版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年绿色环保电梯改造项目合同书范本合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点1.6合同签订依据1.7合同目的1.8合同期限1.9合同变更与解除1.10合同争议解决方式第二章项目背景与目标2.1项目背景2.2项目目标2.3项目范围2.4项目实施地点2.5项目投资估算第三章电梯改造方案3.1电梯改造技术要求3.2电梯改造设备选型3.3电梯改造施工方案3.4电梯改造进度安排3.5电梯改造质量保证第四章甲方责任与义务4.1甲方提供资料4.2甲方配合施工4.3甲方验收标准4.4甲方支付款项4.5甲方其他责任与义务第五章乙方责任与义务5.1乙方提供技术支持5.2乙方组织施工5.3乙方保证工程质量5.4乙方配合验收5.5乙方其他责任与义务第六章合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3预付款6.4进度款6.5结算款6.6违约责任第七章交付与验收7.1交付条件7.2验收标准7.3验收程序7.4验收期限7.5验收争议处理第八章保修与服务8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任8.4服务内容8.5服务期限第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿9.4违约争议解决第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除程序10.4合同终止程序第十一章合同附件11.1附件一:项目可行性研究报告11.2附件二:电梯改造设计方案11.3附件三:合同签订证明文件第十二章合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效日期12.4合同终止日期第十三章合同解除与终止后的处理13.1合同解除后的处理13.2合同终止后的处理13.3合同解除与终止后的责任承担第十四章其他14.1合同份数14.2合同签字与盖章14.3合同解释14.4合同附件14.5合同附件清单合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:2025年绿色环保电梯改造项目合同书1.2合同编号:_______1.3合同签订日期:_______1.4合同双方基本信息:1.4.1甲方(委托方):1.4.1.1名称:1.4.1.2地址:1.4.1.3联系人:1.4.1.4联系电话:1.4.2乙方(承包方):1.4.2.1名称:1.4.2.2地址:1.4.2.3联系人:1.4.2.4联系电话:1.5合同签订地点:_______1.6合同签订依据:1.6.1甲方提供的项目可行性研究报告1.6.2乙方具备的相应资质证书1.6.3相关法律法规和政策1.7合同目的:通过绿色环保电梯改造,提升甲方建筑物的能源效率,改善乘客体验。1.8合同期限:自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。1.9合同变更与解除:1.9.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。1.9.2合同解除需符合法定或约定的条件,并以书面形式通知对方。1.10合同争议解决方式:双方应友好协商解决,协商不成时,提交_______仲裁委员会仲裁。第二章项目背景与目标2.1项目背景:2.1.1甲方建筑物电梯使用年限已达到改造标准。2.1.2甲方希望提升电梯的能源效率和环保性能。2.2项目目标:2.2.1实现电梯的绿色环保改造。2.2.2提高电梯的运行效率和乘客舒适度。2.2.3降低电梯的能耗和维护成本。2.3项目范围:2.3.1电梯设备更换。2.3.2电梯控制系统升级。2.3.3电梯井道及机房改造。2.4项目实施地点:_______2.5项目投资估算:_______第三章电梯改造方案3.1电梯改造技术要求:3.1.1电梯设备应符合国家相关环保标准。3.1.2电梯控制系统应具备节能功能。3.1.3电梯运行噪音应低于国家标准。3.2电梯改造设备选型:3.2.1电梯设备品牌及型号。3.2.2电梯控制系统品牌及型号。3.3电梯改造施工方案:3.3.1施工组织设计。3.3.2施工进度计划。3.3.3施工安全措施。3.4电梯改造进度安排:3.4.1施工准备阶段。3.4.2施工实施阶段。3.4.3验收阶段。3.5电梯改造质量保证:3.5.1严格按照国家相关标准和规范进行施工。3.5.2施工过程中进行质量检查和验收。3.5.3确保电梯改造后的质量符合合同要求。第四章甲方责任与义务4.1甲方提供资料:4.1.1提供项目相关资料,包括但不限于建筑图纸、设备清单等。4.1.2提供施工所需的场地和条件。4.2甲方配合施工:4.2.1配合乙方进行施工协调。4.2.2提供施工所需的临时设施。4.3甲方验收标准:4.3.1电梯改造后的质量应符合合同要求。4.3.2电梯运行应达到节能环保标准。4.4甲方支付款项:4.4.1按照合同约定的时间和比例支付款项。4.4.2逾期支付应承担违约责任。4.5甲方其他责任与义务:4.5.1按时完成合同约定的各项工作。4.5.2对乙方在施工过程中造成的人身和财产损失承担赔偿责任。第五章乙方责任与义务5.1乙方提供技术支持:5.1.1提供电梯改造所需的技术支持。5.1.2指导施工人员进行施工。5.2乙方组织施工:5.2.1按照合同约定的时间完成施工任务。5.2.2确保施工质量符合合同要求。5.3乙方保证工程质量:5.3.1严格按照国家相关标准和规范进行施工。5.3.2施工过程中进行质量检查和验收。5.4乙方配合验收:5.4.1配合甲方进行电梯改造后的验收。5.4.2对验收过程中发现的问题进行整改。5.5乙方其他责任与义务:5.5.1按时完成合同约定的各项工作。5.5.2对施工过程中造成的人身和财产损失承担赔偿责任。第六章合同价款及支付方式6.1合同价款:_______6.2支付方式:6.2.1预付款:合同签订后_______个工作日内支付合同价款的_______%。