




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度幕墙工程钢结构加工与安装劳务分包合同模板合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同双方基本信息1.6合同背景及目的二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量要求三、合同双方权利与义务3.1雇主权利与义务3.2承包方权利与义务3.3第三方权利与义务四、工程费用及支付方式4.1工程费用构成4.2预付款4.3进度款4.4结算款4.5付款方式及时间五、工程进度与施工管理5.1施工进度计划5.2施工组织设计5.3施工质量管理5.4施工安全管理六、材料供应与管理6.1材料采购及供应6.2材料检验及验收6.3材料保管及使用6.4材料费用结算七、工程验收与移交7.1验收标准及程序7.2验收报告7.3验收不合格的处理7.4工程移交八、违约责任及争议解决8.1违约情形及责任8.2争议解决方式8.3仲裁或诉讼九、合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止的程序十、保密条款10.1保密范围10.2保密期限10.3违反保密条款的责任十一、合同变更与补充11.1变更程序11.2补充协议十二、合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止的程序十三、其他约定13.1通知与送达13.2不可抗力13.3合同附件十四、合同附件14.1合同附件一:工程量清单14.2合同附件二:施工图纸14.3合同附件三:其他相关文件合同编号_________一、合同概述1.1合同名称:二零二五年度幕墙工程钢结构加工与安装劳务分包合同1.2合同编号:_________1.3合同签订日期:____年__月__日1.4合同有效期:自____年__月__日起至____年__月__日止1.5合同双方基本信息:1.5.1雇主方名称:1.5.2雇主方地址:1.5.3雇主方联系人:1.5.4雇主方联系电话:1.5.5承包方名称:1.5.6承包方地址:1.5.7承包方联系人:1.5.8承包方联系电话:1.6合同背景及目的:1.6.1雇主方因幕墙工程钢结构加工与安装劳务需求,特委托承包方进行施工。1.6.2承包方同意按照雇主方要求,完成相关劳务分包工作。二、工程概况2.1工程名称:______幕墙工程2.2工程地点:______2.3工程规模:______平方米2.4工程工期:______天2.5工程质量要求:符合国家相关质量标准及设计要求。三、合同双方权利与义务3.1雇主权利与义务:3.1.1按合同约定支付工程款。3.1.2提供施工图纸及工程所需材料。3.1.3配合承包方进行施工。3.1.4对施工过程中的质量问题进行监督。3.2承包方权利与义务:3.2.1按合同约定完成施工任务。3.2.2按时提交施工进度报告。3.2.3确保工程质量。3.2.4按时提交工程验收报告。3.3第三方权利与义务:3.3.1对施工过程中的质量问题进行监督。3.3.2对施工过程中的安全事故进行报告。四、工程费用及支付方式4.1工程费用构成:4.1.1人工费4.1.2材料费4.1.3施工机械使用费4.1.4管理费4.1.5利润4.2预付款:合同总额的_____%,在合同签订后____个工作日内支付。4.3进度款:根据施工进度按月支付,每月支付合同总额的_____%。4.4结算款:工程验收合格后,支付合同总额的_____%。4.5付款方式及时间:采用银行转账方式,每月____日前支付上一个月的进度款。五、工程进度与施工管理5.1施工进度计划:承包方应在合同签订后____个工作日内提交施工进度计划。5.2施工组织设计:承包方应在合同签订后____个工作日内提交施工组织设计。5.3施工质量管理:承包方应严格按照国家相关质量标准及设计要求进行施工。5.4施工安全管理:承包方应制定施工安全措施,确保施工安全。六、材料供应与管理6.1材料采购及供应:材料由雇主方提供,承包方负责采购及供应。6.2材料检验及验收:材料进场前,承包方应进行检验,合格后方可使用。6.3材料保管及使用:承包方应妥善保管材料,合理使用。6.4材料费用结算:材料费用按实际发生金额结算。七、工程验收与移交7.1验收标准及程序:按照国家相关质量标准及设计要求进行验收。7.2验收报告:承包方应在工程验收合格后____个工作日内提交验收报告。7.3验收不合格的处理:验收不合格的工程,承包方应在接到通知后____个工作日内进行整改。7.4工程移交:工程验收合格后,承包方应在____个工作日内将工程移交给雇主方。八、违约责任及争议解决8.1违约情形及责任:8.1.1雇主方未按约定支付工程款,应向承包方支付违约金,违约金为_____%。8.1.2承包方未按约定完成施工任务,应向雇主方支付违约金,违约金为_____%。8.1.3承包方因施工质量问题导致工程损坏,应承担修复责任,并赔偿损失。8.2争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、合同解除与终止9.1合同解除条件:9.1.1双方协商一致解除合同。9.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行。9.1.3一方严重违约,另一方要求解除合同。9.2合同终止条件:合同履行完毕或达到合同约定的终止条件。9.3合同解除与终止的程序:合同解除或终止前,双方应书面通知对方,并协商处理善后事宜。