2025年度光伏幕墙设计与施工劳务分包合同模板4篇_第1页
2025年度光伏幕墙设计与施工劳务分包合同模板4篇_第2页
2025年度光伏幕墙设计与施工劳务分包合同模板4篇_第3页
2025年度光伏幕墙设计与施工劳务分包合同模板4篇_第4页
2025年度光伏幕墙设计与施工劳务分包合同模板4篇_第5页
已阅读5页,还剩73页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度光伏幕墙设计与施工劳务分包合同模板合同目录第一章合同概述1.1合同订立依据1.2合同目的与原则1.3合同当事人1.4合同签订时间与地点1.5合同生效条件1.6合同履行期限1.7合同终止条件1.8合同变更与解除1.9合同争议解决方式第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目工期2.6项目投资第三章设计要求3.1设计标准3.2设计深度3.3设计内容3.4设计文件交付3.5设计变更3.6设计费用第四章施工要求4.1施工质量标准4.2施工进度要求4.3施工方案4.4施工现场管理4.5施工安全4.6施工材料4.7施工验收第五章技术服务5.1技术支持5.2技术咨询5.3技术培训5.4技术保密第六章合同价格6.1合同总价6.2计价方式6.3计量方式6.4价格调整6.5付款方式6.6付款期限6.7逾期付款违约金第七章交工与验收7.1交工条件7.2验收程序7.3验收标准7.4验收时间7.5验收争议处理第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约金计算第九章保险9.1保险种类9.2保险责任9.3保险金额9.4保险期限9.5保险费用第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止的程序10.4合同解除或终止后的处理第十一章合同附件11.1设计图纸11.2施工图纸11.3技术资料11.4合同附件清单第十二章合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案要求12.3合同备案程序第十三章合同变更与解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件13.3合同变更与解除的程序第十四章其他14.1合同附件14.2合同履行地点14.3合同履行方式14.4合同解除或终止后的处理合同编号_________第一章合同概述1.1合同订立依据1.1.1依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。1.1.2依据《光伏发电站光伏幕墙设计与施工规范》。1.2合同目的与原则1.2.1目的:为明确双方在光伏幕墙设计与施工过程中的权利、义务,确保工程质量和进度,实现合作共赢。1.2.2原则:遵循公平、公正、诚实信用的原则,严格履行合同约定。1.3合同当事人1.3.1发包方:[发包方名称]1.3.2承包方:[承包方名称]1.4合同签订时间与地点1.4.1签订时间:[签订日期]1.4.2签订地点:[签订地点]1.5合同生效条件1.5.1双方签字盖章后生效。1.5.2经发包方审批后生效。1.6合同履行期限1.6.1合同履行期限为[合同期限],自合同生效之日起计算。1.7合同终止条件1.7.1合同履行完毕。1.7.2合同解除或终止。1.8合同变更与解除1.8.1合同变更需经双方协商一致,并书面确认。1.8.2合同解除需满足法定或约定的条件,并书面通知对方。1.9合同争议解决方式1.9.1发生争议,双方应友好协商解决。1.9.2协商不成的,提交[仲裁委员会]仲裁。第二章项目概况2.1项目名称2.1.1[项目名称]2.2项目地点2.2.1[项目地点]2.3项目规模2.3.1[项目规模]2.4项目内容2.4.1[项目内容]2.5项目工期2.5.1[项目工期]2.6项目投资2.6.1[项目投资]第三章设计要求3.1设计标准3.1.1严格按照国家相关标准和规范执行。3.2设计深度3.2.1[设计深度]3.3设计内容3.3.1[设计内容]3.4设计文件交付3.4.1[设计文件交付时间]3.5设计变更3.5.1设计变更需经双方协商一致,并书面确认。3.6设计费用3.6.1[设计费用]第四章施工要求4.1施工质量标准4.1.1严格按照国家相关标准和规范执行。4.2施工进度要求4.2.1[施工进度要求]4.3施工方案4.3.1[施工方案]4.4施工现场管理4.4.1[施工现场管理要求]4.5施工安全4.5.1严格执行国家有关安全生产法律法规。4.6施工材料4.6.1[施工材料要求]4.7施工验收4.7.1[施工验收标准]第五章技术服务5.1技术支持5.1.1[技术支持内容]5.2技术咨询5.2.1[技术咨询内容]5.3技术培训5.3.1[技术培训内容]5.4技术保密5.4.1[技术保密要求]第六章合同价格6.1合同总价6.1.1[合同总价]6.2计价方式6.2.1[计价方式]6.3计量方式6.3.1[计量方式]6.4价格调整6.4.1[价格调整条件]6.5付款方式6.5.1[付款方式]6.6付款期限6.6.1[付款期限]6.7逾期付款违约金6.7.1[逾期付款违约金计算方式]第七章交工与验收7.1交工条件7.1.1工程按设计要求和质量标准全部完成。7.1.2施工现场清理完毕。7.2验收程序7.2.1发包方组织验收。7.2.2验收组由发包方、承包方及有关单位代表组成。7.3验收标准7.3.1严格按照国家相关标准和规范执行。7.4验收时间7.4.1[验收时间]7.5验收争议处理7.5.1验收发现的问题,由双方协商解决。第八章违约责任8.1违约情形8.1.1承包方未按合同约定完成设计或施工任务。8.1.2承包方违反合同约定,造成工程质量不合格。8.1.3承包方未按时交付设计或施工图纸。8.1.4承包方违反合同约定,造成安全事故。