临建工程施工合同范本(2024版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL临建工程施工合同范本(2024版)本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3临建工程1.4施工场地1.5施工期限第二条合同标的及范围2.1工程内容2.2工程质量标准2.3工程量清单第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4竣工验收付款3.5质量保证金第四条合同履行及工期4.1施工准备4.2施工进度计划4.3工期延误4.4工程变更第五条工程质量及保修5.1质量控制5.2检验和验收5.3保修期限5.4质量争议的处理第六条安全生产及环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求第七条合同变更及解除7.1变更条件7.2解除条件第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的生效、修改及终止10.1合同生效10.2合同修改10.3合同终止第十一条合同附则11.1名词解释11.2合同附件第十二条合同签署第十三条合同份数第十四条合同的保管和保密14.1合同文本14.2保密义务第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指按照本合同约定，委托承包方进行临建工程施工的法人或其他组织，具有合同的履行能力和权利。1.2承包方承包方是指按照本合同约定，承担临建工程施工的法人或其他组织，具有合同的履行能力和义务。1.3临建工程1.4施工场地施工场地是指本合同约定的，供承包方进行临建工程施工的地点。1.5施工期限施工期限是指本合同约定的，承包方完成临建工程施工的时间。第二条合同标的及范围2.1工程内容工程内容主要包括：临建工程的设计、施工、验收、保修等。2.2工程质量标准工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求。2.3工程量清单工程量清单详见附件，清单内的工程量和价格是本合同的重要组成部分。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价是指承包方完成临建工程所得到的全部报酬，包括工程款、措施费、税金等。合同总价详见附件。3.2支付方式支付方式分为进度付款和竣工验收付款。具体支付方式详见附件。3.3进度付款进度付款是指按照工程进度，发包方按照约定的比例支付合同价款。进度付款的具体比例和时间详见附件。3.4竣工验收付款竣工验收付款是指工程验收合格后，发包方按照约定支付剩余的合同价款。3.5质量保证金质量保证金是指承包方在工程验收合格后，按照约定向发包方支付的，用以保证工程质量的金额。质量保证金的支付比例和退还方式详见附件。第四条合同履行及工期4.1施工准备承包方应按照合同约定和国家相关法律法规，做好施工前的准备工作。4.2施工进度计划承包方应按照合同约定，制定合理的施工进度计划，并报发包方批准。4.3工期延误因承包方原因导致工期延误的，承包方应承担相应的违约责任。4.4工程变更工程变更应按照双方协商一致的原则进行，变更后的工程内容和价格应及时调整。第五条工程质量及保修5.1质量控制承包方应建立健全质量控制体系，确保工程质量符合合同约定。5.2检验和验收工程验收应按照合同约定和国家相关法律法规进行，验收合格的工程才能交付使用。5.3保修期限保修期限应按照合同约定和国家相关法律法规执行。5.4质量争议的处理质量争议应协商解决，协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。第六条安全生产及环保6.1安全生产责任承包方应按照安全生产法律法规，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2安全防护措施承包方应制定并落实施工现场的安全防护措施，确保施工现场的安全。6.3环保要求承包方应按照环保法律法规，做好施工现场的环保工作。第八条违约责任8.1承包方违约承包方未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）未能按照约定完成工程的，应按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式详见附件。（2）工程质量不符合约定的，应负责修复或拆除不合格工程，并承担相应费用。（3）违反合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。8.2发包方违约发包方未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）未能按照约定支付合同价款的，应支付逾期付款的违约金，违约金计算方式详见附件。（2）未能提供施工场地的，应承担因场地原因导致的工程延误的责任。（3）违反合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决协商不成的，双方可以请求第三方进行调解。9.3仲裁解决调解不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径任何一方均有权依法向人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、修改及终止10.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同修改合同的修改应经双方协商一致，并以书面形式进行。10.3合同终止合同终止的条件详见附件。第十一条合同附则11.1名词解释本合同所用词语的含义详见附件。11.2合同附件合同附件是本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。第十二条合同签署本合同一式两份，双方各执一份。第十三条合同份数本合同共两份，均为正本，具有同等法律效力。第十四条合同的保管和保密14.1合同文本双方应妥善保管本合同文本，不得泄露合同内容。14.2保密义务双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方披露。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出所有临建工程的项目、工程量及单位工程价格。附件二：支付方式及付款时间表明确支付方式、进度付款比例、时间及竣工验收付款。附件三：质量保证金支付比例及退还方式规定质量保证金的支付比例、退还条件及退还方式。附件四：施工进度计划列出施工的具体时间表及关键节点。附件五：安全生产及环保措施方案详细描述施工过程中的安全生产及环保措施。附件六：合同变更和解除条件明确合同变更和解除的条件、程序及影响。附件七：违约金计算方式详细说明违约金的计算方法及基准。附件八：争议解决方式列明协商、调解、仲裁及法律诉讼的具体步骤。附件九：合同终止条件详细说明合同终止的条件及后续处理。附件十：名词解释对合同中使用的专业术语进行解释。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.未能按照约定完成工程。2.工程质量不符合约定。3.违反合同约定的其他义务。责任认定标准：1.逾期完成工程：按照逾期天数支付违约金，违约金计算方式详见附件。2.工程质量不合格：负责修复或拆除不合格工程，并承担相应费用。3.违反其他义务：承担相应的违约责任。示例说明：若承包方未能在约定的工期内完成工程，则需按照合同附件中规定的违约金计算方式支付违约金。若工程质量不符合合同约定，承包方需负责修复或拆除不合格工程，并承担相关费用。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指合同中约定的具有合同履行能力和权利的法人或其他组织。2.临建工程：指合同中约定的，在施工场地内进行的建设工程，包括临时性建筑物、构筑物及其附属设施等。3.施工场地：指合同中约定的，供承包方进行临建工程施工的地点。4.施工期限：指合同中约定的，承包