版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版城市道路绿化工程承包合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程期限5.工程质量标准三、承包人义务1.工程施工准备2.工程施工组织3.工程施工安全4.工程施工质量5.工程施工进度四、发包人义务1.工程设计资料提供2.工程用地及配套设施3.工程款项支付4.工程验收5.工程维护五、合同价款及支付方式1.合同价款2.支付方式3.预付款4.进度款5.结算款六、工期及延误责任1.工期要求2.工期延误责任3.延期赔偿4.工期调整5.工期延长审批七、工程质量及验收1.工程质量要求2.工程验收标准3.工程验收程序4.工程验收报告5.工程验收争议解决八、工程变更及索赔1.工程变更范围2.工程变更程序3.工程变更费用4.工程变更通知5.工程索赔程序九、保险及责任1.保险种类2.保险责任范围3.保险费用承担4.保险合同签订5.保险争议解决十、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序5.合同解除后的处理十一、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿4.违约争议解决5.违约责任免除十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十三、合同生效及其他1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同附件4.合同解释5.合同其他约定十四、合同附件1.工程设计图纸2.工程施工方案3.工程质量标准4.保险合同5.其他相关文件合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025版城市道路绿化工程承包合同2.合同编号:_______3.合同签订日期:____年____月____日4.合同双方基本信息:a.承包人名称:b.承包人地址:c.承包人法定代表人:d.发包人名称:e.发包人地址:f.发包人法定代表人:5.合同签订地点:____市____区____街道____号二、工程概况1.工程名称:____市____道路绿化工程2.工程地点:____市____道路沿线3.工程规模:____公里4.工程期限:____年____月____日至____年____月____日5.工程质量标准:符合《城市道路绿化工程施工及验收规范》等相关国家标准三、承包人义务1.工程施工准备:a.编制详细的施工组织设计;b.配备合格的施工人员;c.准备必要的施工设备;d.完成施工场地平整;2.工程施工组织:a.严格按照施工组织设计进行施工;b.保证施工安全;c.确保施工质量;d.遵守施工现场管理制度;3.工程施工安全:a.建立健全安全生产责任制;b.定期进行安全检查;c.对施工人员进行安全教育;d.确保施工安全防护设施齐全有效;4.工程施工质量:a.严格按照设计文件和施工规范进行施工;b.使用合格的材料和设备;c.进行施工过程质量控制;d.确保工程质量达到合同约定的标准;5.工程施工进度:a.按照合同约定的工期进行施工;b.定期提交施工进度报告;c.确保施工进度不受影响;d.及时解决施工过程中的问题。四、发包人义务1.工程设计资料提供:a.提供完整的设计图纸和技术资料;b.明确工程要求和质量标准;c.确保设计资料的真实性和完整性;2.工程用地及配套设施:a.确保施工用地使用权;b.配合承包人办理相关手续;c.提供必要的施工场地;d.确保施工过程中不影响周边环境;3.工程款项支付:a.按照合同约定及时支付工程款项;b.提供预付款、进度款和结算款;c.确保支付程序合法合规;4.工程验收:a.按照合同约定组织工程验收;b.对工程质量进行审查;c.确保验收程序公正、公开;5.工程维护:a.对施工期间损坏的设施进行修复;b.确保工程交付后的正常运行。五、合同价款及支付方式1.合同价款:____万元整2.支付方式:a.预付款:合同价款的____%b.进度款:按月支付,每次支付合同价款的____%c.结算款:工程验收合格后支付合同价款的____%3.预付款:合同签订后____日内支付4.进度款:每月____日前支付5.结算款:验收合格后____日内支付六、工期及延误责任1.工期要求:____年____月____日至____年____月____日2.工期延误责任:a.因承包人原因导致的工期延误,由承包人承担全部责任;b.因发包人原因导致的工期延误,由发包人承担全部责任;c.因不可抗力导致的工期延误,按实际情况调整工期;3.延期赔偿:每延误一日,承包人应向发包人支付____元违约金;4.工期调整:因合同双方协商一致或不可抗力原因,可调整工期;5.工期延长审批:工期延长需经双方协商一致,并报相关部门审批。七、工程质量及验收1.工程质量要求:符合《城市道路绿化工程施工及验收规范》等相关国家标准2.工程验收标准:a.工程质量达到合同约定的标准;b.工程材料符合设计要求;c.工程施工符合规范;d.工程外观美观、整洁;3.工程验收程序:a.承包人完成工程后,向发包人提交验收申请;b.发包人组织相关人员进行验收;c.验收合格后,双方签署验收报告;4.工程验收报告:验收合格后,双方应在____日内签署验收报告;5.工程验收争议解决:如对验收结果有争议,可协商解决,协商不成可依法申请仲裁或诉讼。八、工程变更及索赔1.工程变更范围:a.因设计变更导致的工程量增减;b.因地质条件、气候条件等不可抗力因素导致的工程量增减;c.因合同双方协商一致的其他变更。2.工程变更程序:a.承包人提出变更申请;b.发包人审核变更申请;c.双方协商确定变更内容;d.签署变更协议。3.工程变更费用:a.变更费用按实际发生计算;b.变更费用纳入合同总价。4.工程变更通知:a.发包人应在变更发生前通知承包人;b.承包人应在接到变更通知后____日内确认。5.工程索赔程序:a.承包人提出索赔申请;b.发包人审核索赔申请;c.双方协商解决索赔;d.