十、保密条款10.1保密范围:合同内容及双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。10.2保密期限:自合同签订之日起____年。10.3违反保密条款的责任:违反保密条款的,应承担相应的法律责任。十一、合同变更与补充11.1变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,以书面形式签订补充协议。11.2补充协议:补充协议与本合同具有同等法律效力。十二、合同生效与终止12.1合同生效条件:双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件:合同履行完毕或达到合同约定的终止条件。12.3合同解除与终止的程序:合同解除或终止前,双方应书面通知对方,并协商处理善后事宜。十三、其他约定13.1通知与送达:通知应以书面形式进行,送达方式为______。13.2不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。13.3合同附件:合同附件与本合同具有同等法律效力。十四、合同附件14.1合同附件一:工程量清单14.2合同附件二:施工图纸14.3合同附件三:其他相关文件雇主方(盖章):签字:日期:承包方(盖章):签字:日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1项目管理权甲方作为主导方,拥有对项目的全面管理权,包括但不限于施工进度、质量标准、设计变更等。承包方需严格按照甲方的要求进行施工,并接受甲方的监督和管理。1.2设计变更及审批如需进行设计变更,甲方应提前____个工作日通知承包方,并提供变更后的设计图纸及说明。承包方应积极配合,并按照变更后的设计进行施工。设计变更需经甲方审批后,方可实施。1.3施工进度计划承包方应根据甲方要求,编制详细的施工进度计划,并报送甲方审批。甲方有权根据项目实际情况调整施工进度计划,承包方应予以配合。1.4材料及设备采购甲方有权指定材料及设备供应商,承包方应按照甲方要求进行采购。如需更换材料或设备,应经甲方同意。1.5质量监督甲方将聘请第三方质量监督机构对施工过程进行监督,承包方应予以配合。质量监督费用由甲方承担。1.6争议解决在合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1自行采购材料及设备乙方有权自行采购材料及设备,但需在合同签订后____个工作日内向甲方报送采购清单,并经甲方确认。2.2施工组织设计乙方负责编制施工组织设计,经甲方审批后,方可实施。施工组织设计应包括施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。2.3施工现场管理乙方负责施工现场的管理,确保施工质量、安全和文明施工。乙方应建立健全施工现场管理制度,并严格执行。2.4争议解决在合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1中介机构职责第三方中介机构负责对合同履行情况进行监督,包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。中介机构有权对承包方的施工情况进行检查,并提出整改意见。3.2中介机构费用中介机构费用由甲方承担,费用标准由双方协商确定。3.3中介机构报告中介机构应定期向甲方提交项目监督报告,报告内容包括但不限于施工进度、质量、安全等方面的情况。3.4争议解决在合同履行过程中,如发生争议,中介机构应协助双方进行调解;调解不成的,提交合同签订地人民法院诉讼。3.5中介机构更换如双方对中介机构的工作不满意,可协商更换中介机构。更换过程中,中介机构应保证工作的连续性和完整性。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同附件一:工程量清单2.合同附件二:施工图纸3.合同附件三:其他相关文件4.合同附件四:施工组织设计5.合同附件五:材料及设备采购清单6.合同附件六:施工进度计划7.合同附件七:质量保证措施8.合同附件八:安全文明施工措施9.合同附件九:第三方中介机构监督报告10.合同附件十:设计变更通知及审批文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按约定支付工程款。违约认定:甲方超过约定付款期限未支付工程款,视为违约。2.违约行为:承包方未按约定完成施工任务。违约认定:承包方未在约定工期内完成施工任务,或施工质量不符合合同约定。3.违约行为:一方违反保密条款。违约认定:未经对方同意,泄露对方商业秘密,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定,应向对方支付一定数额的金钱。3.争议解决:指合同当事人之间因合同履行发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度与计划不符。解决办法:及时调整施工进度计划,确保工程按期完成。2.问题:材料及设备供应不及时。解决办法:与供应商协商,确保材料及设备按时供应。3.问题:施工质量问题。解决办法:加强施工质量管理,及时整改质量问题。4.问题:安全文明施工问题。解决办法:严格执行安全文明施工措施,确保施工安全。五、所有应用场景:1.幕墙工程钢结构加工与安装劳务分包。2.甲方为主导的项目施工。3.乙方为主导的项目施工。4.存在第三方中介机构的项目。5.需要详细工程量清单和施工图纸的项目。6.