




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版房建木工劳务合同合同解除与终止流程范本本合同目录一览1.合同解除的条件1.1因不可抗力导致合同无法履行1.2因一方违约导致合同无法履行1.3因双方协商一致解除合同2.合同终止的条件2.1合同期限届满2.2合同履行完毕2.3因一方违约导致合同终止3.合同解除的程序3.1提出解除合同的通知3.2确认解除合同3.3解除合同的生效4.合同终止的程序4.1提出终止合同的通知4.2确认终止合同4.3终止合同的生效5.合同解除后的处理5.1退还已付款项5.2返还材料、设备等5.3损害赔偿6.合同终止后的处理6.1退还已付款项6.2返还材料、设备等6.3损害赔偿7.合同解除后的争议解决7.1协商解决7.2仲裁解决7.3诉讼解决8.合同终止后的争议解决8.1协商解决8.2仲裁解决8.3诉讼解决9.合同解除后的其他事项9.1知识产权归属9.2保密条款9.3通知义务10.合同终止后的其他事项10.1知识产权归属10.2保密条款10.3通知义务11.合同解除的生效日期12.合同终止的生效日期13.合同解除后的结算13.1工程量结算13.2质量验收13.3付款结算14.合同终止后的结算14.1工程量结算14.2质量验收14.3付款结算第一部分:合同如下:1.合同解除的条件1.1因不可抗力导致合同无法履行1.1.1不可抗力的定义:本合同所称不可抗力,是指因自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等非因任何一方当事人故意或过失所造成,且当事人无法预见、无法避免也无法克服的客观情况。1.1.2不可抗力的通知:一方当事人因不可抗力无法履行合同时,应立即通知对方,并应在合理期限内提供不可抗力的证明材料。1.1.3不可抗力的处理:发生不可抗力事件后,双方应协商解决合同履行问题。如合同无法履行,双方可协商解除合同。1.2因一方违约导致合同无法履行1.2.1违约的定义:本合同所称违约,是指一方当事人未履行合同约定的义务,或者履行合同义务不符合约定。1.2.2违约通知:一方当事人发现对方违约时,应立即通知对方,并要求对方在合理期限内纠正违约行为。1.2.3违约处理:如对方在合理期限内未纠正违约行为,非违约方有权解除合同。1.3因双方协商一致解除合同1.3.1协商解除的条件:双方在合同履行过程中,经协商一致,认为继续履行合同已无意义或不可能。1.3.2协商解除的程序:双方应签订书面协议,明确解除合同的原因、生效日期等事项。2.合同终止的条件2.1合同期限届满2.1.1合同期限届满时,合同自动终止。2.2合同履行完毕2.2.1双方在合同履行过程中,已按约定完成全部义务,合同履行完毕。2.3因一方违约导致合同终止2.3.1违约的定义:同1.2.1。2.3.2违约处理:同1.2.2。如对方在合理期限内未纠正违约行为,非违约方有权终止合同。3.合同解除的程序3.1提出解除合同的通知3.1.1非违约方应在违约方违约行为发生后,立即向违约方发出解除合同的通知。3.2确认解除合同3.2.1收到解除合同通知后,违约方应在合理期限内确认解除合同。3.3解除合同的生效3.3.1双方确认解除合同后,合同自通知到达对方时生效。4.合同终止的程序4.1提出终止合同的通知4.1.1非违约方应在违约方违约行为发生后,立即向违约方发出终止合同的通知。4.2确认终止合同4.2.1收到终止合同通知后,违约方应在合理期限内确认终止合同。4.3终止合同的生效4.3.1双方确认终止合同后,合同自通知到达对方时生效。5.合同解除后的处理5.1退还已付款项5.1.1双方应按照合同约定,退还已付款项。5.2返还材料、设备等5.2.1双方应按照合同约定,返还材料、设备等。5.3损害赔偿5.3.1违约方应承担因其违约行为给对方造成的损失。6.合同终止后的处理6.1退还已付款项6.1.1双方应按照合同约定,退还已付款项。6.2返还材料、设备等6.2.1双方应按照合同约定,返还材料、设备等。6.3损害赔偿6.3.1违约方应承担因其违约行为给对方造成的损失。8.合同解除后的争议解决8.1协商解决8.1.1双方应通过友好协商解决合同解除后的争议。8.1.2协商期限:自一方提出争议之日起,双方应在30日内达成和解。