索赔未解决时,可依法申请仲裁或诉讼。九、保险及责任1.保险种类:a.工程一切险;b.第三者责任险;c.人员意外伤害险。2.保险责任范围:a.保险责任范围内的事故;b.保险责任范围内的损失。3.保险费用承担:a.保险费用由承包人承担;b.发包人提供必要的保险单据。4.保险合同签订:a.承包人应在合同签订后____日内与保险公司签订保险合同;b.保险合同应包含合同约定的保险种类和责任范围。5.保险争议解决:a.保险争议按保险合同约定解决;b.争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。十、合同解除及终止1.合同解除条件:a.发包人违约,经催告后____日内仍未履行;b.承包人违约,经催告后____日内仍未履行;c.发生不可抗力事件,导致合同无法履行;d.合同双方协商一致解除合同。2.合同终止条件:a.工程验收合格,合同目的实现;b.合同解除;c.合同到期。3.合同解除程序:a.提出解除合同的一方应书面通知另一方;b.双方应在____日内签署解除合同协议。4.合同终止程序:a.合同终止后,双方应进行工程结算;b.双方应在合同终止后____日内签署终止合同协议。5.合同解除后的处理:b.双方应按照合同约定结算工程款项。十一、违约责任1.违约情形:a.违反合同约定的工期;b.违反合同约定的质量;c.违反合同约定的付款;d.其他违反合同约定的行为。2.违约责任承担:a.承包人违约,应向发包人支付违约金;b.发包人违约,应向承包人支付违约金;c.违约金不足以弥补损失的,还应承担赔偿责任。3.违约赔偿:a.违约赔偿金额按实际损失计算;b.违约赔偿金额最高不超过合同总价。4.违约争议解决:a.违约争议按合同约定解决;b.争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。5.违约责任免除:a.因不可抗力导致违约的,可免除违约责任;b.因法律法规变化导致违约的,可免除违约责任。十二、争议解决1.争议解决方式:a.协商;b.调解;c.仲裁;d.诉讼。2.争议解决机构:a.争议解决机构应具有独立性;b.争议解决机构应具备专业能力。3.争议解决程序:a.提出争议解决申请;b.争议解决机构受理;c.争议解决机构进行调查、调解或仲裁;d.提出裁决或判决。4.争议解决费用:a.争议解决费用由败诉方承担;b.争议解决费用按争议解决机构规定支付。5.争议解决期限:a.争议解决期限为____日;b.争议解决期限自争议发生之日起计算。十三、合同生效及其他1.合同生效条件:a.双方签字盖章;b.合同约定的其他生效条件。2.合同生效日期:a.合同签订日期;b.合同约定的其他生效日期。3.合同附件:a.工程设计图纸;b.施工组织设计;c.质量标准;d.保险合同;e.其他相关文件。4.合同解释:a.合同解释以合同原文为准;b.合同解释发生争议时,由双方协商解决。5.合同其他约定:a.合同双方应遵守国家法律法规;b.合同双方应诚实守信,履行合同义务。十四、合同附件1.工程设计图纸2.施工组织设计3.质量标准4.保险合同5.其他相关文件____________________承包人(盖章):授权代表(签字):日期:____年____月____日____________________发包人(盖章):授权代表(签字):日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导条款:a.甲方有权对工程的设计、施工方案进行审批;b.甲方有权对工程进度进行监督和控制;c.甲方有权对工程的质量进行验收。说明:甲方作为投资方,对工程的全过程有较高的控制权,以确保工程符合预期目标。本条款明确了甲方在工程管理中的主导地位,以及其在设计、进度和质量控制方面的具体权利。2.甲方审批流程:a.甲方应在接到承包人提交的设计、施工方案后____日内予以审批;b.甲方有权要求承包人修改设计、施工方案;c.甲方审批流程不得影响工程进度。说明:为确保工程顺利进行,甲方需在规定时间内完成审批,并允许合理的修改时间。本条款旨在确保甲方审批的及时性和合理性,同时避免不必要的工程延误。3.甲方监督控制权:a.甲方有权要求承包人定期提交工程进度报告;b.甲方有权要求承包人定期进行工程现场检查;c.甲方有权对工程进度、质量进行评估。说明:甲方作为投资方,有权对工程进度和质量进行监督,以确保工程按照预定目标进行。本条款明确了甲方在工程监督控制方面的权利,以及其监督的具体内容。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导条款:a.乙方有权对工程的设计、施工方案进行决策;b.乙方有权对工程进度进行安排;c.乙方有权对工程的质量进行控制。说明:乙方作为承包方,对工程的具体实施有较高的决策权,以确保工程按照合同要求完成。本条款明确了乙方在工程管理中的主导地位,以及其在设计、进度和质量控制方面的具体权利。2.乙方决策流程:a.乙方应在接到甲方提交的设计、施工方案后____日内作出决策;b.乙方有权要求甲方修改设计、施工方案;c.乙方决策流程不得影响工程进度。说明:为确保工程顺利进行,乙方需在规定时间内作出决策,并允许合理的修改时间。本条款旨在确保乙方决策的及时性和合理性,同时避免不必要的工程延误。3.乙方安排权:a.乙方有权安排施工人员、设备和材料;b.乙方有权对施工进度进行调整;c.乙方有权对工程质量进行监控。说明:乙方作为承包方,有权对工程的具体实施进行安排,以确保工程按照合同要求完成。本条款明确了乙方在工程安排和监控方面的权利,以及其安排的具体内容。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介条款:a.合同双方同意聘请第三方中介机构对工程进行监督管理;b.第三方中介机构应具备相应的资质和经验;c.第三方中介机构的费用由合同双方承担。说明:引入第三方中介机构可以确保工程管理的公正性和专业性。本条款明确了第三方中介机构的职责和费用承担,以确保其有效履行职责。2.第三方中介职责:a.