二零二五版购房合同:交房商品房不动产买卖协议3篇_第1页
二零二五版购房合同:交房商品房不动产买卖协议3篇_第2页
二零二五版购房合同:交房商品房不动产买卖协议3篇_第3页
二零二五版购房合同:交房商品房不动产买卖协议3篇_第4页
二零二五版购房合同:交房商品房不动产买卖协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版购房合同:交房商品房不动产买卖协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.商品房基本情况2.1商品房位置及面积2.2商品房配套设施2.3商品房权属证明3.交易价格及支付方式3.1交易价格3.2付款方式及时间节点3.3预付款及定金4.交房时间及条件4.1交房时间4.2交房条件4.3交房手续及税费5.房屋质量及保修5.1房屋质量标准5.2质量保修期限及范围5.3质量保修责任及处理6.违约责任及处理6.1违约责任6.2违约责任承担方式6.3违约责任争议解决7.争议解决方式7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同终止条件9.附件及补充协议9.1附件9.2补充协议10.合同生效及变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除及终止条件11.合同解除及终止后的处理11.1房屋及款项返还11.2争议解决及赔偿11.3其他相关事宜12.合同份数及保管12.1合同份数12.2合同保管13.其他约定事项13.1其他约定事项13.2争议解决方式14.合同签署日期及地点14.1签署日期14.2签署地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方(卖方):甲方名称:甲方地址:甲方联系人:甲方联系电话:1.2乙方(买方):乙方名称:乙方地址:乙方联系人:乙方联系电话:2.商品房基本情况2.1商品房位置及面积:所在区域:项目名称:楼栋号:房号:建筑面积:平方米使用面积:平方米2.2商品房配套设施:供水:供电:供气:供暖:网络:电梯:停车位:2.3商品房权属证明:土地使用权证号:房屋所有权证号:3.交易价格及支付方式3.1交易价格:房屋总价:人民币______元整3.2付款方式及时间节点:首付款:人民币______元整,在合同签订后____个工作日内支付;尾款:人民币______元整,在房屋交付前____个工作日内支付;3.3预付款及定金:预付款:人民币______元整,在合同签订后____个工作日内支付;定金:人民币______元整,在合同签订后____个工作日内支付,该定金在房屋交付时转为房款。4.交房时间及条件4.1交房时间:交房日期:____年____月____日4.2交房条件:房屋结构完整,主体工程经竣工验收合格;供水、供电、供气、供暖等配套设施齐全;房屋内部装修符合合同约定;房屋权属清晰,无任何法律纠纷。4.3交房手续及税费:甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续;乙方应按国家规定缴纳相关税费。5.房屋质量及保修5.1房屋质量标准:房屋质量应符合国家现行建筑工程质量标准;房屋质量保修期限为____年。5.2质量保修期限及范围:主体结构:____年;门窗、管道、电气设备:____年;其他设施:____年。5.3质量保修责任及处理:甲方应承担房屋质量保修责任;乙方在保修期内发现质量问题,应及时通知甲方,甲方应在接到通知后____个工作日内进行维修或更换;保修期内发生的维修费用由甲方承担。6.违约责任及处理6.1违约责任:甲方未按约定时间交房,应向乙方支付____%的违约金;乙方未按约定时间付款,应向甲方支付____%的违约金;任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。6.2违约责任承担方式:违约金应以人民币______元整计算;违约责任承担方式为现金支付。6.3违约责任争议解决:违约责任争议应通过友好协商解决;如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.争议解决方式8.1争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除及终止9.1合同解除条件:任何一方违约,另一方有权解除合同;因不可抗力导致合同无法履行,双方均可解除合同;合同约定的其他解除条件。9.2合同解除程序:解除合同一方应书面通知另一方;接到解除通知的一方应在____个工作日内确认解除;合同解除后,双方应按约定处理相关事宜。9.3合同终止条件:合同约定的权利和义务履行完毕;合同解除;合同期限届满。10.附件及补充协议10.1附件:房屋买卖合同;房屋权属证明复印件;付款凭证;其他相关文件。10.2补充协议:如有补充协议,应与本合同具有同等法律效力。11.合同生效及变更11.1合同生效条件:双方签字盖章;甲方将房屋交付乙方;乙方支付全部房款。