8.2仲裁解决8.2.1如协商不成,任何一方均有权将争议提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。8.2.2仲裁地点:仲裁地点为双方约定的仲裁机构所在地。8.2.3仲裁规则:仲裁应按照《中华人民共和国仲裁法》及双方约定的仲裁规则进行。8.3诉讼解决8.3.1如仲裁不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.合同终止后的争议解决9.1协商解决9.1.1双方应通过友好协商解决合同终止后的争议。9.1.2协商期限:同8.1.2。9.2仲裁解决9.2.1如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地约定的仲裁机构进行仲裁。9.2.2仲裁地点:同8.2.2。9.2.3仲裁规则:同8.2.3。9.3诉讼解决9.3.1如仲裁不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.合同解除后的其他事项10.1知识产权归属10.1.1在合同解除后,双方应确保各自拥有的知识产权不受侵犯。10.2保密条款10.2.1双方应继续履行保密义务,不得泄露对方的商业秘密。10.3通知义务10.3.1双方在合同解除后,应继续履行通知义务,确保对方了解相关情况。11.合同终止后的其他事项11.1知识产权归属11.1.1同10.1.1。11.2保密条款11.2.1同10.2.1。11.3通知义务11.3.1同10.3.1。12.合同解除的生效日期12.1合同解除的生效日期以双方确认解除合同的通知到达对方之日为准。13.合同终止的生效日期13.1合同终止的生效日期以双方确认终止合同的通知到达对方之日为准。14.合同解除后的结算14.1工程量结算14.1.1双方应根据合同约定,对已完成的工程量进行结算。14.2质量验收14.2.1双方应根据合同约定,对已完成工程的质量进行验收。14.3付款结算14.3.1双方应根据合同约定,对已完成工程量及质量验收结果进行付款结算。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义15.1第三方介入是指在合同履行过程中,为了解决合同纠纷、提供专业服务或协助合同执行,由双方共同邀请或指定的第三方机构或个人。15.2第三方的类型:第三方可以是中介机构、仲裁机构、监理机构、评估机构、咨询机构等。16.第三方的职责16.1.1中介机构:协助双方沟通、协商,促成合同纠纷的解决。16.1.2仲裁机构:按照仲裁规则,对合同纠纷进行仲裁裁决。16.1.3监理机构:对合同执行过程进行监督,确保工程质量、进度和费用控制。16.1.4评估机构:对合同相关资产、工程量等进行评估。16.1.5咨询机构:提供专业咨询意见,协助双方解决合同履行中的问题。17.第三方的权利17.1.1收取合理的服务费用。17.1.2要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。17.1.3在必要时,可以要求甲方和乙方提供担保或保证金。18.第三方的义务18.1.1严格遵守合同约定和法律法规。18.1.2独立、公正地履行职责。18.1.3对所提供的服务保密。18.1.4及时向甲方和乙方报告工作进展和问题。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额应根据合同约定或法律法规确定。19.2第三方因故意或重大过失导致甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过合同约定或法律法规规定的责任限额。20.第三方介入的程序20.1第三方介入的程序如下:20.1.1双方协商一致,确定第三方介入的方式和范围。20.1.2双方共同邀请或指定第三方。20.1.3第三方接受邀请或指定,并与双方签订相关协议。20.1.4第三方开始履行职责。21.甲乙方的额外条款及说明21.1.1明确第三方的职责和权利义务。21.1.2约定第三方介入的费用及支付方式。21.1.3约定第三方介入的期限和终止条件。21.1.4约定第三方介入的争议解决机制。22.