2025年装配式建筑推广应用新建设工程施工合同规范文本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年装配式建筑推广应用新建设工程施工合同规范文本1合同目录第一章合同总则1.1合同依据1.2合同目的1.3合同原则1.4合同生效条件1.5合同变更与解除1.6合同纠纷解决方式第二章当事人信息2.1施工单位基本信息2.2施工单位资质2.3施工单位业绩2.4设计单位基本信息2.5设计单位资质2.6设计单位业绩第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程结构3.5工程工期3.6工程质量要求第四章设计要求4.1设计依据4.2设计标准4.3设计深度4.4设计变更4.5设计审核第五章施工要求5.1施工依据5.2施工标准5.3施工进度5.4施工组织5.5施工安全5.6施工质量5.7施工环境保护第六章材料设备6.1材料设备采购6.2材料设备质量6.3材料设备检验6.4材料设备保管6.5材料设备运输第七章施工图纸7.1施工图纸提供7.2施工图纸会审7.3施工图纸变更7.4施工图纸审核第八章施工进度8.1施工进度计划8.2施工进度控制8.3施工进度调整8.4施工进度考核第九章施工质量9.1施工质量控制9.2施工质量检验9.3施工质量问题处理9.4施工质量保证措施第十章施工安全10.1施工安全责任10.2施工安全措施10.3施工安全事故处理10.4施工安全教育培训第十一章合同价款11.1合同价款确定11.2合同价款调整11.3预付款11.4进度款11.5结算款11.6逾期付款违约责任第十二章合同履行12.1合同履行期限12.2合同履行地点12.3合同履行方式12.4合同履行变更12.5合同履行终止第十三章违约责任13.1违约责任概述13.2违约责任承担13.3违约责任赔偿13.4违约责任免除第十四章合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同解除程序14.3合同终止条件14.4合同终止程序合同编号_________第一章合同总则1.1合同依据1.1.1国家有关法律法规1.1.2相关行业标准1.1.3本合同文本1.2合同目的1.2.1明确施工单位的施工义务和责任1.2.2确保工程质量和安全1.2.3规范施工过程和合同履行1.3合同原则1.3.1公平原则1.3.2诚实信用原则1.3.3合同自由原则1.3.4守法原则1.4合同生效条件1.4.1当事人双方签订合同1.4.2当事人双方签字盖章1.4.3合同内容符合法律法规1.4.4合同已履行相关审批手续1.5合同变更与解除1.5.1合同变更需经双方协商一致1.5.2合同解除需符合法定或约定条件1.5.3合同变更或解除后，当事人应承担相应责任1.6合同纠纷解决方式1.6.1当事人友好协商解决1.6.2依法申请仲裁1.6.3向人民法院提起诉讼第二章当事人信息2.1施工单位基本信息2.1.1施工单位名称2.1.2施工单位地址2.1.3施工单位法定代表人2.2施工单位资质2.2.1施工单位资质等级2.2.2施工单位资质证书编号2.3施工单位业绩2.3.1施工单位完成的主要工程2.3.2施工单位获得的荣誉和奖项2.4设计单位基本信息2.4.1设计单位名称2.4.2设计单位地址2.4.3设计单位法定代表人2.5设计单位资质2.5.1设计单位资质等级2.5.2设计单位资质证书编号2.6设计单位业绩2.6.1设计单位完成的主要工程2.6.2设计单位获得的荣誉和奖项第三章工程概况3.1工程名称3.1.1工程全称3.2工程地点3.2.1工程具体地址3.3工程规模3.3.1工程建筑面积3.3.2工程占地面积3.4工程结构3.4.1工程建筑结构类型3.5工程工期3.5.1工程计划开工日期3.5.2工程计划竣工日期3.6工程质量要求3.6.1工程质量标准3.6.2工程质量验收程序第四章设计要求4.1设计依据4.1.1国家有关设计标准4.1.2地方设计规范4.1.3相关设计手册4.2设计标准4.2.1设计质量标准4.2.2设计安全标准4.3设计深度4.3.1设计图纸深度要求4.3.2设计文件编制要求4.4设计变更4.4.1设计变更程序4.4.2设计变更责任4.5设计审核4.5.1设计审核程序4.5.2设计审核责任第五章施工要求5.1施工依据5.1.1施工规范5.1.2施工标准5.1.3施工图纸5.2施工标准5.2.1施工质量标准5.2.2施工安全标准5.3施工进度5.3.1施工进度计划5.3.2施工进度控制措施5.4施工组织5.4.1施工组织设计5.4.2施工人员组织5.5施工安全5.5.1施工安全管理制度5.5.2施工安全措施5.6施工质量5.6.1施工质量控制措施5.6.2施工质量检验程序5.7施工环境保护5.7.1施工环境保护措施5.7.2施工环境保护责任第六章材料设备6.1材料设备采购6.1.1材料设备采购程序6.1.2材料设备质量要求6.2材料设备质量6.2.1材料设备质量检验6.2.2材料设备质量保证6.3材料设备检验6.3.1材料设备检验程序6.3.2材料设备检验责任6.4材料设备保管6.4.1材料设备保管要求6.4.2材料设备保管责任6.5材料设备运输6.5.1材料设备运输要求6.5.2材料设备运输责任第七章施工图纸7.1施工图纸提供7.1.1施工图纸提供时间7.1.2施工图纸提供方式7.2施工图纸会审7.2.1施工图纸会审程序7.2.2施工图纸会审责任7.3施工图纸变更7.3.1施工图纸变更程序7.3.2