙方保留对施工过程中的安全措施、环境保护措施等进行监督和检查的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1)合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致,并以书面形式作出。2)合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。14.2修改和补充效力合同的修改和补充具有与本合同同等的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1)甲乙双方应相互配合,确保合同条款的顺利履行。2)甲乙双方应积极解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1)甲乙双方应定期召开会议,沟通工程进展和问题解决情况。2)甲乙双方应相互提供必要的资料和信息,以便对方履行合同义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于2025年度充电桩配套设施建设施工的全部协议,任何其他口头或书面协议均不构成本合同的组成部分。16.3增减条款1)本合同中未列明的增减条款,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式作出。2)任何增减条款均应与本合同的其他条款具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.充电桩配套设施建设施工设计图纸2.施工合同附件:施工进度计划3.施工合同附件:质量标准及验收规范4.施工合同附件:安全文明施工措施5.施工合同附件:环境保护措施6.施工合同附件:工程款支付进度表7.施工合同附件:双方协商确定的补充协议二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按约定支付工程款;未按约定提供施工条件;未按约定进行验收;未按约定处理不可抗力事件。(2)乙方违约:未按约定完成工程任务;施工质量不符合约定;未按约定进行工程进度报告和费用结算;未按约定处理违约责任。2.违约行为认定:违约行为的认定应根据合同条款及相关法律法规进行,必要时可委托第三方进行鉴定。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,规定合同当事人权利义务的法律。2.建筑法:指《中华人民共和国建筑法》,规定建筑活动管理和建筑企业权益的法律。3.新能源汽车充电桩建设管理办法:指国家发展和改革委员会等相关部门发布的关于新能源汽车充电桩建设管理的规范性文件。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。5.违约金:指当事人因违约行为给对方造成损失时,按照约定应向对方支付的金钱。6.赔偿金:指当事人因违约行为给对方造成损失时,按照约定应向对方支付的非金钱赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度不符合约定。解决办法:甲乙双方应及时沟通,调整施工计划,确保工程按期完成。2.问题:施工质量不符合约定。解决办法:甲方应要求乙方返工或修复,直至符合约定质量标准。3.问题:不可抗力事件导致工程延误。解决办法:甲乙双方应根据合同约定和法律法规,协商确定解决方案。4.问题:工程款支付不及时。解决办法:甲乙双方应严格按照合同约定的支付方式和时间进行支付,如有争议,应协商解决。5.问题:保密内容泄露。解决办法:甲乙双方应加强保密措施,对泄露保密内容的行为追究法律责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及职责(2)第三方职责:负责对充电桩配套设施建设施工进行监理,确保施工质量、进度和安全。2.第三方权利(1)对施工过程进行监督检查的权利。(2)对施工质量进行验收的权利。(3)对施工进度进行跟踪的权利。(4)对施工安全进行监督的权利。3.第三方义务(1)按照合同约定,独立、客观、公正地履行监理职责。(2)对监理过程中发现的问题,及时通知甲方和乙方,并协助解决。(3)保守合同双方的商业秘密。4.第三方责任(1)因监理失职导致工程质量问题的,由第三方承担相应责任。(2)因监理失职导致工程进度延误的,由第三方承担相应责任。(3)因监理失职导致安全事故的,由第三方承担相应责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利(1)要求甲方按照合同约定支付工程款的权利。(2)要求甲方提供必要的施工条件和支持的权利。(3)在施工过程中,有权对施工质量、进度和安全进行监督。(4)在合同履行过程中,有权提出合理的变更请求。2.乙方利益条款(1)在工程竣工后,甲方应按照合同约定支付竣工结算款。(2)甲方不得无正当理由拖延支付工程款。(3)在施工过程中,甲方应配合乙方进行相关工作。3.甲方的违约及限制条款(1)甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付违约金。(2)甲方未按约定提供施工条件的,应承担相应责任。(3)甲方不得无故变更施工方案,如需变更,应征得乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利(1)对施工过程进行监督的权利。(2)对施工质量、进度和安全进行验收的权利。