6.2.2进度款:根据施工进度支付合同价款的_______%。6.2.3结算款:工程验收合格后_______个工作日内支付合同价款的_______%。6.3预付款:_______6.4进度款:6.4.1第一个付款节点:施工开始后_______个工作日内。6.4.2第二个付款节点:施工完成_______%后。6.4.3第三个付款节点:施工完成_______%后。6.5结算款:_______第七章交付与验收7.1交付条件:7.1.1电梯改造工程按合同约定完成。7.1.2电梯改造后的质量符合合同要求。7.1.3甲方提供的验收资料齐全。7.2验收标准:7.2.1电梯改造后的质量应符合国家相关标准和规范。7.2.2电梯运行应达到节能环保标准。7.2.3电梯运行噪音应低于国家标准。7.3验收程序:7.3.1甲方组织验收小组。7.3.2乙方陪同验收。7.3.3验收小组对电梯改造工程进行检查。7.3.4验收小组对验收情况进行记录。7.4验收期限:自交付之日起_______个工作日内。7.5验收争议处理:7.5.1验收过程中如出现争议,双方应协商解决。7.5.2协商不成时,提交_______仲裁委员会仲裁。第八章保修与服务8.1保修期限:自验收合格之日起_______年内。8.2保修范围:8.2.1电梯设备及其控制系统。8.2.2电梯改造工程中使用的材料。8.3保修责任:8.3.1乙方负责在保修期内免费维修或更换因质量问题造成的故障部件。8.3.2乙方应在接到甲方通知后_______小时内响应。8.4服务内容:8.4.1定期对电梯进行保养和维护。8.4.2提供紧急故障响应服务。8.5服务期限:自验收合格之日起_______年内。第九章违约责任9.1违约情形:9.1.1乙方未按合同约定完成施工任务。9.1.2乙方提供的设备或材料不符合合同约定。9.1.3甲方未按合同约定支付款项。9.2违约责任承担:9.2.1乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失。9.2.2甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。9.3违约赔偿:9.3.1违约赔偿金额按实际损失计算。9.3.2违约赔偿金额最高不超过合同总价款的_______%。9.4违约争议处理:9.4.1双方应友好协商解决违约争议。9.4.2协商不成时,提交_______仲裁委员会仲裁。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件:10.1.1双方协商一致。10.1.2出现不可抗力事件。10.1.3一方严重违约。10.2合同终止条件:10.2.1合同期限届满。10.2.2合同解除。10.3合同解除程序:10.3.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方。10.3.2双方应在接到通知后_______个工作日内确认解除。10.4合同终止程序:10.4.1双方协商一致,签订合同终止协议。10.4.2按照合同约定处理剩余事宜。第十一章合同附件11.1附件一:项目可行性研究报告11.2附件二:电梯改造设计方案11.3附件三:合同签订证明文件第十二章合同生效与终止12.1合同生效条件:12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同约定的其他生效条件已满足。12.2合同终止条件:12.2.1合同期限届满。12.2.2合同解除。12.3合同生效日期:_______年_______月_______日。12.4合同终止日期:_______年_______月_______日。第十三章合同解除与终止后的处理13.1合同解除后的处理:13.1.1双方应按照合同约定处理剩余事宜。13.1.2乙方应退还甲方已支付的款项。13.2合同终止后的处理:13.2.1双方应按照合同约定处理剩余事宜。13.2.2乙方应退还甲方已支付的款项。13.3合同解除与终止后的责任承担:13.3.1双方应承担各自在合同履行过程中产生的责任。第十四章其他14.1合同份数:一式_______份,甲乙双方各执_______份。14.2合同签字与盖章:14.2.1甲方代表签字:14.2.2乙方代表签字:14.2.3盖章:14.3合同解释:本合同以中文文本为准。14.4合同附件:见第十一章。14.5合同附件清单:见第十一章。甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________甲方代表(签字):_____________________乙方代表(签字):_____________________日期:________________________日期:________________________多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:附件条款1:甲方主导项目决策1.1电梯改造方案的选择与确定;1.2电梯设备供应商的选定;1.3施工单位的选定;1.4项目的资金投入及支付方式;1.5项目的进度安排与调整。附件条款2:甲方提供项目管理2.1组织项目团队,明确各成员职责;2.2制定项目管理计划,确保项目按计划进行;2.3监督施工进度,确保施工质量;2.4协调与施工方、设备供应商等各方的沟通;2.5对项目进行风险评估,制定应对措施。附件条款3:甲方承担项目风险3.1不可抗力事件导致的损失;3.2施工过程中出现的质量问题;3.3乙方违约导致的损失;3.4项目延期导致的损失。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:附件条款1:乙方主导项目决策1.1电梯改造方案的选择与确定;1.2电梯设备供应商的选定;1.3施工单位的选定;1.4项目的资金投入及支付方式;1.5项目的进度安排与调整。附件条款2:乙方提供项目管理2.1组织项目团队,明确各成员职责;2.2制定项目管理计划,确保项目按计划进行;2.3监督施工进度,确保施工质量;2.4协调与甲方、设备供应商等各方的沟通;2.5对项目进行风险评估,制定应对措施。