8.2违约责任8.2.1承包方应承担违约责任,赔偿发包方因此遭受的损失。8.2.2违约金按合同约定的比例计算。8.3违约金计算8.3.1违约金计算公式:损失金额×违约金比例。8.4逾期付款违约金8.4.1逾期付款违约金按每日千分之五计算。第九章保险9.1保险种类9.1.1工程一切险9.1.2第三者责任险9.2保险责任9.2.1保险责任范围按保险合同约定执行。9.3保险金额9.3.1保险金额按合同总价计算。9.4保险期限9.4.1保险期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。9.5保险费用9.5.1保险费用由承包方承担。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致。10.1.2发生不可抗力事件。10.1.3合同约定的解除条件成立。10.2合同终止条件10.2.1合同履行完毕。10.2.2合同解除。10.3合同解除或终止的程序10.3.1双方书面通知对方。10.3.2按合同约定进行善后处理。10.4合同解除或终止后的处理10.4.1双方应立即停止履行合同义务。10.4.2承包方应撤离施工现场。10.4.3发包方应退还承包方已支付的费用。第十一章合同附件11.1设计图纸11.1.1设计图纸作为合同附件,具有同等法律效力。11.2施工图纸11.2.1施工图纸作为合同附件,具有同等法律效力。11.3技术资料11.3.1技术资料作为合同附件,具有同等法律效力。11.4合同附件清单11.4.1合同附件清单列明所有附件名称及编号。第十二章合同生效与备案12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2经发包方审批。12.2合同备案要求12.2.1合同签订后30日内向相关部门备案。12.3合同备案程序12.3.1提交备案材料。12.3.2经审核通过后备案。第十三章合同变更与解除13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致。13.1.2发生不可抗力事件。13.2合同解除条件13.2.1双方协商一致。13.2.2发生不可抗力事件。13.3合同变更与解除的程序13.3.1双方书面通知对方。13.3.2按合同约定进行善后处理。第十四章其他14.1合同履行地点14.1.1合同履行地点为[合同履行地点]。14.2合同履行方式14.2.1按合同约定执行。14.3合同解除或终止后的处理14.3.1双方应立即停止履行合同义务。14.3.2承包方应撤离施工现场。14.3.3发包方应退还承包方已支付的费用。_________________________[发包方代表签字]_________________________[承包方代表签字]_________________________[日期]_________________________[日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1设计方案的最终决定权1.1.1甲方有权对设计方案的最终决定权,包括但不限于材料选择、技术路线等。1.1.2承包方需根据甲方的要求提供设计方案,并确保方案符合甲方的要求。1.2工程进度款的支付条件1.2.1甲方根据工程进度和承包方的实际完成情况,按约定的进度款支付比例支付工程进度款。1.2.2甲方有权要求承包方提供工程进度报告和相应的验收报告。1.3工程变更的审批流程1.3.1工程变更需经甲方审批后方可实施。1.3.2承包方应向甲方提交工程变更申请,并说明变更原因、变更内容、变更费用等。1.4争议解决方式1.4.1发生争议时,双方应协商解决;协商不成的,提交[仲裁委员会]仲裁。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1设计方案的自主权2.1.1乙方拥有设计方案的自主权,包括但不限于材料选择、技术路线等。2.1.2甲方应尊重乙方的设计方案,并在合同约定的范围内进行配合。2.2工程进度款的支付条件2.2.1乙方有权根据工程进度和实际完成情况,向甲方提出工程进度款支付申请。2.2.2甲方应在收到乙方申请后,按照合同约定的支付比例和期限支付工程进度款。2.3工程变更的审批流程2.3.1工程变更需经乙方确认后方可实施。2.3.2甲方应向乙方提交工程变更申请,并说明变更原因、变更内容、变更费用等。2.4争议解决方式2.4.1发生争议时,双方应协商解决;协商不成的,提交[仲裁委员会]仲裁。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1中介机构的职责3.1.1中介机构负责监督合同的履行,确保双方按照合同约定行事。3.1.2中介机构有权对合同履行情况进行调查和评估。3.2中介机构的费用3.2.1中介机构的费用由双方协商确定,并在合同中明确。3.2.2中介机构的费用应在合同履行过程中分阶段支付。3.3中介机构的违约责任3.3.1中介机构未履行职责,导致合同履行出现问题的,应承担相应的违约责任。3.3.2中介机构的违约责任包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。3.4中介机构的解除合同权利3.4.1当中介机构认为合同履行存在重大问题时,有权解除合同。3.4.2中介机构解除合同应提前[天数]通知双方。3.5争议解决方式3.5.1发生争议时,双方应通过中介机构协商解决;协商不成的,提交[仲裁委员会]仲裁。3.6中介机构的保密义务3.6.1中介机构对合同履行过程中知悉的保密信息负有保密义务,不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计图纸2.施工图纸3.技术资料4.合同附件清单5.甲方提供的工程相关文件6.乙方提供的工程相关文件7.中介机构的资质证明文件8.保险合同及保险单9.付款凭证10.