二零二五年度数据中心冷却系统承包清工劳务合同范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度数据中心冷却系统承包清工劳务合同范本本合同目录一览第一条合同标的与范围1.1冷却系统承包工程的范围1.2清工劳务的工作内容1.3项目地点与时间1.4工程量清单1.5合同总价及支付方式1.6合同期限1.7合同变更与解除第二条工程质量与技术要求2.1冷却系统工程的技术要求2.2清工劳务的工作质量标准2.3工程质量保证与验收2.4工程质量责任与追究第三条合同履行与进度安排3.1工程进度计划3.2进度调整与延误处理3.3工程进度监督与考核3.4进度延误的责任与赔偿第四条合同价格与支付4.1合同价格组成4.2价格调整机制4.3支付方式与时间4.4支付凭证与手续4.5违约责任第五条交付与验收5.1工程交付标准5.2验收程序与标准5.3验收结果与处理5.4保修与售后服务第六条保险与风险6.1保险范围与责任6.2风险分担与处理6.3保险责任与赔偿6.4保险凭证与手续第七条知识产权与保密7.1知识产权归属7.2保密事项与范围7.3违约责任7.4保密期限与义务第八条争议解决与仲裁8.1争议解决方式8.2仲裁机构与规则8.3仲裁费用与承担8.4诉讼与法律适用第九条合同解除与终止9.1合同解除的条件与程序9.2合同终止的条件与后果9.3解除与终止的责任与赔偿9.4解除与终止的通知与手续第十条其他约定事项10.1合同附件与补充10.2法律法规适用10.3合同签订与生效10.4合同文本与语言10.5合同变更与通知第十一条合同履行与监督11.1合同履行监督与检查11.2合同履行责任与义务11.3合同履行效果评估11.4违约行为与处理第十二条合同附件12.1设计图纸与施工图12.2技术文件与资料12.3工程量清单与报价单12.4保险合同与证明文件12.5争议解决相关文件第十三条合同解除与终止条件13.1合同解除的条件13.2合同终止的条件13.3合同解除与终止的效力13.4合同解除与终止的程序第十四条合同附件14.1合同附件一：工程进度计划14.2合同附件二：工程质量标准与验收规范14.3合同附件三：工程量清单与报价单14.4合同附件四：保险合同与证明文件14.5合同附件五：争议解决相关文件第一部分：合同如下：第一条合同标的与范围1.1本合同标的为2025年度数据中心冷却系统承包清工劳务工程，具体范围为包括但不限于冷却系统的安装、调试、维护等全部清工劳务工作。1.2清工劳务工作内容详细包括但不限于：1.2.1冷却设备的拆卸、搬运、安装；1.2.2冷却管道的铺设、连接；1.2.3冷却塔的组装、调试；1.2.4冷却系统的试运行、性能测试；1.2.5冷却系统维护保养计划制定及执行。1.3项目地点位于我国某城市某数据中心，具体地址为：_______。1.4工程量清单详见附件一。1.5合同总价为人民币_______元，支付方式详见第二条。1.6合同期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。1.7合同变更与解除：1.7.1合同双方协商一致，可对合同内容进行变更。1.7.2发生不可抗力等原因导致合同无法履行时，双方应协商解除合同。第二条工程质量与技术要求2.1冷却系统工程的技术要求：2.1.1符合国家相关行业标准及数据中心设计规范；2.1.2系统运行稳定，节能高效；2.1.3冷却设备、管道等安装牢固，连接可靠。2.2清工劳务的工作质量标准：2.2.1按照设计图纸和施工规范进行施工；2.2.2确保工程质量，达到合同约定标准；2.2.3严格按照施工进度计划进行施工。2.3工程质量保证与验收：2.3.1施工单位应建立完善的质量保证体系；2.3.2施工单位应按照合同约定进行自检、互检和专检；2.3.3工程验收合格后方可交付使用。2.4工程质量责任与追究：2.4.1施工单位对工程质量负责，承担因施工质量问题引起的损失；2.4.2任何一方发现工程质量问题，应及时通知对方，双方共同处理。第三条合同履行与进度安排3.1工程进度计划：3.1.1施工单位应编制详细的工程进度计划，并经建设单位审核批准；3.1.2进度计划应包括各阶段的工期、质量、安全等要求。3.2进度调整与延误处理：3.2.1因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划；3.2.2因施工单位原因导致工程进度延误，施工单位应承担相应的责任。3.3工程进度监督与考核：3.3.1建设单位对施工单位进行工程进度监督；3.3.2工程进度考核结果作为合同履行的依据。3.4进度延误的责任与赔偿：3.4.1因施工单位原因导致工程进度延误，施工单位应向建设单位支付违约金；3.4.2违约金的具体标准详见合同附件。第四条合同价格与支付4.1合同价格组成：4.1.1工程量清单中的各项工程量乘以相应单价；4.1.2材料费、人工费、机械使用费等。4.2价格调整机制：4.2.1合同价格在合同履行期间不得调整；4.2.2因市场因素导致的材料价格变动，按双方协商确定的价格执行。4.3支付方式与时间：4.3.1合同签订后，建设单位预付合同总价的一定比例作为预付款；4.3.2工程进度达到约定节点时，建设单位支付相应比例的进度款；4.3.3工程验收合格后，支付剩余款项。4.4支付凭证与手续：4.4.1施工单位应向建设单位提供合法有效的发票、收据等支付凭证；4.4.2支付手续齐全，双方签字确认。第五条交付与验收5.1工程交付标准：5.1.1系统运行稳定，各项指标符合设计要求；5.1.2冷却设备、管道等安装牢固，连接可靠；5.1.3工程资料齐全，符合合同约定。5.2验收程序与标准：5.2.1双方共同组成验收小组，对工程进行验收；5.2.2验收标准详见合同附件。5.3验收结果与处理：5.3.1验收合格，工程交付使用；5.3.2验收不合格，施工单位应按验收意见进行整改，直至合格。5.4保修与售后服务：5.4.1施工单位在工程保修期内对工程质量负责；5.4.2保修期及保修范围详见合同附件。第六条保险与风险6.1保险范围与责任：6.1.1施工单位应为其工作人员办理意外伤害保险；6.1.2施工单位应为其施工设备办理财产保险。6.2风险分担与处理：6.2.1不可抗力等因素导致的风险，由双方协商分担；6.2.2因施工单位原因导致的风险，由施工单位承担。6.3保险责任与赔偿：6.3.1保险事故发生后，施工单位应及时通知保险公司；6.3.2保险公司按照保险合同约定进行赔偿。