附件条款3:乙方承担项目风险3.1不可抗力事件导致的损失;3.2施工过程中出现的质量问题;3.3甲方违约导致的损失;3.4项目延期导致的损失。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:附件条款1:第三方中介职责1.1监督项目实施过程,确保项目按计划进行;1.2协调甲方、乙方、设备供应商等各方的关系;1.3对项目进行风险评估,提出建议;1.4对项目进行验收,确保项目符合合同要求。附件条款2:第三方中介费用说明:第三方中介提供服务的费用由甲方和乙方共同承担,具体费用由双方协商确定。附件条款3:第三方中介违约责任说明:第三方中介在履行职责过程中如出现违约行为,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方和乙方的损失。附件条款4:第三方中介变更说明:如需更换第三方中介,应经甲方和乙方协商一致,并签订新的合作协议。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目可行性研究报告2.电梯改造设计方案3.合同签订证明文件4.甲方提供资料清单5.乙方提供的设备、材料清单6.项目进度计划7.施工组织设计8.保修期内的维修记录9.项目验收报告10.争议解决过程中的相关文件11.第三方中介提供的服务报告12.其他相关文件二、违约行为及认定:违约行为认定:1.乙方未按合同约定时间完成施工任务。2.乙方提供的设备、材料不符合合同约定或国家相关标准。3.甲方未按合同约定支付款项。4.任何一方未按合同约定履行验收程序。5.第三方中介未能履行合同约定的职责。违约行为:1.乙方延迟完成施工任务,造成甲方经济损失。2.乙方提供的设备、材料质量问题导致工程延误或甲方经济损失。3.甲方未按合同约定支付款项,造成乙方经济损失。4.任何一方未按合同约定履行验收程序,影响项目正常运行。5.第三方中介未能履行合同约定的职责,影响项目正常运行。三、法律名词及解释:1.合同:是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.不可抗力:是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.违约:是指当事人一方或者双方违反合同约定的行为。4.仲裁:是指仲裁机构根据仲裁协议,对当事人提交的争议事项进行裁决的争议解决方式。5.赔偿:是指因违约行为给对方造成损失,应承担的赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方未按约定时间完成施工任务。解决办法:要求乙方说明原因,根据情况给予延期,如仍,则可追究其违约责任。2.问题:甲方未按约定支付款项。解决办法:按合同约定的时间支付款项,如需提前支付,需经双方协商一致。3.问题:第三方中介未能履行合同约定的职责。解决办法:更换第三方中介,或与原中介协商解决问题。4.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:立即停止施工,要求乙方进行整改,验收合格后再继续施工。五、所有应用场景:1.应用场景一:甲方作为项目主导方,乙方为施工单位。应用场景二:乙方作为项目主导方,甲方为委托方。应用场景三:有第三方中介参与的项目管理。全文完。2025年绿色环保电梯改造项目合同书范本1本合同目录一览1.项目概述1.1项目背景1.2项目目标1.3项目范围1.4项目期限2.项目参与方2.1甲方2.2乙方2.3第三方3.项目资金3.1资金来源3.2资金使用3.3资金监管4.项目实施4.1施工准备4.2施工进度4.3施工质量4.4施工安全5.项目验收5.1验收标准5.2验收程序5.3验收时间5.4验收结果6.环保要求6.1环保标准6.2环保措施6.3环保责任7.保修服务7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同附件11.1附件一:项目合同附件11.2附件二:技术规范11.3附件三:施工图纸12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更内容13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后的处理14.其他约定14.1法律适用14.2通知方式14.3合同附件14.4合同份数14.5合同生效日期第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目背景本合同项目为2025年绿色环保电梯改造项目,旨在提升老旧电梯的环保性能,降低能耗,改善乘坐舒适度,符合国家节能减排政策要求。1.2项目目标(1)降低电梯能耗30%;(3)提高电梯运行平稳性,减少故障率;(4)确保改造后的电梯符合国家环保标准。1.3项目范围(1)电梯主机更换;(2)电梯控制系统升级;(3)电梯轿厢及门系统改造;(4)电梯井道及机房改造;(5)电梯安全设施完善。1.4项目期限项目自合同签订之日起,预计工期为6个月,具体开工及竣工时间以甲方通知为准。2.项目参与方2.1甲方甲方为项目业主单位,负责项目的整体规划、协调、监督及验收工作。2.2乙方乙方为项目施工单位,负责项目的具体实施、施工管理及后期维护工作。2.3第三方第三方为项目监理单位,负责项目的施工监理、质量监督及验收工作。3.项目资金3.1资金来源项目资金由甲方提供,具体金额以合同约定为准。3.2资金使用(1)材料、设备采购;(2)施工人员工资;(3)施工机械租赁;(4)施工管理费用;(5)其他相关费用。3.3资金监管甲方设立专项资金账户,用于项目资金的管理和支付。乙方需按照合同约定,定期向甲方提交资金使用情况报告。4.项目实施4.1施工准备(1)编制施工组织设计;(2)办理施工许可证;(3)组织施工人员进场;(4)进行现场勘查;(5)落实施工安全措施。4.2施工进度乙方应按照合同约定的时间节点,完成项目施工任务。