2025年度高性能外墙保温系统承包工程合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度高性能外墙保温系统承包工程合同本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程工期1.5工程质量标准2.承包人及委托人2.1承包人信息2.2委托人信息3.工程费用及支付方式3.1工程总费用3.2工程付款进度3.3付款方式3.4逾期付款责任4.工程施工及监理4.1施工组织设计4.2施工进度安排4.3监理单位及职责4.4施工现场管理5.材料供应及检验5.1材料供应商及资质5.2材料检验标准5.3材料供应进度5.4材料检验结果处理6.工程变更及索赔6.1工程变更范围6.2工程变更审批程序6.3索赔程序及处理7.工程验收及保修7.1工程验收标准7.2工程验收程序7.3工程保修范围及期限8.违约责任8.1承包人违约责任8.2委托人违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1工程设计文件11.2施工图纸11.3技术规范12.其他约定事项12.1隐私保护12.2保密条款12.3不可抗力13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止程序14.合同附件清单第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：2025年度市住宅小区高性能外墙保温系统承包工程1.2工程地点：市区路号1.3工程规模：总面积约10000平方米，包括A栋、B栋、C栋住宅楼外墙保温工程1.4工程工期：自合同签订之日起，90日内完成施工并验收合格1.5工程质量标准：符合《外墙保温工程技术规范》GB504112007及国家相关质量标准2.承包人及委托人2.1承包人信息：保温工程有限责任公司，统一社会信用代码：91350100MA5132.2委托人信息：市区住宅开发，统一社会信用代码：91350100MA5133.工程费用及支付方式3.1工程总费用：人民币捌拾万元整（￥800,000.00）3.2工程付款进度：工程款分三个阶段支付，分别为：合同签订后支付20%，主体结构完成支付30%，工程验收合格后支付50%3.3付款方式：银行转账3.4逾期付款责任：逾期付款每日按逾期金额的0.5%支付违约金4.工程施工及监理4.1施工组织设计：承包人需提交详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等4.2施工进度安排：根据工程实际情况，制定合理的施工进度计划，确保按期完成4.3监理单位及职责：委托监理咨询进行监理，监理单位负责监督工程质量、进度、安全等方面4.4施工现场管理：承包人负责施工现场的安全、文明施工，确保施工质量符合合同要求5.材料供应及检验5.1材料供应商及资质：所有保温材料供应商需具备相应的生产许可证和产品质量合格证5.2材料检验标准：所有保温材料必须符合国家标准《外墙保温材料》GB/T204732006的要求5.3材料供应进度：承包人需在施工前30日内将所需材料送达施工现场5.4材料检验结果处理：材料检验不合格，承包人应立即停止使用，并更换合格材料6.工程变更及索赔6.1工程变更范围：包括但不限于设计变更、施工条件变更、材料变更等6.2工程变更审批程序：变更需经双方协商一致，并由委托人签字确认6.3索赔程序及处理：承包人应在变更发生之日起5日内向委托人提出索赔申请，委托人应在收到申请后15日内予以答复7.工程验收及保修7.1工程验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013及本合同约定进行验收7.2工程验收程序：工程完成后，由委托人组织验收，承包人应提供相关验收资料7.3工程保修范围及期限：自工程验收合格之日起，保温系统保修期为5年8.违约责任8.1承包人违约责任8.1.1若承包人未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向委托人支付工程总价的0.1%作为违约金。8.1.2若承包人施工过程中出现质量问题，导致工程返工或修复，承包人应承担全部费用。8.1.3若承包人违反合同约定的保密条款，造成委托人损失的，承包人应赔偿损失。8.2委托人违约责任8.2.1若委托人未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向承包人支付工程总价的0.1%作为违约金。8.2.2若委托人擅自终止合同，应赔偿承包人因此遭受的损失。8.2.3若委托人违反合同约定的保密条款，造成承包人损失的，委托人应赔偿损失。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构：市仲裁委员会。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后，合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同签订后，双方应按约定履行各自义务。10.2合同终止条件10.2.1工程验收合格，且承包人完成保修期内的保修义务。10.2.2双方协商一致解除合同。10.2.3因不可抗力导致合同无法履行。11.合同附件11.1工程设计文件11.1.1设计图纸、技术规范、工程量清单等。11.2施工图纸11.2.1施工详图、节点大样图等。11.3技术规范11.3.1国家及地方有关外墙保温系统的技术规范、标准。12.其他约定事项12.1隐私保护12.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.2保密条款12.2.1双方对本合同内容及相关技术秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.3不可抗力12.3.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等，如遇不可抗力，双方应及时通知对方，并协商解决合同履行中的问题。13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2因一方违约导致合同无法履行。13.2合同终止程序13.2.1合同解除或终止，双方应书面通知对方。13.2.2合同终止后，双方应按约定进行结算。14.合同附件清单14.1合同附件1：工程设计文件14.2合同附件2：施工图纸14.3合同附件3：技术规范14.4合同附件4：合同签订证明文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、评估或其他辅助服务的独立第三方。