(3)对施工过程中的变更进行审批的权利。(4)在合同履行过程中,有权对乙方进行必要的监督和指导。2.甲方的利益条款(1)在工程竣工后,乙方应按照合同约定完成工程验收。(2)在施工过程中,乙方应确保工程质量、进度和安全。(3)甲方有权要求乙方在规定时间内完成工程。3.乙方的违约及限制条款(1)乙方未按约定完成工程任务的,应向甲方支付违约金。(2)乙方施工质量不符合约定的,应承担相应责任。(3)乙方未按约定进行工程进度报告和费用结算的,应承担相应责任。全文完。2025年度充电桩配套设施建设施工合同范本2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同双方基本信息6.合同签订背景二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目工期5.项目质量要求6.项目安全要求三、合同主体1.发包方2.承包方3.监理方四、合同标的1.充电桩配套设施建设内容2.充电桩配套设施建设标准3.充电桩配套设施建设范围4.充电桩配套设施建设进度五、合同价款1.合同总价2.分阶段付款方式3.付款条件4.付款时间六、工期及进度管理1.工期安排2.进度计划3.进度调整4.进度考核七、质量要求及验收1.质量标准2.质量检验3.质量验收4.质量责任八、安全文明施工1.安全生产责任制2.安全文明施工措施3.安全文明施工检查4.安全事故处理九、合同变更及解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更程序4.合同解除程序十、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十二、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除条件4.合同终止程序十三、附件1.项目设计图纸2.施工组织设计3.技术规范4.合同附件清单十四、其他1.合同份数2.合同附件3.合同签署4.合同附件生效日期合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度充电桩配套设施建设施工合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:2025年____月____日4.合同签订地点:____市____区____街道____号5.合同双方基本信息发包方:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______承包方:_______建筑地址:_______联系人:_______联系电话:_______监理方:_______监理地址:_______联系人:_______联系电话:_______6.合同签订背景:为满足_______地区电动汽车充电需求,经双方协商一致,特签订本合同。二、项目概况1.项目名称:_______充电桩配套设施建设项目2.项目地点:_______地区_______街道3.项目规模:_______个充电桩,总建设面积_______平方米4.项目工期:自合同生效之日起_______天内完成5.项目质量要求:符合国家相关质量标准及行业规范6.项目安全要求:严格执行国家及地方安全生产法律法规三、合同主体1.发包方:负责项目的整体规划、组织协调、资金筹措等工作。2.承包方:负责项目的施工、材料采购、人员配备等工作。3.监理方:负责对项目的施工过程进行监督检查,确保工程质量、安全、进度符合合同要求。四、合同标的1.充电桩配套设施建设内容:包括充电桩、充电站、电缆线路、配电房等设施的建设。2.充电桩配套设施建设标准:参照国家及地方相关标准执行。3.充电桩配套设施建设范围:包括_______地区_______街道范围内的充电桩配套设施建设。4.充电桩配套设施建设进度:具体进度计划详见附件一《项目进度计划表》。五、合同价款1.合同总价:人民币_______万元整。2.分阶段付款方式:分_______期付款,具体付款时间及比例详见附件二《付款进度表》。3.付款条件:按工程进度及质量验收合格后支付。4.付款时间:详见附件二《付款进度表》。六、工期及进度管理1.工期安排:详见附件一《项目进度计划表》。2.进度计划:承包方应按照合同约定的工期及进度计划进行施工。3.进度调整:如遇不可抗力或其他原因导致工期延误,经双方协商一致,可调整工期。4.进度考核:发包方将定期对施工进度进行考核,确保工程按期完成。七、质量要求及验收1.质量标准:符合国家及地方相关质量标准及行业规范。2.质量检验:承包方应进行自检,监理方进行抽检。3.质量验收:工程质量验收合格后方可进行下一阶段的施工。4.质量责任:如因承包方原因导致工程质量不合格,承包方应承担相应责任。八、安全文明施工1.安全生产责任制:发包方、承包方和监理方应共同承担安全生产责任,确保施工过程中人员安全和工程安全。2.安全文明施工措施:双方应制定详细的安全文明施工措施,包括但不限于现场围挡、安全警示标志、安全通道等。3.安全文明施工检查:监理方应定期对施工现场进行安全文明施工检查,发现问题及时通知承包方整改。4.安全事故处理:发生安全事故时,应立即启动应急预案,及时上报相关部门,并按规定进行调查和处理。九、合同变更及解除1.合同变更条件:因不可抗力、国家政策调整、市场变化等原因,经双方协商一致,可对合同内容进行变更。2.合同解除条件:出现合同约定的违约行为或不可抗力等情况,导致合同无法继续履行时,可解除合同。3.