2025版商业地产水电设施建设合同示范文本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版商业地产水电设施建设合同示范文本本合同目录一览1.合同当事人信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.合同签订背景及目的3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目建设内容4.合同标的及范围4.1水电设施建设内容4.2水电设施建设标准5.合同工期5.1工期安排5.2工期延误及处理6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3付款节点7.水电设施建设质量要求7.1设计质量要求7.2施工质量要求7.3质量验收标准8.水电设施建设进度8.1进度安排8.2进度调整8.3进度延误及处理9.甲方责任和义务9.1甲方提供资料9.2甲方配合义务9.3甲方监督检查10.乙方责任和义务10.1乙方施工责任10.2乙方质量保证10.3乙方进度保证11.合同变更及解除11.1合同变更11.2合同解除12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同当事人信息1.1甲方基本信息甲方名称：____________________法定代表人：____________________注册地址：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________1.2乙方基本信息乙方名称：____________________法定代表人：____________________注册地址：____________________联系电话：____________________电子邮箱：____________________第二条合同签订背景及目的本合同签订背景为：____________________本合同目的为：____________________第三条项目概况3.1项目名称项目名称：____________________3.2项目地点项目地点：____________________3.3项目规模项目规模：____________________3.4项目建设内容项目建设内容包括：____________________第四条合同标的及范围4.1水电设施建设内容水电设施建设内容包括：____________________4.2水电设施建设标准水电设施建设标准：____________________第五条合同工期5.1工期安排合同工期：____________________开工日期：____________________竣工日期：____________________5.2工期延误及处理如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的延误责任，并按照合同约定进行赔偿。第六条合同价款及支付方式6.1合同价款合同价款：____________________6.2支付方式支付方式：____________________6.3付款节点付款节点：____________________第七条水电设施建设质量要求7.1设计质量要求设计质量要求：____________________7.2施工质量要求施工质量要求：____________________7.3质量验收标准质量验收标准：____________________第八条合同工期8.1进度安排合同工期自开工之日起至竣工日期止，共计____________________天。具体进度安排如下：开工前准备：____________________天施工阶段：____________________天竣工验收阶段：____________________天8.2进度调整如因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误，乙方有权申请工期调整，具体调整方案需经甲方同意并书面确认。8.3进度延误及处理如乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一日，乙方应向甲方支付相当于合同总价款的____________________%的违约金。第九条合同价款及支付方式9.1合同价款合同价款总额为人民币____________________元，大写：____________________。9.2支付方式支付方式为分期支付，具体支付节点如下：预付款：合同签订后____________________日内支付合同价款的____________________%；进度款：根据实际进度分期支付，每完成合同约定的工程量后支付相应的进度款；验收款：工程竣工验收合格后支付合同价款的____________________%；结算款：合同履行完毕，无质量争议后支付剩余的结算款。9.3付款节点付款节点与进度款支付节点一致。第十条水电设施建设质量要求10.1设计质量要求设计文件应符合国家现行相关标准和规范，设计深度应符合合同约定，设计质量要求如下：设计文件完整、准确、清晰；设计方案合理、经济、安全；设计计算准确、可靠。