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、技术咨询、法律咨询、财务审计等。2.第三方介入的邀请与指定2.1甲乙双方应共同协商确定第三方介入的具体事宜，包括第三方介入的方式、时间、费用等。2.2甲乙双方有权邀请或指定第三方介入，但需确保第三方具备相应的资质和能力。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责，对合同履行情况进行监督、评估和咨询。3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以确保其履行职责。3.3第三方有权根据合同约定，对甲乙双方提出建议、意见或报告。4.第三方介入的费用承担4.1第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定分摊，具体费用在合同附件中明确。4.2若第三方介入费用超出合同约定，甲乙双方应根据实际情况协商解决。5.第三方介入的责任限额5.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。5.2第三方的责任限额应在合同中明确，一般不超过第三方介入费用的总和。5.3第三方的责任限额包括但不限于直接损失、间接损失、违约金等。6.第三方介入与其他各方的划分说明6.1第三方介入的职责范围应与甲乙双方的合同义务相区分，避免职责交叉或重叠。6.2第三方不得干预甲乙双方的合同履行，不得代替甲乙双方行使权利或承担义务。6.3第三方介入过程中，甲乙双方应保持沟通，及时解决第三方介入过程中出现的问题。7.第三方介入的变更与终止7.1若需变更第三方介入的内容、方式或时间，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。7.2若需终止第三方介入，甲乙双方应提前通知第三方，并书面确认终止事宜。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，甲乙双方应通过协商解决。8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入的保密义务9.1第三方在介入过程中，对甲乙双方的商业秘密、技术秘密等负有保密义务。9.2第三方不得泄露甲乙双方的任何信息，包括但不限于合同内容、技术资料等。10.第三方介入的合同附件10.1第三方介入协议：明确第三方介入的具体事宜，包括职责、权利、义务、费用等。10.2第三方资质证明：证明第三方具备相应的资质和能力。10.3第三方保密承诺书：承诺对甲乙双方的保密义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.第三方介入协议详细要求：协议应明确第三方介入的具体事宜，包括介入目的、范围、职责、权利、义务、费用、保密条款等。说明：第三方介入协议是明确第三方介入合同履行过程中的关键文件，确保第三方介入的合法性和有效性。2.第三方资质证明详细要求：提供第三方具备相应资质的证明文件，如营业执照、资质证书、专业资格证书等。说明：第三方资质证明是确保第三方具备履行职责能力的重要依据。3.第三方保密承诺书详细要求：第三方应签署保密承诺书，承诺对甲乙双方的商业秘密、技术秘密等保密。说明：保密承诺书是保护甲乙双方商业秘密的重要法律文件。4.工程设计文件详细要求：包括设计图纸、技术规范、工程量清单等，确保工程设计的合理性和可行性。说明：工程设计文件是指导工程施工的重要依据。5.施工图纸详细要求：包括施工详图、节点大样图等，确保施工过程的准确性和安全性。6.技术规范详细要求：包括国家及地方有关外墙保温系统的技术规范、标准，确保工程质量符合要求。说明：技术规范是工程施工和质量控制的重要依据。7.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的数量、规格、单价等，确保工程结算的准确性。说明：工程量清单是工程结算的重要依据。8.工程进度计划详细要求：包括施工进度安排、关键节点等，确保工程按期完成。说明：工程进度计划是施工管理的重要工具。9.工程验收报告详细要求：包括验收时间、地点、参与人员、验收结果等，确保工程质量符合要求。说明：工程验收报告是工程验收的重要文件。10.工程保修书详细要求：包括保修范围、期限、保修方式等，确保工程保修的有效性。说明：工程保修书是保障工程后期服务的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按合同约定完成工程责任认定：每逾期一天，承包人应向委托人支付工程总价的0.1%作为违约金。示例：若承包人未按合同约定在90日内完成工程，每逾期一天，需支付违约金800元。2.承包人施工过程中出现质量问题责任认定：承包人应承担全部修复费用。示例：若施工过程中发现保温材料不合格，承包人需承担更换及修复费用。3.委托人未按合同约定支付工程款责任认定：每逾期一天，委托人应向承包人支付工程总价的0.1%作为违约金。示例：若委托人未按合同约定支付工程款，每逾期一天，需支付违约金800元。4.双方违反合同约定的保密条款责任认定：违约方应赔偿对方因此遭受的损失。示例：若一方泄露对方商业秘密，需赔偿对方因此遭受的损失。5.第三方在介入过程中发生重大过失责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任。示例：若第三方在监理过程中因重大过失导致工程损失，需承担赔偿责任。2025年度高性能外墙保温系统承包工程合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方（承包方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________2.乙方（业主方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________3.其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方在_________________________（具体地点）拥有_________________________（具体建筑或工程名称），为确保该建筑的保温性能达到国家标准，甲方决定进行高性能外墙保温系统的承包工程。为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，明确甲乙双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和造价。三、定义与解释3.1专业术语（1）高性能外墙保温系统：指采用符合国家相关标准的高性能保温材料，按照设计要求对建筑外墙进行保温处理，以达到提高建筑保温性能、降低能耗、改善室内环境等目的的工程。