需要严格质量保证和安全生产的项目。全文完。二零二五年度幕墙工程钢结构加工与安装劳务分包合同模板1本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方2.3甲方2.4乙方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度4.工程内容4.1钢结构加工4.2钢结构安装4.3材料供应4.4施工设备5.工程期限5.1工程开始时间5.2工程结束时间5.3工期延误责任6.工程费用6.1合同总价6.2付款方式6.3付款期限6.4付款条件7.材料供应7.1材料品牌7.2材料规格7.3材料质量要求7.4材料供应责任8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环保8.4施工现场交通9.质量保证9.1质量标准9.2质量检验9.3质量纠纷处理10.保修责任10.1保修期限10.2保修内容10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他14.1合同附件14.2合同生效14.3合同变更14.4合同解除14.5合同终止第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1定义1.1.1“幕墙工程”指本合同约定的由分包方负责施工的建筑物外围护结构工程,包括钢结构加工与安装。1.1.2“钢结构”指用于幕墙工程的各类钢结构构件,包括梁、柱、板等。1.1.3“加工”指对钢结构构件进行切割、焊接、组装等加工工艺。1.1.5“劳务分包”指分包方将幕墙工程钢结构加工与安装的劳务部分分包给其他单位或个人。1.1.6“合同总价”指本合同约定的劳务分包总价。1.1.7“工期”指本合同约定的工程完成时间。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语和缩写,应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。2.合同双方2.1分包方2.1.1名称:___________2.1.2地址:___________2.1.3联系人:___________2.1.4联系电话:___________2.2总包方2.2.1名称:___________2.2.2地址:___________2.2.3联系人:___________2.2.4联系电话:___________2.3甲方2.3.1名称:___________2.3.2地址:___________2.3.3联系人:___________2.3.4联系电话:___________2.4乙方2.4.1名称:___________2.4.2地址:___________2.4.3联系人:___________2.4.4联系电话:___________3.工程概况3.1工程名称:___________3.2工程地点:___________3.3工程规模:___________3.4工程进度:___________4.工程内容4.1钢结构加工4.1.1加工内容:___________4.1.2加工要求:___________4.2钢结构安装4.2.1安装内容:___________4.2.2安装要求:___________4.3材料供应4.3.1材料品牌:___________4.3.2材料规格:___________4.3.3材料质量要求:___________4.4施工设备4.4.1施工设备清单:___________4.4.2施工设备要求:___________5.工程期限5.1工程开始时间:___________5.2工程结束时间:___________5.3工期延误责任5.3.1因分包方原因导致的工期延误,由分包方自行承担,并赔偿总包方相应的损失。5.3.2因不可抗力等原因导致的工期延误,经双方协商一致,可以适当延长工期。8.工程费用8.1合同总价8.1.1合同总价为人民币___________元整。8.1.2合同总价包括但不限于钢结构加工、安装、材料供应、施工设备、人工费、税费等所有费用。8.2付款方式8.2.1付款方式为分阶段付款。8.2.2第一个付款阶段:工程开工前支付合同总价的___________%作为预付款。8.2.3第二个付款阶段:工程完成___________%后支付合同总价的___________%。8.2.4第三个付款阶段:工程完成___________%并验收合格后支付合同总价的___________%。8.2.5第四个付款阶段:工程最终验收合格后支付合同总价的___________%。8.3付款期限8.3.1预付款在合同签订后___________个工作日内支付。8.3.2各个付款阶段的付款时间应在工程进度达到约定比例后___________个工作日内支付。8.3.3逾期付款的,分包方应向总包方支付逾期付款金额的___________%作为违约金。8.4付款条件8.4.1付款条件为工程进度达到约定比例,且验收合格。8.4.2付款时需提供相应的付款申请、工程进度报告、验收报告等文件。9.材料供应9.1材料品牌9.1.1钢结构材料品牌:___________9.1.2其他材料品牌:___________9.2材料规格9.2.1钢结构材料规格:___________9.2.2其他材料规格:___________9.3材料质量要求9.3.1钢结构材料质量要求:应符合国家标准和行业标准。9.3.2其他材料质量要求:应符合设计文件和相关技术规范的要求。9.4材料供应责任9.4.1材料供应责任由分包方承担。