10.2施工质量要求施工质量应符合国家现行相关标准和规范，施工质量要求如下：施工工艺规范；材料质量符合合同约定；施工过程严格控制；工程质量达到国家规定的优良等级。10.3质量验收标准质量验收标准参照国家相关标准和规范，具体验收标准如下：工程质量达到设计要求；工程质量达到国家规定的优良等级；工程质量符合合同约定。第十一条甲方责任和义务11.1甲方提供资料土地使用权证；建设工程规划许可证；建设工程施工许可证；相关技术资料。11.2甲方配合义务甲方应积极配合乙方进行工程建设和施工，包括但不限于：提供施工场地；协调相关部门；解决施工过程中的问题。11.3甲方监督检查甲方有权对工程进度、质量进行监督检查，并提出整改意见。第十二条乙方责任和义务12.1乙方施工责任乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。12.2乙方质量保证乙方应保证工程质量符合国家规定和合同约定，对因施工原因造成的质量问题承担修复或赔偿责任。12.3乙方进度保证乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第十三条合同变更及解除13.1合同变更合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。13.2合同解除双方协商一致；一方违约，另一方有权解除合同；发生不可抗力，导致合同无法履行。第十四条其他约定事项14.1违约责任合同双方应严格按照合同约定履行义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。14.2争议解决合同双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.4合同份数本合同一式____________________份，甲乙双方各执____________________份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义工程监理单位；工程咨询公司；质量检测机构；造价咨询公司；金融机构；法律服务机构；其他经甲乙双方同意介入的第三方。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效执行，提高工程质量，控制工程成本，以及提供专业咨询和服务。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方职责对工程进行监督管理；提供专业咨询和服务；进行质量检测和造价咨询；协助解决合同执行过程中的问题。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方在其职责范围内对合同执行过程中的问题承担责任。17.2责任限额第三方的责任限额如下：对工程质量问题的责任限额为第三方服务费用总额的____________________倍；对工程进度延误的责任限额为第三方服务费用总额的____________________倍；对工程成本超支的责任限额为第三方服务费用总额的____________________倍。17.3责任免除因不可抗力导致的问题；因甲方或乙方原因导致的问题；因第三方自身过错导致的问题。18.第三方与其他各方的权利义务划分18.1第三方与甲方甲方应向第三方提供必要的资料和条件，支持第三方履行职责；第三方应向甲方报告工作进展和问题。18.2第三方与乙方乙方应配合第三方的工作，提供必要的支持和协助；第三方应尊重乙方的施工安排和工艺流程。18.3第三方与工程监理单位如存在工程监理单位，第三方应与工程监理单位保持沟通，协调工作；工程监理单位应向第三方提供必要的资料和条件。19.第三方介入费用的承担19.1费用承担方式第三方介入费用由甲乙双方根据合作协议共同承担。19.2费用支付第三方介入费用按照合作协议约定的支付方式进行支付。20.第三方介入合同的变更与解除20.1变更第三方介入合同可根据实际情况进行变更，变更需经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式签订补充协议。20.2解除双方协商一致；一方违约，另一方有权解除合同；发生不可抗力，导致合同无法履行。21.第三方介入合同的法律效力第三方介入合同作为本合同的一部分，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方提供的资料：1.1土地使用权证1.2建设工程规划许可证1.3建设工程施工许可证1.4相关技术资料2.乙方提供的资料：2.1施工组织设计2.2施工方案2.3质量保证措施2.4安全生产措施3.第三方提供的资料：3.1监理报告3.2质量检测报告3.3造价咨询报告3.4专业咨询服务报告4.其他附件：4.1合同补充协议4.2合同变更通知4.3违约金支付凭证4.4争议解决文件说明要求：所有附件均为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。附件的提供和提交应按照合同约定的时间和方式。附件的内容应符合合同的要求，不得与合同内容相冲突。