合同变更程序:变更合同内容需双方签署书面协议,并报相关管理部门备案。4.合同解除程序:解除合同需双方签署书面协议,并按规定进行资产清算和债权债务处理。十、违约责任1.违约情形:包括未按时完成工程、工程质量不合格、安全事故发生等。2.违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约赔偿:具体赔偿金额及方式由双方协商确定,并在合同中明确。4.违约处理:违约行为发生后,双方应协商解决,协商不成可依法向人民法院提起诉讼。十一、争议解决1.争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。2.争议解决机构:仲裁委员会或人民法院。3.争议解决程序:按照仲裁委员会或人民法院的有关规定执行。4.争议解决费用:由败诉方承担,或由双方协商确定。十二、合同生效及终止1.合同生效条件:双方签署合同并经相关管理部门备案后生效。2.合同终止条件:合同约定的工期完成或因双方协商一致解除合同。3.合同解除条件:合同约定的解除条件成就时。4.合同终止程序:合同终止后,双方应进行资产清算和债权债务处理。十三、附件1.项目设计图纸2.施工组织设计3.技术规范4.合同附件清单十四、其他1.合同份数:一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。2.合同附件:附件一《项目进度计划表》、附件二《付款进度表》等。3.合同签署:本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。4.合同附件生效日期:与合同生效日期一致。____________________(签字)____________________(签字)____________________(盖章)____________________(盖章)____________________(日期)____________________(日期)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导条款说明:在本合同中,甲方作为主导方,享有项目决策权和管理权。a.甲方有权对施工方案进行审核和批准,包括但不限于施工组织设计、施工工艺等。b.甲方有权对施工进度进行监督和调整,确保项目按期完成。c.甲方有权对施工质量进行监控,对不合格的工程部分有权要求返工或重新施工。2.甲方支付条款说明:甲方负责支付项目款项,包括但不限于工程款、材料款、人工费等。a.甲方应在合同签订后____个工作日内支付合同总价的_____%作为预付款。b.甲方应在工程每个阶段完成后,根据监理方验收报告支付相应阶段的款项。c.甲方应在工程竣工验收合格后____个工作日内支付合同总价的_____%作为结算款。3.甲方责任条款说明:甲方承担项目相关的法律责任和风险。a.甲方应对项目所需土地、水电等基础设施负责协调和保障。b.甲方应负责项目所需的各种许可证和审批手续的办理。c.甲方应承担因自身原因导致的项目延误、停工或损失的责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导条款说明:在本合同中,乙方作为主导方,负责项目的具体实施和管理。a.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。b.乙方有权对施工方案进行调整,但需事先通知甲方并获得甲方同意。c.乙方应负责施工过程中的安全生产管理,确保施工人员安全。2.乙方付款条款说明:乙方有权获得项目款项,包括但不限于工程款、材料款、人工费等。a.乙方应在工程每个阶段完成后,根据监理方验收报告向甲方提出付款申请。b.甲方应在收到乙方付款申请后____个工作日内支付相应阶段的款项。c.乙方应在工程竣工验收合格后____个工作日内向甲方提交结算报告,甲方应在____个工作日内支付结算款。3.乙方责任条款说明:乙方承担项目实施过程中的法律责任和风险。a.乙方应保证施工过程中的材料、设备质量符合合同约定。b.乙方应确保施工过程中的人员安全和工程质量。c.乙方应对因自身原因导致的项目延误、停工或损失承担责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介机构条款说明:在本合同中,第三方中介机构负责提供专业咨询、监理和验收等服务。a.中介机构应具备相应的资质和经验,并取得相关管理部门的批准。b.中介机构应在合同约定的范围内,独立、客观、公正地履行职责。c.中介机构的费用由甲方和乙方共同承担,具体费用标准和支付方式在合同中明确。2.中介机构责任条款说明:中介机构对提供的服务承担相应的责任。a.中介机构应保证提供的咨询服务符合国家相关法律法规和行业标准。b.中介机构应确保监理和验收工作准确、及时,对发现的问题提出合理建议。c.中介机构应对因自身原因导致的服务失误承担责任。3.中介机构沟通条款说明:中介机构与甲方、乙方之间的沟通协调机制。a.甲方、乙方与中介机构应建立有效的沟通渠道,确保信息畅通。b.任何一方发现问题时,应及时通知其他方和中介机构,共同协商解决。c.中介机构应定期向甲方、乙方汇报工作进展和存在的问题。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目设计图纸2.施工组织设计3.技术规范4.项目进度计划表5.付款进度表6.合同变更及解除协议7.违约责任认定及处理协议8.安全文明施工措施9.争议解决协议10.甲方、乙方、中介机构沟通记录11.