第三方与其他各方的划分说明22.1第三方介入后,其职责和权利义务仅限于合同约定的范围内,与其他各方(包括甲方、乙方、合同签订地法院等)的职责和权利义务划分如下:22.1.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系由合同约定或第三方与甲乙双方签订的协议确定。22.1.2第三方与合同签订地法院等其他各方之间的关系,由相关法律法规和司法程序确定。22.1.3第三方在履行职责过程中,应遵守相关法律法规,不得侵犯甲方、乙方或其他各方的合法权益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订书要求:双方签字盖章,注明签订日期。说明:作为合同生效的证明文件。2.工程量清单要求:详细列明工程项目的数量、规格、单价等。说明:用于计算工程款及结算依据。3.质量验收报告要求:由监理机构出具,确认工程质量是否符合标准。说明:作为工程质量验收的依据。4.工程进度报告说明:用于监督工程进度,确保工程按时完成。5.付款凭证要求:记录每笔付款的金额、日期、收款人等信息。说明:作为付款的证明文件。6.争议解决协议要求:双方在争议解决过程中达成的协议。说明:用于解决合同履行过程中出现的争议。7.不可抗力证明材料要求:发生不可抗力事件时,提供相关证明材料。说明:用于证明不可抗力事件的发生,以及由此产生的合同解除或终止。8.第三方介入协议要求:明确第三方介入的方式、职责、权利义务等。说明:用于规范第三方介入合同履行过程。9.损害赔偿协议要求:双方在发生损害赔偿时达成的协议。说明:用于明确损害赔偿的金额和支付方式。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约:未按时支付工程款。未按时提供施工所需材料。工程质量不符合合同约定。违反合同约定的保密条款。1.2乙方违约:未按时完成工程。工程质量不符合合同约定。违反合同约定的保密条款。未按时提供验收合格证明。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任:未按时支付工程款:应支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。未按时提供施工所需材料:应承担延误工期和增加费用的责任。工程质量不符合合同约定:应返工或修复,并赔偿乙方因此遭受的损失。违反合同约定的保密条款:应承担相应的法律责任。2.2乙方违约责任:未按时完成工程:应支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。工程质量不符合合同约定:应返工或修复,并赔偿甲方因此遭受的损失。违反合同约定的保密条款:应承担相应的法律责任。3.违约示例说明:3.1甲方未按时支付工程款,导致乙方无法购买原材料,延误工期。甲方应支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。3.2乙方施工过程中,发现工程质量不符合合同约定,经监理机构确认后,乙方应返工或修复,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。二零二四版房建木工劳务合同合同解除与终止流程范本1本合同目录一览1.合同解除与终止的条件1.1合同解除的条件1.2合同终止的条件2.合同解除与终止的通知2.1解除合同的通知2.2终止合同的通知3.合同解除与终止的生效时间3.1解除合同的生效时间3.2终止合同的生效时间4.合同解除与终止的程序4.1解除合同的程序4.2终止合同的程序5.合同解除与终止的补偿5.1解除合同的补偿5.2终止合同的补偿6.合同解除与终止的争议解决6.1解除合同的争议解决6.2终止合同的争议解决7.合同解除与终止的相关费用7.1解除合同的相关费用7.2终止合同的相关费用8.合同解除与终止的资料交接8.1解除合同的资料交接8.2终止合同的资料交接9.合同解除与终止后的债权债务处理9.1解除合同后的债权债务处理9.2终止合同后的债权债务处理10.合同解除与终止后的保密义务10.1解除合同后的保密义务10.2终止合同后的保密义务11.合同解除与终止后的其他约定11.1解除合同的其他约定11.2终止合同的其他约定12.