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定的时间完成工程，造成工期延误。1.2乙方施工质量不符合合同约定，造成质量问题。1.3甲方未按合同约定支付款项，造成乙方资金周转困难。1.4第三方未履行职责，导致工程进度或质量受到影响。2.责任认定标准：2.1工期延误：乙方每延误一日，支付相当于合同总价款的____________________%的违约金。2.2施工质量问题：乙方负责修复或赔偿，修复或赔偿费用不得超过合同总价款的____________________%。2.3付款违约：甲方每逾期一日，支付相当于逾期付款金额____________________%的违约金。2.4第三方责任：第三方根据合作协议承担相应的责任，赔偿金额不得超过合作协议约定的责任限额。示例说明：若乙方因施工原因导致工期延误3天，则乙方应支付相当于合同总价款1%的违约金，即____________________元。若乙方施工过程中出现质量问题，经第三方检测确认，乙方应负责修复，修复费用不得超过合同总价款的5%，即____________________元。全文完。2024版商业地产水电设施建设合同示范文本1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目建设内容4.合同标的4.1水电设施建设范围4.2水电设施建设标准4.3水电设施建设工期5.设计与施工5.1设计要求5.2施工要求5.3设计变更5.4施工变更6.质量与验收6.1质量标准6.2验收程序6.3验收标准6.4验收时间7.材料与设备7.1材料采购7.2设备采购7.3材料与设备质量7.4材料与设备验收8.价格与支付8.1工程造价8.2工程付款方式8.3付款时间8.4付款条件9.保险与安全9.1保险责任9.2保险范围9.3保险费用9.4安全责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：设计图纸13.3附件三：合同补充协议14.其他约定14.1合同生效日期14.2合同签署地点14.3合同份数14.4合同变更与解除14.5合同未尽事宜第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）本合同中，“甲方”指委托进行商业地产水电设施建设的单位或个人。（2）本合同中，“乙方”指承担商业地产水电设施建设任务的施工单位或个人。（3）本合同中，“项目”指甲方委托乙方进行水电设施建设的具体工程。（4）本合同中，“合同”指本《2024版商业地产水电设施建设合同示范文本》。1.2解释（1）本合同中的“设计要求”指乙方根据甲方提供的项目需求，进行的工程设计标准。（2）本合同中的“施工要求”指乙方在施工过程中应遵守的质量、安全、进度等要求。（3）本合同中的“验收标准”指项目完成后，双方按照国家相关标准进行的验收标准。第二条合同双方信息2.1甲方信息（1）甲方名称：____________________（2）甲方地址：____________________（3）甲方联系人：____________________（4）甲方联系电话：____________________2.2乙方信息（1）乙方名称：____________________（2）乙方地址：____________________（3）乙方联系人：____________________（4）乙方联系电话：____________________第三条项目概况3.1项目名称：____________________3.2项目地点：____________________3.3项目规模：____________________（1）建筑面积：____________________（2）占地面积：____________________3.4项目建设内容（1）水电设施建设范围：____________________（2）水电设施建设标准：____________________第四条合同标的4.1水电设施建设范围（1）室内水电安装（2）室外水电管线敷设（3）配电房建设4.2水电设施建设标准（1）符合国家相关标准和规范（2）满足甲方使用需求4.3水电设施建设工期（1）开工日期：____________________（2）竣工日期：____________________第五条设计与施工5.1设计要求（1）乙方根据甲方提供的需求，进行水电工程设计。（2）设计文件应满足施工和验收要求。5.2施工要求（1）乙方按照设计文件和施工规范进行施工。（2）施工过程中应确保质量和安全。5.3设计变更（1）设计变更需经甲方同意。（2）设计变更后，乙方应重新进行施工。第六条质量与验收6.1质量标准（1）水电设施建设质量应符合国家相关标准和规范。（2）水电设施建设质量应符合甲方使用需求。6.2验收程序（1）项目完成后，乙方应组织验收。（2）甲方应参与验收，并对验收结果进行确认。6.3验收标准（1）验收标准应符合国家相关标准和规范。（2）验收标准应符合甲方使用需求。6.4验收时间（1）验收时间应在项目竣工后15个工作日内完成。（2）验收时间可根据实际情况进行调整。第七条材料与设备7.1材料采购（1）乙方应根据项目需求，进行材料采购。