监理报告及验收报告12.其他与合同执行相关的文件和资料二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项。乙方未按期完成工程或工程质量不合格。乙方未按合同约定进行安全文明施工。双方未按合同约定解决争议。2.违约行为认定:由监理方、中介机构或第三方专业机构根据合同约定和实际情况进行认定。违约行为发生后,双方应协商解决,协商不成可提交仲裁委员会或人民法院。三、法律名词及解释:1.合同:指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.违约责任:指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当承担的民事责任。4.仲裁:指当事人根据双方签订的仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。5.诉讼:指当事人通过人民法院解决争议的司法程序。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:双方协商调整进度计划,必要时可申请延期。2.问题:工程质量问题。解决办法:乙方应立即整改,甲方有权要求乙方承担相应责任。3.问题:安全文明施工问题。解决办法:乙方应加强管理,确保施工安全,甲方有权要求乙方改正。4.问题:合同争议。解决办法:双方应友好协商,协商不成可提交仲裁委员会或人民法院。五、所有应用场景:1.新建充电桩配套设施建设项目。2.充电桩配套设施改造项目。3.充电桩配套设施扩建项目。4.充电桩配套设施运营维护项目。全文完。2025年度充电桩配套设施建设施工合同范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景为响应国家新能源汽车发展战略,推动充电桩配套设施建设,甲方决定在_________地区投资建设充电桩配套设施。为确保工程顺利进行,经双方友好协商,达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度充电桩配套设施建设施工过程中的权利、义务及责任,确保工程按期、保质、安全完成。三、定义与解释3.1专业术语1.充电桩:指为电动汽车提供电能的设备,具有充电、监控、管理等功能。2.配套设施:指与充电桩相关的设备、设施,如充电站、电缆、变压器等。3.施工:指对充电桩及配套设施进行安装、调试、验收等过程。3.2关键词解释1.充电桩配套设施建设:指新建、改建、扩建充电桩及配套设施的工程。2.施工单位:指承担充电桩配套设施建设施工任务的乙方。3.监理单位:指对施工过程进行监督、检查的单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。2.甲方有权对施工过程进行监督、检查,确保工程顺利进行。3.甲方应按时支付工程款项,并承担相应的法律责任。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。2.乙方应确保施工过程安全、文明、环保。3.乙方应配合甲方进行施工过程中的监督、检查。4.乙方应按时提交工程进度报告,并及时解决施工过程中出现的问题。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至2025年12月31日止。5.2合同履行地点_________地区。5.3合同履行方式1.乙方根据甲方提供的施工图纸、技术要求,组织施工。2.甲方对施工过程进行监督、检查,确保工程顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕;2.合同约定的终止条件出现;3.合同双方协商一致终止合同。6.3终止程序1.合同终止前,双方应就终止事宜进行协商;2.双方达成一致后,签订终止协议;3.双方按照终止协议办理相关手续。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照约定将施工现场清理完毕;2.甲方应按照约定支付已完成的工程款项;3.双方应承担各自在合同履行过程中产生的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等,具体金额以施工图纸和工程量清单为准。2.工程间接费用:包括但不限于管理费、设计费、监理费、安全文明施工费等。3.其他费用:包括但不限于合同签订费、验收费、保修费等。7.2支付方式1.乙方应向甲方提交详细的工程进度报告和费用结算单,甲方应在收到乙方提交的结算单后15个工作日内进行审核。2.审核无误后,甲方将按照合同约定的比例和金额支付工程款项。7.3支付时间1.首付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总额的30%作为首付款。2.进度款:工程进度达到合同约定节点后,甲方支付已完成的工程款项的70%。3.验收款:工程验收合格后,甲方支付剩余的30%作为验收款。7.4支付条款1.甲方支付款项时,应开具正式的支付凭证,乙方应妥善保管。2.乙方应在收到款项后3个工作日内,向甲方提供相应的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日千分之五计算。2.若甲方未按时提供施工图纸或变更通知,导致工程延误,甲方应承担相应的延误责任。8.2乙方违约1.若乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金按每日千分之五计算。