对工程的设计、施工方案进行审查;b.对工程进度进行监督;c.对工程质量进行检验;d.对合同双方的行为进行监督。说明:第三方中介机构的主要职责是对工程进行全方位的监督管理,确保工程按照合同要求进行。本条款明确了第三方中介机构的具体职责。3.第三方中介费用:a.第三方中介费用按实际发生计算;b.合同双方应按约定比例分担费用;c.第三方中介费用支付方式按合同约定执行。说明:为确保第三方中介机构的合理报酬,本条款明确了费用计算、分担和支付方式,以保障其工作积极性。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计图纸2.施工组织设计3.质量标准4.保险合同5.第三方中介机构资质证明6.合同双方营业执照7.合同双方授权代表身份证复印件8.合同双方银行账户信息9.工程变更协议10.工程验收报告11.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.工期延误:未按合同约定完成工程;b.工程质量不合格:工程不符合合同约定的质量标准;c.付款延误:未按合同约定支付工程款项;d.违反合同约定:未履行合同约定的其他义务。认定:a.违约行为应以合同约定为准;b.违约行为的认定需有充分证据支持;c.违约行为的认定应由合同双方协商或第三方机构进行。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指合同当事人一方违约时,应向对方支付的一定数额的金钱。3.仲裁:指合同当事人因合同纠纷,根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼:指合同当事人因合同纠纷,依法向人民法院提起诉讼,请求法院作出判决。5.第三方中介机构:指在合同履行过程中,为合同双方提供专业服务的独立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:及时沟通,分析原因,调整施工计划,确保工程按期完成。2.问题:工程质量不合格解决办法:立即停止施工,查明原因,采取补救措施,确保工程质量达到合同要求。3.问题:付款延误解决办法:及时沟通,明确付款原因,按照合同约定支付工程款项。4.问题:合同纠纷解决办法:协商解决,如协商不成,可依法申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.城市道路绿化工程承包2.公共基础设施建设项目3.工程施工合同管理4.工程质量监督5.工程进度控制6.工程合同纠纷处理全文完。2025版城市道路绿化工程承包合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释2.合同双方2.1承包方信息2.2业主方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程设计4.1设计依据4.2设计标准4.3设计变更5.工程施工5.1施工进度5.2施工组织5.3施工质量5.4施工安全6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3质量要求7.工程价款7.1工程造价7.2付款方式7.3付款时间7.4付款条件8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4验收结果9.违约责任9.1承包方违约责任9.2业主方违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理14.其他约定14.1合同附件14.2合同补充14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指2025版城市道路绿化工程承包合同。1.1.2“承包方”指承担城市道路绿化工程建设的单位。1.1.3“业主方”指委托承包方进行城市道路绿化工程建设的单位。1.1.4“工程”指承包方按照本合同约定进行建设的城市道路绿化工程。1.1.5“工程量”指按照工程图纸和施工规范确定的工程量。1.1.6“工期”指本合同约定的工程完成时间。1.2合同解释1.2.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。1.2.2本合同如有不一致之处,以签订的合同为准。2.合同双方2.1承包方信息2.1.1名称:_______2.1.2地址:_______2.1.3法定代表人:_______2.1.4联系方式:_______2.2业主方信息2.2.1名称:_______2.2.2地址:_______2.2.3法定代表人:_______2.2.4联系方式:_______3.工程概况3.1工程名称:_______3.2工程地点:_______3.3工程规模:_______(如:1000平方米)3.4工程内容:3.4.1绿化设计3.4.2土壤改良3.4.3植物种植3.4.4水利设施建设3.4.5园林小品设置3.4.6园林照明设施安装4.工程设计4.1设计依据:4.1.1国家相关绿化工程设计规范4.1.2地方绿化工程设计标准4.1.3业主方提供的工程资料4.2设计标准:4.2.1植物种类及数量4.2.2植物种植密度4.2.3植物生长环境4.2.4园林景观效果4.3设计变更:4.3.1业主方提出的设计变更,承包方应予以执行。4.3.2设计变更需经双方协商一致,并签订变更协议。5.工程施工5.1施工进度:5.1.1工程开工日期:_______5.1.2工程竣工日期:_______5.1.3施工计划:_______5.2施工组织:5.2.1施工组织设计5.2.2施工人员配备5.2.3施工机械设备5.3施工质量:5.3.1质量标准:_______5.3.2质量控制措施5.3.3质量验收程序5.4施工安全:5.4.1安全生产责任制5.4.2安全生产措施5.4.3安全事故处理6.