2025建设工程施工合同(V)

合同编号：地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.施工方愿意接受业主的委托，为业主完成项目的施工；双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.项目名称：2.项目地点：3.工程内容：4.工程规模：5.工程总投资：二、合同价格1.本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.合同价格包含：3.合同价格不含：4.合同价格的支付方式：三、合同工期1.合同工期为个月。2.开工日期：3.竣工日期：四、质量标准1.本工程的质量标准为：2.质量保证期：五、施工方的义务1.施工方应按照约定的工期完成工程；2.施工方应保证工程质量符合约定的质量标准；3.施工方应按照约定的价格支付合同款项；4.施工方应遵守国家法律法规及施工现场的规章制度；5.施工方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等责任；6.施工方应按照约定的方式进行施工，确保工程安全；7.施工方应按照约定的时间提交工程进度报告和工程验收报告；8.施工方应按照约定的方式进行工程保修。六、业主的义务1.业主应按照约定的时间支付合同款项；2.业主应提供施工所需的场地、资料、设备等；3.业主应协助施工方办理有关施工手续；4.业主应对施工方施工过程中的问题提供必要的指导；5.业主应按照约定的时间接收工程；6.业主应按照约定的方式对施工方进行评价。七、违约责任1.施工方未按照约定完成工程的，应按照逾期竣工的天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.01%×逾期竣工天数。2.施工方工程质量不符合约定的质量标准，业主有权要求施工方返工、维修，并承担产生的费用。3.业主未按照约定支付合同款项的，应按照逾期支付的天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×0.01%×逾期支付天数。4.因业主原因导致工程延期，施工方有权要求业主支付延期施工的费用。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。甲方（盖章）：年月日乙方（盖章）：年月日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方应咨询法律专业人士，确保合同内容符合国家法律法规的要求。2.合同中的条款应明确、具体，避免含糊不清或产生歧义。解决办法：双方应仔细审阅合同条款，确保条款的准确性和清晰性，必要时可征求法律意见。3.合同双方应具备相应的民事权利能力和行为能力，以确保合同的有效性。解决办法：双方应确认自身的民事权利能力和行为能力，必要时可提供相关证明材料。4.合同中的知识产权保护条款应明确，防止侵犯他人的知识产权。解决办法：双方应明确合同中涉及到的知识产权归属和保护事项，必要时可寻求法律专业人士的帮助。5.合同中的保密条款应具体明确，保护双方的商业秘密。解决办法：双方应明确保密信息的范围、保密期限和违反保密义务的责任，必要时可签订保密协议。6.合同中的争议解决方式应明确，以便在发生争议时能够及时解决。解决办法：双方应选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼，并在合同中明确约定。法律名词及名词解释：1.民事权利能力：指自然人、法人或其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.行为能力：指自然人、法人或其他组织依法独立进行民事活动的能力。3.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务时，应向另一方支付的金钱赔偿。5.知识产权：指权利人对其创作的智力成果依法享有的专有使用权。6.保密义务：指合同双方对合同中涉及的对方的商业秘密承担的保密责任。7.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目的施工合同，包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。2.适用于施工方为业主提供施工服务，并按照约定完成工程的情况。补充条款：1.施工范围和内容的具体描述。2.工程设计文件和施工图纸的附件。3.工程质量标准和验收标准的详细说明。4.施工方的资质证明和业绩资料。5.业主提供的场地、资料、设备等详细信息。6.工程进度计划和施工组织设计的附件。7.安全生产和环保措施的具体要求。8.工程保修条款和保修责任的详细描述。9.合同价款的支付方式和时间表。10.违约责任的具体规定和违约金的计算方式。附件列表：1.施工方资质证明文件。2.工程设计文件和施工图纸。3.工程量清单和