6.4保险凭证与手续：6.4.1施工单位应向建设单位提供保险凭证；6.4.2保险手续齐全，双方签字确认。第七条知识产权与保密7.1知识产权归属：7.1.1合同双方就项目产生的知识产权归双方共有；7.1.2双方可就共有知识产权的使用、转让等事项另行协商。7.2保密事项与范围：7.2.1双方应保护项目涉及的商业秘密、技术秘密等保密事项；7.2.2保密事项的范围详见合同附件。7.3违约责任：7.3.1违约方应承担相应的违约责任；7.3.2违约责任的具体标准详见合同附件。7.4保密期限与义务：7.4.1保密期限自合同签订之日起_______年；7.4.2双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。第八条争议解决与仲裁8.1争议解决方式：8.1.1合同双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；8.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁机构与规则：8.2.1若双方协商不成，可选择向合同签订地仲裁委员会申请仲裁；8.2.2仲裁应按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则进行。8.3仲裁费用与承担：8.3.1仲裁费用由败诉方承担，仲裁庭另有裁决的除外；8.3.2仲裁费用预付，败诉方在裁决生效后支付。8.4诉讼与法律适用：8.4.1本合同适用中华人民共和国法律；8.4.2诉讼过程中，双方应遵守法院的判决和裁定。第九条合同解除与终止9.1合同解除的条件：9.1.1双方协商一致，决定解除合同；9.1.2发生不可抗力，致使合同无法履行；9.1.3一方严重违约，经另一方催告后仍未改正；9.1.4法律法规规定的其他解除合同的情形。9.2合同终止的条件：9.2.1合同期限届满；9.2.2合同解除；9.2.3双方协商一致终止合同。9.3解除与终止的责任与赔偿：9.3.1因一方违约导致合同解除或终止，违约方应承担相应的违约责任；9.3.2因不可抗力导致合同解除或终止，双方互不承担违约责任；9.3.3合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行结算。9.4解除与终止的通知与手续：9.4.1解除或终止合同，应提前_______日书面通知对方；9.4.2解除或终止合同的通知应明确合同解除或终止的原因和日期。第十条其他约定事项10.1合同附件与补充：10.1.1本合同附件为本合同不可分割的组成部分；10.1.2合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范、验收标准等。10.2法律法规适用：10.2.1本合同适用中华人民共和国法律、法规；10.2.2合同双方应遵守国家有关政策、法规。10.3合同签订与生效：10.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效；10.3.2合同一式_______份，双方各执_______份。10.4合同文本与语言：10.4.1本合同以中文文本为准；10.4.2如合同文本存在歧义，以中文文本为准。10.5合同变更与通知：10.5.1合同变更应采用书面形式，经双方签字盖章后生效；10.5.2合同变更的通知应送达对方，并保留送达凭证。第十一条合同履行与监督11.1合同履行监督与检查：11.1.1建设单位有权对施工单位的合同履行情况进行监督和检查；11.1.2施工单位应积极配合建设单位的监督和检查。11.2合同履行责任与义务：11.2.1施工单位应按照合同约定，按时、按质、按量完成工程；11.2.2施工单位应遵守国家有关法律法规，确保工程质量和安全。11.3合同履行效果评估：11.3.1建设单位对施工单位的合同履行效果进行评估；11.3.2评估结果作为合同履行的依据。11.4违约行为与处理：11.4.1施工单位发生违约行为，应承担相应的违约责任；11.4.2违约责任的具体标准详见合同附件。第十二条合同附件12.1设计图纸与施工图：12.1.1设计图纸应包含工程所需的所有设计文件；12.1.2施工图应详细标注施工工艺、材料、设备等信息。12.2技术文件与资料：12.2.1技术文件应包括工程所需的技术规范、操作规程等；12.2.2资料应包括工程所需的材料清单、设备清单等。12.3工程量清单与报价单：12.3.1工程量清单应详细列出工程所需的所有工程量；12.3.2报价单应包含工程量清单中的各项工程量及相应单价。12.4保险合同与证明文件：12.4.1保险合同应包含保险范围、保险金额、保险期限等信息；12.4.2证明文件应包括保险单、保险凭证等。12.5争议解决相关文件：12.5.1争议解决相关文件应包括仲裁申请书、仲裁裁决书等。第十三条合同解除与终止条件13.1合同解除的条件：13.1.1双方协商一致，决定解除合同；13.1.2发生不可抗力，致使合同无法履行；13.1.3一方严重违约，经另一方催告后仍未改正；13.1.4法律法规规定的其他解除合同的情形。13.2合同终止的条件：13.2.1合同期限届满；13.2.2合同解除；13.2.3双方协商一致终止合同。13.3解除与终止的效力：13.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行结算；13.3.2合同解除或终止后，双方的权利义务终止。13.4解除与终止的程序：13.4.1解除或终止合同，应提前_______日书面通知对方；13.4.2解除或终止合同的通知应明确合同解除或终止的原因和日期。第十四条合同附件14.1合同附件一：工程进度计划14.2合同附件二：工程质量标准与验收规范14.3合同附件三：工程量清单与报价单14.4合同附件四：保险合同与证明文件14.5合同附件五：争议解决相关文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为了实现合同目的，经甲乙双方同意，由第三方提供专业服务、咨询、监督或其他协助的行为。1.2第三方介入的范围包括但不限于：1.2.1工程设计、咨询、监理等服务；1.2.2材料采购、供应、检验等服务；1.2.3质量检测、安全评估、环保监测等服务；1.2.4争议解决、法律咨询等服务。