2025关于智能化系统建设工程合同的范本

合同编号：单位名称：单位地址：联系人：联系电话：电子：单位名称：单位地址：联系人：联系电话：电子：第一条工程内容（1）智能化系统的设计与规划；（2）智能化设备的采购与安装；（3）智能化系统的调试与验收；（4）智能化系统的培训与技术支持。1.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的智能化系统建设服务。第二条工程进度2.1乙方应在本合同签订后个工作日内，向甲方提交本项目实施方案，包括但不限于工程进度计划、施工方案、人员配置等。2.2乙方应按照双方约定的工程进度计划完成本项目。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。第三条工程质量3.1乙方应保证本项目的质量符合国家及行业的相关标准和规定。3.2乙方应对本项目所提供的设备、材料及技术支持承担质量责任。如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后个工作日内予以解决。第四条合同价款4.1本项目的合同总价为人民币元（大写：元整），甲方支付乙方工程款的方式和进度如下：（1）合同签订后个工作日内，甲方支付乙方合同总价%的预付款；（2）工程进度达到%后，甲方支付乙方合同总价%的进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价%的尾款。4.2乙方应按照甲方的要求，提供正规发票。第五条保密条款5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。未经对方书面同意，不得向第三方披露。5.2本保密条款在本合同终止后继续有效。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。6.2乙方如未能按照约定的工程进度完成本项目，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期天数×%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：注意事项：1.确保合同双方的合法身份和资质，核实对方的营业执照、税务登记证等相关证件。解决办法：在签订合同前，进行尽职调查或要求对方提供相关证件的复印件。2.明确合同中的工程内容、范围和具体要求，避免因理解不一致导致的争议。解决办法：详细描述工程项目的具体内容和要求，并在合同中详细列明。3.约定清晰的工程进度和工期，确保双方对工程完成时间有共同的认识。解决办法：制定详细的工程进度计划，并在合同中规定工期延误的违约责任。4.明确合同价款及支付方式，确保支付条款的公正性和合理性。解决办法：在合同中明确规定价款支付的金额、方式和时间节点。5.保护商业秘密和技术秘密，防止泄露给第三方。解决办法：在合同中加入专门的保密条款，明确保密内容和违约责任。6.约定争议解决方式，确保在出现争议时有明确的解决途径。解决办法：在合同中规定争议解决的途径和地点，如友好协商、调解或诉讼。7.注意合同的签订和履行过程中的法律效力和证据保全。解决办法：确保合同由双方授权代表签字，并保存好合同原件和相关通信记录。法律名词及名词解释：1.智能化系统：指利用计算机技术、通信技术、自动控制技术等实现对各类信息进行收集、处理、存储、传输和利用的系统。2.智能化系统建设工程：指根据用户需求，采用智能化技术对建筑物或设施进行系统化设计、施工、调试和验收的过程。3.违约金：指当合同一方未履行合同义务或履行不符合约定时，应向对方支付的金钱赔偿。4.尽职调查：指在签订合同前，对对方的法律地位、财务状况、商业信誉等进行全面的调查和评估。5.保密条款：指在合同中约定的，要求双方对合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密的条款。6.诉讼：指当事人依法向人民法院提起的解决争议的方式，通过法院的审判程序作出判决。7.友好协商：指合同双方在出现争议时，通过友好沟通、相互协商的方式解决问题。应用场合：1.适用于甲方（需求方）与乙方（施工方或服务提供方）之间就智能化系统建设工程项目进行合作时使用。2.适用于智能化系统的设计、采购、安装、调试、验收以及培训等环节。3.适用于双方在智能化系统建设过程中的技术支持、售后服务等方面的合作。补充条款：1.技术标准与规范：双方应按照约定的技术标准与规范进行智能化系统的设计、施工和验收。2.设备采购：甲方应按照双方约定的品牌、型号和数量购买设备，乙方负责设备的安装和调试。3.人员培训：乙方应对甲方人员进行智能化系统的操作培训，确保甲方人员能够熟练使用系统。4.系统维护与升级：乙方应提供系统维护服务，确保系统的正常运行。在系统运行过程中，如出现故障或需要升级，乙方应负责解决。5.保险：乙方应购买与本项目相关的保险，包括但不限于工程一切险、意外伤害险等。6.环境保护：乙方在施工过程中应遵守相关环保法规，确保施工对环境的影响降至最低。7.不可抗力：因不可抗力导致项目无法正常进行时，双方应协商解决。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。附件列表：1.甲方的营业执照、税务登记证等证件复印件。2.乙方的营业执照、税务