（2）材料采购应符合国家相关标准和规范。7.2设备采购（1）乙方应根据项目需求，进行设备采购。（2）设备采购应符合国家相关标准和规范。7.3材料与设备质量（1）材料与设备质量应符合国家相关标准和规范。（2）材料与设备质量应符合甲方使用需求。7.4材料与设备验收（1）材料与设备验收应在采购后进行。（2）验收结果应符合合同约定。第八条价格与支付8.1工程造价（1）本合同工程造价为人民币______元整。（2）工程造价包括但不限于材料费、人工费、机械费、设计费、监理费等。8.2工程付款方式（1）工程款分阶段支付，具体支付节点如下：1.预付款：合同签订后____个工作日内支付工程总价的_____%。2.进度款：每完成合同约定工程量的_____%后支付，支付比例为已完工程量的_____%。3.验收款：项目验收合格后支付工程总价的_____%。4.保修金：项目竣工后支付工程总价的_____%，保修期满后无质量问题退还。8.3付款时间（1）预付款：合同签订后____个工作日内支付。（2）进度款：每完成合同约定工程量后____个工作日内支付。（3）验收款：项目验收合格后____个工作日内支付。（4）保修金支付：项目竣工后____个工作日内支付。8.4付款条件（1）预付款支付条件：合同签订且甲方收到乙方提供的有效发票。（2）进度款支付条件：每阶段工程量完成并经甲方验收合格。（3）验收款支付条件：项目验收合格并提交验收报告。（4）保修金支付条件：合同签订且甲方收到乙方提供的有效发票。第九条保险与安全9.1保险责任（1）乙方应为其施工人员购买意外伤害保险。（2）乙方应为其施工设备购买财产保险。9.2保险范围（1）意外伤害保险范围包括施工人员在工作过程中发生的意外伤害。（2）财产保险范围包括施工设备在施工过程中的损坏或丢失。9.3保险费用（1）保险费用由乙方承担。（2）保险费用应包含在工程造价中。9.4安全责任（1）乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规。（2）乙方应制定安全生产管理制度，并确保实施。第十条违约责任10.1违约情形（1）乙方未按合同约定时间完成工程。（2）乙方未按合同约定质量完成工程。（3）甲方未按合同约定支付工程款。10.2违约责任（1）乙方未按合同约定时间完成工程，每延误一日，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方未按合同约定质量完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。（3）甲方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付_____%的违约金。10.3违约赔偿（1）违约方应承担因违约给对方造成的直接经济损失。（2）违约方应承担因违约给对方造成的间接经济损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决合同争议。（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构（1）争议解决机构为合同签订地人民法院。11.3争议解决程序（1）争议双方应在争议发生后____个工作日内向争议解决机构提出书面申请。（2）争议解决机构应在收到申请后____个工作日内安排开庭审理。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件（1）合同双方签字盖章。（2）合同签订后，预付款到账。12.2合同终止条件（1）工程竣工并验收合格。（2）工程款支付完毕。12.3合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同。（2）不可抗力导致合同无法履行。第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：设计图纸13.3附件三：合同补充协议第十四条其他约定14.1合同生效日期：____________________14.2合同签署地点：____________________14.3合同份数：一式______份，甲乙双方各执______份。14.4合同变更与解除：合同任何一方不得擅自变更或解除合同，变更或解除合同需经双方书面同意。14.5合同未尽事宜：本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与界定15.1第三方定义本合同中，“第三方”指在合同履行过程中，根据合同约定或双方协商一致，介入合同关系中的独立第三方主体，包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等。15.2第三方介入的情形（1）合同履行过程中，需要第三方提供专业服务或监督。（2）双方协商一致，引入第三方作为合同履行的协助或监督者。（3）法律、法规或政策要求引入第三方进行监督或管理。第十六条第三方责任限额16.1第三方责任第三方在合同履行过程中，因自身原因造成合同履行障碍或损失，应承担相应的法律责任。16.2第三方责任限额（1）第三方责任限额由双方在合同中约定，不得超过合同总价的_____%。