第二条甲乙双方责任与义务2.1甲方的责任与义务：2.1.1向乙方提供第三方介入的相关信息和要求；2.1.2与乙方共同确定第三方介入的方式和范围；2.1.3对第三方介入的服务质量进行监督和验收；2.1.4按照合同约定支付第三方介入的费用。2.2乙方的责任与义务：2.2.1接受甲方指定的第三方介入；2.2.2与第三方配合，确保第三方介入工作的顺利进行；2.2.3对第三方介入的服务质量进行监督和反馈；2.2.4按照合同约定完成乙方应承担的工作。第三条第三方责任限额3.1第三方介入的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：3.1.1第三方介入因自身原因导致的服务质量不合格，应承担相应的责任；3.1.2第三方介入因自身原因导致的经济损失，甲乙双方应根据实际情况协商确定责任限额；3.1.3第三方介入因不可抗力导致的服务中断或损失，甲乙双方互不承担责任。第四条第三方介入的责权利划分4.1第三方的责任：4.1.1按照合同约定提供专业、高效的服务；4.1.2对提供的服务承担相应的法律责任；4.1.3对因自身原因导致的服务质量问题承担赔偿责任。4.2第三方的权利：4.2.1收取合同约定的服务费用；4.2.2在服务过程中，有权要求甲乙双方提供必要的协助；4.2.3对甲乙双方违反合同约定导致的服务中断或损失，有权要求赔偿。4.3第三方的义务：4.3.1保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密；4.3.2按照合同约定的时间、质量、标准提供服务；4.3.3对提供的服务进行自检，确保服务质量。第五条第三方介入的程序5.1第三方介入的程序如下：5.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的方式和范围；5.1.2甲方与第三方签订服务合同；5.1.3乙方与第三方进行工作交接；5.1.4第三方开始提供服务，甲乙双方进行监督和验收；5.1.5第三方完成服务后，甲乙双方进行结算。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；6.1.1协商不成的，可提交第三方介入的服务合同约定的争议解决机构；6.1.2争议解决机构作出的裁决或判决，甲乙双方应予以执行。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件如下：7.1.1合同约定的服务期限届满；7.1.2第三方介入的服务已完成；7.1.3双方协商一致终止第三方介入；7.1.4出现合同约定的其他终止条件。7.2第三方介入终止后的处理：7.2.1第三方应向甲乙双方提交服务报告；7.2.2甲乙双方对第三方提供的服务进行验收；7.2.3双方根据验收结果进行结算。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用包括但不限于：8.1.1第三方提供服务的报酬；8.1.2第三方为提供服务发生的交通、住宿、通讯等费用；8.1.3第三方因提供服务产生的其他合理费用。8.2第三方介入的费用支付方式如下：8.2.1第三方介入的费用由甲方支付；8.2.2甲方在合同约定的期限内支付第三方介入的费用；8.2.3甲方支付第三方介入的费用后，有权向乙方追偿。第九条第三方介入的保密9.1第三方介入的保密要求如下：9.1.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密；9.1.2第三方不得泄露甲乙双方在合同履行过程中知悉的任何信息；9.1.3第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十条第三方介入的补充条款10.1本合同附件中关于第三方介入的条款，为本合同不可分割的组成部分；10.2本合同中关于第三方介入的条款，如与法律法规相冲突，以法律法规为准；10.3本合同中关于第三方介入的条款，如与本合同其他条款相冲突，以本条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程进度计划详细要求和说明：工程进度计划应包括项目的各个阶段、预计完成时间、关键节点、里程碑事件等，以及每个阶段的验收标准和责任人。2.附件二：工程质量标准与验收规范详细要求和说明：工程质量标准应详细列出工程质量的各项指标、验收流程、验收标准和责任人，以及不合格的处理措施。3.附件三：工程量清单与报价单详细要求和说明：工程量清单应详细列出所有工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价，报价单应包含所有费用明细，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。4.附件四：保险合同与证明文件详细要求和说明：保险合同应包括保险范围、保险金额、保险期限、保险费率、保险责任和赔偿条件等，证明文件应包括保险单、保险凭证等。5.附件五：争议解决相关文件详细要求和说明：争议解决相关文件应包括仲裁申请书、仲裁裁决书、法院判决书、调解协议书等。6.附件六：第三方介入服务合同详细要求和说明：第三方介入服务合同应包括服务内容、服务期限、服务费用、服务标准、保密条款、违约责任等。7.附件七：合同变更协议详细要求和说明：合同变更协议应包括变更内容、变更原因、变更日期、变更后的合同条款等。8.附件八：工程验收报告详细要求和说明：工程验收报告应包括验收日期、验收人员、验收结果、验收意见等。9.附件九：结算报告详细要求和说明：结算报告应包括结算日期、结算依据、结算金额、结算明细等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按时完成工程进度，造成工程延误；违约方未按质量标准完成工程，造成质量问题；违约方未按合同约定支付费用；违约方泄露商业秘密或技术秘密；违约方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金；修复、更换不合格的工程；向受损方支付赔偿金；承担仲裁或诉讼费用。3.示例说明：若乙方未按时完成工程进度，造成工程延误，应向甲方支付每日_______元的违约金；若乙方未按质量标准完成工程，造成质量问题，乙方应负责修复或更换不合格的工程，并承担因此产生的费用；若甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付_______%的滞纳金；若乙方泄露商业秘密或技术秘密，应向甲方支付_______元的赔偿金。