11.2合同变更程序:变更内容应以书面形式提出;双方协商一致后签字盖章;变更内容作为合同附件。11.3合同解除及终止条件:合同约定的解除条件;双方协商一致解除合同;合同期限届满。12.合同解除及终止后的处理12.1房屋及款项返还:合同解除或终止后,房屋及款项应按原合同约定返还;双方应确保房屋及款项的完好无损。12.2争议解决及赔偿:争议解决过程中产生的合理费用由败诉方承担;因违约造成对方损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。12.3其他相关事宜:合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余事宜。13.合同份数及保管13.1合同份数:本合同一式____份,甲乙双方各执____份。13.2合同保管:双方应妥善保管合同,确保合同的真实性和有效性。14.合同签署日期及地点14.1签署日期:本合同于____年____月____日签署。14.2签署地点:本合同在____地点签署。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关事务的独立第三方,包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、律师事务所等。2.第三方介入条件2.1第三方介入应经甲乙双方书面同意;2.2第三方介入应符合法律法规及本合同的相关规定;2.3第三方介入应有利于合同的履行和双方的权益保护。3.第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中,因自身过错导致甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任;3.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,如未约定,则以第三方所收取的费用的一定比例作为责任限额;3.3第三方的责任限额最高不超过合同总金额的____%。4.第三方责权利4.1第三方的权利:第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;第三方有权根据本合同约定和职责要求甲乙双方履行相应的义务。4.2第三方的义务:第三方应按照合同约定和职责,公正、客观、独立地履行职责;第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私;第三方应及时向甲乙双方报告履行职责过程中发现的问题。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方履行合同过程中的辅助者,不承担甲方的主要合同责任;第三方在履行职责过程中,如违反合同约定,甲方有权要求第三方承担责任。5.2第三方与乙方的关系:第三方作为乙方履行合同过程中的辅助者,不承担乙方的主要合同责任;第三方在履行职责过程中,如违反合同约定,乙方有权要求第三方承担责任。5.3第三方与甲乙双方的关系:第三方与甲乙双方均为独立主体,在合同履行过程中各自承担相应的责任;第三方在履行职责过程中,如违反合同约定,甲乙双方均有权要求第三方承担责任。6.第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的必要性和条件达成一致;6.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任;6.3第三方介入过程中,甲乙双方应积极配合,确保第三方能够顺利履行职责。7.第三方介入的终止第三方无法履行职责或履行职责不力;第三方违反合同约定;双方协商一致终止第三方介入。8.第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲乙双方承担;8.2第三方介入的费用应在合同中约定,如未约定,由第三方根据实际工作量和服务内容向甲乙双方收取;8.3第三方介入的费用不得超过合同总金额的____%。9.第三方介入的记录与档案9.1第三方介入过程中,甲乙双方应妥善保存相关记录和档案;9.2第三方介入结束后,甲乙双方应将相关记录和档案归档保存。10.第三方介入的其他事项10.1本条款未尽事宜,甲乙双方可根据实际情况协商解决;10.2本条款的解释权归甲乙双方所有。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房屋买卖合同:详细要求:合同内容应包括双方基本信息、房屋基本情况、交易价格及支付方式、交房时间及条件、房屋质量及保修、违约责任及处理、争议解决方式、合同生效及变更、合同解除及终止、附件及补充协议等条款。说明:本附件为合同的主要文件,是双方权利义务的依据。2.房屋权属证明复印件:详细要求:提供房屋所有权证、土地使用权证等权属证明的复印件。说明:证明房屋权属清晰,无法律纠纷。3.付款凭证:详细要求:提供首付款、定金等付款凭证的复印件。说明:证明乙方已按约定支付款项。4.交房验收报告:详细要求:由第三方机构出具的房屋交房验收报告。