材料与设备6.1材料供应:6.1.1材料质量要求:_______6.1.2材料采购渠道6.1.3材料验收标准6.2设备供应:6.2.1设备质量要求:_______6.2.2设备采购渠道6.2.3设备验收标准6.3质量要求:6.3.1材料和设备质量符合国家或行业标准6.3.2材料和设备符合设计要求7.工程价款7.1工程造价:7.1.1工程总造价:_______7.1.2工程分项造价7.2付款方式:7.2.1预付款:合同签订后_______日内支付工程总价的_______%7.2.2进度款:按月支付,每月支付工程总价的_______%7.2.3结算款:工程竣工验收合格后_______日内支付工程总价的_______%7.3付款时间:7.3.1预付款:合同签订后_______日内7.3.2进度款:每月_______日前7.3.3结算款:工程竣工验收合格后_______日内7.4付款条件:7.4.1业主方确认工程进度和质量7.4.2承包方提交相关付款凭证8.工程验收8.1验收标准8.1.1工程质量应符合国家或行业标准。8.1.2工程质量应符合设计要求。8.1.3工程质量应符合合同约定。8.2验收程序8.2.1业主方应组织相关人员进行工程验收。8.2.2承包方应配合验收工作,提供必要的技术资料。8.2.3验收不合格的工程,承包方应进行整改。8.3验收时间8.3.1初步验收:工程完工后_______日内。8.3.2最终验收:初步验收合格后_______日内。8.4验收结果8.4.1验收合格,业主方应在验收记录上签字确认。8.4.2验收不合格,承包方应在_______日内完成整改。9.违约责任9.1承包方违约责任9.1.1迟工:每延迟一日,承包方应支付_______%的违约金。9.1.2质量问题:因承包方原因造成工程不合格,承包方应承担修复费用。9.2业主方违约责任9.2.1拖欠工程款:每拖欠一日,业主方应支付_______%的违约金。9.2.2未按时提供工程资料:业主方应承担由此造成的延误和损失。9.3违约赔偿9.3.1双方违约责任应按实际损失计算,并互付违约金。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后_______日内向仲裁委员会提出仲裁申请。10.3.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后_______日内组成仲裁庭。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1一方严重违约,另一方有权解除合同。11.1.2不可抗力导致合同无法履行。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。11.2.2双方应在接到解除通知后_______日内确认解除合同。11.3合同解除后的处理11.3.2双方应互付已完成的工程款。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同签订后_______日内,双方应向有关部门备案。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工并验收合格。12.2.2双方协商一致解除合同。12.3合同终止后的处理12.3.1双方应按照合同约定处理剩余事宜。12.3.2双方应互付已完成的工程款。13.不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.2不可抗力处理13.2.1发生不可抗力,双方应协商解决合同履行问题。13.2.2因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。14.其他约定14.1合同附件14.1.1工程图纸14.1.2施工组织设计14.1.3材料设备清单14.2合同补充14.2.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。14.3合同附件效力14.3.1合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系中的独立第三方。15.1.2第三方可以是监理单位、咨询机构、检测机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在合同履行过程中的责任限额,由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。15.2.2第三方责任限额包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面。15.3第三方责权利15.3.1责任:第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行相应的监理、咨询、检测等职责。15.3.2权利:第三方有权根据合同约定,获取必要的工程信息,对工程进行监督和检查。15.3.3利益:第三方有权按照合同约定,获得相应的报酬。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的条件和程序。15.4.2第三方介入前,甲乙双方应签订第三方介入协议,明确第三方的职责、权利和义务。15.4.3第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方的工作。16.甲乙双方额外条款16.1.1甲乙双方应向第三方提供必要的工程资料和相关信息。16.1.2甲乙双方应配合第三方进行现场检查和监督。16.1.3甲乙双方应按照第三方的要求,及时整改发现的问题。16.2第三方介入后,甲乙双方的权利和义务:16.2.1甲乙双方的权利:甲乙双方有权要求第三方按照合同约定履行职责,并对其工作提出意见和建议。16.2.2甲乙双方的义务:甲乙双方应尊重第三方的独立性和专业性,不得干预第三方的工作。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分:17.1.1第三方应向甲方提供监理、咨询、检测等服务,甲方应支付相应的费用。