施工图纸变更责任7.4施工图纸审核7.4.1施工图纸审核程序7.4.2施工图纸审核责任第八章施工进度8.1施工进度计划8.1.1施工进度计划的编制8.1.2施工进度计划的审批8.2施工进度控制8.2.1进度控制措施8.2.2进度偏差处理8.3施工进度调整8.3.1进度调整程序8.3.2进度调整责任8.4施工进度考核8.4.1进度考核标准8.4.2进度考核结果第九章施工质量9.1施工质量控制9.1.1质量控制体系9.1.2质量控制措施9.2施工质量检验9.2.1质量检验程序9.2.2质量检验结果9.3施工质量问题处理9.3.1质量问题处理程序9.3.2质量问题处理责任9.4施工质量保证措施9.4.1质量保证措施9.4.2质量保证责任第十章施工安全10.1施工安全责任10.1.1施工单位安全责任10.1.2人员安全责任10.2施工安全措施10.2.1安全防护措施10.2.2安全教育培训10.3施工安全事故处理10.3.1事故报告程序10.3.2事故处理责任10.4施工安全教育培训10.4.1安全教育培训内容10.4.2安全教育培训记录第十一章合同价款11.1合同价款确定11.1.1工程量清单计价11.1.2合同价款调整11.2合同价款调整11.2.1价格调整因素11.2.2价格调整程序11.3预付款11.3.1预付款比例11.3.2预付款支付时间11.4进度款11.4.1进度款支付时间11.4.2进度款支付比例11.5结算款11.5.1结算款支付时间11.5.2结算款支付条件11.6逾期付款违约责任11.6.1逾期付款责任11.6.2违约金计算第十二章合同履行12.1合同履行期限12.1.1合同履行起始日期12.1.2合同履行终止日期12.2合同履行地点12.2.1工程具体地址12.3合同履行方式12.3.1施工方式12.3.2管理方式12.4合同履行变更12.4.1变更程序12.4.2变更责任12.5合同履行终止12.5.1终止条件12.5.2终止程序第十三章违约责任13.1违约责任概述13.1.1违约责任的定义13.1.2违约责任的承担13.2违约责任承担13.2.1违约责任的具体内容13.2.2违约责任的计算13.3违约责任赔偿13.3.1赔偿范围13.3.2赔偿计算方法13.4违约责任免除13.4.1免除条件13.4.2免除程序第十四章合同解除与终止14.1合同解除条件14.1.1合同解除的具体条件14.1.2合同解除的程序14.2合同解除程序14.2.1解除通知14.2.2解除确认14.3合同终止条件14.3.1合同终止的具体条件14.3.2合同终止的程序14.4合同终止程序14.4.1终止通知14.4.2终止确认施工单位（盖章）：代表（签字）：日期：设计单位（盖章）：代表（签字）：日期：建设单位（盖章）：代表（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导决策权说明：在合同执行过程中，甲方有权对施工方案、进度计划、材料设备选用等进行决策，乙方应无条件执行。1.2甲方提供设计变更说明：甲方有权根据工程实际情况，提出设计变更要求，乙方应在接到变更通知后及时调整施工计划，并承担由此产生的费用。1.3甲方指定材料设备供应商说明：甲方有权指定材料设备供应商，乙方应按照甲方要求进行采购，确保材料设备质量。1.4甲方监督施工过程说明：甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于现场检查、工程验收等，乙方应积极配合。1.5甲方支付进度款说明：甲方应在合同约定的时间内支付进度款，乙方应提供相应的进度款申请及证明材料。1.6甲方负责协调外部关系说明：甲方应负责协调与政府部门、周边居民等外部关系，确保施工顺利进行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导施工方案说明：乙方有权根据工程实际情况，制定施工方案，甲方应予以认可。2.2乙方提出设计变更说明：乙方在施工过程中发现设计不合理或存在安全隐患时，有权提出设计变更，甲方应在接到变更通知后及时回复。2.3乙方推荐材料设备供应商说明：乙方有权推荐材料设备供应商，甲方应在接到推荐后进行审核，并在确认无误后予以采纳。2.4乙方负责施工质量控制说明：乙方应严格按照施工规范和设计要求进行施工，确保工程质量。2.5乙方制定进度计划说明：乙方应根据工程实际情况，制定合理的进度计划，甲方应予以监督。2.6乙方负责施工安全说明：乙方应建立健全施工安全管理制度，确保施工安全。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责说明：第三方中介负责对施工过程进行监督、协调和评估，确保工程质量和进度。3.2第三方中介费用说明：第三方中介费用由甲方承担，乙方应配合中介工作进行。3.3第三方中介报告说明：第三方中介应定期向甲方和乙方提交工程进度、质量、安全等方面的报告。3.4第三方中介协调说明：第三方中介应协调甲方、乙方及相关部门之间的关系，确保工程顺利进行。3.5第三方中介变更说明：如需对第三方中介职责、费用等进行变更，需经甲方、乙方和第三方中介三方协商一致。3.6第三方中介责任说明：第三方中介应对其工作结果承担责任，如因中介原因导致工程质量、进度等问题，中介应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工单位资质证书2.设计单位资质证书3.工程设计图纸4.材料设备采购清单5.