个人承包木工工程合同（2024年版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL个人承包木工工程合同（2024年版）本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程量1.5工程期限2.承包人的义务2.1承包人的资质2.2承包人的施工组织2.3承包人的施工质量2.4承包人的安全生产2.5承包人的材料供应3.发包人的义务3.1发包人的责任3.2发包人的配合3.3发包人的工程款支付3.4发包人的其他支持4.工程款结算4.1工程预付款4.2工程进度款4.3工程竣工款4.4工程质量保证金4.5工程尾款5.违约责任5.1承包人的违约5.2发包人的违约6.争议解决6.1争议的解决方式6.2争议的管辖法院7.合同的生效、变更和终止7.1合同的生效条件7.2合同的变更7.3合同的终止8.其他约定8.1保密条款8.2不可抗力8.3法律法规的适用8.4合同的解释9.合同的附件9.1工程设计图纸9.2施工方案9.3材料供应清单9.4相关资质证书10.合同的签订日期11.合同的签订地点12.合同双方签字13.合同的副本数量14.合同的备案手续第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的具体工程名称。1.2工程地点：具体到街道门牌号码的工程实施地点。1.3工程内容：具体包括但不限于木工工程的施工内容、工程范围和施工项目等。1.4工程量：根据工程设计图纸和施工方案确定的工程量。1.5工程期限：双方协商确定的工程开始日期和预计竣工日期。2.承包人的义务2.1承包人的资质：承包人应具备国家规定的相关行业资质证书，并在有效期内。2.2承包人的施工组织：承包人应按照施工方案组织施工，确保施工进度和质量。2.3承包人的施工质量：承包人应保证施工质量符合国家相关标准和设计要求。2.4承包人的安全生产：承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。2.5承包人的材料供应：承包人应按照合同约定提供合格的施工材料。3.发包人的义务3.1发包人的责任：发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件和其他必要的支持。3.2发包人的配合：发包人应协助承包人办理相关施工手续，并提供必要的配合。3.3发包人的工程款支付：发包人应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。3.4发包人的其他支持：发包人应提供合同约定的其他支持，包括但不限于施工期间的通行、水电供应等。4.工程款结算4.1工程预付款：发包人应在合同签订后的一定时间内支付预付款，金额双方协商确定。4.2工程进度款：按照工程进度，发包人应支付相应的工程进度款。4.3工程竣工款：工程验收合格后，发包人应支付工程竣工款。4.4工程质量保证金：双方协商确定一定比例的工程质量保证金，待工程保修期结束后支付。4.5工程尾款：扣除已支付的款项和质量保证金后，发包人应支付工程尾款。5.违约责任5.1承包人的违约：承包人未能按照合同约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担违约责任。5.2发包人的违约：发包人未能按照合同约定支付工程款或提供施工条件的，应承担违约责任。6.争议解决6.1争议的解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。6.2争议的管辖法院：双方约定争议解决的管辖法院，或按照法律规定确定。8.其他约定8.1保密条款：双方应对合同内容和工程施工过程中获取的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。8.2不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按法律规定和合同约定处理。8.3法律法规的适用：本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。8.4合同的解释：本合同未尽事宜，双方应友好协商解决；协商不成的，按法律规定和合同约定处理。9.合同的附件9.1工程设计图纸：附件中应包含工程设计的详细图纸和说明。9.2施工方案：附件中应包含承包人提交的施工方案和施工组织设计。9.3材料供应清单：附件中应详细列出承包人负责供应的材料种类、规格、数量等信息。9.4相关资质证书：附件中应包含承包人的相关行业资质证书复印件。10.合同的签订日期：双方签字确认的合同签订日期。11.合同的签订地点：双方签字确认的合同签订地点。12.合同双方签字：合同双方代表的签字，并注明签字代表的单位名称和职务。13.合同的副本数量：双方确认的合同副本数量，以便各自保存。14.合同的备案手续：双方应按照法律规定办理合同备案手续。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及责任1.1第三方定义：本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等，即为非合同当事人，但为履行合同提供必要服务的个人或实体。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定或行业标准提供服务，并对其提供的服务承担责任。1.3第三方权益：第三方有权按照合同约定获取报酬，并享受合同约定的权益。2.第三方介入的程序2.1第三方选择：甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，并明确第三方的职责和义务。2.2第三方委托：甲乙双方应与第三方签订委托协议，明确双方的权利和义务。2.3第三方监督：第三方应监督工程的进度、质量、安全等方面，并提供相应的报告。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额应由甲乙双方根据第三方提供的服务内容和风险程度协商确定。3.2第三方责任限额的表述：第三方在其职责范围内对甲乙双方造成的损失，其赔偿责任限额应在委托协议中明确表述。3.3第三方责任限额的调整：如第三方提供的服务内容发生变更，甲乙双方应重新协商确定责任限额。4.第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求提供服务。4.2第三方与乙方关系：第三方应按照乙方的要求和技术标准施工，保证工程质量。4.3第三方与甲乙方的沟通：第三方应及时向甲乙双方报告工程进展情况，协调解决施工过程中的问题。5.第三方违约的处理5.1第三方违约：第三方未按照合同约定提供服务或服务不符合约定的，应承担违约责任。5.2第三方违约的处理：甲乙双方应与第三方协商解决违约问题；协商不成的，可依法采取措施追究第三方的法律责任。6.第三方介入的终止6.1第三方终止条件：第三方介入的终止条件应在委托协议中明确。6.2第三方终止程序：第三方终止介入时，应提前通知甲乙双方，并办理相关手续。6.3第三方终止后的责任：第三方终止介入后，应对其服务期间的行为承担相应的法律责任。7.第三方介入的变更7.2第三方变更程序：甲乙双方应与原第三方解除委托协议，并与新的第三方签订委托协议。7.3第三方变更后的责任：新的第三方应承担变更后的责任，并享有变更后的权益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸详细要求：图纸应包括建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及相关的设计说明和技术要求。附件二：施工方案详细要求：方案应包括施工工艺、施工步骤、施工进度计划、安全措施等。附件三：材料供应清单详细要求：清单应详细列出材料的名称、规格、数量、质量标准等信息。附件四：相关资质证书详细要求：包括承包人的营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未能按照合同约定完成工程或工程质量不符合约定的。2.发包人未能按照合同约定支付工程款或提供施工条件的。3.第三方未能按照合同约定提供服务或服务不符合约定的。责任认定标准：1.承包人的违约行为导致工程延期或质量不符合约定的，应承担违约责任，包括工程延期费用和质量整改费用。2.发包人的违约行为导致工程停工或质量不符合约定的，应承担违约责任，包括工程停工损失和质量整改费用。3.第三方的违约行为导致工程延期或质量不符合约定的，应承担违约责任，根据第三方违约的具体情况确定赔偿金额。示例说明：如果承包人未能在约定的时间内完成工程，导致工程延期，根据合同约定，承包人应承担工程延期费用。如果发包人未能按时支付工程进度款，导致工程停工，发包人应承担工程停工损失。如果第三方提供的材料不符合约定的质量标准，导致工程质量不符合要求，第三方应承担质量整改费用。说明三：法律名词及解释：1.个人承包：指个