9.4.2分包方应保证材料按时、按质、按量供应。10.施工现场管理10.1施工现场布置10.1.1施工现场布置应符合施工图纸和施工组织设计的要求。10.1.2施工现场应设置安全警示标志,确保施工安全。10.2施工现场安全10.2.1施工现场应采取必要的安全措施,防止安全事故发生。10.2.2施工人员应遵守安全操作规程,确保自身和他人的安全。10.3施工现场环保10.3.1施工现场应采取环保措施,减少对环境的影响。10.3.2施工垃圾应及时清理,不得随意堆放。10.4施工现场交通10.4.1施工现场交通应有序,不得妨碍交通通行。11.质量保证11.1质量标准11.1.1工程质量应符合国家相关标准和规范的要求。11.1.2工程质量应符合设计文件的要求。11.2质量检验11.2.1工程质量检验应按国家相关标准和规范进行。11.2.2工程质量检验应在工程每个阶段完成后进行。11.3质量纠纷处理11.3.1发生质量纠纷时,双方应协商解决。11.3.2协商不成的,可向相关部门申请仲裁或诉讼。12.保修责任12.1保修期限12.1.1工程保修期为___________年。12.2保修内容12.2.1保修内容包括但不限于钢结构构件的焊接、安装质量等。12.3保修责任12.3.1发生保修范围内的问题,分包方应负责维修或更换。13.违约责任13.1违约情形13.1.1分包方未按时完成工程进度;13.1.2分包方提供的材料不符合质量要求;13.1.3分包方违反施工现场管理规定;13.1.4分包方其他违约行为。13.2违约责任13.2.1分包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额根据实际情况确定。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于施工图纸、施工组织设计、工程量清单等。14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同变更14.3.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.4合同解除14.4.1发生合同约定的解除情形,任何一方均可解除合同。14.5合同终止14.5.1合同终止后,双方应按约定处理剩余事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1“第三方”指本合同约定之外的任何单位或个人,包括但不限于监理方、检测机构、评估机构、保险公司、法律顾问等。15.1.2第三方介入本合同,应经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入旨在提高工程质量、确保工程进度、保障工程安全、降低工程风险等。15.3第三方介入的方式15.3.1第三方可以通过监理、检测、评估、保险、法律咨询等方式介入本合同。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,并在本合同中明确。15.4.2第三方的责任限额不得超过合作协议中约定的金额。15.5第三方责权利15.5.1第三方的权利15.5.1.1第三方有权根据合作协议对本合同执行情况进行监督、检查和评估。15.5.1.2第三方有权根据检查、评估结果向甲乙双方提出建议或要求。15.5.1.3第三方有权根据法律法规和合作协议的规定,要求甲乙双方承担相应的责任。15.5.2第三方的义务15.5.2.1第三方应按照合作协议的要求,履行监督、检查、评估等职责。15.5.2.2第三方应保证其提供的服务符合国家相关标准和规范。15.5.2.3第三方应保守商业秘密和工程信息。15.5.3第三方的责任15.5.3.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。15.5.3.2第三方违反合作协议的,应承担违约责任。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲方的划分15.6.1.1第三方对甲方承担的责任,甲方应向第三方追究。15.6.1.2第三方因甲方原因造成的损失,甲方应向第三方进行赔偿。15.6.2第三方与乙方的划分15.6.2.1第三方对乙方承担的责任,乙方应向第三方追究。15.6.2.2第三方因乙方原因造成的损失,乙方应向第三方进行赔偿。15.6.3第三方与甲乙双方的划分15.6.3.1第三方在履行职责过程中,因甲乙双方共同原因造成的损失,甲乙双方应按照各自过错承担相应的责任。15.6.3.2第三方在履行职责过程中,因甲乙双方各自原因造成的损失,甲乙双方应各自承担责任。16.增加的额外条款及说明16.1第三方介入费用16.1.1第三方介入费用由甲乙双方协商确定,并在合作协议中明确。16.1.2第三方介入费用可在工程进度款中分期支付。16.2第三方介入争议解决16.2.1第三方介入过程中发生的争议,甲乙双方应协商解决。16.2.2协商不成的,可向相关部门申请仲裁或诉讼。16.3第三方介入后的合同变更16.3.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,甲乙双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。17.明确第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应在本合同中明确,并在合作协议中再次确认。17.2.