17.1.2第三方的工作成果应向甲方汇报,甲方有权对第三方的工作进行监督和评估。17.2第三方与乙方的划分:17.2.1第三方应向乙方提供监理、咨询、检测等服务,乙方应支付相应的费用。17.2.2第三方的工作成果应向乙方汇报,乙方有权对第三方的工作进行监督和评估。17.3第三方与工程其他相关方的划分:17.3.1第三方应与工程的其他相关方(如设计单位、供应商等)保持沟通,确保工程顺利进行。17.3.2第三方在履行职责时,应遵守国家相关法律法规和行业标准。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件:18.1.1合同履行完毕。18.1.2双方协商一致解除第三方介入协议。18.1.3第三方完成合同约定的全部工作。18.2第三方介入的终止程序:18.2.1第三方完成工作后,甲乙双方应进行验收。18.2.2验收合格后,双方应签署终止第三方介入协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸要求:包含施工图、设计图、效果图等,必须符合国家或地方相关设计规范。说明:图纸是工程建设的依据,必须清晰、准确。2.施工组织设计要求:详细说明施工方案、进度安排、人员配置、材料设备清单等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应包括施工安全、质量保证等内容。3.材料设备清单要求:列明所需材料的品牌、规格、数量、产地等详细信息。说明:材料设备清单是采购和验收的依据,确保材料设备符合工程要求。4.施工进度计划要求:按月或按季度编制施工进度计划,明确各阶段的时间节点。说明:施工进度计划是确保工程按期完成的重要工具。5.质量保证计划要求:明确工程质量标准、检验方法、质量责任等。说明:质量保证计划是确保工程质量的重要措施。6.安全生产保证计划要求:制定安全生产措施、应急预案、安全责任等。说明:安全生产保证计划是保障施工人员生命财产安全的重要文件。7.验收报告要求:详细记录工程验收过程、验收结果、存在问题及整改措施。说明:验收报告是工程竣工验收的依据。8.工程变更单要求:记录工程变更的内容、原因、审批程序等。说明:工程变更单是调整工程内容和进度的重要文件。9.付款凭证要求:包括预付款、进度款、结算款的支付凭证。说明:付款凭证是证明付款行为的重要文件。10.工程竣工报告要求:记录工程竣工时间、竣工质量、验收结果等。说明:工程竣工报告是工程竣工验收的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:迟工:未按合同约定完成工程。质量问题:工程不符合设计要求和标准。安全事故:施工过程中发生安全事故。拖欠工程款:未按合同约定支付工程款。2.责任认定标准:违约行为的认定:根据合同约定和相关法律法规进行认定。责任的承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例:违约行为:承包方未按合同约定完成工程。责任认定:根据合同约定,承包方应支付_______%的违约金,并承担由此造成的损失。违约行为:业主方未按合同约定支付工程款。责任认定:根据合同约定,业主方应支付_______%的违约金,并承担由此造成的损失。全文完。2025版城市道路绿化工程承包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.承包方基本信息1.2.发包方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程内容3.工程合同价款3.1.合同总价3.2.付款方式3.3.付款进度4.工程工期4.1.总工期4.2.各阶段工期4.3.工期延误责任5.工程质量管理5.1.质量标准5.2.质量检测5.3.质量责任6.工程安全生产管理6.1.安全生产责任6.2.安全生产措施6.3.事故处理7.工程进度管理7.1.进度计划7.2.进度调整7.3.进度检查8.工程变更8.1.变更范围8.2.变更程序8.3.变更责任9.合同解除与终止9.1.合同解除条件9.2.合同终止条件9.3.合同解除与终止的程序10.违约责任10.1.违约行为10.2.违约责任承担10.3.违约金11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构11.3.争议解决程序12.合同生效、解除与终止12.1.合同生效条件12.2.合同解除条件12.3.合同终止条件13.合同附件13.1.工程图纸13.2.技术规范13.3.其他相关文件14.其他约定事项14.1.合同份数14.2.合同语言14.3.合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.承包方基本信息1.1.1.承包方名称:________________1.1.2.承包方法定代表人:________________1.1.3.承包方注册地址:________________1.1.4.承包方联系方式:电话:________________,邮箱:________________1.2.发包方基本信息1.2.1.发包方名称:________________1.2.2.发包方法定代表人:________________1.2.3.发包方注册地址:________________1.2.4.发包方联系方式:电话:________________,邮箱:________________2.工程概况2.1.工程名称:________________2.2.工程地点:________________2.3.工程规模:________________2.4.工程内容:包括但不限于道路两侧绿化带建设、绿化植物种植、灌溉设施安装等。3.工程合同价款3.1.合同总价:人民币________________元整。3.2.付款方式:分阶段付款,具体付款节点及金额如下:3.2.1.预付款:合同签订后5个工作日内支付人民币________________元。3.2.2.