说明:证明房屋符合交房条件。5.质量保修书:详细要求:由甲方出具的房屋质量保修书。说明:明确房屋质量保修期限及范围。6.争议解决协议:详细要求:双方在争议解决过程中达成的协议。说明:用于解决合同履行过程中出现的争议。7.补充协议:详细要求:双方就合同未尽事宜达成的补充协议。说明:对合同条款进行补充和细化。8.其他相关文件:详细要求:与合同履行相关的其他文件,如贷款合同、保险合同等。说明:用于证明合同履行过程中的相关事项。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:违约行为:未按约定时间交房。责任认定:向乙方支付____%的违约金,并承担因延期交房给乙方造成的损失。示例:甲方应于2024年5月1日交房,实际交房时间为2024年6月1日,则甲方应支付乙方____%的违约金,并赔偿乙方因延期交房造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定:违约行为:未按约定时间付款。责任认定:向甲方支付____%的违约金,并承担因延期付款给甲方造成的损失。示例:乙方应于2024年5月1日前支付首付款,实际支付时间为2024年6月1日,则乙方应支付甲方____%的违约金,并赔偿甲方因延期付款造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定:违约行为:第三方在履行职责过程中违反合同约定。责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任,并赔偿因违约行为给甲乙双方造成的损失。示例:第三方在房屋质量验收过程中未能发现房屋质量问题,导致乙方在入住后发现房屋存在质量问题,第三方应承担赔偿责任,并赔偿乙方因房屋质量问题造成的损失。全文完。二零二四版购房合同:交房商品房不动产买卖协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1出卖方基本信息1.2买受方基本信息2.商品房基本情况2.1商品房位置及面积2.2商品房产权证号2.3商品房配套设施3.交房及入住3.1交房时间3.2交房条件3.3入住手续4.付款方式及期限4.1付款方式4.2付款期限4.3逾期付款违约责任5.产权转移及登记5.1产权转移5.2登记手续5.3产权登记费用6.商品房质量及保修6.1商品房质量6.2商品房保修6.3保修期限及维修责任7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.其他约定10.1合同生效10.2合同变更10.3合同解除11.附件11.1附件一:商品房买卖合同11.2附件二:商品房预售许可证11.3附件三:商品房平面图12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同生效地点14.合同解除及终止14.1合同解除条件14.2合同解除程序14.3合同解除后果14.4合同终止条件14.5合同终止程序14.6合同终止后果第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1出卖方基本信息1.1.1出卖方名称:________1.1.2法定代表人:________1.1.3联系电话:________1.1.4住所地:________1.2买受方基本信息1.2.1买受方名称:________1.2.2法定代表人:________1.2.3联系电话:________1.2.4住所地:________第二条商品房基本情况2.1商品房位置及面积2.1.1商品房所在城市:________2.1.2商品房所在区域:________2.1.3商品房具体地址:________2.1.4商品房建筑面积:________平方米2.1.5商品房套内面积:________平方米2.1.6商品房公摊面积:________平方米2.2商品房产权证号:________2.3商品房配套设施2.3.1供水供电:________2.3.2供暖供气:________2.3.3交通设施:________2.3.4其他配套设施:________第三条交房及入住3.1交房时间3.1.1出卖方应于____年____月____日前将具备交付条件的商品房交付买受方使用。3.2交房条件3.2.1商品房已取得合法产权证;3.2.2商品房已达到约定的质量标准;3.2.3商品房已具备入住条件;3.3入住手续3.3.1买受方应在接到交房通知之日起____日内办理入住手续;3.3.2入住手续包括但不限于领取房屋钥匙、签订物业管理合同等。第四条付款方式及期限4.1付款方式4.1.1买受方应按照合同约定的付款方式支付购房款;4.1.2付款方式包括但不限于现金、银行转账等。4.2付款期限4.2.1买受方应在签订合同之日起____日内支付首付款;4.2.2买受方应在____年____月____日前支付剩余购房款。4.3逾期付款违约责任4.3.1买受方逾期付款的,应按照逾期付款金额的____%向出卖方支付违约金;4.3.2出卖方有权解除合同并追究买受方违约责任。