全文完。二零二五年度数据中心冷却系统承包清工劳务合同范本1合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________2.乙方（承包方）：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景本合同背景为甲方数据中心冷却系统在2025年度的维护与改造工程。为确保数据中心冷却系统的正常运行，甲方决定将该项工程委托给乙方进行承包施工。2.2目的本合同旨在明确甲方与乙方在2025年度数据中心冷却系统承包清工劳务过程中的权利义务，确保工程顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语（1）数据中心：指用于存储、处理和管理数据的大型计算机系统，包括服务器、存储设备、网络设备等。（2）冷却系统：指用于数据中心散热、降低设备温度的系统，包括冷却设备、冷却管道、冷却塔等。3.2关键词解释（1）承包：指乙方接受甲方委托，承担数据中心冷却系统维护与改造工程的施工任务。（2）清工：指乙方在施工过程中对数据中心冷却系统进行拆除、清洗、维修、安装等工作。四、权利与义务4.1甲方权利与义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心冷却系统的承包清工劳务工作。（2）甲方负责提供施工所需的相关资料、设备、场地等。（3）甲方负责支付乙方合同约定的工程款。4.2乙方权利与义务（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心冷却系统的承包清工劳务工作。（2）乙方负责施工过程中的安全、环保、质量等工作。（3）乙方应确保施工过程中不损害甲方数据中心的其他设施。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度数据中心冷却系统承包清工劳务工作全部完成之日止。5.2合同履行地点数据中心现场。5.3合同履行方式乙方根据甲方提供的施工方案，自行组织施工，确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工程完成，经甲方验收合格。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序（1）任何一方提出终止合同，应提前30日书面通知对方。（2）合同终止后，双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应立即停止施工，并按照甲方要求进行现场清理。（2）合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款。（3）合同终止后，双方应按照国家相关法律法规处理剩余事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工劳务费：根据施工图纸、工程量清单及市场行情，经双方协商确定的施工劳务费用。（2）材料费：包括但不限于冷却设备、管道、配件等材料费用。（3）设备租赁费：如需租赁施工设备，乙方应承担租赁费用。（4）其他费用：包括但不限于交通费、住宿费、保险费等。7.2支付方式（1）乙方提交工程进度报告和验收报告后，甲方按照约定的比例支付工程款。（2）甲方在支付工程款前，应核对乙方提交的发票、结算单据等。（3）支付方式为银行转账，具体账户信息详见附件。7.3支付时间（1）合同签订后，甲方支付合同总金额的10%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总金额的30%。（3）工程进度达到80%时，甲方支付合同总金额的50%。（4）工程验收合格后，甲方支付合同总金额的10%作为质保金。（5）质保期满后，甲方无异议，将剩余质保金支付给乙方。7.4支付条款（1）甲方应在约定的支付时间内支付工程款。（2）如因乙方原因导致工程延期，甲方有权根据实际情况调整支付时间。（3）如因不可抗力导致工程延期，甲方应按照合同约定支付工程款。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款的千分之五。（2）甲方未按约定提供施工所需资料、设备、场地等，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的千分之五。（2）乙方未按约定保证工程质量，应承担相应的责任。（3）乙方在施工过程中造成甲方设施损坏，应负责修复或赔偿。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额以人民币计算。（2）违约金和赔偿金额的支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同涉及的技术秘密、商业秘密及甲方提供的其他保密信息。（2）双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：政策调整、法律法规变更等。（3）社会异常事件：罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决。10.4不可抗力实例（1）自然灾害：如地震导致施工中断。（2）政府行为：如政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形（1）合同涉及的技术秘密、商业秘密等。（2）合同涉及的国家秘密。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心冷却系统设计、施工、维护等方面的最终决策权。（2）乙方在合同履行期间，未经甲方同意，不得转让其权利和义务。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对乙方施工过程中产生的技术秘密、商业秘密的保密权。（2）乙方在合同履行期间，未经甲方同意，不得披露任何涉及甲方商业秘密的信息。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充应书面进行，并由双方签字盖章。