合同解除与终止的生效日期13.合同解除与终止的签署日期14.合同解除与终止的附件第一部分:合同如下:1.合同解除与终止的条件1.1合同解除的条件1.1.1发包人单方解除合同的条件1.1.1.1发包人因故变更项目或终止项目,导致合同无法继续履行。1.1.1.2发包人违反合同约定,严重损害承包人合法权益。1.1.2承包人单方解除合同的条件1.1.2.1承包人因故无法继续履行合同义务。1.1.2.2发包人未按合同约定支付工程款或逾期支付超过30日。1.1.3双方协商一致解除合同的条件1.1.3.1双方经协商一致,认为合同解除对双方更有利。1.2合同终止的条件1.2.1合同履行完毕1.2.2双方协商一致终止合同1.2.3法律法规或政策规定终止合同2.合同解除与终止的通知2.1解除合同的通知2.1.1通知方式:书面形式2.1.2通知期限:解除合同的通知应提前30日送达对方2.2终止合同的通知2.2.1通知方式:书面形式2.2.2通知期限:终止合同的通知应提前30日送达对方3.合同解除与终止的生效时间3.1解除合同的生效时间3.1.1通知送达对方后生效3.1.2解除合同协议签署后生效3.2终止合同的生效时间3.2.1通知送达对方后生效3.2.2终止合同协议签署后生效4.合同解除与终止的程序4.1解除合同的程序4.1.1发送解除合同通知4.1.2对方确认解除合同4.1.3签署解除合同协议4.2终止合同的程序4.2.1发送终止合同通知4.2.2对方确认终止合同4.2.3签署终止合同协议5.合同解除与终止的补偿5.1解除合同的补偿5.1.1发包人解除合同的,应向承包人支付已完成的工程量对应的工程款及相应利息。5.1.2承包人解除合同的,发包人应支付已完成的工程量对应的工程款及相应利息。5.2终止合同的补偿5.2.1双方协商一致终止合同的,应根据合同约定及实际完成工程量,由发包人支付承包人相应的补偿。5.2.2因法律法规或政策规定终止合同的,双方应根据法律法规及政策规定处理。6.合同解除与终止的争议解决6.1解除合同的争议解决6.1.1双方协商解决6.1.2仲裁或诉讼6.2终止合同的争议解决6.2.1双方协商解决6.2.2仲裁或诉讼7.合同解除与终止的相关费用7.1解除合同的相关费用7.1.1双方协商解决争议产生的费用7.1.2仲裁或诉讼产生的费用7.2终止合同的相关费用7.2.1双方协商解决争议产生的费用7.2.2仲裁或诉讼产生的费用8.合同解除与终止的资料交接8.1解除合同的资料交接8.1.1发包人应向承包人提供已完成的工程资料、图纸、技术文件等。8.1.2承包人应向发包人提供施工过程中的记录、验收报告、保修证明等。8.2终止合同的资料交接8.2.1发包人应向承包人提供已完成的工程资料、图纸、技术文件等。8.2.2承包人应向发包人提供施工过程中的记录、验收报告、保修证明等。9.合同解除与终止后的债权债务处理9.1解除合同后的债权债务处理9.1.1双方应按照合同约定,妥善处理解除合同后的债权债务关系。9.1.2未履行完毕的工程,承包人应完成相应的工程量,发包人应支付相应的工程款。9.2终止合同后的债权债务处理9.2.1双方应按照合同约定,妥善处理终止合同后的债权债务关系。9.2.2未履行完毕的工程,承包人应完成相应的工程量,发包人应支付相应的工程款。10.合同解除与终止后的保密义务10.1解除合同后的保密义务10.1.1双方在合同解除后,仍应遵守合同中的保密条款。10.1.2双方应保守对方的商业秘密、技术秘密和客户信息。10.2终止合同后的保密义务10.2.1双方在合同终止后,仍应遵守合同中的保密条款。10.2.2双方应保守对方的商业秘密、技术秘密和客户信息。11.合同解除与终止后的其他约定11.1解除合同的其他约定11.1.1双方应遵守国家法律法规,不得违反合同约定。11.1.2合同解除后,双方应积极配合,共同维护双方的合法权益。11.2终止合同的其他约定11.2.1双方应遵守国家法律法规,不得违反合同约定。11.2.2合同终止后,双方应积极配合,共同维护双方的合法权益。12.合同解除与终止的生效日期12.1合同解除的生效日期12.1.1解除合同通知送达对方后,合同自通知之日起解除。12.1.2解除合同协议签署后,合同自协议签署之日起解除。