工程验收报告11.争议解决协议二、违约行为及认定:1.违约行为:承包方未按合同约定完成设计或施工任务。承包方违反合同约定,造成工程质量不合格。承包方未按时交付设计或施工图纸。承包方违反合同约定,造成安全事故。甲方未按时支付工程进度款。甲方未按合同约定提供必要的配合和支持。2.违约行为的认定:违约行为的认定依据合同约定和实际履行情况。双方协商一致,或经第三方中介机构调查确认。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.仲裁:指由仲裁机构对争议进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。4.仲裁委员会:依法设立,专门负责仲裁活动的机构。5.保险:指保险公司对被保险人在一定期间内发生的特定风险造成的损失承担赔偿责任的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付工程进度款。解决办法:乙方可向甲方提出书面催款通知,要求甲方在规定时间内支付款项;如甲方仍不支付,乙方可暂停施工,并寻求法律途径解决。2.问题:承包方未按合同约定完成设计或施工任务。解决办法:甲方可向承包方提出书面整改要求,并给予合理的整改期限;如承包方仍未能按要求完成,甲方可解除合同,并要求赔偿损失。3.问题:中介机构未履行职责。解决办法:双方可协商更换中介机构,或要求原中介机构承担相应的违约责任。五、所有应用场景:1.光伏幕墙设计与施工项目。2.需要设计方和施工方共同合作的项目。3.需要第三方中介机构参与的项目。4.需要明确双方权利和义务的劳务分包项目。全文完。2025年度光伏幕墙设计与施工劳务分包合同模板1本合同目录一览1.定义和解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方2.1承包方信息2.2发包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.设计内容4.1设计范围4.2设计标准4.3设计成果5.施工内容5.1施工范围5.2施工标准5.3施工方案6.设计费用6.1设计费用总额6.2设计费用支付方式6.3设计费用支付时间7.施工费用7.1施工费用总额7.2施工费用支付方式7.3施工费用支付时间8.材料供应8.1材料采购方式8.2材料质量要求8.3材料供应责任9.进度管理9.1进度计划9.2进度控制9.3进度调整10.质量管理10.1质量标准10.2质量检测10.3质量责任11.风险管理11.1风险识别11.2风险评估11.3风险应对措施12.付款条件12.1付款方式12.2付款进度12.3付款凭证13.合同变更13.1变更条件13.2变更程序13.3变更责任14.违约责任14.1违约情形14.2违约责任承担14.3违约赔偿计算第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同定义本合同所指“光伏幕墙设计与施工劳务分包合同”是指发包方委托承包方按照本合同约定,对光伏幕墙的设计、施工、材料供应等劳务进行分包,并支付相应费用的协议。1.2术语解释在本合同中,除非上下文另有要求,下列术语的含义如下:(1)“光伏幕墙”指采用光伏组件作为幕墙面板,兼具建筑围护和发电功能的新型建筑外围护结构。(2)“设计”指光伏幕墙的设计方案、图纸及相关技术文件。(3)“施工”指光伏幕墙的现场施工、安装及调试工作。(4)“劳务分包”指承包方按照发包方要求,对光伏幕墙的设计、施工等劳务进行分包。2.合同双方2.1承包方信息(1)名称:________(2)地址:________(3)法定代表人:________(4)联系电话:________2.2发包方信息(1)名称:________(2)地址:________(3)法定代表人:________(4)联系电话:________3.项目概况3.1项目名称:________3.2项目地点:________3.3项目规模:________3.4项目工期:自合同签订之日起________个工作日内完成4.设计内容4.1设计范围包括但不限于光伏幕墙的设计方案、图纸及相关技术文件。4.2设计标准(1)应符合国家及行业相关标准、规范。(2)应满足建筑美学和功能需求。(3)应考虑施工、安装及维护的便利性。4.3设计成果(1)设计图纸,包括但不限于平面图、立面图、剖面图、节点详图等。(2)设计说明书,包括但不限于设计依据、设计原则、设计内容等。5.施工内容5.1施工范围包括但不限于光伏幕墙的现场施工、安装及调试工作。5.2施工标准(1)应符合国家及行业相关标准、规范。(2)应确保光伏幕墙的质量、安全、环保。(3)应满足建筑美学和功能需求。5.3施工方案(1)施工组织设计,包括但不限于施工进度计划、施工工艺、施工方法等。(2)施工质量保证措施,包括但不限于质量控制点、质量检验标准等。6.设计费用6.1设计费用总额:________元6.2设计费用支付方式(1)设计费用分阶段支付,具体支付节点如下:1)设计方案确定后支付设计费用的________%;2)设计图纸完成后支付设计费用的________%;3)设计成果验收合格后支付设计费用的________%。(2)支付方式为银行转账,具体账户信息如下:1)开户行:________2)账户名称:________3)账号:________6.3设计费用支付时间(1)设计方案确定后________个工作日内支付设计费用的________%;(2)设计图纸完成后________个工作日内支付设计费用的________%;(3)设计成果验收合格后________个工作日内支付设计费用的________%。8.材料供应8.1材料采购方式承包方负责光伏幕墙材料的采购,采购方式包括但不限于:(1)根据设计图纸和技术要求,选择符合国家标准的光伏组件、玻璃、铝型材等材料。8.2材料质量要求所有材料必须符合国家及行业相关质量标准,并附有产品合格证、检测报告等证明材料。