（2）施工图设计：指甲方提供的，包括建筑外墙保温系统设计图纸、技术规范、材料要求等在内的全部设计文件。3.2关键词解释（1）承包工程：指甲方将高性能外墙保温系统的施工任务委托乙方完成，乙方按照合同约定进行施工，达到约定的质量、安全、进度等要求。（2）工程量清单：指双方约定的，详细列明工程名称、规格、数量、单价、总价等内容的清单。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成高性能外墙保温系统的施工任务。（2）甲方应按照合同约定，提供施工图纸、技术规范、材料要求等相关文件。（3）甲方应负责协调施工过程中与相关方的关系，确保施工顺利进行。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成高性能外墙保温系统的施工任务。（2）乙方应严格按照施工图纸、技术规范、材料要求等相关文件进行施工。（3）乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，施工工期为____个月。5.2合同履行地点施工地点：_________________________5.3合同履行方式乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范、材料要求等相关文件，自行组织施工，确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期完成后，且工程质量符合国家相关标准，甲方验收合格；（2）因不可抗力导致合同无法继续履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前____天书面通知对方；（2）双方应在接到终止合同通知之日起____天内，共同对工程进行验收，确认工程质量。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应立即停止施工，并将施工现场清理干净；（2）双方应按照合同约定，办理工程结算手续，甲方支付乙方应得的工程款；（3）因终止合同给双方造成的损失，由责任方承担。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：指乙方为完成高性能外墙保温系统施工所发生的直接费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费等。（2）设计费用：指甲方为高性能外墙保温系统设计所支付的费用。（3）管理费用：指乙方为管理施工项目所发生的费用。（4）利润：指乙方根据合同约定所应获得的利润。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，乙方在施工开始前，甲方应向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款。（2）进度款：施工过程中，乙方每完成合同约定的工程量，甲方应按照合同约定的比例支付相应的进度款。（3）结算款：工程竣工并验收合格后，甲方应按照合同约定支付结算款，结算款应包括剩余的进度款及合同约定的利润。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。（2）进度款支付时间：每个进度节点完成后____个工作日内。（3）结算款支付时间：工程竣工验收合格后____个工作日内。7.4支付条款（1）甲方支付给乙方的款项应通过银行转账方式进行。（2）乙方应在收到甲方支付款项的银行回单后____个工作日内，向甲方出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付款项的，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方未能按照约定提供施工图纸、技术规范等文件的，应承担相应的责任，包括但不限于延长工期、支付违约金等。8.2乙方违约（1）乙方未能按时完成施工任务的，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方施工质量不符合约定的，应承担返工、修复等责任，并支付相应的费用。（3）乙方在施工过程中发生安全事故的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金按照上述比例计算，并从甲方应支付的款项中扣除。（2）赔偿金额可根据实际情况进行调整，以弥补实际损失。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同项下的技术秘密、商业秘密和其他有关保密信息。（2）甲乙双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）甲乙双方应对保密内容采取必要的保密措施，防止保密信息泄露。（2）未经对方同意，不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然原因或社会原因，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力事件发生时，甲乙双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例如发生不可抗力事件，双方应具体分析事件性质，确定是否构成不可抗力。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方发生争议时，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向双方认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等法律法规禁止转让的情形。（2）本合同项下的权利和义务不得与乙方的主营业务无关。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对高性能外墙保温系统设计、施工过程中的监督权。（2）乙方在施工过程中，应保留对施工质量、安全、进度等方面的控制权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行期间，对施工方案、施工工艺等进行调整的权利。（2）乙方保留在施工过程中，对施工技术、材料等进行改进的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行，并作为合同附件。14.2修改和补充效力修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行。