12.2终止合同的生效日期12.2.1终止合同通知送达对方后,合同自通知之日起终止。12.2.2终止合同协议签署后,合同自协议签署之日起终止。13.合同解除与终止的签署日期13.1解除合同的签署日期13.1.1解除合同通知发出后的30日内,双方应签署解除合同协议。13.1.2双方协商一致解除合同后,应在协议签署后的3个工作日内完成解除合同的签署。13.2终止合同的签署日期13.2.1终止合同通知发出后的30日内,双方应签署终止合同协议。13.2.2双方协商一致终止合同后,应在协议签署后的3个工作日内完成终止合同的签署。14.合同解除与终止的附件14.1附件一:解除合同协议14.2附件二:终止合同协议14.3附件三:合同解除与终止的资料交接清单14.4附件四:合同解除与终止的债权债务处理清单第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义第三方是指除合同双方(甲方和乙方)之外的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介方、监理方、评估方、仲裁机构等。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于合同履行过程中的监督、评估、调解、仲裁、咨询等服务。16.第三方介入的申请与同意16.1申请任何一方在合同履行过程中,如认为需要第三方介入,应向对方提出书面申请,说明介入的理由和目的。16.2同意对方应在收到申请后7个工作日内给予书面同意或拒绝,并说明理由。17.第三方介入的职责与权利17.1职责对合同履行情况进行监督和评估;对合同纠纷进行调解;对合同违约行为进行仲裁;提供专业咨询和建议;完成其他合同双方约定的任务。17.2权利获取合同履行过程中的相关信息;依法行使调解、仲裁等权利;收取合同双方约定的服务费用。18.第三方介入的程序18.1中介方介入甲方或乙方提出申请,说明介入的中介方类型和需求;双方协商确定中介方的资质和费用;双方签订中介服务合同;中介方按照合同约定提供服务。18.2监理方介入甲方或乙方提出申请,说明介入的监理方类型和需求;双方协商确定监理方的资质和费用;双方签订监理服务合同;监理方按照合同约定进行监理工作。18.3评估方介入甲方或乙方提出申请,说明介入的评估方类型和需求;双方协商确定评估方的资质和费用;双方签订评估服务合同;评估方按照合同约定进行评估工作。18.4仲裁机构介入双方协商一致,选择仲裁机构;双方签订仲裁协议;仲裁机构按照仲裁规则进行仲裁。19.第三方责任限额19.1责任范围第三方责任限额适用于第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成的损失。19.2限额确定第三方责任限额由合同双方在签订合同时约定,并在第三方服务合同中明确。19.3超出限额的处理如第三方责任损失超出合同约定的限额,超出部分由第三方自行承担。20.第三方与其他各方的划分说明20.1责任划分甲方与乙方之间的责任划分按合同约定执行;第三方在履行职责过程中,其责任与甲方、乙方各自的责任划分明确;第三方责任损失超出合同约定的限额部分,由第三方自行承担。20.2保密义务第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露合同双方的商业秘密和技术秘密。20.3争议解决第三方介入过程中产生的争议,按照合同约定的争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:解除合同协议详细要求:协议应包含解除合同的原因、生效日期、双方的权利义务、补偿条款等。说明:本附件用于记录双方解除合同的正式文件。2.附件二:终止合同协议详细要求:协议应包含终止合同的原因、生效日期、双方的权利义务、补偿条款等。说明:本附件用于记录双方终止合同的正式文件。3.附件三:合同解除与终止的资料交接清单详细要求:清单应详细列出双方应交接的资料清单,包括文件、图纸、记录等。说明:本附件用于确保合同解除或终止后,双方资料交接的完整性和准确性。4.附件四:合同解除与终止的债权债务处理清单详细要求:清单应详细列出双方应处理的债权债务,包括金额、期限等。说明:本附件用于确保合同解除或终止后,双方债权债务处理的清晰和明确。5.