二零二五年度建筑施工合同执行与监督服务协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度建筑施工合同执行与监督服务协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方的定义1.2合同术语解释1.3合同适用法律与争议解决2.合同标的2.1施工项目概述2.2施工范围与内容2.3施工地点与工期3.执行与监督服务3.1执行服务内容3.2监督服务内容3.3执行与监督服务标准4.权利与义务4.1甲方权利与义务4.2乙方权利与义务4.3双方共同权利与义务5.服务费用与支付方式5.1服务费用总额5.2服务费用支付方式5.3服务费用支付时间6.保密条款6.1保密信息定义6.2保密义务与责任6.3保密信息的披露7.违约责任7.1违约情形与责任7.2违约赔偿计算方法7.3违约解除合同8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除与终止程序9.合同变更9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同变更的生效10.合同解除后的处理10.1合同解除后的权利义务10.2合同解除后的财产处理10.3合同解除后的争议解决11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同附件12.1合同附件定义12.2合同附件内容与效力12.3合同附件的修改与补充13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止日期14.其他14.1合同生效前事项14.2合同未尽事宜的处理14.3合同解释权第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同双方的定义1.2合同术语解释1.2.1“施工项目”：指（施工项目名称）。1.2.2“施工范围与内容”：指根据施工图纸及工程量清单确定的施工范围和具体内容。1.2.3“施工地点”：指（具体施工地点）。1.2.4“工期”：指（开始日期）至（结束日期）。1.3合同适用法律与争议解决1.3.1本合同适用中华人民共和国法律。1.3.2双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向（争议解决法院）提起诉讼。第二条合同标的2.1施工项目概述2.1.1施工项目名称：（施工项目名称）。2.1.2施工项目地点：（具体施工地点）。2.1.3施工项目规模：（施工项目规模描述）。2.2施工范围与内容2.2.1施工范围：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等。2.2.2施工内容：具体以施工图纸及工程量清单为准。2.3施工地点与工期2.3.1施工地点：（具体施工地点）。2.3.2工期：（开始日期）至（结束日期）。第三条执行与监督服务3.1执行服务内容3.1.1乙方负责施工项目的组织、管理、协调及施工技术指导。3.1.2乙方应按照施工图纸及工程量清单进行施工，确保施工质量符合国家及行业标准。3.2监督服务内容3.2.1甲方负责对施工项目进行全过程监督，包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。3.2.2甲方应定期对施工项目进行检查，发现问题及时通知乙方整改。3.3执行与监督服务标准3.3.1乙方应按照国家及行业标准进行施工，确保施工质量。3.3.2甲方应按照合同约定及实际情况进行监督，确保施工项目的顺利进行。第四条权利与义务4.1甲方权利与义务4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，确保施工质量。4.1.2甲方有权对施工项目进行监督，确保施工进度、质量、安全等方面的要求得到满足。4.2乙方权利与义务4.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款及提供必要的施工条件。4.2.2乙方应按照施工图纸及工程量清单进行施工，确保施工质量。4.3双方共同权利与义务4.3.1双方应共同遵守合同约定，确保施工项目的顺利进行。4.3.2双方应共同解决施工过程中出现的问题，确保施工项目的顺利进行。第五条服务费用与支付方式5.1服务费用总额5.1.1本合同服务费用总额为人民币（金额）元整。5.2服务费用支付方式5.2.1乙方在施工过程中，根据工程进度向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后（支付时间）内支付相应款项。5.3服务费用支付时间5.3.1支付时间为施工进度达到约定节点后的（具体时间）。第六条保密条款6.1保密信息定义6.1.1保密信息是指本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等。6.2保密义务与责任6.2.1双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。6.3保密信息的披露6.3.1在法律要求或双方同意的情况下，可以披露保密信息。第七条违约责任7.1违约情形与责任7.1.1乙方未按约定时间完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按合同约定比例计算。7.1.2乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方进行返工或赔偿损失。7.2违约赔偿计算方法7.2.1违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总金额的（比例）。7.2.2损失赔偿按实际损失计算，包括但不限于修复费用、停工损失等。7.3违约解除合同7.3.1在违约情形下，任何一方均有权解除本合同，并要求对方承担违约责任。第八条合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1甲方或乙方违约，经另一方书面通知后，违约方未在规定期限内纠正违约行为的；8.