（2）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应定期召开协调会议，讨论施工过程中的问题。（2）双方应通过书面形式及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性16.3增减条款未经甲乙双方书面同意，本合同任何条款不得增减或修改。十七、签字、日期、盖章甲方（承包方）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________乙方（业主方）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________见证人（如有）：签字：_________________________日期：_________________________盖章：_________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及技术规范2.工程量清单3.甲方提供的材料清单及质量要求4.乙方提交的施工组织设计及进度计划5.甲方提供的预付款支付凭证6.乙方提交的进度款支付申请7.工程竣工验收报告8.不可抗力事件证明文件9.争议解决相关文件10.合同修改和补充协议11.协助与配合相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项：认定标准为超过合同约定的支付时间。未提供施工图纸及技术规范：认定标准为甲方未在合同约定的时间内提供相关文件。2.乙方违约：未按时完成施工任务：认定标准为乙方未在合同约定的时间内完成工程量。施工质量不符合约定：认定标准为经甲方验收，工程质量不符合合同约定的标准。发生安全事故：认定标准为施工过程中发生的人员伤亡或财产损失事件。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的法律规范。2.建设工程质量管理条例：指《中华人民共和国建设工程质量管理条例》，是规范建设工程质量管理的行政法规。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.违约金：指合同当事人一方违约时，应向对方支付的一定金额的金钱。5.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到材料供应不足。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，协商解决材料供应问题，必要时可调整施工进度。2.问题：施工过程中发现设计不合理。解决办法：乙方应立即通知甲方，由甲方组织设计单位进行修改，并重新进行施工。3.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：乙方应立即采取应急措施，防止事故扩大，并及时报告甲方，按照相关法律法规进行处理。4.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体名称：_________________________2.第三方合同主体地址：_________________________3.第三方合同主体联系人：_________________________4.第三方合同主体联系电话：_________________________5.第三方责任：对高性能外墙保温系统的设计和施工质量负责。按照合同约定的时间节点提供设计图纸和施工方案。对施工过程中出现的技术问题提供技术支持。6.第三方权利：获得合同约定的设计费用和咨询服务费用。在甲方和乙方之间发挥桥梁作用，协调双方关系。7.第三方义务：遵守国家相关法律法规和行业标准。对涉及的商业秘密和客户信息保密。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：甲方应按照合同约定的时间支付进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和场地。乙方有权要求甲方对施工过程中的变更进行确认。2.乙方利益条款：甲方应承担因设计变更导致的额外费用。乙方有权获得合同约定的利润。乙方有权在工程完成后获得相应的质量保证期。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付款项的，应向乙方支付_____%的违约金。甲方未能按照约定提供施工图纸及技术规范的，应承担相应的责任。甲方不得无理拖延工程验收，影响乙方的利益。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成施工任务。甲方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求。甲方有权对乙方的施工方案和施工工艺进行审查。2.甲方的利益条款：甲方有权获得高性能外墙保温系统的最终所有权。甲方有权在工程完成后享受保温效果带来的节能效益。甲方有权在合同约定的质量保证期内要求乙方承担维修责任。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成施工任务的，应向甲方支付_____%的违约金。乙方施工质量不符合约定的，应承担返工、修复等责任。乙方在施工过程中发生安全事故的，应承担相应的法律责任。全文完。2025年度高性能外墙保温系统承包工程合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：为提高建筑物的保温性能，降低能源消耗，甲方决定在2025年度对现有建筑进行高性能外墙保温系统改造。经双方友好协商，甲方委托乙方承担本工程的设计、施工及售后服务等工作。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在2025年度高性能外墙保温系统承包工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语如下：（1）高性能外墙保温系统：指采用高效保温材料，对建筑物外墙进行保温处理，以达到降低能耗、提高居住舒适度的目的。（2）保温材料：指用于建筑物外墙保温的材料，如岩棉、玻璃棉、聚氨酯等。3.2关键词解释：（1）承包工程：指乙方按照甲方要求，完成高性能外墙保温系统的设计、施工及售后服务等工作。（2）工期：指乙方完成承包工程所需的时间，自合同签订之日起计算。（3）工程验收：指甲方对乙方完成的承包工程进行质量、进度等方面的检查，确认工程符合合同要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、进度完成承包工程。