（2）修改和补充的内容应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力（1）合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。（2）未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改和补充合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术难题。（2）乙方应按照甲方要求，配合甲方进行工程验收。15.2协作与配合方式（1）双方应通过会议、电话、邮件等方式进行沟通和协作。（2）双方应按照约定的方式和时间完成协作事项。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心冷却系统承包清工劳务的全部协议，任何补充或修改均应以书面形式进行。16.3增减条款本合同任何条款的增减，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.2025年度数据中心冷却系统承包清工劳务合同文本2.施工图纸及工程量清单3.双方签字盖章的合同修改和补充文件4.甲方提供的设备、材料清单5.乙方提交的工程进度报告及验收报告6.银行转账凭证7.保密协议8.争议解决协议二、违约行为及认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按约定支付工程款。未按约定提供施工所需资料、设备、场地等。（2）乙方违约：未按约定完成工程。未按约定保证工程质量。在施工过程中造成甲方设施损坏。2.违约行为认定：（1）甲方违约认定：甲方未在约定时间内支付工程款，经催告后仍未支付，视为违约。（2）乙方违约认定：乙方未按合同约定完成工程，经甲方验收不合格，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金：指当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定向对方支付一定数额的金钱。3.保密协议：指双方就保密内容达成的协议，约定保密期限和保密义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：（1）施工过程中出现技术难题，影响工程进度。（2）甲方提供的设备、材料不符合合同要求。（3）乙方施工过程中造成甲方设施损坏。2.解决办法：（1）对于技术难题，双方应共同研究解决方案，必要时可邀请第三方专家协助。（2）对于设备、材料不符合要求，甲方应及时通知乙方更换，并承担相应费用。（3）对于设施损坏，乙方应立即修复，并承担修复费用。如造成甲方其他损失，乙方应赔偿。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义（1）第三方：指在合同履行过程中，提供技术支持、设备供应、工程监理等服务的独立第三方机构或个人。2.第三方责任（1）第三方应按照合同约定，提供高质量的服务。（2）第三方应遵守国家法律法规，确保服务过程的安全、环保。3.第三方权利（1）第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付服务费用。（2）第三方有权对甲方和乙方的履约情况进行监督。4.第三方义务（1）第三方应确保所提供的服务符合合同约定。（2）第三方应配合甲方和乙方的履约工作。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。（3）乙方有权要求甲方配合乙方进行工程验收。2.乙方利益条款（1）甲方应确保乙方在合同履行过程中，享有公平的市场价格。（2）甲方应保障乙方的合法权益，不得恶意拖欠工程款。（3）甲方应承担因自身原因导致乙方损失的责任。3.甲方的违约及限制条款（1）甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金。（2）甲方未提供必要的施工条件，应承担相应的责任。（3）甲方不得恶意拖欠工程款，否则乙方有权解除合同。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程。（2）甲方有权对乙方的施工质量进行监督。（3）甲方有权要求乙方按照合同约定进行工程验收。2.甲方的利益条款（1）乙方应确保工程进度符合甲方要求。（2）乙方应确保工程质量达到国家标准。（3）乙方应承担因自身原因导致工程延期或质量问题的责任。3.乙方的违约及限制条款（1）乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金。（2）乙方未达到工程质量标准，应承担相应的责任。（3）乙方不得恶意拖延工程进度，否则甲方有权解除合同。全文完。二零二五年度数据中心冷却系统承包清工劳务合同范本2合同目录一、合同概述1.1合同签订双方1.2合同签订时间及地点1.3合同签订背景1.4合同目的及范围二、项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容三、合同主体3.1承包方信息3.2发包方信息3.3第三方监理单位信息四、合同条款4.1合同工期4.2工程量清单4.3工程质量要求4.4工程进度要求4.5工程验收标准4.6合同价格及支付方式4.7保险及风险责任4.8违约责任4.9争议解决方式4.10合同解除条件五、技术要求5.1设备及材料要求5.2施工工艺要求5.3质量标准要求六、施工组织与管理6.1施工组织架构6.2施工人员配置6.3施工进度计划6.4施工安全管理6.5施工资料管理七、工程验收与交付7.1验收标准及程序7.2验收时间及地点7.3验收资料要求7.4工程交付条件八、售后服务与保修8.1售后服务范围8.2保修期限及内容8.3保修责任及处理九、合同变更与解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除程序十、合同终止与清算10.1合同终止条件10.2合同清算程序10.3合同终止后的处理十一、保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任十二、附件12.1相关法律法规12.2项目相关资料12.3其他附件十三、合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同解释13.3合同附件效力13.4合同修改十四、合同签署14.1签署日期14.2签署人员14.3签署单位盖章合同编号_________一、合同概述1.1合同签订双方1.1.1承包方名称：_________1.1.2发包方名称：_________1.2合同签订时间及地点1.2.1签订时间：____年____月____日1.2.2签订地点：_________1.3合同签订背景1.3.1承包方具备数据中心冷却系统承包清工劳务资质。