第五条产权转移及登记5.1产权转移5.1.1出卖方应在商品房交付使用之日起____日内将商品房的产权转移给买受方;5.1.2产权转移手续包括但不限于办理产权证过户等。5.2登记手续5.2.1买受方应在接到产权转移通知之日起____日内办理产权登记手续;5.2.2登记手续包括但不限于提交相关材料、支付登记费用等。5.3产权登记费用5.3.1产权登记费用由买受方承担。第六条商品房质量及保修6.1商品房质量6.1.1商品房应达到国家规定的建筑工程质量标准;6.1.2商品房质量标准包括但不限于结构安全、防水、保温等。6.2商品房保修6.2.1出卖方应按照商品房质量标准对商品房进行保修;6.2.2保修期限自商品房交付使用之日起计算,具体保修期限如下:(1)主体结构、基础工程:____年;(2)屋面防水工程:____年;(3)卫生间、厨房及墙面防水工程:____年;(4)墙面、地面、顶棚抹灰工程:____年;(5)门窗工程:____年;(6)管道工程:____年;(7)其他项目:____年。6.3保修期限及维修责任6.3.1保修期限自商品房交付使用之日起计算;6.3.2出卖方应按照保修期限及维修责任对商品房进行维修。第七条违约责任7.1违约情形7.1.1出卖方未按约定时间交房;7.1.2出卖方交付的商品房不符合合同约定;7.1.3买受方未按约定支付购房款;7.1.4买受方逾期办理入住手续;7.1.5合同约定的其他违约情形。7.2违约责任承担7.2.1出卖方未按约定时间交房或交付的商品房不符合合同约定的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;7.2.2买受方未按约定支付购房款的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;7.2.3买受方逾期办理入住手续的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;7.2.4合同约定的其他违约责任承担方式。7.3违约赔偿7.3.1违约赔偿金额根据违约情形及实际损失确定;7.3.2双方应友好协商解决违约赔偿问题,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;8.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构8.2.1如双方同意仲裁,应选择具有管辖权的仲裁委员会;8.2.2仲裁委员会的裁决为终局裁决,对双方均有约束力。8.3争议解决费用8.3.1争议解决过程中产生的费用,包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等,应由败诉方承担,除非法律另有规定。第九条合同解除9.1合同解除条件9.1.1出卖方或买受方严重违约,经另一方书面通知后未在合理期限内纠正;9.1.2因不可抗力导致合同无法履行;9.1.3双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序9.2.1双方应书面通知对方解除合同;9.2.2合同解除通知发出后,合同自通知到达对方时解除。9.3合同解除后果9.3.1合同解除后,双方应按照合同约定处理尚未履行的义务;9.3.2双方应相互返还因合同履行而产生的财产;9.3.3合同解除不影响双方因违约而产生的赔偿请求。第十条其他约定10.1合同生效10.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;10.1.2本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。10.2合同变更10.2.1合同的任何变更,必须经双方书面同意,并由双方签字(或盖章);10.2.2合同变更不得违反法律法规的强制性规定。10.3合同解除10.3.1本合同解除条件按第九条约定执行;10.3.2合同解除后,双方应按照合同约定处理尚未履行的义务。第十一条附件11.1附件一:商品房买卖合同11.1.1本合同附件一为商品房买卖合同的具体内容;11.1.2商品房买卖合同应包括商品房的基本情况、付款方式、交房及入住等条款。11.2附件二:商品房预售许可证11.2.1本合同附件二为商品房预售许可证的复印件;11.2.2预售许可证应由出卖方提供,并保证其真实、有效。11.3附件三:商品房平面图11.3.1本合同附件三为商品房平面图的复印件;11.3.2平面图应清晰展示商品房的结构布局。第十二条合同签署12.1签署日期12.1.1本合同签署日期为____年____月____日;12.2签署地点12.2.1本合同签署地点为________;12.3签署人12.3.1出卖方代表签字:________12.3.2买受方代表签字:________第十三条合同生效13.1合同生效条件13.1.1本合同经双方签字(或盖章)并交付后生效;13.1.2本合同自签署之日起生效,除非另有约定。