8.3材料供应责任(1)承包方负责按时将所需材料供应至施工现场。(2)材料供应过程中,如发生质量问题,承包方应负责更换或退货,并承担相应责任。9.进度管理9.1进度计划承包方应根据项目特点和施工要求,编制详细的施工进度计划,并报发包方审核批准。9.2进度控制(1)承包方应严格按照进度计划进行施工,确保项目按时完成。(2)如因特殊情况导致进度延误,承包方应及时通知发包方,并采取有效措施加快施工进度。9.3进度调整如因设计变更、材料供应等原因导致进度调整,双方应协商一致,并签订补充协议。10.质量管理10.1质量标准光伏幕墙的设计、施工和材料应符合国家及行业相关质量标准。10.2质量检测(1)承包方应进行现场质量检测,确保施工质量。(2)发包方有权对施工质量进行监督和检查。10.3质量责任(1)承包方对施工质量负责,如出现质量问题,应承担相应责任。(2)发包方有权要求承包方进行整改,直至问题解决。11.风险管理11.1风险识别双方应共同识别项目实施过程中可能存在的风险,包括但不限于设计风险、施工风险、材料风险等。11.2风险评估对识别出的风险进行评估,确定风险等级和应对措施。11.3风险应对措施(1)制定风险应对计划,明确责任人和应对措施。(2)实施风险应对措施,确保项目顺利进行。12.付款条件12.1付款方式(1)施工进度达到合同约定节点时,发包方应按合同约定支付相应款项。(2)付款方式为银行转账,具体账户信息如下:1)开户行:________2)账户名称:________3)账号:________12.2付款进度(1)工程开工前支付合同总额的________%作为预付款。(2)工程进度达到合同约定节点时,支付合同总额的________%。(3)工程竣工验收合格后支付合同总额的________%。12.3付款凭证承包方应在收到付款后________个工作日内向发包方提供付款凭证。13.合同变更13.1变更条件(1)因设计变更、工程量增减、材料价格变动等原因,导致合同内容需变更时,双方应协商一致。(2)任何一方不得擅自变更合同内容。13.2变更程序(1)变更内容应以书面形式提出,经双方签字盖章后生效。(2)变更内容应作为合同附件,与原合同具有同等法律效力。13.3变更责任因变更产生的费用及责任,由双方协商确定。14.违约责任14.1违约情形(1)承包方未按合同约定完成设计或施工任务;(2)承包方提供的材料不符合合同约定;(3)承包方未按合同约定进行进度管理或质量管理;(4)双方约定的其他违约情形。14.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。(2)违约金的具体数额由双方协商确定,但不得超过合同总额的________%。(3)如违约行为给对方造成损失的,违约方还应承担赔偿责任。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义和范围1.1定义本合同所指的“第三方”是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而提供专业服务、咨询、监督、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2范围(1)设计优化与审核;(2)施工监理与监督;(3)材料检测与认证;(4)项目风险评估与管理;(5)合同履行过程中的其他专业服务。2.第三方介入的引入方式2.1引入程序甲乙双方协商一致后,可引入第三方介入本合同。2.2引入方式(1)甲乙双方共同委托第三方;(2)甲乙双方分别委托第三方,第三方之间进行协调;(3)其他经甲乙双方认可的引入方式。3.第三方的责任和权利3.1责任(1)第三方应按照合同约定和相关规定,履行其职责,确保服务质量。(2)第三方对其提供的服务质量承担责任,如因第三方原因导致合同无法履行,第三方应承担相应责任。(3)第三方应保守合同内容及相关商业秘密。3.2权利(1)第三方有权获得合同约定的服务费用。(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助,以履行其职责。(3)第三方有权在合同履行过程中提出合理化建议。4.第三方的责任限额4.1限额设定(1)第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,不得超过合同总额的________%。(2)如第三方责任限额低于实际损失,甲乙双方应协商解决。4.2限额计算第三方责任限额的计算方法如下:(1)根据第三方提供的服务类型和内容,确定责任限额;(2)根据第三方服务过程中的过错程度,调整责任限额;(3)综合考虑合同履行过程中的其他因素,确定最终责任限额。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分(1)甲方应向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方能够履行其职责。(2)甲方对第三方的服务质量和履约情况进行监督,如发现第三方存在违约行为,甲方有权要求第三方承担责任。5.2第三方与乙方的划分(1)乙方应向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方能够履行其职责。(2)乙方对第三方的服务质量和履约情况进行监督,如发现第三方存在违约行为,乙方有权要求第三方承担责任。5.3第三方与甲乙双方的关系(1)第三方与甲乙双方之间不存在直接的合同关系,其服务对象为甲乙双方。(2)第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。6.第三方介入的合同变更6.1变更程序如需变更第三方介入的内容,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。