施工进度计划6.施工组织设计7.安全生产责任制8.环境保护措施9.第三方中介机构资质证明10.任何其他与合同执行相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付进度款认定：甲方未在合同约定的时间内支付进度款，经乙方催告后仍不支付的。2.违约行为：乙方未按期完成工程认定：乙方未在合同约定的工期内完成工程，经甲方催告后仍不完成的。3.违约行为：乙方施工质量不符合要求认定：乙方施工完成的工程不符合合同约定的质量标准，经甲方验收不合格的。4.违约行为：甲方未提供设计变更通知认定：甲方未在施工过程中及时提供设计变更通知，影响乙方施工进度的。5.违约行为：第三方中介未履行职责认定：第三方中介未按照合同约定履行监督、协调和评估职责，影响工程质量和进度的。三、法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担民事责任的行为。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼：指当事人通过人民法院解决争议的司法程序。5.质量标准：指国家或行业规定的，对产品或服务质量的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付进度款解决办法：乙方应定期向甲方提交进度款申请，并保留相关支付凭证，必要时可采取法律手段维护自身权益。2.问题：乙方施工进度滞后解决办法：乙方应及时调整施工计划，并向甲方汇报进度，协商解决施工进度问题。3.问题：材料设备质量问题解决办法：乙方应严格进行材料设备检验，发现问题及时报告甲方，并采取相应措施。4.问题：第三方中介机构不作为解决办法：乙方应及时向甲方报告第三方中介机构的不作为行为，甲方应采取措施更换中介机构。五、所有应用场景：1.新建装配式建筑项目2.装配式建筑改造项目3.装配式建筑部件生产项目4.装配式建筑相关技术研究与应用项目5.装配式建筑相关设备制造与销售项目全文完。2024年装配式建筑推广应用新建设工程施工合同规范文本2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方（施工单位）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景随着我国装配式建筑技术的不断推广和应用，装配式建筑已成为我国新型建筑体系的重要组成部分。为规范装配式建筑推广应用新建设工程施工行为，提高施工质量和效率，保障工程安全，特制定本合同。2.2目的本合同的签订，旨在明确甲乙双方在装配式建筑推广应用新建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语1.装配式建筑：指以预制部品部件为主要建筑材料，采用装配式方式建造的建筑。3.装配式施工：指将预制部品部件在现场进行组装、拼接和安装的施工方式。3.2关键词解释1.甲方：指本合同的建设单位。2.乙方：指本合同的施工单位。3.合同工期：指本合同约定的施工完成时间。4.合同价款：指本合同约定的施工总费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。2.甲方应按照合同约定支付工程款。3.甲方应提供施工所需的相关资料、图纸和文件。4.甲方应配合乙方进行施工，确保施工顺利进行。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。2.乙方应按照甲方要求，在施工现场设置安全警示标志，确保施工安全。3.乙方应按照甲方要求，对施工过程中的噪音、粉尘等污染进行控制。4.乙方应按照合同约定，及时向甲方提供施工进度报告和施工记录。五、履行条款5.1合同履行时间本合同工期为____年____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。5.2合同履行地点本合同施工地点为：_________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，采用装配式施工方式完成施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的工期届满，且施工任务已完成。2.经双方协商一致，决定终止合同。3.出现合同约定的其他终止情形。6.3终止程序1.发生终止合同的情形，一方应及时通知另一方。2.双方应在接到终止合同通知之日起____个工作日内，协商确定合同终止事宜。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定，将施工现场清理完毕。2.双方应按照合同约定，结算工程款。3.合同终止后，双方应按照法律规定，办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成1.工程量清单费用：根据工程量清单及合同约定的价格计算。2.材料费：包括预制部品部件、现场施工材料等费用。3.人工费：包括施工人员工资、福利、保险等费用。4.设备租赁费：包括施工设备租赁费用。5.管理费：包括项目管理、协调、监督等费用。6.利润：按照合同约定比例计算。7.其他费用：合同约定的其他费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，甲方支付合同总额的____%作为预付款。2.进度款：按照施工进度，甲方分期支付工程款。