（2）第三方责任限额应在合同附件中明确列出。第十七条第三方责权利17.1第三方权利（1）第三方有权根据合同约定或双方授权，对合同履行情况进行监督、检查和评估。（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。（3）第三方有权根据合同约定，对合同履行过程中的问题提出意见和建议。17.2第三方义务（1）第三方应遵守国家相关法律法规，履行合同约定的监督、检查和评估职责。（2）第三方应确保其提供的服务或监督活动不损害甲乙双方的合法权益。（3）第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第十八条第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分（1）第三方与甲方之间不存在直接合同关系，第三方对甲方的责任限于合同约定的范围内。（2）甲方与第三方之间的纠纷，应通过协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。18.2第三方与乙方的划分（1）第三方与乙方之间不存在直接合同关系，第三方对乙方的责任限于合同约定的范围内。（2）乙方与第三方之间的纠纷，应通过协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第十九条第三方介入的程序19.1第三方介入的提出（1）甲乙双方协商一致，提出第三方介入的请求。（2）甲乙双方共同与第三方签订相关协议或合同。19.2第三方介入的确认（1）甲乙双方确认第三方介入的协议或合同内容。（2）第三方介入的协议或合同自双方签字盖章之日起生效。第二十条第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件（1）合同履行完毕。（2）第三方介入的协议或合同约定的其他终止条件。20.2第三方介入的终止程序（1）甲乙双方与第三方协商，终止第三方介入的协议或合同。（2）终止协议或合同自双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包括所有工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等信息，并附有详细的计算方法。说明：工程量清单是合同履行的基础，用于计算工程款和进行工程量的核对。2.附件二：设计图纸详细要求：包含项目整体设计图纸、水电设施施工图纸、设备安装图纸等，需标注尺寸、材料、施工要求等。说明：设计图纸是施工的依据，确保施工质量和安全。3.附件三：合同补充协议详细要求：包括合同履行过程中双方协商一致的其他约定，如变更条款、保密条款等。说明：补充协议是对合同条款的完善和补充，确保合同内容的完整性和可执行性。4.附件四：施工进度计划详细要求：包括施工阶段、各阶段开始和结束时间、关键节点等。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的依据。5.附件五：质量验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：质量验收报告是确保工程质量的重要文件。6.附件六：工程款支付凭证详细要求：包括支付时间、金额、支付方式、收款人等信息。说明：工程款支付凭证是确认工程款支付情况的重要依据。7.附件七：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的目的、职责、权利、义务、责任限额等。说明：第三方介入协议是明确第三方在合同履行过程中的角色和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程责任认定标准：每延误一日，乙方应向甲方支付_____%的违约金。示例说明：若合同约定工程竣工时间为120天，实际竣工时间为150天，乙方需支付30天的违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定质量完成工程责任认定标准：乙方应承担整改费用，并赔偿由此给甲方造成的损失。示例说明：若乙方施工的水电设施不符合国家标准，导致甲方无法使用，乙方需承担整改费用，并赔偿甲方损失。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准：每延误一日，甲方应向乙方支付_____%的违约金。示例说明：若合同约定工程款支付时间为每月底，实际支付时间为次月第五日，甲方需支付五天的违约金。4.违约行为：第三方未履行合同约定责任认定标准：第三方应承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例说明：若第三方在监理过程中未能及时发现施工质量问题，导致甲方损失，第三方需承担相应责任。全文完。2024版商业地产水电设施建设合同示范文本2本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期1.5合同标的概述2.项目背景2.1项目名称2.2项目地点2.3项目业主2.4项目建设内容3.