6.2变更责任因第三方介入内容变更产生的费用及责任,由甲乙双方协商解决。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式甲乙双方与第三方之间发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。7.2争议解决地点争议解决地点为合同签订地或甲乙双方约定的其他地点。8.第三方介入的合同终止8.1终止条件(1)合同约定的服务期限届满;(2)合同约定的终止条件成就;(3)甲乙双方协商一致终止;(4)法律、法规规定的其他终止条件。8.2终止程序第三方介入的合同终止,甲乙双方应签订终止协议,明确双方的权利义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件光伏幕墙设计方案设计图纸(包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等)设计说明书2.施工文件施工组织设计施工进度计划施工工艺及施工方法3.材料文件材料采购清单材料合格证材料检测报告4.付款凭证预付款支付凭证进度款支付凭证竣工验收款支付凭证5.进度管理文件施工进度记录进度调整记录6.质量管理文件施工质量检验记录质量问题整改记录7.风险管理文件风险评估报告风险应对措施记录8.第三方介入文件第三方服务合同第三方服务报告9.合同变更文件合同变更协议合同附件10.违约责任认定文件违约责任认定书说明要求:所有附件均需为正式文件,并由甲乙双方签字盖章。附件内容应真实、完整、准确,与合同内容相符。附件作为合同的一部分,具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为承包方未按合同约定完成设计或施工任务。承包方提供的材料不符合合同约定。承包方未按合同约定进行进度管理或质量管理。甲方未按合同约定支付款项。乙方未按合同约定提供资料或协助。第三方未按合同约定提供服务。2.责任认定标准违约行为发生时,甲乙双方应立即通知对方,并提供相关证据。违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金;赔偿损失;承担其他违约责任。3.违约责任示例说明承包方未按合同约定完成设计任务,延误了施工进度。根据合同约定,承包方应支付违约金,并赔偿因延误造成的损失。甲方未按合同约定支付进度款,导致承包方资金周转困难。根据合同约定,甲方应支付逾期付款利息,并承担其他违约责任。全文完。2025年度光伏幕墙设计与施工劳务分包合同模板2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(光伏幕墙设计与施工方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2乙方(劳务分包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景:本合同双方本着平等互利、诚实信用的原则,就2025年度光伏幕墙设计与施工劳务分包事宜达成一致,特订立本合同。2.2目的:本合同旨在明确双方在光伏幕墙设计与施工劳务分包过程中的权利、义务及责任,确保项目顺利进行,实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语:本合同中涉及的专业术语如下:(1)光伏幕墙:指将光伏电池板与建筑幕墙相结合,实现光伏发电与建筑一体化设计的建筑设施。(2)劳务分包:指甲方将光伏幕墙设计与施工过程中的一部分工作,委托乙方进行分包。3.2关键词解释:(1)光伏幕墙设计与施工:指对光伏幕墙进行设计、材料采购、施工安装及验收等工作。(2)劳务分包方:指承接甲方委托的光伏幕墙设计与施工劳务分包任务的乙方。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成光伏幕墙设计与施工劳务分包任务。(2)甲方应向乙方提供必要的施工图纸、技术资料和施工场地。(3)甲方应按照合同约定支付乙方劳务分包费用。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照甲方要求,按时、按质、按量完成光伏幕墙设计与施工劳务分包任务。(2)乙方应遵守国家有关法律法规,确保施工安全、环保。(3)乙方应按照甲方要求,提供施工过程中的相关资料和报告。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至光伏幕墙设计与施工劳务分包任务完成之日止。5.2合同履行地点:光伏幕墙设计与施工劳务分包任务的具体地点为:____________________。5.3合同履行方式:乙方按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工场地,自行组织施工,确保光伏幕墙设计与施工劳务分包任务按时、按质、按量完成。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)光伏幕墙设计与施工劳务分包任务完成;(2)双方协商一致,解除本合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前通知另一方;(2)双方协商一致,签订终止合同协议;(3)终止合同后,乙方应按照甲方要求,完成剩余工作。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照约定结算劳务分包费用;(2)终止合同后,乙方应将施工现场清理干净,移交给甲方;(3)合同终止后,双方应按照法律规定,处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成:(1)劳务人员工资及福利;(2)材料费,包括光伏电池板、安装配件等;(3)施工设备租赁费;(4)施工现场管理费;(5)设计、监理、检验等费用;(6)不可预见费用。