附件五:第三方服务合同详细要求:合同应包含第三方服务的内容、范围、费用、责任、保密条款等。说明:本附件用于明确第三方在合同履行过程中的服务内容和责任。6.附件六:监理服务报告详细要求:报告应包含监理工作的过程、发现的问题、整改建议等。说明:本附件用于记录监理方在合同履行过程中的工作成果。7.附件七:评估报告详细要求:报告应包含评估的内容、方法、结果、建议等。说明:本附件用于记录评估方在合同履行过程中的评估成果。8.附件八:仲裁裁决书详细要求:裁决书应包含仲裁机构的裁决结果、裁决依据、执行方式等。说明:本附件用于记录仲裁机构对合同纠纷的最终裁决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:发包人未按合同约定支付工程款责任认定标准:发包人逾期支付工程款超过30日,视为违约。示例说明:若发包人应于每月15日支付工程款,但连续两个月未支付,则视为违约。2.违约行为:承包人未按合同约定完成工程责任认定标准:承包人未在合同约定的时间内完成工程,视为违约。示例说明:若合同约定工程应在6个月内完成,但承包人实际完成时间为8个月,则视为违约。3.违约行为:第三方未按合同约定提供服务责任认定标准:第三方未按合同约定提供服务,视为违约。示例说明:若监理方未在合同约定的时间内提交监理报告,则视为违约。4.违约行为:一方泄露商业秘密责任认定标准:任何一方泄露对方的商业秘密,视为违约。示例说明:若甲方泄露了乙方的客户信息,则视为违约。5.违约行为:一方违反保密义务责任认定标准:任何一方违反合同中的保密条款,视为违约。示例说明:若乙方在合同解除后,泄露了甲方的技术秘密,则视为违约。全文完。二零二四版房建木工劳务合同合同解除与终止流程范本2本合同目录一览1.合同解除与终止的条件1.1因甲方原因解除合同1.2因乙方原因解除合同1.3因不可抗力导致合同解除1.4因合同约定解除条件成就2.合同解除与终止的程序2.1通知义务2.2确认解除或终止2.3解除或终止的生效时间2.4相关费用的结算3.合同解除与终止后的权利义务3.1甲方权利义务3.2乙方权利义务3.3合同解除或终止后的争议解决4.合同解除与终止的赔偿4.1甲方违约赔偿4.2乙方违约赔偿4.3双方违约赔偿4.4不可抗力导致合同解除的赔偿5.合同解除与终止后的资料归档5.1甲方资料归档5.2乙方资料归档5.3资料归档的责任主体6.合同解除与终止后的工程款结算6.1工程款结算原则6.2工程款结算时间6.3工程款结算方式7.合同解除与终止后的工期延误处理7.1工期延误原因认定7.2工期延误处理方式7.3工期延误赔偿8.合同解除与终止后的质量争议处理8.1质量争议处理原则8.2质量争议处理程序8.3质量争议赔偿9.合同解除与终止后的安全生产责任9.1甲方安全生产责任9.2乙方安全生产责任9.3安全生产事故处理10.合同解除与终止后的环境保护责任10.1甲方环境保护责任10.2乙方环境保护责任10.3环境污染事故处理11.合同解除与终止后的知识产权保护11.1知识产权归属11.2知识产权保护措施11.3知识产权侵权处理12.合同解除与终止后的保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违反保密义务的责任13.合同解除与终止后的通知与送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达时间14.合同解除与终止后的其他约定第一部分:合同如下:1.合同解除与终止的条件1.1因甲方原因解除合同1.1.1甲方因自身经营不善或资金链断裂,无法履行合同约定的付款义务;1.1.2甲方未按合同约定提供必要的施工条件或技术支持;1.1.3甲方违反合同约定,导致合同无法继续履行。1.2因乙方原因解除合同1.2.1乙方无法按合同约定完成施工任务;1.2.2乙方违反合同约定,造成工程严重质量问题;1.2.3乙方违反合同约定,造成安全事故。1.3因不可抗力导致合同解除1.3.1发生地震、洪水、台风等自然灾害;1.3.2发生战争、动乱等社会事件;1.3.3发生国家政策调整等不可抗力因素。1.4因合同约定解除条件成就1.4.1双方协商一致,自愿解除合同;1.4.2合同约定的解除条件成就。2.