1.3.2发包方因数据中心冷却系统改造项目需要，需委托承包方进行相关劳务工作。1.4合同目的及范围1.4.1本合同旨在明确双方在数据中心冷却系统承包清工劳务过程中的权利、义务和责任。1.4.2合同范围包括但不限于冷却系统设备的安装、调试、维护等工作。二、项目概述2.1项目名称：______数据中心冷却系统改造项目2.2项目地点：_________2.3项目规模：______平方米2.4项目内容：2.4.1冷却系统设备的采购、安装；2.4.2冷却系统设备的调试；2.4.3冷却系统设备的维护；2.4.4相关工程资料的整理与归档。三、合同主体3.1承包方信息3.1.1承包方名称：_________3.1.2承包方地址：_________3.1.3承包方联系人：_________3.1.4承包方联系电话：_________3.2发包方信息3.2.1发包方名称：_________3.2.2发包方地址：_________3.2.3发包方联系人：_________3.2.4发包方联系电话：_________3.3第三方监理单位信息3.3.1监理单位名称：_________3.3.2监理单位地址：_________3.3.3监理单位联系人：_________3.3.4监理单位联系电话：_________四、合同条款4.1合同工期4.1.1合同工期为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。4.2工程量清单4.2.1工程量清单详见附件一。4.3工程质量要求4.3.1工程质量必须符合国家相关标准及设计要求。4.4工程进度要求4.4.1承包方应按照合同工期要求，按时完成工程进度。4.5工程验收标准4.5.1工程验收标准详见附件二。4.6合同价格及支付方式4.6.1合同总价为人民币____元整。4.6.2支付方式：4.6.2.1合同签订后，承包方提交相关资质证明，发包方支付合同总价____%作为预付款。4.6.2.2工程进度款按实际完成工程量支付，每月支付____%。4.6.2.3工程竣工验收合格后，支付合同总价____%。4.6.2.4工程保修期满后，支付合同总价____%。4.7保险及风险责任4.7.1承包方应为其施工人员办理意外伤害保险。4.7.2发包方应为其工程项目办理工程一切险。4.8违约责任4.8.1若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。4.9争议解决方式4.9.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。4.10合同解除条件4.10.1出现合同约定的解除条件时，任何一方均可提出解除合同。五、技术要求5.1设备及材料要求5.1.1所用设备及材料必须符合国家相关标准及设计要求。5.2施工工艺要求5.2.1施工工艺必须符合国家相关标准及设计要求。5.3质量标准要求5.3.1质量标准必须符合国家相关标准及设计要求。六、施工组织与管理6.1施工组织架构6.1.1施工组织架构详见附件三。6.2施工人员配置6.2.1施工人员配置详见附件四。6.3施工进度计划6.3.1施工进度计划详见附件五。6.4施工安全管理6.4.1施工安全管理详见附件六。6.5施工资料管理6.5.1施工资料管理详见附件七。七、工程验收与交付7.1验收标准及程序7.1.1验收标准详见附件八。7.2验收时间及地点7.2.1验收时间为____年____月____日。7.3验收资料要求7.3.1验收资料详见附件九。7.4工程交付条件7.4.1工程竣工验收合格，且承包方提交全部工程资料后，发包方办理工程交付手续。八、售后服务与保修8.1售后服务范围8.1.1承包方负责在工程保修期内提供免费的技术咨询服务。8.1.2承包方负责在工程保修期内对设备进行必要的维护和保养。8.2保修期限及内容8.2.1保修期限为自工程竣工验收合格之日起____年。8.2.2保修内容包括但不限于设备故障排除、系统优化、性能提升等。8.3保修责任及处理8.3.1在保修期内，若因承包方施工原因导致设备损坏，承包方应负责免费修复或更换。8.3.2保修期内发生的故障，承包方应在接到通知后____小时内响应。九、合同变更与解除9.1合同变更程序9.1.1任何一方要求变更合同内容，应提前____个工作日书面通知对方。9.1.2双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的组成部分。9.2合同解除条件9.2.1发生不可抗力事件，导致合同无法履行。9.2.2一方严重违约，经对方书面通知后____日内仍未纠正。9.2.3双方协商一致解除合同。9.3合同解除程序9.3.1解除合同应提前____个工作日书面通知对方。9.3.2双方应尽快协商解决合同解除后的相关事宜。十、合同终止与清算10.1合同终止条件10.1.1合同期满。10.1.2双方协商一致解除合同。10.1.3因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同清算程序10.2.1合同终止后，双方应进行合同清算。10.2.2清算内容包括但不限于工程款项的结算、资料移交等。10.3合同终止后的处理10.3.1合同终止后，双方应按照国家相关法律法规处理剩余事宜。十一、保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中所获取的对方商业秘密和技术信息。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起____年。11.3违约责任11.3.1若一方违反保密条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。十二、附件12.1相关法律法规12.2项目相关资料12.3其他附件十三、合同生效及其他13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后，合同生效。