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行；8.1.3双方协商一致决定解除合同。8.2合同终止条件8.2.1合同约定的工期届满，且工程已按约定完成；8.2.2双方协商一致决定终止合同；8.3合同解除与终止程序8.3.2合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余款项及材料设备；8.3.3双方应共同签署合同解除或终止协议。第九条合同变更9.1合同变更条件9.1.1双方认为有必要对合同内容进行变更；9.1.2法律法规、政策调整需要变更合同内容；9.2合同变更程序9.2.1双方应书面提出变更申请；9.2.2双方应就变更内容进行协商，达成一致意见；9.2.3变更内容经双方签字盖章后生效。9.3合同变更的生效9.3.1合同变更自双方签字盖章之日起生效。第十条合同解除后的处理10.1合同解除后的权利义务10.1.1双方应按照合同约定，处理合同解除后的权利义务关系；10.1.2双方应按照约定，妥善处理剩余款项及材料设备；10.2合同解除后的财产处理10.2.1双方应按照合同约定，处理剩余款项的结算；10.2.2双方应按照合同约定，处理材料设备的归属；10.3合同解除后的争议解决10.3.1双方应友好协商解决合同解除后的争议；10.3.2协商不成的，任何一方均有权向合同约定的争议解决机构申请解决。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决争议；11.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁；11.2争议解决程序11.2.1仲裁机构受理争议后，按照仲裁规则进行审理；11.2.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为（仲裁机构所在地）。第十二条合同附件12.1合同附件定义12.1.1本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等；12.2合同附件内容与效力12.2.1合同附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力；12.3合同附件的修改与补充12.3.1合同附件的修改或补充，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章；13.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章；13.2合同生效日期13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效；13.3合同终止日期13.3.1合同约定的工期届满，且工程已按约定完成，合同终止。第十四条其他14.1合同生效前事项14.1.1合同生效前，双方应按照合同约定，办理相关手续；14.1.2双方应按照合同约定，提供必要的资料和条件；14.2合同未尽事宜的处理14.2.1合同未尽事宜，由双方协商解决；14.2.2协商不成的，按照相关法律法规处理；14.3合同解释权14.3.1本合同由（合同签订地）人民法院管辖；14.3.2本合同解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或指定的，提供专业服务、咨询、监理或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方的责任15.2.1第三方应根据其提供的服务内容，对甲方或乙方承担相应的责任。15.2.2第三方的责任包括但不限于：15.2.1.1对其提供的专业服务的质量负责；15.2.1.2对其提供的咨询意见的准确性负责；15.2.1.3对其监理行为的合法性、合规性负责。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。15.3.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和资料，以便其履行服务职责。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、乙方的权利义务关系由合同约定，第三方不得直接向甲方或乙方主张权利。15.4.2第三方在履行服务职责时，应遵守国家法律法规及合同约定，不得损害甲方或乙方的合法权益。16.第三方介入时的额外条款16.1.1第三方的选择和指定：甲方或乙方有权根据项目需要，选择和指定第三方。16.1.2第三方的资质要求：甲方或乙方应要求第三方提供相应的资质证明。16.1.3第三方的服务内容：甲方或乙方应明确第三方的服务内容和预期目标。16.1.4第三方的费用及支付：甲方或乙方应与第三方协商确定服务费用及支付方式。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额由合同约定，具体如下：17.1.1第三方因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任；17.1.2第三方的责任限额不得超过合同约定的金额。17.1.3第三方的责任限额包括直接损失和间接损失。17.1.4第三方的责任限额不因合同解除或终止而免除。18.第三方介入的合同变更18.1当第三方介入时，合同如有必要变更，应按照第九条“合同变更”的程序进行。18.2合同变更应包括第三方的责任、权利和义务等内容。19.第三方的退出19.1当第三方服务完成或合同终止时，第三方应从项目中退出。19.2第三方退出时，应按照合同约定，办理相关手续，并确保项目不受影响。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决。20.2协商不成的，任何一方均有权按照第十一条“争议解决”的程序，寻求争议解决。21.第三方的保密义务21.1第三方在合同履行过程中，对甲方、乙方及项目的信息负有保密义务。21.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及设计文件要求：图纸需符合国家及行业标准，并由具有相应资质的设计单位出具。说明：施工图纸是施工的依据，需详细、准确。2.工程量清单要求：清单需详细列出工程量，并与施工图纸一致。