具体施工进度计划如下:(1)开工前1个月:完成施工组织设计、办理施工许可证等工作;(2)开工后2个月:完成电梯主机更换、控制系统升级等工作;(3)开工后4个月:完成轿厢及门系统改造、井道及机房改造等工作;(4)开工后6个月:完成项目验收。4.3施工质量乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到合同约定要求。4.4施工安全乙方应建立健全施工安全管理制度,确保施工安全。发生安全事故时,乙方应立即采取有效措施,并按照国家相关规定进行处理。5.项目验收5.1验收标准项目验收标准参照国家相关标准和规范执行。5.2验收程序项目验收程序如下:(1)乙方完成施工任务后,向甲方提交验收申请;(2)第三方进行现场验收;(3)验收合格后,甲方出具验收报告。5.3验收时间项目验收时间在项目竣工后15个工作日内进行。5.4验收结果验收结果分为合格、不合格两种。如验收不合格,乙方应在接到通知后15个工作日内进行整改,直至合格为止。6.环保要求6.1环保标准项目实施过程中,乙方应遵守国家环保法律法规,确保项目符合环保要求。6.2环保措施(1)选用环保材料;(2)降低施工噪音;(3)减少施工废水排放;(4)做好施工现场环境整治。6.3环保责任乙方对项目实施过程中的环保问题承担责任,如因乙方原因造成环境污染,乙方应承担相应责任。8.违约责任8.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务;(2)乙方施工质量不符合合同约定标准;(3)乙方未按照环保要求进行施工,造成环境污染;(4)乙方未按照合同约定支付工程款;(5)甲方未按合同约定提供资金或资料;(6)任何一方未履行合同约定的其他义务。8.2违约责任(1)因乙方原因造成工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金;(2)因乙方施工质量不合格,乙方应无条件返工,并承担由此产生的全部费用;(3)因乙方原因造成环境污染,乙方应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失;(4)因乙方未按合同约定支付工程款,乙方应向甲方支付应付款项的1%作为违约金;(5)因甲方未按合同约定提供资金或资料,甲方应承担相应的责任,并赔偿乙方因此遭受的损失;(6)任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。8.3违约处理(1)任何一方违约,对方有权要求违约方履行合同义务或采取补救措施;(2)违约方应在接到违约通知后15个工作日内采取补救措施;(3)如违约方未采取补救措施或补救措施不力,对方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方协商不成,可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.3争议解决程序(1)争议发生后,双方应在争议发生之日起30日内协商解决;(2)协商不成的,任何一方可向约定的争议解决机构提出申请;(3)争议解决机构应在收到申请之日起60日内作出裁决。10.合同生效与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方违约,另一方有权解除合同;(3)经双方协商一致,决定解除合同。10.3合同解除程序(1)任何一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方;(2)合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工作及费用。11.合同附件11.1附件一:项目合同附件包括但不限于:施工图纸、技术规范、设备清单、工程量清单等。11.2附件二:技术规范详细列出项目所需遵循的技术标准和规范。11.3附件三:施工图纸提供项目施工所需的详细图纸。12.合同变更12.1变更条件(1)因设计变更;(2)因工程量增减;(3)因不可抗力;(4)双方协商一致。12.2变更程序(1)提出变更申请;(2)双方协商确定变更内容;(3)签订变更协议;(4)按变更协议执行。12.3变更内容变更内容应包括但不限于:工程量、工期、费用等。13.合同终止13.1终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)双方协商一致;(4)法律、法规规定的其他情形。13.2终止程序(1)任何一方提出终止合同,应提前30日书面通知对方;(2)合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工作及费用。13.3终止后的处理(1)终止合同后,双方应立即停止合同项下的工作;(2)双方应按照合同约定处理剩余工作及费用;(3)合同终止后,双方应妥善处理合同项下的债权债务关系。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知方式(1)书面通知;(2)电子通知;(3)其他双方认可的送达方式。14.3合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份。14.5合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲方和乙方之外的,为项目提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入情形(1)项目需要专业咨询或技术支持;(2)项目需要进行第三方监理或检测;(3)项目需要进行第三方评估或认证;(4)双方协商一致的其他情形。15.3第三方选择(1)甲方或乙方有权选择合适的第三方;(2)第三方应具备相应的资质和经验;(3)第三方选择后,甲方或乙方应书面通知对方。15.4第三方责任(1)第三方应按照合同约定或委托事项,独立、客观、公正地履行职责;(2)第三方对其提供的服务质量承担责任;(3)第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。