13.2合同解释13.2.1本合同未尽事宜，按国家相关法律法规执行。13.3合同附件效力13.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。13.4合同修改13.4.1本合同修改需经双方协商一致，并以书面形式签署。十四、合同签署14.1签署日期14.1.1承包方签署日期：____年____月____日14.1.2发包方签署日期：____年____月____日14.2签署人员14.2.1承包方代表（签字）：_________________14.2.2发包方代表（签字）：_________________14.3签署单位盖章14.3.1承包方单位盖章：_________________14.3.2发包方单位盖章：___________________________________________________（承包方代表签字）__________________________________（发包方代表签字）__________________________________（承包方单位盖章）__________________________________（发包方单位盖章）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导项目决策权1.1.1甲方对本项目的决策权包括但不限于项目进度安排、技术方案选择、设备采购等。1.1.2甲方应确保其决策符合国家相关法律法规和行业标准。1.2甲方提供项目相关信息1.2.1甲方应及时向承包方提供项目相关的设计图纸、技术规范、施工图纸等资料。1.2.2甲方应确保提供的信息准确、完整，对因信息不准确导致的损失，甲方应承担相应责任。1.3甲方协调项目资源1.3.1甲方负责协调项目所需资源，包括但不限于土地、电力、水源等。1.3.2甲方应确保项目资源供应的及时性和稳定性。1.4甲方监督工程质量1.4.1甲方应委托第三方监理单位对工程质量进行监督。1.4.2甲方有权要求承包方整改质量问题，并监督整改效果。1.5甲方支付进度款1.5.1甲方应按照合同约定，在工程进度达到约定节点时支付进度款。1.5.2甲方有权对承包方的工程质量、进度进行审查，对不符合要求的工程，甲方有权拒绝支付进度款。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导项目实施2.1.1乙方对本项目的实施具有主导权，包括但不限于施工方案设计、人员安排、材料采购等。2.1.2乙方应确保项目实施符合合同约定和行业标准。2.2乙方提供施工方案2.2.1乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交详细的施工方案。2.2.2施工方案应包括施工进度计划、质量控制措施、安全管理措施等。2.3乙方保证施工质量2.3.1乙方应保证施工质量达到合同约定的标准。2.3.2乙方应建立完善的质量管理体系，确保施工过程中的质量控制。2.4乙方负责施工人员管理2.4.1乙方应对施工人员进行培训和管理，确保其具备相应的专业技能和职业道德。2.4.2乙方应承担因施工人员原因导致的工程损失。2.5乙方确保施工安全2.5.1乙方应制定完善的施工安全措施，确保施工过程中的安全。2.5.2乙方应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介的职责包括但不限于项目协调、进度管理、质量监督等。3.1.2第三方中介应具备相应的资质和经验，能够独立、公正地履行职责。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由甲方支付，具体费用按双方协商确定。3.2.2第三方中介费用纳入合同总价。3.3第三方中介报告3.3.1第三方中介应定期向甲方提交项目报告，包括项目进度、质量、安全等方面的信息。3.3.2第三方中介报告作为合同履行的依据之一。3.4第三方中介责任3.4.1第三方中介应对其报告的真实性、准确性负责。3.4.2第三方中介违反职责造成损失的，应承担相应的法律责任。3.5第三方中介更换3.5.1若第三方中介无法履行职责或存在重大失误，双方可协商更换第三方中介。3.5.2更换第三方中介的协商过程及结果应记录在案。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.工程验收标准3.施工组织架构4.施工人员配置5.施工进度计划6.施工安全管理7.施工资料管理8.验收标准及程序9.保修期限及内容10.合同变更程序11.合同解除条件12.合同终止与清算程序13.保密内容14.项目相关资料15.第三方中介资质证明16.第三方中介报告17.施工方案18.质量控制措施19.安全管理措施20.保险单据21.合同补充协议二、违约行为及认定：1.违约行为：未按时完成工程进度。认定：根据合同约定的工程进度计划，如承包方未按时完成工程，则视为违约。2.违约行为：工程质量不符合约定标准。认定：经第三方监理单位或甲方验收，工程质量不符合合同约定的标准，则视为违约。3.违约行为：未按时支付进度款。认定：根据合同约定的支付时间，如发包方未按时支付进度款，则视为违约。4.违约行为：泄露商业秘密。认定：任何一方泄露对方商业秘密，经对方确认，则视为违约。5.违约行为：未履行保密义务。认定：任何一方未履行合同约定的保密义务，导致对方利益受损，则视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.第三方中介：指在合同履行过程中，为双方提供协调、管理、监督等服务的第三方机构。5.监理单位：指受委托对工程项目进行监督管理，确保工程质量、进度和安全的单位。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停止施工，查明原因，采取措施进行整改，直至问题解决。2.问题：施工进度滞后。解决办法：与承包方协商，调整施工计划，确保工程按期完成。3.问题：支付进度款出现争议。解决办法：双方协商解决，如协商不成，可提交仲裁或诉讼。4.问题：第三方中介服务不到位。解决办法：与第三方中介协商，如协商不成，可更换第三方中介。5.问题：合同变更或解除争议。解决办法：双方协商解决，如协商不成，可提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.