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲乙双方直接经济损失的赔偿;17.2.2第三方违反合作协议,给甲乙双方造成其他损失的赔偿;17.2.3第三方在履行职责过程中,因甲乙双方共同原因造成的损失的赔偿。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程所需的各种材料、设备、人工等的数量和单价。要求附件中应包含工程量清单的编制依据和计算方法。2.施工图纸及技术规范包含幕墙工程钢结构加工与安装的全部施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。要求图纸应符合国家相关标准和规范。3.施工组织设计包含施工进度计划、施工方案、质量保证措施、安全措施、环境保护措施等。要求组织设计应具有可行性、合理性、科学性。4.材料清单列出工程所需的各种材料、设备的名称、规格、型号、品牌、数量等。要求材料清单应与工程量清单相符。5.机械设备清单列出施工过程中所需的各类机械设备名称、型号、数量等。要求设备清单应满足施工要求。6.人员配备清单列出施工过程中所需各类人员的姓名、岗位、资格等。要求人员配备清单应满足施工要求。7.付款申请及凭证包含工程进度款、材料款、设备款等付款申请及付款凭证。要求付款申请及凭证应真实、合法、有效。8.工程验收报告包含工程验收的日期、地点、验收人员、验收结果等。要求验收报告应真实、合法、有效。9.保修证书包含工程保修期限、保修范围、保修责任等。要求保修证书应真实、合法、有效。10.合同变更协议包含合同变更的内容、原因、时间、双方签字等。要求变更协议应真实、合法、有效。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1分包方未按时完成工程进度;1.2分包方提供的材料不符合质量要求;1.3分包方违反施工现场管理规定;1.4分包方未按时支付相关费用;1.5分包方未按时提交相关文件;1.6总包方未按时支付工程进度款;1.7总包方未按时提交相关文件;1.8第三方违反合作协议。2.违约责任认定标准2.1违约行为发生时,由违约方承担违约责任。2.2违约责任认定标准如下:2.2.1违约行为导致工程进度延误的,违约方应承担工期延误的违约金。2.2.2违约行为导致工程质量不合格的,违约方应承担修复费用或重新施工的费用。2.2.3违约行为导致安全事故发生的,违约方应承担相应的赔偿责任。2.2.4违约行为导致经济损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。2.2.5违约行为导致合同解除的,违约方应承担合同解除的违约金。3.违约责任示例说明3.1分包方未按时完成工程进度,导致工期延误,应支付总包方合同总价___________%的违约金。3.2分包方提供的材料不符合质量要求,导致工程质量不合格,分包方应承担修复费用___________元。3.3分包方违反施工现场管理规定,导致安全事故发生,分包方应承担相应的赔偿责任。3.4分包方未按时支付相关费用,导致第三方无法正常履行职责,分包方应支付相应的违约金。全文完。二零二五年度幕墙工程钢结构加工与安装劳务分包合同模板2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方(如有):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景本合同旨在明确甲方与乙方在二零二五年度幕墙工程钢结构加工与安装劳务分包过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。2.2目的通过本合同,甲方委托乙方进行幕墙工程钢结构加工与安装劳务分包,实现工程项目的顺利完成,提高工程质量和效率。三、定义与解释3.1专业术语(1)幕墙:指建筑物外立面采用的非承重墙体,包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等。(2)钢结构:指由钢材制成的结构体系,包括梁、柱、板等构件。(3)加工:指对钢材进行切割、焊接、组装等加工工艺。3.2关键词解释(1)劳务分包:指甲方将部分工程劳务工作委托给乙方完成。(2)工期:指合同约定的工程完成时间。(3)质量:指工程满足设计、规范和标准要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权对乙方进行监督检查,确保工程质量和进度。(2)甲方应按照合同约定向乙方支付劳务费用。(3)甲方应提供必要的施工图纸、技术资料和现场条件。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定完成幕墙工程钢结构加工与安装劳务分包工作。(2)乙方应保证工程质量,符合设计、规范和标准要求。(3)乙方应按时完成工程,确保工程进度。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为______个月。5.2合同履行地点合同履行地点为:____________________5.3合同履行方式乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术资料和现场条件,进行幕墙工程钢结构加工与安装劳务分包工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期届满,工程全部完成。(2)因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前______天书面通知对方。