水电设施建设内容3.1水电设施清单3.2水电设施技术参数3.3水电设施安装要求3.4水电设施验收标准4.合同双方权利与义务4.1业主权利4.2业主义务4.3承包方权利4.4承包方义务5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期要求5.3工期延误处理6.工程费用与支付6.1工程费用组成6.2费用支付方式6.3费用支付期限6.4费用调整机制7.质量保证与验收7.1质量保证措施7.2验收标准7.3验收程序7.4验收不合格处理8.安全生产与环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护要求8.3事故处理程序9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更或解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任免除11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同附件12.1附件一：水电设施清单12.2附件二：技术参数说明书12.3附件三：工程进度计划表12.4附件四：质量保证措施文件12.5附件五：安全生产与环境保护措施文件13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1合同签订地点14.2合同份数14.3合同签署日期14.4合同签署人签字14.5合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（业主）名称：1.1.2甲方（业主）地址：1.1.3甲方（业主）联系人：1.1.4甲方（业主）联系电话：1.2合同签订日期：1.2.1签订日期：____年____月____日1.3合同生效日期：1.3.1生效日期：____年____月____日1.4合同终止日期：1.4.1终止日期：____年____月____日1.5合同标的概述：1.5.1项目名称：____1.5.2项目地点：____1.5.3项目业主：甲方（业主）1.5.4项目建设内容：水电设施建设2.项目背景2.1项目名称：2.1.1项目名称：____2.2项目地点：2.2.1项目地址：____2.3项目业主：2.3.1业主名称：甲方（业主）2.4项目建设内容：2.4.1建设内容：水电设施建设，包括但不限于变压器、配电柜、电缆、消防栓等。3.水电设施建设内容3.1水电设施清单：3.1.1变压器：型号____，容量____千伏安，数量____台3.1.2配电柜：型号____，数量____台3.1.3电缆：型号____，长度____米，数量____根3.1.4消防栓：型号____，数量____个3.2水电设施技术参数：3.2.1变压器：额定电压____千伏，额定电流____安3.2.2配电柜：额定电压____千伏，额定电流____安3.2.3电缆：额定电压____千伏，额定电流____安3.2.4消防栓：额定流量____升/秒3.3水电设施安装要求：3.3.1安装位置：____3.3.2安装标准：符合国家相关标准和规范3.4水电设施验收标准：3.4.1验收标准：符合国家相关标准和规范4.合同双方权利与义务4.1业主权利：4.1.1对水电设施建设进度和质量进行监督4.1.2要求承包方按照合同约定完成水电设施建设4.1.3对水电设施建设过程中的变更提出意见4.2业主义务：4.2.1按照合同约定提供水电设施建设所需的场地和条件4.2.2按时支付水电设施建设费用4.2.3对水电设施建设过程中的安全事故负责4.3承包方权利：4.3.1按照合同约定进行水电设施建设4.3.2要求业主提供水电设施建设所需的场地和条件4.3.3对水电设施建设过程中的变更提出意见4.4承包方义务：4.4.1按照合同约定的时间和质量要求完成水电设施建设4.4.2保证水电设施建设的安全和质量4.4.3对水电设施建设过程中的安全事故负责5.工程进度与工期5.1工程进度计划：5.1.1总工期：____个月5.1.2各阶段工期安排：____5.2工期要求：5.2.1各阶段工期要求：____5.3工期延误处理：5.3.1因甲方原因导致的工期延误：____5.3.2因乙方原因导致的工期延误：____6.工程费用与支付6.1工程费用组成：6.1.1人工费6.1.2材料费6.1.3施工机械使用费6.1.4其他费用6.2费用支付方式：6.2.1预付款：合同签订后____日内支付6.2.2进度款：按月进度支付6.2.3结算款：工程竣工验收合格后____日内支付6.3费用支付期限：6.3.1预付款支付期限：____6.3.2进度款支付期限：____6.3.3结算款支付期限：____6.4费用调整机制：6.4.1人工费调整：____6.4.2材料费调整：____6.4.3施工机械使用费调整：____7.质量保证与验收7.1质量保证措施：7.1.1选用合格的材料和设备7.1.2严格执行施工工艺和质量标准7.1.3定期进行质量检查7.2验收标准：7.2.1符合国家相关标准和规范7.2.2工程质量达到设计要求7.3验收程序：7.3.1甲方组织验收7.3.2乙方配合验收7.3.3验收不合格：乙方进行整改7.4验收不合格处理：7.4.1乙方整改合格后重新验收7.4.2验收不合格导致损失：乙方负责赔偿8.