3.结算款：工程完工并验收合格后，甲方支付剩余工程款。7.3支付时间1.预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。2.进度款支付时间：按照施工进度，每完成一定比例的工程量后支付。3.结算款支付时间：工程完工并验收合格后____个工作日内。7.4支付条款1.甲方应在约定的支付时间内，将款项支付至乙方指定的账户。2.乙方应在收到款项后，向甲方出具相应的收款凭证。3.若因甲方原因导致支付延迟，甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未能按时支付款项，应向乙方支付____%的违约金。2.甲方未能提供施工所需的相关资料、图纸和文件，应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未能按时完成施工任务，应向甲方支付____%的违约金。2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定，向守约方支付赔偿金额。赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复、更换等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密和其他保密信息。9.2保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的措施，保护保密信息不被泄露。2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。2.双方应根据不可抗力事件的影响，协商调整合同履行期限。3.因不可抗力事件导致的损失，由双方各自承担。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解协商不成，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形1.乙方在合同履行期间，不得将施工任务转让给第三方。2.甲方在合同履行期间，不得将工程转让给第三方。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对施工过程中发现的质量问题的最终决定权。2.乙方保留对施工过程中遇到的技术难题的解决方案的建议权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间对工程进度和质量的监督权。2.乙方保留在合同履行期间对施工安全和环境保护的执行权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改或补充，必须以书面形式提出，并经双方签字确认。14.2修改和补充效力经双方签字确认的修改或补充，自签字之日起成为合同的一部分，具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水源、电源等。2.乙方应按照甲方要求，及时提供施工所需的材料、设备和技术支持。15.2协作与配合方式双方应通过定期会议、书面通知等方式进行沟通和协调，确保工程顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，任何口头协议或先前的协议均被本合同取代。16.3增减条款任何增减条款的添加或删除，必须以书面形式提出，并经双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）签字：_________日期：____年____月____日乙方（施工单位）签字：_________日期：____年____月____日甲方（建设单位）盖章：_________日期：____年____月____日乙方（施工单位）盖章：_________日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.工程量清单及价格表2.预制部品部件清单3.施工图纸及技术规范4.安全生产管理制度5.环境保护措施6.甲方提供的施工所需资料、图纸和文件7.甲方支付款项的银行账户信息8.双方协商一致的其他附件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未能按时支付款项，认定标准为超过约定支付时间的____天。未能提供施工所需的相关资料、图纸和文件，认定标准为合同签订后____天内未提供。2.乙方违约行为及认定：未能按时完成施工任务，认定标准为超过合同约定工期的____天。施工过程中出现质量问题，认定标准为经甲方验收不合格。违反保密条款，认定标准为未经甲方同意向第三方泄露保密信息。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.仲裁：指当事人根据事先或事后达成的仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。3.诉讼：指当事人通过人民法院解决争议的程序。4.调解：指在第三方的协助下，双方当事人自愿协商解决争议。5.完整性：指合同内容的完整无缺，任何一方不得擅自增减合同内容。6.独立性：指合同作为独立的法律文件，具有独立的法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未能及时提