(2)双方应就终止合同事宜进行协商,达成一致意见。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照约定完成剩余工程。(2)双方应按照合同约定结算劳务费用。(3)合同终止后,双方应按照国家相关法律法规处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成(1)材料费:包括钢材、玻璃、密封材料等材料费用。(2)人工费:包括施工人员工资、福利及社会保险等费用。(3)机械使用费:包括施工机械租赁、燃料、维修等费用。(4)管理费:包括项目管理、协调、监督等费用。(5)利润:按照约定比例计算。7.2支付方式劳务费用支付方式为分期支付,具体如下:(1)开工前支付:合同签订后____个工作日内,支付合同总价款的____%作为预付款。(2)进度款支付:按照工程进度,每月支付上个月完成工程量的____%作为进度款。(3)竣工结算支付:工程竣工验收合格后____个工作日内,支付合同总价款的____%作为竣工结算款。(4)质保金支付:工程验收合格后____个月,无质量问题,支付剩余质保金。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后____个工作日内。(2)进度款支付时间:每月____日前。(3)竣工结算款支付时间:工程竣工验收合格后____个工作日内。(4)质保金支付时间:工程验收合格后____个月。7.4支付条款(1)甲方应在约定的时间内将劳务费用支付至乙方指定账户。(2)乙方应在收到支付凭证后____个工作日内,向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付劳务费用的,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未能按约定提供施工图纸、技术资料和现场条件的,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未能按约定完成工程,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方提供的材料或施工质量不符合约定的,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额应按照实际损失计算,赔偿方式为:(1)支付违约金。(2)承担因违约造成的损失。九、保密条款9.1保密内容本合同中的保密内容包括但不限于:(1)工程图纸、技术资料。(2)工程进度、质量等信息。(3)商务秘密、技术秘密等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)政府行为:如政策调整、法律法规变更等。(3)社会异常事件:如罢工、暴动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。(3)不可抗力事件持续期间,双方应积极采取措施减少损失。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)政府行为:政策调整、法律法规变更等。(3)社会异常事件:罢工、暴动等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让或委托他人履行本合同。12.2不得转让的情形(1)合同中明确约定不得转让的情形。(2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同中甲方的所有权、知识产权等权利,未经甲方明确同意,乙方不得侵犯或使用。(2)乙方在合同履行过程中获得的任何技术、商业秘密等,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对工程质量的监督权,乙方应接受甲方对工程质量的检查。(2)甲方保留对工程进度的控制权,乙方应按照甲方要求调整工程进度。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同如有修改或补充,双方应书面协商一致,并签署补充协议,作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供必要的施工图纸、技术资料和现场条件。(2)乙方应按照甲方要求,提供施工方案、进度计划等。15.2协作与配合方式(1)双方应建立有效的沟通机制,及时解决施工过程中出现的问题。(2)双方应相互配合,确保工程顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于幕墙工程钢结构加工与安装劳务分包的全部协议,具有完整性和独立性。16.3增减条款未经双方书面同意,本合同条款不得增减。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________签订日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及技术资料2.材料清单及价格表3.甲方提供的现场条件说明4.乙方提交的施工方案及进度计划5.不可抗力事件证明材料6.工程验收报告7.支付凭证8.保密协议9.争议解决相关文件10.其他双方约定的附件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付劳务费用,认定违约。未按约定提供施工图纸、技术资料和现场条件,认定违约。