进度款:根据实际完成工程量按月支付,每月支付人民币________________元。3.2.3.结算款:工程完工并验收合格后30日内支付人民币________________元。3.3.付款进度:按月支付,每月底前支付当月进度款。4.工程工期4.1.总工期:________________个月。4.2.各阶段工期:具体工期安排如下:4.2.1.预备期:________________个月。4.2.2.施工期:________________个月。4.2.3.竣工验收期:________________个月。4.3.工期延误责任:因承包方原因导致的工期延误,每延误一日,承包方应向发包方支付人民币________________元违约金。5.工程质量管理5.1.质量标准:按照国家相关绿化工程质量标准执行。5.2.质量检测:在工程各阶段,承包方应按规定进行质量检测,并提交检测报告。5.3.质量责任:因承包方施工质量问题造成的损失,由承包方承担全部责任。6.工程安全生产管理6.1.安全生产责任:承包方负责施工现场的安全生产管理,确保施工安全。6.2.安全生产措施:承包方应制定安全生产措施,包括但不限于安全教育、安全培训、安全检查等。6.3.事故处理:发生安全生产事故时,承包方应立即采取措施进行处理,并及时报告发包方。8.工程变更8.1.变更范围:在合同执行期间,因设计变更、工程量增减、地质条件变化等原因,需要对工程进行变更。8.2.变更程序:8.2.1.发包方提出变更要求,并提交书面变更通知。8.2.2.承包方收到变更通知后,应在____个工作日内回复是否同意变更。8.2.3.双方就变更内容达成一致后,签订变更协议,作为合同附件。8.3.变更责任:8.3.1.因发包方原因导致的工程变更,由发包方承担相应的变更费用和工期延长责任。8.3.2.因承包方原因导致的工程变更,由承包方承担相应的变更费用和工期延长责任。9.合同解除与终止9.1.合同解除条件:9.1.1.发包方严重违约,承包方有权解除合同。9.1.2.承包方严重违约,发包方有权解除合同。9.1.3.发生不可抗力事件,导致合同无法履行。9.2.合同终止条件:9.2.1.合同约定的工期届满,工程验收合格。9.2.2.双方协商一致解除合同。9.3.合同解除与终止的程序:9.3.1.一方提出解除或终止合同,应书面通知另一方。9.3.2.收到通知的一方应在____个工作日内确认,并采取必要措施。9.3.3.合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行结算。10.违约责任10.1.违约行为:10.1.1.承包方未按合同约定完成工程。10.1.2.发包方未按合同约定支付款项。10.1.3.双方违反合同其他约定。10.2.违约责任承担:10.2.1.承包方未按期完成工程,每延误一日,应向发包方支付人民币____元违约金。10.2.2.发包方未按期支付款项,每延误一日,应向承包方支付人民币____元违约金。10.3.违约金:10.3.1.违约金最高不超过合同总价款的____%。10.3.2.违约金不足以弥补损失的,发包方或承包方有权要求赔偿损失。11.争议解决11.1.争议解决方式:11.1.1.双方应通过协商解决争议。11.1.2.协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。11.2.争议解决机构:11.2.1.双方可自愿选择仲裁机构解决争议。11.3.争议解决程序:11.3.1.双方应在争议发生后____个工作日内提出争议解决申请。11.3.2.争议解决机构应在收到申请后____个工作日内组成仲裁庭。12.合同生效、解除与终止12.1.合同生效条件:12.1.1.双方签署合同文本。12.1.2.合同已按约定支付预付款。12.2.合同解除条件:12.2.1.合同约定的解除条件成立。12.3.合同终止条件:12.3.1.合同约定的终止条件成立。13.合同附件13.1.工程图纸13.2.技术规范13.3.其他相关文件14.其他约定事项14.1.合同份数:14.1.1.本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。14.2.合同语言:14.2.1.本合同采用中文书写。14.3.合同解释权:14.3.1.本合同的解释权归双方共同所有。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1.本合同所称第三方,是指除合同双方外的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、检测方、设计方、咨询方等。1.2.1.提供中介服务,协助合同双方进行沟通和协调。1.2.2.监督工程质量、进度和安全。1.2.3.进行工程检测和质量评定。1.2.4.提供设计咨询和技术支持。1.2.5.提供其他相关服务。2.第三方介入的程序2.1.合同双方在必要时可引入第三方,但需事先协商一致,并签订相应的合作协议。2.2.第三方介入前,合同双方应明确第三方的职责、权限和责任。2.3.第三方介入后,合同双方应向第三方提供必要的资料和条件,以保障其履行职责。3.第三方责任限额3.1.第三方的责任限额由合同双方在合作协议中约定,并不得超过合同总价款的____%。3.2.1.工程质量责任。3.2.2.工程进度责任。3.2.3.工程安全责任。3.2.4.其他由第三方承担的责任。4.第三方与其他各方的责任划分4.1.第三方与合同双方的责任划分如下:4.1.1.第三方对合同双方承担的责任,仅限于其在合作协议中约定的范围。4.1.2.合同双方对工程的质量、进度和安全承担最终责任。4.1.3.第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同双方损失,应按照合作协议的约定承担相应责任。5.第三方介入时的额外条款5.1.1.第三方在介入期间,应遵守国家法律法规和合同约定。5.1.2.第三方在介入期间,应保持客观、公正,不得偏袒任何一方。5.1.3.第三方在介入期间,应保守合同双方的商业秘密。