7.2支付方式:劳务分包费用支付方式如下:(1)甲方在合同签订后支付乙方合同总价款的30%作为预付款;(2)光伏幕墙设计与施工劳务分包任务完成后,甲方支付剩余70%的款项;(3)乙方提供相应发票和验收报告。7.3支付时间:(1)预付款支付时间:合同签订后10个工作日内;(2)剩余款项支付时间:光伏幕墙设计与施工劳务分包任务完成后,验收合格后10个工作日内。7.4支付条款:(1)甲方支付乙方劳务分包费用时,应将款项直接支付至乙方指定的账户;(2)乙方应确保所提供的发票真实、合法、有效;(3)如因乙方原因导致甲方未能按时收到发票,甲方有权拒绝支付相应款项。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按时支付劳务分包费用,应向乙方支付违约金,违约金按应付未付款项的千分之五每日计算;(2)甲方未按照合同约定提供施工图纸、技术资料和施工场地,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按时完成光伏幕墙设计与施工劳务分包任务,应向甲方支付违约金,违约金按合同总价款的千分之五每日计算;(2)乙方未按照合同约定提供合格的光伏幕墙设计与施工劳务,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金的具体金额由双方协商确定;(2)违约责任承担后,双方应按照约定履行合同剩余部分。九、保密条款9.1保密内容:本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)甲方提供的项目资料、技术信息;(2)乙方在光伏幕墙设计与施工过程中获取的甲方商业秘密;(3)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限:本合同涉及的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式:(1)双方应采取合理措施,防止保密信息的泄露;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义:本合同所指不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件:(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)政府政策调整、战争、动乱等社会异常事件;(3)其他双方无法预见、无法避免且无法克服的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并采取一切可能措施减少损失;(2)不可抗力事件发生后,双方应协商解决合同履行问题;(3)如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例:地震、洪水、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:如协商无果,双方可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让合同或合同中的权利、义务。12.2不得转让的情形:(1)法律法规禁止转让的情形;(2)合同约定不得转让的情形;(3)影响合同履行或可能损害对方利益的情形。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对光伏幕墙设计与施工劳务分包项目的设计、施工、验收等全过程进行监督和管理的权利;(2)乙方在履行合同过程中,应尊重甲方的知识产权和商业秘密。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留对光伏幕墙设计与施工劳务分包项目的技术标准、质量要求、进度安排等作出变更的权利;(2)乙方在执行合同过程中,如遇到重大技术难题,应及时向甲方汇报,并按照甲方要求采取相应措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力:经双方签字盖章的合同修改和补充文件,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术问题;(2)乙方应配合甲方进行工程验收和工程移交。15.2协作与配合方式:双方应通过会议、书面文件、电话等方式进行沟通和协作。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间就光伏幕墙设计与施工劳务分包事宜的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款:未经双方书面同意,任何一方不得增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方(光伏幕墙设计与施工方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(劳务分包方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.光伏幕墙设计与施工劳务分包合同;2.光伏幕墙设计与施工图纸;3.光伏电池板及安装配件清单;4.施工设备租赁合同;5.项目进度计划;6.验收报告;7.保密协议;8.不可抗力事件证明;9.争议解决协议;10.合同修改和补充文件;11.其他双方协商一致认为需要作为附件的文件。二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按时支付劳务分包费用;未按照合同约定提供施工图纸、技术资料和施工场地。乙方违约:未按时完成光伏幕墙设计与施工劳务分包任务;未按照合同约定提供合格的光伏幕墙设计与施工劳务。