2.乙方违约:未能按约定完成工程,认定违约。提供的材料或施工质量不符合约定,认定违约。违约行为的认定以合同约定及法律法规为依据。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.调解:指在第三方的协调下,双方就争议事项进行协商,达成一致意见。3.仲裁:指双方将争议提交仲裁机构,由仲裁机构作出裁决。4.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求人民法院作出判决。5.知识产权:指受法律保护的创造性成果,包括专利、商标、著作权等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未能按时提供施工图纸及技术资料。解决办法:双方协商确定提供时间,并书面通知乙方。2.问题:乙方施工进度滞后。解决办法:甲方应与乙方协商,调整施工进度计划,确保工程按期完成。3.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即采取措施进行整改,并向甲方报告。4.问题:不可抗力事件导致工程延期。解决办法:双方协商确定延期时间,并按照合同约定进行索赔。5.问题:保密信息泄露。解决办法:立即停止泄露行为,采取措施加强保密措施,并追究相关责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.第三方责任:第三方应按照合同约定,提供必要的工程图纸、技术资料和施工条件。第三方应对其提供的资料的真实性、准确性负责。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定履行义务。第三方有权参与工程的质量监督和进度控制。4.第三方义务:第三方应配合甲方和乙方的工作,确保工程顺利进行。第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、技术资料和现场条件。乙方有权要求甲方对工程进度和质量进行监督。2.乙方利益条款:甲方应保证乙方在工程中的利益不受侵害。乙方有权在工程验收合格后,要求甲方支付剩余质保金。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按约定支付劳务费用的,应向乙方支付____%的违约金。甲方未能按约定提供施工图纸、技术资料和现场条件的,应承担相应的责任。甲方不得要求乙方承担超出合同约定的责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:甲方有权对乙方的工作进行监督,确保工程质量和进度。甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程。2.甲方利益条款:乙方应保证工程按期完成,满足甲方的要求。甲方有权在工程验收合格后,要求乙方支付剩余质保金。3.乙方的违约及限制条款:乙方未能按约定完成工程,应向甲方支付____%的违约金。乙方提供的材料或施工质量不符合约定,应承担相应的责任。乙方不得要求甲方承担超出合同约定的责任。全文完。二零二五年度幕墙工程钢结构加工与安装劳务分包合同模板3本合同目录一览1.定义和解释1.1合同术语定义1.2通用条款1.3特定条款2.双方当事人2.1分包单位信息2.2总包单位信息2.3合作单位信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程内容4.1幕墙钢结构加工4.2幕墙钢结构安装4.3额外工程及服务5.技术要求和规范5.1设计要求5.2材料要求5.3施工规范5.4质量标准6.工程量清单6.1工程量明细表6.2单价及总价6.3工程量变更及调整7.付款方式7.1预付款7.2进度款7.3验收款7.4期末结算8.合同价格8.1合同总价8.2合同价格组成8.3价格调整9.施工进度9.1施工计划9.2施工进度监控9.3进度延误及处理10.质量保证10.1质量控制措施10.2质量验收标准10.3质量责任与处理11.安全生产11.1安全生产责任11.2安全生产措施11.3事故处理12.保险12.1分包单位保险12.2总包单位保险12.3合作单位保险13.合同变更与终止13.1合同变更程序13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3争议解决地点第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同术语定义1.1.1“幕墙”指建筑物外墙的围护结构,包括面板、支撑结构、连接件等。1.1.2“钢结构”指由钢材制成的结构体系,包括梁、柱、板等构件。1.1.3“加工”指对钢材进行切割、焊接、组装等加工工艺。1.2通用条款1.2.1本合同适用于二零二五年度幕墙工程钢结构加工与安装劳务分包。1.2.2合同双方应遵守国家相关法律法规及行业标准。1.2.3合同内容应完整、明确,双方应严格遵守。1.3特定条款1.3.1本合同特定条款由双方另行协商确定,并作为合同附件。2.双方当事人2.1分包单位信息2.1.1名称:X2.1.2地址:省市区路号2.1.3法定代表人:X2.2总包单位信息2.2.1名称:YYYY建设集团2.2.2地址:省市区路号2.2.3法定代表人:X2.3合作单位信息2.3.1名称:ZZZ设计研究院2.3.2地址:省市区路号2.3.3法定代表人:X3.项目概述3.1项目名称:二零二五年度幕墙工程3.2项目地点:省市区路号3.3项目规模:建筑面积万平方米3.4项目工期:自合同签订之日起个月4.