6.第三方介入时的权利和义务6.1.第三方的权利:6.1.1.根据合作协议,获得合同双方提供的资料和条件。6.1.2.对工程进行监督检查,并提出意见和建议。6.1.3.在合同双方同意的情况下,对工程进行必要的调整。6.2.第三方的义务:6.2.1.按照合作协议的约定,履行其职责。6.2.2.对工程的质量、进度和安全进行监督检查,并及时向合同双方报告。6.2.3.对监督检查过程中发现的问题,及时提出整改意见。7.第三方介入时的争议解决7.1.第三方在介入过程中,如与合同双方发生争议,应通过协商解决。7.2.协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。8.第三方介入的终止8.1.1.第三方未能履行合作协议约定的职责。8.1.2.第三方违反国家法律法规或合同约定。8.1.3.合同双方协商一致。8.2.第三方介入终止后,合同双方应按照合作协议的约定进行结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:包含道路绿化工程的整体布局、植物种类、种植位置、灌溉系统等。说明:工程图纸应清晰、准确,并附有必要的标注和说明。2.技术规范详细要求:包括绿化植物的选择标准、种植技术、养护管理规范等。说明:技术规范应参照国家相关标准和行业规范,确保工程质量和效果。3.工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。说明:工程量清单应与工程图纸相匹配,确保工程量的准确性。4.付款进度计划详细要求:明确每个付款节点对应的工程阶段和金额。说明:付款进度计划应与工程进度相一致,确保资金的有效利用。5.工程变更单详细要求:记录工程变更的内容、原因、影响及处理措施。说明:工程变更单应详细记录变更信息,作为合同附件。6.工程验收报告详细要求:记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明:工程验收报告应客观、公正,作为工程完工的证明。7.安全生产记录详细要求:记录施工现场的安全管理措施、事故处理情况等。说明:安全生产记录应完整、规范,确保施工安全。8.争议解决协议详细要求:记录争议解决的方式、时间、地点及结果。说明:争议解决协议应明确争议解决的具体程序和责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1.承包方未按合同约定完成工程。1.2.发包方未按合同约定支付款项。1.3.承包方工程质量不达标。1.4.发包方未按合同约定提供施工条件。1.5.第三方未能履行合作协议约定的职责。2.责任认定标准:2.1.承包方未按合同约定完成工程,每延误一日,应向发包方支付人民币____元违约金。2.2.发包方未按合同约定支付款项,每延误一日,应向承包方支付人民币____元违约金。2.3.承包方工程质量不达标,造成损失,由承包方承担全部责任。2.4.发包方未按合同约定提供施工条件,导致工程延误或损失,由发包方承担相应责任。2.5.第三方未能履行合作协议约定的职责,造成合同双方损失,由第三方承担相应责任。3.违约责任示例:3.1.承包方未按合同约定完成工程,导致工程延误30天,应向发包方支付人民币____元违约金。3.2.发包方未按合同约定支付进度款,导致承包方无法正常施工,每延误一日,应向承包方支付人民币____元违约金。3.3.承包方种植的绿化植物因养护不当死亡,造成损失,由承包方承担全部责任。3.4.发包方未按合同约定提供施工用水,导致工程延误10天,由发包方承担相应责任。3.5.第三方未能履行监理职责,导致工程质量不达标,由第三方承担相应责任。全文完。2025版城市道路绿化工程承包合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(甲方名称)地址:(甲方地址)联系人:(甲方联系人)联系电话:(甲方联系电话)2.乙方:名称:(乙方名称)地址:(乙方地址)联系人:(乙方联系人)联系电话:(乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(相关方名称)地址:(相关方地址)联系人:(相关方联系人)联系电话:(相关方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的鉴于我国城市道路绿化工程的重要性,为提升城市形象,改善市民生活环境,甲方决定对城市道路绿化工程进行招标。乙方根据招标文件的要求,愿意承担本工程的建设任务。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.绿化工程:指在城市道路两侧、绿化带、广场、公园等公共区域进行的植物种植、养护、修剪、施肥等工程活动。2.绿化植物:指用于绿化工程的各类树木、灌木、草本植物等。3.绿化设施:指绿化工程中所需的各类设施,如灌溉系统、排水系统、防护设施等。3.2关键词解释1.合同期限:指本合同生效之日起至约定的工程竣工之日止的期限。2.工程质量:指绿化工程完成后,符合国家相关标准和规范的要求。3.工程进度:指绿化工程在合同期限内按计划完成的进度。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成绿化工程。2.甲方有权对绿化工程进行监督检查,确保工程质量。3.甲方有权根据实际情况,调整绿化工程的设计方案。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,按时支付工程款项。2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如场地、水源、电源等。3.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成绿化工程。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为(合同期限)年。