（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）甲方应按照合同约定支付工程款。（4）甲方应配合乙方完成工程所需的各项手续办理。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、进度完成承包工程。（2）乙方应确保工程质量和安全，遵守国家相关法律法规。（3）乙方应按照甲方要求，提供施工过程中的各项资料。（4）乙方应配合甲方完成工程验收工作。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为（填写工期）。5.2合同履行地点：本合同约定的工程地点为：（填写工程地点）。5.3合同履行方式：（1）乙方负责工程的设计、施工及售后服务等工作。（2）甲方负责提供工程所需的场地、材料等条件。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期届满，工程验收合格；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商；（2）协商一致后，双方应签署合同终止协议；（3）合同终止协议生效后，双方应按照协议约定处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定完成工程剩余工作；（2）双方应按照合同约定结算工程款；（3）合同终止后，双方应妥善处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）设计费：乙方根据甲方提供的工程资料进行设计，设计费按实际工作量计算。（2）材料费：包括保温材料、辅助材料及设备等费用，按实际采购价格计算。（3）人工费：包括施工人员工资、津贴等费用，按实际发生的人工成本计算。（4）施工机械使用费：包括租赁、维护等费用，按实际使用时间计算。（5）管理费：包括项目管理、协调等费用，按合同约定比例计算。（6）利润：按合同约定比例计算。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的（填写百分比）作为预付款。（2）进度款：工程进度达到合同约定节点后，甲方应在接到乙方提交的支付申请和相关证明文件后的（填写天数）个工作日内支付进度款。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方应在接到乙方提交的竣工结算文件后的（填写天数）个工作日内支付竣工结算款。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后（填写天数）个工作日内支付。（2）进度款：根据工程进度分阶段支付，每个阶段支付时间见附件《进度款支付计划表》。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后（填写天数）个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付工程款时，应提供正式的付款凭证，包括但不限于发票、收据等。（2）乙方收到工程款后，应在（填写天数）个工作日内向甲方提供相应的收据或收条。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付（填写百分比）的违约金。（2）甲方擅自变更工程设计或施工方案，导致工程延期或增加费用的，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程的，应向甲方支付（填写百分比）的违约金。（2）乙方施工质量不符合合同约定的，应负责返工、修复，并承担由此产生的费用。8.3赔偿金额和方式违约方应根据违约情况，按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的保密内容包括但不限于工程图纸、技术资料、商务信息等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后（填写年数）年。9.3保密履行方式双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致工程延期或无法履行的，双方互不承担责任。（3）双方应采取一切必要措施，尽量减少不可抗力带来的损失。10.4不可抗力实例本合同中不可抗力实例包括但不限于地震、洪水、台风等自然灾害，以及政策调整、战争等政府行为。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向（填写仲裁机构名称）申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、保密的；（2）法律法规禁止转让的；（3）合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对工程的设计、施工、验收等环节的监督权。（2）乙方保留对工程材料的采购、检验、使用等环节的控制权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得将工程分包或转包。（2）在合同履行期间，未经乙方书面同意，甲方不得擅自变更工程设计或施工方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经甲乙双方签字盖章的合同修改和补充文件，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）提供必要的资料和条件；（2）解决施工过程中出现的问题；（3）协调与第三方的关系。15.2协作与配合方式（1）定期召开会议，沟通工程进展；（2）及时通报相关信息；（3）共同解决工程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于2025年度高性能外墙保温系统承包工程的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：（签字）日期：（填写日期）乙方（盖章）：法定代表人或授权代表：（签字）日期：（填写日期）甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：（签字）日期：（填写日期）乙方（盖章）：法定代表人或授权代表：（签字）日期：（填写日期）附件及其他说明解释一、附件列表：1.《进度款支付计划表》2.《工程验收报告》3.《工程变更记录》4.《工程材料清单》5.《工程合同补充协议》6.《保密协议》7.《不可抗力事件证明》8.《争议解决协议》二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付工程款，认定违约。擅自变更工程设计或施工方案，认定违约。未提供必要的资料和条