13.2合同生效时间13.2.1本合同自签署之日起生效;13.3合同生效地点13.3.1本合同生效地点为合同签订地。第十四条合同解除及终止14.1合同解除条件14.1.1本合同解除条件按第九条约定执行;14.2合同解除程序14.2.1本合同解除程序按第九条约定执行;14.3合同解除后果14.3.1本合同解除后,双方应按照合同约定处理尚未履行的义务;14.3.2合同解除不影响双方因违约而产生的赔偿请求。14.4合同终止条件14.4.1合同履行完毕;14.4.2合同解除;14.5合同终止程序14.5.1本合同终止程序按合同约定或法律规定执行;14.6合同终止后果14.6.1合同终止后,双方应相互返还因合同履行而产生的财产;14.6.2合同终止不影响双方因违约而产生的赔偿请求。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所指的第三方,包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、律师事务所、会计师事务所等,以及任何其他提供专业服务的第三方。第二条第三方介入的必要性与程序2.1第三方介入的必要性2.1.1第三方介入是为了确保合同履行的公正性、透明性和专业性。2.1.2第三方介入有助于解决合同履行过程中可能出现的争议和纠纷。2.2第三方介入的程序2.2.1双方应协商确定需要介入的第三方及其服务内容;2.2.2双方应与第三方签订相应的服务协议,明确服务内容、费用、责任等;2.2.3第三方应按照服务协议履行职责,并及时向双方报告工作进展。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额3.1.1第三方在履行服务过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额应按照服务协议约定;3.1.2若服务协议未约定责任限额,则第三方责任限额应不超过其收取服务费用的三倍。第四条第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方的责任划分4.1.1第三方应按照服务协议履行职责,甲方应提供必要的配合和支持;4.1.2第三方因自身原因造成甲方损失的,甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。4.2第三方与乙方的责任划分4.2.1第三方应按照服务协议履行职责,乙方应提供必要的配合和支持;4.2.2第三方因自身原因造成乙方损失的,乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。4.3第三方与甲乙双方共同责任4.3.1若第三方在履行服务过程中,因甲乙双方共同原因造成损失,则由甲乙双方根据责任大小分担损失。第五条第三方介入时的合同条款变更5.1第三方介入后,如需对合同条款进行变更,双方应协商一致,并由第三方见证;5.2合同变更应书面通知对方,并经双方签字(或盖章)确认。第六条第三方介入时的争议解决6.1第三方介入后,如发生争议,应通过友好协商解决;6.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。第七条第三方介入时的合同解除7.1第三方介入后,如发生合同解除情形,双方应按照本合同约定执行;7.2第三方介入不影响合同解除的适用。第八条第三方介入时的合同终止8.1第三方介入后,如发生合同终止情形,双方应按照本合同约定执行;8.2第三方介入不影响合同终止的适用。第九条第三方介入时的费用承担9.1第三方介入产生的费用,由甲乙双方按照服务协议约定承担;9.2若服务协议未约定费用承担,则由请求介入的一方承担。第十条第三方介入时的保密义务10.1第三方在履行服务过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人隐私;10.2第三方违反保密义务的,应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入时的法律适用11.1第三方介入后的法律适用,应按照本合同约定的法律适用原则执行;11.2若本合同未约定法律适用原则,则适用合同签订地所在地的法律。第十二条第三方介入时的争议解决机构12.1第三方介入后的争议解决机构,应按照本合同约定的争议解决机构执行;12.2若本合同未约定争议解决机构,则适用合同签订地所在地的法律规定的争议解决机构。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.商品房买卖合同详细要求:包括商品房的基本信息、付款方式、交房及入住等条款。说明:本合同附件一为商品房买卖合同的具体内容,是合同的核心部分。2.商品房预售许可证详细要求:提供商品房预售许可证的复印件,确保其真实、有效。说明:本合同附件二为商品房预售许可证的复印件,证明出卖方具备预售资格。3.商品房平面图详细要求:提供商品房平面图的复印件,清晰展示商品房的结构布局。说明:本合同附件三为商品房平面图的复印件,帮助买受方了解商品房的具体情况。4.