2.若乙方在施工过程中造成安全事故,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照合同约定支付违约金,违约金不足以弥补损失的部分,违约方应承担相应的赔偿责任。2.赔偿金额和方式由双方协商确定,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等;2.本合同的具体内容。9.2保密期限本合同有效期内及合同终止后3年内,双方对本合同保密内容负有保密义务。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施,防止保密内容泄露;2.双方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.政府行为:政策调整、行政命令等;3.社会异常事件:罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料;2.不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可协商解除合同,并免除相应的责任。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害;2.国家政策调整导致的工程停工;3.罢工、暴乱等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解协商不成的,双方可向有关部门申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的,双方可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同的权利和义务;2.经双方协商一致,允许乙方将部分工程分包给具备相应资质的分包单位。12.2不得转让的情形1.本合同涉及国家安全、秘密的;2.本合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对施工过程中发现的质量问题进行整改的权利。2.甲方保留对施工过程中发现的安全隐患进行整改的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留对施工过程中出现的设计变更进行审核和批准的权利。2.乙方保留对施工过程中出现的技术难题进行技术攻关的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改和补充,均应以书面形式进行。2.修改和补充的内容应经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。2.未经双方书面同意,任何一方不得对本合同进行单方面的修改和补充。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保工程顺利进行。2.双方应相互配合,共同解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,讨论工程进展和问题解决。2.双方应及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,取代了之前所有书面或口头协议。16.3增减条款本合同的任何增减条款,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及技术规范2.工程量清单3.甲方提供的场地使用证明4.乙方资质证明文件5.不可抗力事件证明材料6.工程进度报告及费用结算单7.验收报告8.修改和补充协议9.协商会议纪要10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付工程款项:认定标准为逾期支付超过15个工作日。未按时提供施工图纸或变更通知:认定标准为未在约定时间内提供。未对施工过程中的质量问题进行整改:认定标准为甲方收到整改通知后未在规定时间内完成。2.乙方违约行为及认定:未按合同约定的时间、质量、标准完成施工任务:认定标准为工程验收不合格。施工过程中造成安全事故:认定标准为发生人员伤亡或财产损失。未按合同约定进行技术攻关:认定标准为未在约定时间内解决技术难题。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 德育工作与学校教育目标的统一性
- DB 3705T 51-2024微型月季设施栽培技术规程
- 个人信用贷款第三方担保合同样本
- 云存储硬盘空间租用合同协议
- 上市公司技术合作合同模板
- 个人房屋抵押贷款合同范本
- 临时用工安全免责合同协议
- 个人理财规划合同书
- 专业版办公室装修合同模板
- 二手汽车购销合同范本
- 中考记叙文阅读
- 《计算机应用基础》-Excel-考试复习题库(含答案)
- 产科沟通模板
- 2023-2024学年四川省成都市小学数学一年级下册期末提升试题
- GB/T 7462-1994表面活性剂发泡力的测定改进Ross-Miles法
- GB/T 2934-2007联运通用平托盘主要尺寸及公差
- GB/T 21709.13-2013针灸技术操作规范第13部分:芒针
- 2022年青岛职业技术学院单招语文考试试题及答案解析
- 急诊科进修汇报课件
- 一年级家访记录表(常用)
- 信息技术基础ppt课件(完整版)
评论
0/150
提交评论