合同解除与终止的程序2.1通知义务2.1.1解除合同前,一方应提前通知另一方;2.1.2通知应以书面形式进行。2.2确认解除或终止2.2.1双方应在接到通知后一定期限内确认解除或终止;2.2.2未确认的,合同继续有效。2.3解除或终止的生效时间2.3.1解除或终止合同自双方确认之日起生效;2.3.2不可抗力导致的合同解除,自不可抗力事件发生后一定期限内生效。2.4相关费用的结算2.4.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定结算相关费用;2.4.2未结算的费用,应在合同解除或终止后一定期限内结算。3.合同解除与终止后的权利义务3.1甲方权利义务3.1.1甲方应按照合同约定支付乙方工程款;3.1.2甲方应协助乙方办理相关手续。3.2乙方权利义务3.2.1乙方应按照合同约定完成施工任务;3.2.2乙方应保证施工质量。4.合同解除与终止的赔偿4.1甲方违约赔偿4.1.1甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金;4.1.2甲方违反合同约定,造成乙方损失,应赔偿乙方损失。4.2乙方违约赔偿4.2.1乙方未按合同约定完成施工任务,应向甲方支付违约金;4.2.2乙方违反合同约定,造成甲方损失,应赔偿甲方损失。4.3双方违约赔偿4.3.1双方均违约,应根据违约程度各自承担相应责任。4.4不可抗力导致合同解除的赔偿4.4.1不可抗力导致合同解除,双方互不承担赔偿责任。8.合同解除与终止后的资料归档8.1甲方资料归档8.1.1甲方应将合同、工程图纸、验收报告等资料整理归档;8.1.2归档资料应完整、准确,便于查阅。8.2乙方资料归档8.2.1乙方应将施工记录、质量检验报告、安全生产记录等资料整理归档;8.2.2归档资料应真实反映施工过程,便于后续检查。8.3资料归档的责任主体8.3.1甲方和乙方各自负责归档资料的整理和保管;8.3.2双方应确保归档资料的安全,防止丢失或损坏。9.合同解除与终止后的工程款结算9.1工程款结算原则9.1.1工程款结算应遵循合同约定和实际完成工程量;9.1.2结算应公平、公正,确保双方权益。9.2工程款结算时间9.2.1工程款结算应在合同解除或终止后一定期限内完成;9.2.2逾期结算的,应支付违约金。9.3工程款结算方式9.3.1工程款结算可采用银行转账、现金支付等方式;9.3.2双方应协商确定具体的结算方式。10.合同解除与终止后的工期延误处理10.1工期延误原因认定10.1.1工期延误原因应具体分析,区分甲方、乙方责任;10.1.2不可抗力导致的工期延误,不视为乙方责任。10.2工期延误处理方式10.2.1甲方应给予乙方合理的工期延误补偿;10.2.2乙方应采取措施加快工程进度,减少工期延误。10.3工期延误赔偿10.3.1乙方因工期延误造成甲方损失的,应赔偿甲方损失;10.3.2甲方因工期延误造成乙方损失的,应赔偿乙方损失。11.合同解除与终止后的质量争议处理11.1质量争议处理原则11.1.1质量争议处理应遵循客观、公正的原则;11.1.2质量争议处理应以合同约定和行业标准为依据。11.2质量争议处理程序11.2.1双方应协商解决质量争议;11.2.2协商不成的,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.3质量争议赔偿11.3.1因质量问题造成的损失,应由责任方承担赔偿;11.3.2责任方应按照合同约定和实际损失进行赔偿。12.合同解除与终止后的安全生产责任12.1甲方安全生产责任12.1.1甲方应确保施工现场的安全生产条件;12.1.2甲方应监督乙方遵守安全生产规定。12.2乙方安全生产责任12.2.1乙方应严格遵守安全生产规定;12.2.2乙方应定期进行安全生产检查,确保安全生产。12.3安全生产事故处理12.3.1发生安全生产事故,乙方应立即采取措施,防止事故扩大;12.3.2乙方应配合甲方调查事故原因,并承担相应责任。13.合同解除与终止后的环境保护责任13.1甲方环境保护责任13.1.1甲方应确保施工现场符合环境保护要求;13.1.2甲方应监督乙方遵守环境保护规定。13.2乙方环境保护责任13.2.1乙方应严格遵守环境保护规定;13.2.2乙方应采取措施,减少施工对环境的影响。