15.5第三方费用(1)第三方费用由甲方或乙方承担;(2)第三方费用应在合同中明确,并在合同签订前支付;(3)第三方费用包括但不限于咨询费、监理费、检测费、评估费等。16.第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款(1)甲方应确保第三方介入不违反国家法律法规;(2)甲方应确保第三方介入不影响项目的正常进行;(3)甲方应配合第三方履行职责,提供必要的资料和条件。16.2乙方额外条款(1)乙方应按照合同约定,配合第三方履行职责;(2)乙方应确保施工质量,满足第三方检测要求;(3)乙方应接受第三方提出的合理建议和意见。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定(1)责任限额应在合同中明确;(2)责任限额应根据第三方提供的服务的性质、范围和风险等因素确定;(3)责任限额不得低于第三方注册资本的50%。17.3责任限额适用(1)责任限额适用于第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的所有情形;(2)责任限额不适用于第三方因不可抗力等原因造成的损失;(3)责任限额不适用于第三方故意或重大过失造成的损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分(1)甲方负责项目的整体规划、协调、监督及验收;(2)乙方负责项目的具体实施、施工管理及后期维护;(3)第三方负责提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等。18.2责任划分(1)甲方对项目的整体质量、进度和成本负责;(2)乙方对施工质量、进度和成本负责;(3)第三方对其提供的服务质量负责。18.3保密义务(1)甲方、乙方和第三方对本合同内容负有保密义务;(2)任何一方不得泄露本合同内容给未授权的第三方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目合同附件详细要求:包括项目概述、参与方信息、资金使用计划、施工进度计划、验收标准等。说明:本附件为合同主体内容的补充,用于更详细地描述项目相关细节。2.附件二:技术规范详细要求:列出项目实施所需遵循的国家和行业标准,包括电梯安全、环保、运行效率等方面的规范。说明:本附件作为项目实施的技术依据,确保项目符合国家标准。3.附件三:施工图纸详细要求:提供项目施工所需的详细图纸,包括电梯主机、控制系统、轿厢、门系统、井道及机房等部分的图纸。说明:本附件为施工人员的施工指导文件,确保施工质量。4.附件四:设备清单详细要求:列出项目所需设备的名称、型号、数量、规格等信息。说明:本附件作为设备采购和管理的依据,确保设备满足项目需求。5.附件五:工程量清单详细要求:列出项目各部分的工程量,包括人工、材料、机械等费用。说明:本附件作为工程款支付和结算的依据,确保工程款合理。6.附件六:施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全措施等。说明:本附件为施工过程中的组织和管理依据,确保施工顺利进行。7.附件七:验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:本附件为项目验收的正式文件,用于确认项目完成情况。8.附件八:环保验收报告详细要求:包括环保检测时间、检测人员、检测结果、环保措施落实情况等。说明:本附件为项目环保验收的正式文件,用于确认项目环保达标情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务。责任认定标准:每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。示例说明:若合同约定工期为6个月,实际工期延误10天,乙方应支付合同总价款的3%作为违约金。2.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定标准。责任认定标准:乙方应无条件返工,并承担由此产生的全部费用。示例说明:若因乙方施工质量问题导致电梯无法正常运行,乙方需重新施工,并承担重新施工产生的费用。3.违约行为:乙方未按照环保要求进行施工,造成环境污染。责任认定标准:乙方应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若因乙方施工导致环境污染,乙方需承担环保部门的罚款,并赔偿甲方因此遭受的损失。4.违约行为:乙方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:乙方应向甲方支付应付款项的1%作为违约金。示例说明:若乙方未按合同约定支付工程款,每逾期一天,乙方应支付应付款项的1%作为违约金。5.违约行为:甲方未按合同约定提供资金或资料。责任认定标准:甲方应承担相应的责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例说明:若甲方未按合同约定提供资金或资料,导致乙方施工进度延误,甲方需赔偿乙方因此遭受的损失。全文完。2025年绿色环保电梯改造项目合同书范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方(改造方):2.乙方(供应商):3.其他相关方:二、合同前言2.1背景为响应国家绿色环保政策,推动绿色建筑和绿色出行,甲方决定对现有电梯进行绿色环保改造。乙方作为专业供应商,具备丰富的绿色环保电梯改造经验,双方经友好协商,达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方在绿色环保电梯改造项目中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行,实现绿色环保目标。