工程内容4.1幕墙钢结构加工4.1.1加工内容:根据设计图纸要求,加工各类钢结构构件。4.1.2加工标准:符合国家相关标准和规范要求。4.2幕墙钢结构安装4.2.1安装内容:现场组装和固定各类钢结构构件。4.2.2安装标准:符合国家相关标准和规范要求。4.3额外工程及服务4.3.1额外工程:根据项目需要,提供的其他相关工程服务。4.3.2服务内容:现场技术指导、协调、配合等。5.技术要求和规范5.1设计要求:以设计图纸和设计文件为准。5.2材料要求:使用符合国家相关标准和规范要求的材料。5.3施工规范:执行国家相关施工规范和标准。5.4质量标准:符合国家相关质量标准。6.工程量清单6.1工程量明细表:详见附件一。6.2单价及总价:详见附件一。6.3工程量变更及调整:根据实际工程量进行变更和调整,双方协商一致后执行。7.付款方式7.1预付款:合同签订后个工作日内支付合同总价%作为预付款。7.2进度款:根据工程进度支付,每月支付合同总价%。7.3验收款:工程验收合格后支付合同总价%。7.4期末结算:工程竣工后,双方进行最终结算,支付剩余款项。8.合同价格8.1合同总价:根据工程量清单,合同总价为人民币万元整。8.2合同价格组成:8.2.1材料费:人民币万元整8.2.2人工费:人民币万元整8.2.3施工机械使用费:人民币万元整8.2.4管理费:人民币万元整8.2.5利润:人民币万元整8.3价格调整:8.3.1人工费调整:如国家相关政策导致人工费上涨,按实际涨幅进行调整。8.3.2材料费调整:如市场价格波动导致材料费上涨,按实际涨幅进行调整。9.施工进度9.1施工计划:详见附件二。9.2施工进度监控:分包单位应按照施工计划执行,总包单位负责监督。9.3进度延误及处理:9.3.1如分包单位未按计划完成施工,总包单位有权要求分包单位进行整改。9.3.2因不可抗力等原因导致进度延误,双方协商解决。10.质量保证10.1质量控制措施:10.1.1分包单位应建立健全质量管理体系,确保工程质量。10.1.2每道工序完成后,进行自检和互检。10.1.3总包单位进行抽检,确保工程质量。10.2质量验收标准:10.2.1符合国家相关质量标准。10.2.2符合设计文件要求。10.3质量责任与处理:10.3.1如发现质量问题,分包单位应立即整改。10.3.2因分包单位原因导致的质量问题,由分包单位承担全部责任。11.安全生产11.1安全生产责任:11.1.1分包单位负责施工过程中的安全生产。11.1.2总包单位负责协调和监督安全生产。11.2安全生产措施:11.2.1制定安全生产规章制度。11.2.2配备必要的安全防护设施。11.2.3定期进行安全教育培训。11.3事故处理:11.3.1事故发生后,立即启动应急预案。11.3.2对事故原因进行调查,并采取措施防止再次发生。12.保险12.1分包单位保险:12.1.1分包单位应购买建筑工程一切险,保险金额不低于合同总价。12.2总包单位保险:12.2.1总包单位应购买建筑工程一切险,保险金额不低于合同总价。12.3合作单位保险:12.3.1合作单位应购买相关责任险,保险金额根据具体情况确定。13.合同变更与终止13.1合同变更程序:13.1.1双方协商一致,签订书面变更协议。13.2合同终止条件:13.2.1合同履行完毕。13.2.2双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序:13.3.1双方签订书面终止协议。13.3.2分包单位完成现有工程,并办理相关手续。14.争议解决14.1争议解决方式:14.1.1双方协商解决。14.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁。14.2争议解决程序:14.2.1双方在争议发生后个工作日内提出解决要求。14.2.2仲裁委员会在收到仲裁申请后个工作日内组成仲裁庭。14.3争议解决地点:省市区。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义和范围1.1第三方指本合同以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他协助的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围包括但不限于设计、监理、检测、咨询、保险、融资等。2.第三方介入的程序和条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确定。2.2第三
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- fidic分包合同标准文本
- 作业租赁合同标准文本
- 养鸡棚出租合同范例
- 水平并联多蒸发器空气源热泵轮换过冷除霜实验研究
- LDH磁性复合材料的制备及对腐殖酸的去除性能研究
- 个人厨师入股合同标准文本
- 党建设计合同标准文本
- 产品促销合同范例
- 不缴社保合同标准文本
- 水性聚氨酯防水涂料行业深度调研及发展战略咨询报告
- 《人生就像自行车》课件
- 吉利汽车人才测评试题在线测试
- 新版医疗机构消毒技术规范
- smc片材模压工艺特点
- 【工商管理专业毕业综合训练报告2600字(论文)】
- 2022湖南省郴州市中考物理真题试卷和答案
- 救护车使用培训课件
- 经典成语故事郑人买履
- 人血白蛋白介绍演示培训课件
- 大学军事理论课教程第三章军事思想第四节当代中国军事思想
- 建筑企业法律服务方案
评论
0/150
提交评论