13.3环境污染事故处理13.3.1发生环境污染事故,乙方应立即采取措施,减轻污染;13.3.2乙方应承担相应的赔偿责任。14.合同解除与终止后的其他约定14.1合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余工程;14.2合同解除或终止后,双方应相互配合,共同维护合同解除或终止后的合法权益;14.3本合同解除与终止流程范本未尽事宜,双方可另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的概念和界定1.1本合同中提及的第三方,是指合同履行过程中,因特定需求或特殊原因,由甲方或乙方邀请或委托参与合同履行或监督的独立第三方机构、个人或企业。1.2第三方不包括合同当事人甲乙双方及其关联方。2.第三方的职责和权利2.1第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求,提供专业服务或监督工作。2.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和协助,以完成其职责。2.3第三方有权根据合同约定或甲乙双方的要求,对合同履行情况进行审查和监督。3.第三方的权利限制3.1第三方不得利用其参与合同的机会谋取不正当利益。3.2第三方不得泄露合同当事人的商业秘密或个人信息。3.3第三方不得干预甲乙双方的正常业务活动。4.第三方的责任限额4.1第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。4.2第三方的责任限额应根据其提供服务的性质、难度和风险程度确定。4.3第三方的责任限额不得超过合同总价的一定比例,具体比例由甲乙双方在合同中约定。5.甲乙双方增加的额外条款及说明5.1甲方在引入第三方时,应确保第三方具备相应的资质和条件,并提前通知乙方。5.2乙方在引入第三方时,应与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务。5.3甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其履行职责。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间的责任划分:6.1.1第三方对甲方负责,对甲方提供的资料和指示进行核实,确保其符合合同要求。6.1.2第三方对乙方负责,对乙方的工作进行监督,确保其符合合同约定。6.2第三方与合同其他相关方的责任划分:6.2.1第三方与供应商、承包商等其他合同相关方之间的责任划分,应参照各自合同约定。6.2.2第三方在履行职责过程中,如涉及与其他相关方的合作,应事先征得甲乙双方的同意。7.第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后,甲乙双方应继续履行合同约定的义务。7.2第三方在履行职责过程中,如发现合同履行存在问题,应及时通知甲乙双方,并协助解决。7.3第三方介入期间
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年齐齐哈尔货运从业资格证考试一共多少题
- 安全文明游戏
- 人参订购合同标准文本
- 停车场共用合同标准文本
- 代理销售合同范例范例
- 激发幼儿园小班的艺术潜能展示创意天地计划
- 强化仓库装卸作业的安全管理计划
- 公装安全合同标准文本
- 公司出资管理合同标准文本
- 2025零售业劳动合同样本(合同版本)
- 建筑节能新路径:严寒地区老旧建筑改造
- 2024年宁波枢智交通科技有限公司招聘考试真题
- 数学丨湖北省八市2025届高三下学期3月联考数学试卷及答案
- 2024年贵州省普通高中学业水平选择性考试地理试题
- 2024年山东轻工职业学院招聘笔试真题
- 2024年中国工商银行远程银行中心招聘考试真题
- 护理查房实践报告
- 2025年文化节庆活动赞助商合作协议书
- 2025年医学类单招试题及答案
- 3.1《中国科学技术史序言(节选)》教学设计-【中职专用】高二语文同步讲堂(高教版2024拓展模块上册)
- 连乐铁路指导性施工组织设计
评论
0/150
提交评论