第三方服务协议详细要求:包括第三方服务内容、费用、责任等。说明:本合同附件四为第三方服务协议,明确第三方在合同履行过程中的权利和义务。5.付款凭证详细要求:提供支付购房款的银行转账记录或现金支付凭证。说明:本合同附件五为付款凭证,证明买受方已按约定支付购房款。6.产权登记证明详细要求:提供商品房产权登记证明的复印件。说明:本合同附件六为产权登记证明的复印件,证明商品房已办理产权登记。7.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、机构、费用等。说明:本合同附件七为争议解决协议,明确争议解决的具体流程和规则。说明二:违约行为及责任认定:1.出卖方违约行为及责任认定违约行为:未按约定时间交房责任认定:支付违约金,赔偿买受方因此遭受的损失示例:出卖方未在约定交房日期前交房,应支付买受方合同总价款的____%作为违约金。2.买受方违约行为及责任认定违约行为:未按约定支付购房款责任认定:支付违约金,赔偿出卖方因此遭受的损失示例:买受方未在约定付款日期前支付购房款,应支付出卖方合同总价款的____%作为违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按约定履行服务职责责任认定:第三方承担违约责任,赔偿因违约行为造成的损失示例:第三方未按约定完成评估报告,应赔偿因延误造成的损失。4.双方共同违约行为及责任认定违约行为:因双方共同原因造成损失责任认定:双方根据责任大小分担损失示例:因双方共同原因导致商品房无法按时交付,双方应根据责任比例分担损失。全文完。二零二四版购房合同:交房商品房不动产买卖协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1买方信息2.2卖方信息3.房屋基本情况3.1房屋位置3.2房屋面积3.3房屋结构3.4房屋用途4.交房条件4.1交房时间4.2交房标准4.3交房流程5.付款方式5.1付款金额5.2付款时间5.3付款方式6.产权转移6.1产权过户6.2产权证办理6.3产权证领取7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效日期11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更效力12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定条款13.3其他约定解释14.合同附件14.1附件一:房屋产权证复印件14.2附件二:房屋买卖合同14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《二零二四版购房合同:交房商品房不动产买卖协议》。1.1.2“买方”指在本合同中购买商品房的个人或单位。1.1.3“卖方”指在本合同中出售商品房的个人或单位。1.1.4“商品房”指买方购买的位于______市的______区______路的______号______室,建筑面积为______平方米的房屋。1.1.5“交房”指卖方按照合同约定将房屋交付给买方使用。1.1.6“产权转移”指卖方将房屋产权依法转移给买方。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义如有不一致之处,以本合同的具体解释为准。2.合同双方2.1买方信息2.1.1买方全称:______2.1.2买方地址:______2.1.3买方联系人:______2.1.4买方联系电话:______2.2卖方信息2.2.1卖方全称:______2.2.2卖方地址:______2.2.3卖方联系人:______2.2.4卖方联系电话:______3.房屋基本情况3.1房屋位置3.1.1房屋所在城市:______3.1.2房屋所在区域:______3.1.3房屋所在街道:______3.1.4房屋所在楼栋:______3.1.5房屋所在单元:______3.1.6房屋所在楼层:______3.2房屋面积3.2.1建筑面积:______平方米3.2.2使用面积:______平方米3.3房屋结构3.3.1结构类型:______3.3.2建筑年代:______3.3.3房屋装修情况:______3.4房屋用途3.4.1房屋用途:______4.交房条件4.1交房时间4.1.1卖方应于______年______月______日前将房屋交付给买方。4.2交房标准4.2.1房屋应达到交付条件,包括但不限于:房屋主体结构安全、门窗齐全、水电设施正常、室内装修符合合同约定。4.3交房流程4.3.1卖方应在交房前______个工作日通知买方交房时间。4.3.2买方应在接到交房通知后______个工作日内与卖方办理交房手续。4.3.3交房手续包括但不限于:验收房屋、签订交房确认书、支付剩余房款等。5.付款方式5.1付款金额5.1.1房屋总价款为人民币______元整。5.2付款时间5.2.1买方应在签订本合同之日起______个工作日内支付首付款人民币______元。5.2.2买方应在______年______月______日前支付剩余房款人民币______元。