安全生产与环境保护8.1安全生产要求：8.1.1承包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准8.1.2施工现场应设置明显的安全警示标志8.1.3定期对施工人员进行安全教育和培训8.1.4采取必要的安全防护措施，防止安全事故发生8.2环境保护要求：8.2.1严格遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准8.2.2施工过程中产生的废水、废气、固体废物等应进行处理8.2.3施工现场应保持整洁，减少对周边环境的影响8.3事故处理程序：8.3.1事故发生后，承包方应立即采取措施控制事故扩大8.3.2及时报告业主和相关部门8.3.3按照国家规定进行事故调查和处理9.合同变更与解除9.1合同变更条件：9.1.1业主或承包方因不可抗力导致合同无法履行9.1.2双方协商一致，且变更内容不影响合同目的的实现9.2合同解除条件：9.2.1业主或承包方严重违约，经催告后仍不履行9.2.2因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致解除9.3变更或解除程序：9.3.1变更或解除合同需书面通知对方9.3.2变更或解除合同需签订书面协议10.违约责任10.1违约情形：10.1.1业主未按约定支付费用10.1.2承包方未按约定完成工程10.1.3承包方施工过程中发生安全事故10.2违约责任承担：10.2.1业主违约：支付违约金，并承担因此造成的损失10.2.2承包方违约：支付违约金，并承担因此造成的损失10.2.3发生安全事故：按国家相关法律法规和合同约定承担赔偿责任10.3违约责任免除：10.3.1因不可抗力导致违约，经双方确认后可免除责任10.3.2因业主原因导致违约，业主应承担相应责任11.争议解决11.1争议解决方式：11.1.1双方协商解决11.1.2仲裁11.1.3诉讼11.2争议解决机构：11.2.1仲裁委员会11.2.2法院11.3争议解决程序：11.3.1双方协商：自争议发生后____日内11.3.2仲裁：自争议发生后____日内向仲裁委员会申请11.3.3诉讼：自争议发生后____日内向有管辖权的人民法院提起诉讼12.合同附件12.1附件一：水电设施清单12.2附件二：技术参数说明书12.3附件三：工程进度计划表12.4附件四：质量保证措施文件12.5附件五：安全生产与环境保护措施文件13.合同生效与解除13.1合同生效条件：13.1.1双方签字盖章13.1.2合同内容符合法律法规13.2合同解除条件：13.2.1合同约定的解除条件成就13.2.2双方协商一致解除合同13.3合同解除程序：13.3.1书面通知对方13.3.2签订解除合同协议14.其他约定事项14.1合同签订地点：14.1.1合同签订地点：____14.2合同份数：14.2.1合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份14.3合同签署日期：14.3.1签署日期：____年____月____日14.4合同签署人签字：14.4.1甲方代表签字：14.4.2乙方代表签字：14.5合同附件清单：14.5.1附件一：水电设施清单14.5.2附件二：技术参数说明书14.5.3附件三：工程进度计划表14.5.4附件四：质量保证措施文件14.5.5附件五：安全生产与环境保护措施文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为提供专业服务、监督或协调而介入的独立实体。15.1.2第三方不包括合同双方及其雇员、代理人或关联公司。15.2第三方介入目的：15.2.1提高合同履行的效率和质量15.2.2协调合同双方的沟通与协调15.2.3确保合同条款的准确执行16.第三方介入程序16.1第三方选定：16.1.1第三方由甲乙双方共同选定，或由一方推荐经另一方同意。16.1.2第三方应具备相关资质和经验，能够胜任介入任务。16.2第三方介入时间：16.2.1第三方介入时间应在合同签订后，具体时间由甲乙双方协商确定。16.3第三方介入方式：16.3.1第三方以顾问、监理、审计等方式介入。16.3.2第三方介入的具体方式和职责由合同明确。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：17.1.1责任限额是指第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失时，对合同双方承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定：17.2.1责任限额根据第三方的资质、经验和服务内容协商确定。17.2.2责任限额应在合同中明确约定。17.3责任限额执行：17.3.1第三方在介入过程中应遵守合同约定，确保自身行为符合合同要求。17.3.2第三方因自身原因造成损失时，应在责任限额内承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方：18.1.1第三方应向甲方提供定期报告