5.2合同履行地点绿化工程地点:(具体地址)5.3合同履行方式1.乙方按照合同约定,自行组织施工,确保工程质量和进度。2.甲方提供必要的施工条件,包括场地、水源、电源等。3.双方应按照合同约定,及时沟通,解决施工过程中出现的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同期限届满;2.双方协商一致解除合同;3.发生不可抗力,导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应提前(提前通知期限)书面通知对方。2.发生不可抗力,导致合同无法履行,应及时通知对方,并提交相关证明材料。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照合同约定,完成剩余工程。2.双方应按照合同约定,结算工程款项。3.合同终止后,双方应按照法律法规,处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括绿化植物、绿化设施、施工材料、人工费用等。2.工程间接费用:包括施工管理费、质量检测费、监理费、保险费等。3.其他费用:包括合同签订费、设计费、变更费用等。7.2支付方式1.乙方提交工程进度报告及相关证明材料,甲方审核确认后支付相应款项。2.甲方可根据工程进度,分阶段支付工程款项。3.乙方应提供合法的税务发票。7.3支付时间1.工程开工后,甲方在合同签订之日起(支付期限)内支付合同总价款的(支付比例)。2.工程进度达到合同约定节点,乙方提交工程进度报告及相关证明材料,甲方在收到报告后(支付期限)内支付相应款项。3.工程竣工验收合格后,甲方在(支付期限)内支付剩余款项。7.4支付条款1.甲方应在支付期限内,将款项支付至乙方指定的账户。2.乙方应在收到款项后,向甲方提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的(违约金比例)。2.甲方未按时提供施工条件,导致工程延期,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的(违约金比例)。2.乙方未按合同约定完成工程质量,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额由双方协商确定。2.赔偿金额应以人民币计算,并支付至甲方指定的账户。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的商业秘密、技术秘密、管理秘密等。2.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、管理秘密等。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起(保密期限)年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、披露或使用保密内容,除非得到对方书面同意。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.战争:战争、军事行动等。3.政府行为:政府政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。3.因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.战争:战争、军事行动等。3.政府行为:政府政策调整、法律法规变更等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解1.双方可向相关调解机构申请调解。2.调解结果对双方具有约束力。11.3仲裁或诉讼1.双方可协商一致,将争议提交仲裁机构仲裁。2.也可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同。2.如一方同意转让,应书面通知对方,并经对方确认。12.2不得转让的情形1.合同项下的义务不得转让。2.合同项下的权利不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对绿化工程的设计、施工、监理等环节的监督权。2.乙方保留对绿化工程的质量、进度、安全等问题的整改权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中,对绿化工程进行必要的变更权。2.乙方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年全球及中国半导体用水溶性助焊剂行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025年全球及中国第一人称视角射击游戏行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025年全球及中国HDPE模制容器行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025年全球及中国茂金属线型低密度聚乙烯树脂行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 合同起草范本
- 汽车自驾租赁合同
- 房屋委托代管合同
- 2025赠与合同公证书
- 维修工聘用合同范本
- 收获成长迎接新起点主题班会
- 2024年江西省南昌市南昌县中考一模数学试题(含解析)
- 绘本的分镜设计-分镜的编排
- 查干淖尔一号井环评
- 体检中心分析报告
- 人教版初中英语七八九全部单词(打印版)
- 台球运动中的理论力学
- 最高人民法院婚姻法司法解释(二)的理解与适用
- 关于医保应急预案
- 新人教版五年级上册数学应用题大全doc
- 2022年版义务教育劳动课程标准学习培训解读课件笔记
- 2022年中国止血材料行业概览:发展现状对比分析研究报告(摘要版) -头豹
评论
0/150
提交评论