说明：工程量清单是工程款的计算基础。3.技术规范及标准要求：施工过程中应遵守的技术规范及标准，包括但不限于质量、安全、环保等方面。说明：技术规范是确保施工质量的重要依据。4.合同附件要求：合同附件包括但不限于施工进度计划、材料设备清单、人员配置表等。说明：合同附件是对合同内容的补充和细化。5.施工进度报告要求：报告需详细记录施工进度，包括已完成工程量、存在问题及解决方案等。说明：施工进度报告是监督施工进度的重要手段。6.施工质量检验报告要求：报告需详细记录施工质量检验结果，包括合格、不合格项及处理措施等。说明：施工质量检验报告是确保施工质量的重要依据。7.施工安全检查报告要求：报告需详细记录施工安全检查结果，包括安全隐患、整改措施等。说明：施工安全检查报告是保障施工安全的重要依据。8.材料设备验收报告要求：报告需详细记录材料设备验收结果，包括合格、不合格项及处理措施等。说明：材料设备验收报告是确保施工材料设备质量的重要依据。9.施工变更通知单要求：通知单需详细记录施工变更内容、原因及影响等。说明：施工变更通知单是调整施工计划的重要依据。10.施工结算报告要求：报告需详细记录施工结算内容，包括工程款、材料设备款、人工费等。说明：施工结算报告是确定最终工程款的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约行为一：乙方未按约定时间完成施工。责任认定标准：乙方应按合同约定的工期完成施工，如超过工期，应支付违约金。示例说明：乙方未在合同约定的工期完成施工，超过工期10天，应支付违约金人民币（金额）元。违约行为二：乙方施工质量不符合约定标准。责任认定标准：乙方应按照施工图纸及工程量清单进行施工，确保施工质量符合国家及行业标准。示例说明：乙方施工的某部分工程质量不合格，需返工，返工费用由乙方承担。违约行为三：甲方未按约定时间支付工程款。责任认定标准：甲方应按合同约定的支付时间支付工程款。示例说明：甲方未按合同约定的支付时间支付工程款，需向乙方支付违约金人民币（金额）元。违约行为四：第三方未履行合同约定的责任。责任认定标准：第三方应根据合同约定，对自身提供的服务负责。示例说明：第三方提供的咨询服务不符合约定标准，需承担相应的赔偿责任。全文完。2025年度建筑施工合同执行与监督服务协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2相关术语解释2.双方基本信息2.1施工单位信息2.2监督服务单位信息3.合同标的3.1工程名称及地点3.2工程规模及内容4.合同期限4.1合同起止日期4.2合同延期及终止条件5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验及验收6.工程进度6.1进度安排6.2进度调整及延误处理7.施工现场管理7.1施工现场安全7.2施工现场环保8.施工材料及设备8.1材料及设备供应8.2材料及设备质量9.工程价款及支付9.1工程价款构成9.2工程价款支付方式及时间10.监督服务内容及要求10.1监督服务内容10.2监督服务质量要求11.监督服务费用11.1监督服务费用构成11.2监督服务费用支付方式及时间12.合同变更及解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件13.违约责任13.1违约行为定义13.2违约责任承担14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同定义本合同所指“建筑施工合同”是指施工单位与业主之间签订的，约定施工单位按照约定的工程规模、质量标准、工程进度和工程价款，为业主提供建筑服务的协议。1.2相关术语解释（1）“工程名称”：指本合同约定的具体建筑项目名称。（2）“工程地点”：指本合同约定的建筑项目所在地。（3）“工程规模”：指本合同约定的建筑项目的建设规模，包括建筑面积、建筑高度等。（4）“建筑服务”：指施工单位为业主提供的施工、监理、安装、调试等服务。（5）“质量标准”：指本合同约定的工程质量应符合国家及行业相关标准。（6）“工程进度”：指本合同约定的建筑项目施工进度计划。（7）“工程价款”：指本合同约定的施工单位为业主提供建筑服务的报酬。第二条双方基本信息2.1施工单位信息施工单位名称：__________________法定代表人：__________________注册地址：__________________联系电话：__________________2.2监督服务单位信息监督服务单位名称：__________________法定代表人：__________________注册地址：__________________联系电话：__________________第三条合同标的3.1工程名称及地点工程名称：__________________工程地点：__________________3.2工程规模及内容工程规模：__________________工程内容：__________________第四条合同期限4.1合同起止日期合同起始日期：__________________合同终止日期：__________________4.2合同延期及终止条件合同延期：__________________合同终止条件：__________________第五条工程质量要求5.1质量标准本合同约定的工程质量应符合国家及行业相关标准，具体质量标准详见附件。5.2质量检验及验收（1）施工单位应按照合同约定的质量标准进行施工，并对施工过程中的质量问题进行自查。（2）监督服务单位应定期对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知施工单位整改。（3）工程完工后，双方应共同进行工程验收，验收合格后，方可交付使用。第六条工程进度6.1进度安排本合同约定的工程进度计划详见附件。6.2进度调整及延误处理（1）施工单位应根据合同约定的工程进度计划进行施工，如需调整进度，应提前向监督服务单位提出申请。（2）如因施工单位原因导致工程进度延误，施工单位应承担相应的责任，并赔偿业主因此遭受的损失。第七条施工现场管理7.1施工现场安全（1）施工单位应制定施工现场安全管理制度，确保施工现场安全。