5.3付款方式5.3.1首付款支付方式:______5.3.2剩余房款支付方式:______6.产权转移6.1产权过户6.1.1卖方应在______年______月______日前办理房屋产权过户手续。6.2产权证办理6.2.1卖方应在办理产权过户手续后______个工作日内将产权证交付给买方。6.3产权证领取6.3.1买方应在收到产权证后______个工作日内领取产权证。7.违约责任7.1违约情形7.1.1卖方未按约定时间交房的,每逾期一日应向买方支付房屋总价款的______%作为违约金。7.1.2买方未按约定时间付款的,每逾期一日应向卖方支付______%的滞纳金。7.2违约责任7.2.1卖方违约的,买方有权解除合同,并要求卖方承担违约责任。7.2.2买方违约的,卖方有权解除合同,并要求买方承担违约责任。7.3违约赔偿7.3.1因卖方违约导致买方损失的,卖方应赔偿买方实际损失。7.3.2因买方违约导致卖方损失的,买方应赔偿卖方实际损失。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方发生争议时,应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成,任何一方均有权向房屋所在地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1双方应在争议发生后____个工作日内书面通知对方,并提出解决方案。8.2.2如双方未能在____个工作日内达成一致,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3争议解决费用8.3.1诉讼费用由败诉方承担,除非法院另有判决。9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1卖方未按约定时间交房,且经买方书面通知后____个工作日内仍未交房的,买方有权解除合同。9.1.2买方未按约定时间付款,且经卖方书面通知后____个工作日内仍未付款的,卖方有权解除合同。9.2合同解除程序9.2.1双方应书面通知对方解除合同,并说明解除原因。9.2.2合同解除后,双方应按照本合同约定办理相关手续。9.3合同解除后果9.3.1合同解除后,已付款项不予退还,未付款项视为自动解除。9.3.2双方应按照合同约定承担相应的违约责任。10.合同生效10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同生效日期10.2.1本合同自______年______月______日起生效。11.合同变更11.1合同变更条件11.1.1合同内容变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。11.2合同变更程序11.2.1双方应就变更内容进行充分协商,达成一致意见。11.2.2变更协议经双方签字(或盖章)后生效。11.3合同变更效力11.3.1合同变更协议与本合同具有同等法律效力。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同因双方协商一致或法定原因终止。12.2合同终止程序12.2.1双方应书面通知对方合同终止的原因和日期。12.2.2合同终止后,双方应按照本合同约定办理相关手续。12.3合同终止后果12.3.1合同终止后,双方的权利义务终止。13.其他约定13.1其他约定事项13.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。13.2其他约定条款13.2.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。13.3其他约定解释13.3.1本合同条款如有歧义,应以有利于维护无过错方权益的原则进行解释。14.合同附件14.1附件一:房屋产权证复印件14.2附件二:房屋买卖合同14.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同中提供中介、咨询、评估、担保等服务的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括本合同的甲方(买方)和乙方(卖方)。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入方式包括但不限于:中介服务、咨询服务、评估服务、担保服务等。15.3第三方责任15.3.1第三方应遵守相关法律法规,恪守职业道德,确保其提供的服务符合合同约定。15.3.2第三方因提供的服务导致合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在本合同项下的责任限额为人民币______元。16.1.2第三方责任限额的承担方式为:由第三方直接向合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论