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)绿色环保电梯:指在节能、环保、安全、舒适等方面具有较高水平的电梯;(2)改造项目:指甲方对现有电梯进行的绿色环保改造项目;(3)施工图:指乙方提供的绿色环保电梯改造项目施工图纸;(4)验收:指甲方对乙方完成的绿色环保电梯改造项目进行质量验收。3.2关键词解释(1)节能:指绿色环保电梯在运行过程中,通过采用先进技术、优化设计,降低能源消耗;(2)环保:指绿色环保电梯在材料选用、生产、安装、使用、维护等环节,符合国家环保要求;(3)安全:指绿色环保电梯在运行过程中,确保乘客及设备安全;(4)舒适:指绿色环保电梯在运行过程中,为乘客提供舒适的乘坐体验。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,提供绿色环保电梯改造项目所需设备、材料及施工服务;(2)甲方有权对乙方提供的设备、材料及施工服务进行质量验收;(3)甲方应按时支付乙方合同约定的款项;(4)甲方应配合乙方进行现场施工,确保施工顺利进行。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供绿色环保电梯改造项目所需场地、设施及配合;(2)乙方应按照合同约定,提供绿色环保电梯改造项目所需设备、材料及施工服务;(3)乙方应保证提供的设备、材料及施工服务符合国家相关标准;(4)乙方应按时完成绿色环保电梯改造项目,确保项目质量。五、履行条款5.1合同履行时间5.2合同履行地点5.3合同履行方式(1)乙方负责绿色环保电梯改造项目的设备、材料采购及施工;(2)甲方负责提供绿色环保电梯改造项目所需场地、设施及配合;(3)双方应按照合同约定,共同完成绿色环保电梯改造项目。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同履行完毕;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(2)双方协商一致解除合同,应签订书面协议。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定,结算已发生的费用;(2)合同终止后,双方应妥善处理剩余的设备、材料及施工事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)设备购置费用:包括但不限于电梯主机、控制系统、门机系统、轿厢、井道等设备的购置费用;(2)材料费用:包括但不限于电梯专用钢材、电缆、电线、装饰材料等材料的费用;(3)施工费用:包括但不限于施工人员工资、施工机械租赁、施工现场管理费用等;(4)设计费用:包括但不限于施工图设计、方案设计等设计费用;(5)验收费用:包括但不限于验收人员费用、验收设备费用等;(6)其他费用:包括但不限于税费、保险费、意外损失赔偿等。7.2支付方式(2)进度款:在项目实施过程中,甲方应根据乙方提交的进度款申请,按实际完成进度支付相应款项;7.3支付时间7.4支付条款(1)甲方应在支付款项时提供相应的付款凭证;(2)乙方应在收到付款后出具相应的收款凭证;(3)双方应严格按照合同约定的支付时间和方式履行支付义务。八、违约责任8.1甲方违约(2)甲方未按约定提供场地、设施及配合的,应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约(2)乙方未按约定完成项目的,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金,并承担相应的赔偿责任。赔偿金额以实际损失为计算依据,支付方式为现金支付。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均为保密内容。9.2保密期限9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、动乱等政府行为;(3)公共卫生事件、疫情等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)不可抗力事件发生期间,双方均免除违约责任;(3)不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复正常履约。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害;(2)战争、动乱等政府行为;(3)COVID19疫情等公共卫生事件。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、公共利益的合同;(2)涉及他人合法权益的合同;(3)合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对绿色环保电梯改造项目的最终验收权;(2)乙方保留对绿色环保电梯改造项目的技术秘密和商业秘密的知识产权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得将绿色环保电梯改造项目的权利和义务转让给第三方;(2)在合同履行期间,未经乙方书面同意,甲方不得对绿色环保电梯改造项目进行擅自改动。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协作,确保绿色环保电梯改造项目的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应按照乙方要求提供必要的施工条件;(2)乙方应按照甲方要求,及时完成绿色环保电梯改造项目。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方就绿色环保电梯改造项目所达成的完整协议,具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(改造方):(签字)(日期)(盖章)乙方(供应商):(签字)(日期)(盖章)其他相关方:(签字)(日期)(盖章)附件及其他说明解释一、附件列表:1.绿色环保电梯改造项目施工图纸2.设备、材料清单及质量保证书3.