认定:违约行为应以书面形式通知对方,并在规定时间内未能纠正,视为违约;违约行为的具体认定应以合同约定为准。三、法律名词及解释:1.光伏幕墙:指将光伏电池板与建筑幕墙相结合,实现光伏发电与建筑一体化设计的建筑设施。2.劳务分包:指甲方将光伏幕墙设计与施工过程中的一部分工作,委托乙方进行分包。3.不可抗力:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。4.违约金:指合同当事人因违约行为而应向对方支付的一定金额的赔偿。5.争议解决:指合同当事人在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到技术难题,乙方无法解决。解决办法:乙方应及时向甲方汇报,甲方协助解决或提供解决方案。2.问题:甲方未按时支付劳务分包费用。解决办法:乙方应及时通知甲方,并按照合同约定收取违约金。3.问题:乙方未按时完成光伏幕墙设计与施工劳务分包任务。解决办法:乙方应按照合同约定支付违约金,并尽快完成剩余工作。4.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应协商解决合同履行问题,如无法解决,可协商解除合同。5.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:双方应友好协商解决,如协商无果,可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体引入:2.第三方责任:监理方负责对光伏幕墙设计与施工劳务分包项目进行全过程监理,确保项目质量、进度和安全。3.第三方权利:监理方有权对施工过程中的设计、材料、施工工艺等进行审查;监理方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和报告;监理方有权对乙方违反合同约定或法律法规的行为提出整改要求。4.第三方义务:监理方应按照合同约定,客观、公正地履行监理职责;监理方应配合甲方和乙方的工作,确保项目顺利进行。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务分包费用;乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、技术资料和施工场地;乙方有权要求甲方在合同履行过程中提供必要的协助和支持。2.乙方利益条款:乙方有权获得项目进度款;乙方有权获得项目验收合格后的尾款;乙方有权获得因不可抗力事件导致的合同解除补偿。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付劳务分包费用,应向乙方支付违约金;甲方未按照合同约定提供施工图纸、技术资料和施工场地,应承担相应的违约责任;甲方不得无故变更乙方已签订的劳务分包合同。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方提供的施工图纸、技术资料和施工场地进行审查;甲方可对施工过程中的设计、材料、施工工艺等进行监督;甲方可要求乙方按照合同约定完成光伏幕墙设计与施工劳务分包任务。2.甲方的利益条款:甲方可获得项目验收合格后的尾款;甲方可获得因乙方违约行为导致的合同解除补偿;甲方可获得因不可抗力事件导致的合同解除补偿。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成光伏幕墙设计与施工劳务分包任务,应向甲方支付违约金;乙方未按照合同约定提供合格的光伏幕墙设计与施工劳务,应承担相应的违约责任;乙方不得无故变更已签订的劳务分包合同。全文完。2025年度光伏幕墙设计与施工劳务分包合同模板3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1光伏幕墙项目概况2.2光伏幕墙设计要求2.3光伏幕墙施工要求3.合同工期3.1设计阶段工期3.2施工阶段工期3.3合同工期延误责任4.设计阶段4.1设计成果交付4.2设计费用及支付方式4.3设计变更及费用调整4.4设计保密及知识产权5.施工阶段5.1施工进度计划5.2施工质量控制5.3施工安全措施5.4施工现场管理5.5施工材料及设备6.质量保证6.1质量标准6.2质量检验及验收6.3质量保证期7.风险管理7.1风险识别7.2风险评估及应对措施7.3风险责任承担8.费用及支付8.1设计费用8.2施工费用8.3支付方式及期限8.4逾期付款责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力事件的处理13.3不可抗力事件的责任承担14.其他约定14.1合同附件14.2合同份数及效力14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1需求方名称:__________1.1.2分包方名称:__________1.2合同双方地址1.2.1需求方地址:__________1.2.2分包方地址:__________1.3合同双方联系方式1.3.1需求方联系人:__________1.3.2分包方联系人:__________1.3.3联系电话:__________1.3.4电子邮箱:__________2.合同标的2.1光伏幕墙项目概况2.1.1项目名称:__________2.1.2项目地点:__________2.1.3项目规模:__________2.2光伏幕墙设计要求2.2.1设计依据:__________2.2.2设计标准:__________2.2.3设计内容:__________2.3光伏幕墙施工要求2.3.1施工标准:__________2.3.2施工工艺:__________2.3.3施工材料:__________3.