（2）施工单位应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。7.2施工现场环保（1）施工单位应遵守国家及地方环保法规，采取有效措施防止施工现场环境污染。（2）施工单位应定期对施工现场的环保措施进行检查，确保环保措施落实到位。第八条施工材料及设备8.1材料及设备供应（1）施工单位负责提供工程施工所需的材料及设备。（2）材料及设备的品牌、型号、规格应符合合同约定和国家及行业相关标准。（3）施工单位应在施工前将材料及设备清单提交给监督服务单位审核。8.2材料及设备质量（1）施工单位应保证提供的材料及设备质量符合合同约定的标准。（2）材料及设备到货后，监督服务单位应进行抽样检验，检验合格后方可使用。（3）如发现材料及设备质量问题，施工单位应负责更换或退货，并承担相关费用。第九条工程价款及支付9.1工程价款构成（1）工程直接费用：包括材料费、人工费、机械使用费等。（2）间接费用：包括管理费、利润等。（3）其他费用：包括合同约定的其他费用。9.2工程价款支付方式及时间（1）工程款支付分为预付款、进度款和结算款。（2）预付款：合同签订后，业主应支付合同总价款的10%作为预付款。（3）进度款：根据工程进度，业主按月支付合同总价款的80%。（4）结算款：工程完工并验收合格后，业主支付剩余的10%作为结算款。第十条监督服务内容及要求10.1监督服务内容（1）对施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全生产。（2）对施工单位提供的技术文件、材料及设备进行审核。（3）对施工现场的环保措施进行检查。10.2监督服务质量要求（1）监督服务单位应具备相应的资质和经验。（2）监督服务单位应按照合同约定和行业规范进行监督服务。（3）监督服务单位应及时向业主报告监督过程中发现的问题。第十一条监督服务费用11.1监督服务费用构成（1）监督服务人员的工资及福利。（2）监督服务所需设备、材料费用。（3）差旅费、通讯费等。11.2监督服务费用支付方式及时间（1）监督服务费用按月结算，业主应在每月底前支付。（2）监督服务费用支付比例为合同约定监督服务费用的90%，剩余10%作为保证金，待合同终止后无违约行为时退还。第十二条合同变更及解除12.1合同变更条件（1）业主或施工单位提出书面变更申请。（2）变更内容不影响合同目的的实现。12.2合同解除条件（1）一方违约，另一方提出解除合同。（2）不可抗力导致合同无法履行。第十三条违约责任13.1违约行为定义（1）施工单位未按合同约定完成工程。（2）监督服务单位未按合同约定履行监督服务。（3）业主未按合同约定支付工程款。13.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括赔偿损失。（2）违约方应承担相应的违约金。第十四条争议解决与法律适用14.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决争议。（2）协商不成，提交仲裁委员会仲裁。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的，根据合同约定介入合同履行过程中的个人、企业或其他组织。15.2第三方介入范围（1）第三方可提供技术服务、专业咨询、监理、检测、评估、仲裁等。（2）第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量，保障甲乙双方的合法权益。16.第三方介入的引入与程序16.1引入方式第三方介入应由甲乙双方协商一致，并以书面形式确定。16.2引入程序（1）甲乙双方应就第三方介入的目的、内容、期限、费用等事项进行协商。（2）协商达成一致后，甲乙双方共同与第三方签订补充协议。（3）补充协议应作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，甲乙双方应承担的责任上限。17.2责任限额确定（1）第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务内容、服务质量、市场行情等因素确定。（2）责任限额应在补充协议中明确约定。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分（1）第三方在履行合同过程中，对甲方承担直接责任。（2）甲方对第三方的行为承担监督责任，如第三方违约，甲方有权要求第三方承担相应责任。18.2第三方与乙方的责任划分（1）第三方在履行合同过程中，对乙方承担直接责任。（2）乙方对第三方的行为承担监督责任，如第三方违约，乙方有权要求第三方承担相应责任。18.3第三方与甲乙双方的责任划分（1）第三方在履行合同过程中，对甲乙双方均承担直接责任。（2）甲乙双方对第三方的行为承担连带责任，如第三方违约，甲乙双方应共同承担相应责任。19.第三方权利19.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据，以便其履行合同义务。19.2第三方有权要求甲乙双方按照约定支付费用。20.第三方义务20.1第三方应按照合同约定，履行专业服务、咨询、监理等职责。20.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。21.第三方变更与退出21.1第三方变更（1）第三方在合同履行期间，如需更换人员，应提前通知甲乙双方，并取得双方同意。（2）更换人员后，新人员应具备与原人员相当的专业能力和经验。21.2第三方退出（1）第三方在合同履行期间，如需退出，应提前通知甲乙双方，并取得双方同意。（2）第三方退出后，甲乙双方应根据合同约定，继续履行合同义务。22.第三方责任追究22.1如第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失，甲乙双方有权追究其责任。22.2如第三方违约，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。22.3第三方责任追究程序（1）甲乙双方应就第三方责任问题进行协商，达成一致意见。（2）协商不成，甲乙双方可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程进度计划表要求：详细列明各阶段工程进度，包括起始