施工进度计划4.验收报告5.付款凭证6.保密协议7.争议解决协议8.不可抗力事件证明文件9.甲方提供的场地、设施清单10.乙方提交的施工日志及照片11.其他双方约定的附件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按约定支付费用:甲方未按时支付预付款、进度款、竣工款或尾款。未按约定提供场地、设施及配合:甲方未提供必要的施工条件或未配合乙方进行施工。2.乙方违约行为及认定:未按约定提供设备、材料及施工服务:乙方未按合同约定提供设备、材料或未按时完成施工。未按约定完成项目:乙方未按合同约定完成绿色环保电梯改造项目。三、法律名词及解释:1.商业秘密:指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。3.争议解决:指双方在合同履行过程中产生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.独立性:指合同条款之间相互独立,各自具有法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中,甲方提供的场地、设施不符合要求。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,要求甲方按照合同约定提供符合要求的场地、设施。2.问题:乙方提供的设备、材料质量不符合标准。解决办法:乙方应立即停止使用不合格的设备、材料,并与供应商协商解决。3.问题:项目进度延误。解决办法:乙方应分析延误原因,制定合理的补救措施,并及时通知甲方。4.问题:不可抗力事件导致项目无法继续。解决办法:双方应按照合同约定的不可抗力条款,协商解决项目继续执行或终止的问题。5.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应进行协商解决,协商不成时,可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义:第三方指在本绿色环保电梯改造项目过程中,经甲乙双方同意参与项目的任何自然人、法人或其他组织。2.第三方责任:(1)第三方应按照甲乙双方的要求,完成其在项目中的相关任务;(2)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致项目出现质量、安全等问题,应承担相应责任;(3)第三方应遵守国家法律法规、行业标准以及合同约定。3.第三方权利:(1)第三方有权获得甲方、乙方支付的项目款项;(2)第三方有权根据合同约定,享有在项目实施过程中的知情权和参与权。4.第三方义务:(1)第三方应按时、按质完成其在本项目中的工作任务;(2)第三方应遵守甲方、乙方的规章制度,服从项目管理的安排。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,按时支付预付款、进度款、竣工款及尾款;(2)乙方有权要求甲方在项目实施过程中提供必要的场地、设施及配合;(3)乙方有权对甲方提供的材料、设备进行检查,如有质量问题,有权要求更换。2.乙方利益条款:(1)在项目实施过程中,如因甲方原因导致乙方收益减少,甲方应予以补偿;(2)在项目验收合格后,如甲方使用电梯产生效益,乙方有权按照合同约定获得相应的收益分成。3.甲方的违约及限制条款:(2)甲方如未按约定提供场地、设施及配合,应承担相应的赔偿责任;(3)甲方不得擅自更改项目方案,如需更改,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:(1)甲方有权对乙方提供的设备、材料及施工服务进行质量验收;(2)甲方有权要求乙方在项目实施过程中,对施工现场进行管理和维护;(3)甲方有权在合同约定的范围内,对绿色环保电梯改造项目进行调整。2.甲方的利益条款:(1)项目验收合格后,甲方有权对绿色环保电梯进行正常使用;(2)项目投入使用后,甲方有权获得因绿色环保电梯带来的节能减排效益。3.乙方的违约及限制条款:(2)乙方如提供的设备、材料或施工服务不符合质量标准,应承担相应的赔偿责任;(3)乙方不得在合同约定之外,向甲方或第三方收取费用。全文完。2025年绿色环保电梯改造项目合同书范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方(改造方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方(改造承接方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景随着我国经济的快速发展,城市人口日益增长,电梯在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。为响应国家绿色环保政策,提高电梯能源利用效率,降低能源消耗,甲方决定对现有电梯进行绿色环保改造。2.2目的本合同旨在明确甲方与乙方在绿色环保电梯改造项目中的权利、义务及责任,确保项目顺利进行,实现绿色环保、节能减排的目标。三、定义与解释3.1专业术语1.绿色环保电梯:指采用节能、环保、安全、舒适等技术,降低能源消耗,减少环境污染的电梯。2.改造:指对现有电梯进行技术升级、更新换代,使其符合绿色环保要求的工程。3.工程量清单:指明确改造项目所需材料、设备、人工等费用的清单。3.2关键词解释1.项目进度:指改造项目的施工、验收等环节的时间安排。2.质量标准:指绿色环保电梯改造项目所应达到的质量要求。3.验收合格:指改造项目经验收后,各项指标符合国家及行业标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、保量完成绿色环保电梯改造项目。2.甲方有权监督乙方的施工过程,确保改造项目符合合同约定。3.甲方应按照合同约定,及时支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工条件。2.乙方应按照合同约定,按时、保质、保量完成绿色环保电梯改造项目。3.