合同工期3.1设计阶段工期3.1.1设计开始日期:__________3.1.2设计完成日期:__________3.2施工阶段工期3.2.1施工开始日期:__________3.2.2施工完成日期:__________3.3合同工期延误责任3.3.1工期延误原因及责任划分3.3.2工期延误的处理方式4.设计阶段4.1设计成果交付4.1.1设计图纸交付时间:__________4.1.2设计说明书交付时间:__________4.2设计费用及支付方式4.2.1设计费用总额:__________4.2.2设计费用支付方式:__________4.3设计变更及费用调整4.3.1设计变更的提出及审批程序4.3.2设计变更的费用调整方法4.4设计保密及知识产权4.4.1设计保密要求4.4.2设计知识产权归属5.施工阶段5.1施工进度计划5.1.1施工进度安排5.1.2进度控制措施5.2施工质量控制5.2.1质量控制标准5.2.2质量检验方法5.3施工安全措施5.3.1施工安全管理制度5.3.2施工安全事故处理5.4施工现场管理5.4.1施工现场布置要求5.4.2施工现场卫生及环境保护5.5施工材料及设备5.5.1材料设备采购及检验5.5.2材料设备保管及使用8.费用及支付8.1设计费用8.1.1设计费用总额:__________8.1.2设计费用组成:__________8.1.3设计费用支付节点:__________8.2施工费用8.2.1施工费用总额:__________8.2.2施工费用组成:__________8.2.3施工费用支付节点:__________8.3支付方式及期限8.3.1设计费用支付方式:__________8.3.2施工费用支付方式:__________8.3.3支付期限:__________8.4逾期付款责任8.4.1逾期付款的违约金计算方式8.4.2逾期付款的处理程序9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议解决途径:协商、调解、仲裁、诉讼9.1.2优先选择争议解决方式9.2争议解决程序9.2.1争议解决的具体流程9.2.2争议解决机构的选定9.3争议解决地点9.3.1争议解决的管辖法院或仲裁机构所在地10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2一方违约导致合同无法履行10.1.3发生不可抗力事件10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的通知10.2.2解除合同的确认10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后的费用结算10.3.2合同解除后的知识产权及保密义务11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同条款齐全11.2合同终止条件11.2.1合同期限届满11.2.2合同解除11.2.3其他法定终止条件11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后的费用结算11.3.2合同终止后的知识产权及保密义务12.违约责任12.1违约情形12.1.1设计违约12.1.2施工违约12.1.3付款违约12.2违约责任承担12.2.1违约金计算12.2.2损害赔偿12.3违约赔偿12.3.1赔偿方式12.3.2赔偿期限13.不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1不可抗力的范围13.1.2不可抗力的认定标准13.2不可抗力事件的处理13.2.1不可抗力事件的通知13.2.2不可抗力事件的影响评估13.2.3不可抗力事件的责任承担13.3不可抗力事件的责任承担13.3.1不可抗力事件发生后的合同履行13.3.2不可抗力事件造成的损失赔偿14.其他约定14.1合同附件14.1.1合同附件清单14.1.2附件的效力14.2合同份数及效力14.2.1合同份数14.2.2合同效力14.3合同签署日期14.3.1合同签署日期14.3.2合同生效日期第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义1.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或由一方委托的,为特定目的而介入合同关系中的独立第三方。1.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联公司或个人。1.2第三方介入的目的1.2.1提供专业服务,如监理、审计、评估等。1.2.2协助解决合同履行中的争议。1.2.3提高合同履行的效率和质量。2.第三方介入程序2.1第三方介入的提出2.1.1甲乙双方均可提出第三方介入的请求。2.1.2提出请求的一方应向另一方发出书面通知。2.2第三方介入的确认2.2.1收到通知的一方应在收到通知之日起__________日内,书面回复是否同意第三方介入。2.2.2双方同意后,由一方或双方共同选定第三方。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任3.1.1第三方根据其服务内容承担相应的责任。3.1.2第三方的责任不替代甲乙双方在合同中的责任。3.2责任限额3.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定。3.2.2责任限额包括但不限于:a.第三方提供服务的直接损失;b.第三方提供服务的间接损失;c.第三方提供服务的违约金。3.3超出责任限额的处理3.3.1超出责任限额的部分,由甲乙双方按合同约定承担责任。3.3.2若双方未约定,则按法律规定承担责任。4.第三方的权利4.1第三方在合同中的权

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论