乙方应确保改造项目的质量,对因施工原因造成的质量问题负责。4.乙方应遵守国家及地方相关法律法规,确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,项目工期为____个月。5.2合同履行地点绿色环保电梯改造项目地点:_________5.3合同履行方式乙方按照合同约定,分阶段完成绿色环保电梯改造项目,包括:设计、施工、验收等环节。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同期限届满;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应书面通知对方;2.因不可抗力导致合同无法履行,乙方应及时向甲方提供相关证明材料。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照合同约定,完成剩余工程;2.甲方应按照合同约定,支付乙方剩余工程款;3.双方应按照合同约定,处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.材料费:包括但不限于电梯主机、控制系统、电缆、门机等材料费用;2.设备费:包括但不限于电梯安装、调试、维修所需的设备费用;3.人工费:包括但不限于施工人员、技术人员的人工费用;4.管理费:包括但不限于项目管理、协调、监督等费用;5.其他费用:包括但不限于设计费、验收费、交通费等。7.2支付方式1.乙方提交工程进度报告及相应发票后,甲方按照合同约定支付相应款项;2.甲方可在合同签订后支付一定比例的预付款,项目完工验收合格后支付尾款;3.甲方有权根据乙方的工程进度及质量情况,调整支付比例。7.3支付时间1.预付款:合同签订后____个工作日内支付;2.进度款:根据工程进度,每月支付一次;3.尾款:项目完工验收合格后____个工作日内支付。7.4支付条款1.乙方应在收到甲方付款通知后____个工作日内,将相关发票及收据提交给甲方;2.甲方在收到乙方提交的发票及收据后____个工作日内,完成款项支付;3.任何因乙方原因导致的付款延迟,甲方有权要求乙方承担相应的利息。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付____%的违约金;2.甲方未按合同约定提供施工条件,应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程,应向甲方支付____%的违约金;2.乙方施工过程中出现质量问题,应承担相应的赔偿责任;3.乙方擅自更改设计方案,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金以实际损失为基础,双方协商确定;2.赔偿金额应一次性支付。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中所了解到的对方商业秘密、技术秘密等;2.本合同内容及其相关文件。9.2保密期限本合同及其相关文件保密期限为合同签订之日起____年。9.3保密履行方式1.双方应采取一切合理措施,确保保密内容的保密性;2.双方不得泄露、复制、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.战争:战争、军事行动等;3.政府行为:政策变动、法律法规调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.双方应及时通知对方不可抗力事件的发生;2.双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响;3.因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.战争:战争、军事行动等;3.政府行为:政策变动、法律法规调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商不成,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼;2.双方也可选择仲裁方式解决争议,仲裁机构为____仲裁委员会。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同;2.经双方同意,本合同可以转让给第三方。12.2不得转让的情形1.本合同涉及国家秘密、商业秘密等;2.本合同约定禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对绿色环保电梯改造项目的最终决定权;2.乙方在合同履行过程中,不得将工程分包或转包。13.2特殊权力保留1.甲方保留对改造项目设计方案的审核权;2.乙方在施工过程中,应遵守甲方提出的合理化建议。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年涂料产品绿色认证服务合同
- 2025年度数据中心承建与数据中心冷却系统合同4篇
- 2025年度农业保险产品定制服务合同8篇
- 二零二五年度农村土地经营权流转合同示范文本
- 2025年度苗木养护与生态园林景观优化合同3篇
- 2025版门岗信息化管理平台建设合同范本4篇
- 二零二五年度体育产业投资入股合同3篇
- 二零二五年度牛羊肉产品研发与技术转移合同3篇
- 二零二五年度促销员权益保护及纠纷处理合同3篇
- 2025年度个人货车出租及运输服务合同3篇
- 红色革命故事《王二小的故事》
- 《白蛇缘起》赏析
- 海洋工程用高性能建筑钢材的研发
- 苏教版2022-2023学年三年级数学下册开学摸底考试卷(五)含答案与解析
- 英语48个国际音标课件(单词带声、附有声国际音标图)
- GB/T 6892-2023一般工业用铝及铝合金挤压型材
- 冷库安全管理制度
- 2023同等学力申硕统考英语考试真题
- 家具安装工培训教案优质资料
- 在双减政策下小学音乐社团活动有效开展及策略 论文
- envi二次开发素材包-idl培训
评论
0/150
提交评论