数据中心冷却系统改造项目。2.冷却系统设备安装、调试、维护等劳务工作。3.项目工期、质量、安全等方面的管理。4.保险、风险责任、违约责任等方面的约定。5.争议解决方式及合同终止后的处理。全文完。二零二五年度数据中心冷却系统承包清工劳务合同范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方（承包方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方（如有）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景：随着我国数据中心行业的快速发展，数据中心冷却系统作为数据中心的重要基础设施，其重要性日益凸显。为了确保数据中心正常运行，甲方决定对数据中心冷却系统进行承包清工劳务。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在数据中心冷却系统承包清工劳务过程中的权利、义务、责任及违约处理等事宜，确保双方在合作过程中能够相互配合，共同完成数据中心冷却系统的建设和维护工作。三、定义与解释3.1专业术语：1.数据中心：指为提供数据存储、计算、处理、传输等服务而建设的专用设施。2.冷却系统：指用于降低数据中心设备运行温度，确保设备正常运行的一系列设备和设施。3.承包清工劳务：指乙方按照甲方要求，对数据中心冷却系统进行施工、安装、调试等工作的行为。3.2关键词解释：1.本合同：指本合同范本及其附件。2.合同标的：指数据中心冷却系统承包清工劳务。3.合同价款：指乙方完成合同标的后，甲方应支付给乙方的费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量要求完成合同标的。2.甲方有权对乙方的工作进行监督，确保其符合合同要求。3.甲方应按照合同约定支付合同价款。4.甲方应承担因自身原因导致合同无法履行所产生的责任。4.2乙方的权利和义务：1.乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成合同标的。2.乙方应配合甲方对工作过程进行监督，及时解决甲方提出的问题。3.乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。4.乙方应承担因自身原因导致合同无法履行所产生的责任。五、履行条款5.1合同履行时间：自合同签订之日起至_________年_________月_________日止。5.2合同履行地点：甲方数据中心所在地。5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，负责数据中心冷却系统的施工、安装、调试等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.合同约定的工期完成后，双方协商一致解除合同。2.因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致解除合同。3.任何一方违反合同约定，致使合同无法履行，另一方有权解除合同。6.3终止程序：合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商，达成一致意见后签订终止协议。6.4终止后果：合同终止后，双方应按照约定办理合同终止手续，包括但不限于结算合同价款、移交相关资料等。七、费用与支付7.1费用构成：1.工程直接费用：包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。2.管理费：包括但不限于项目管理费、协调费、监督费等。3.利润：根据市场行情和双方协商确定的合理利润。4.其他费用：根据合同约定和实际发生情况产生的其他费用。7.2支付方式：1.预付款：合同签订后，乙方提交相关材料，甲方支付合同总价款的_________作为预付款。2.进度款：工程按进度完成，乙方提交相关材料，甲方按照实际完成工程量支付进度款。3.结算款：工程完工并验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在_________个工作日内支付结算款。4.保修金：合同履行完毕后，乙方提供保修服务，甲方在保修期满后支付保修金。7.3支付时间：1.预付款支付时间：合同签订后_________个工作日内。2.进度款支付时间：每个进度节点完成后_________个工作日内。3.结算款支付时间：工程完工并验收合格后_________个工作日内。4.保修金支付时间：保修期满后_________个工作日内。7.4支付条款：1.甲方应在支付款项前，对乙方提交的支付申请进行审核，确认无误后支付。2.乙方应在收到支付款项后，向甲方提供相应的收据或发票。3.甲方有权要求乙方提供相关税务发票，乙方应予以配合。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_________%。2.甲方未按约定提供相关资料或条件，导致合同无法履行，应承担相应的责任。8.2乙方违约：1.乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_________%。2.乙方未按约定提供保修服务，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式：1.违约金的具体金额由双方协商确定，并在合同中明确。2.违约责任赔偿方式为现金支付。九、保密条款9.1保密内容：1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.本合同内容及其附件。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后_________年。9.3保密履行方式：1.双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事冲突等。3.政府行为：政府政策、法律、法规等变动。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明。2.不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决，尽量减少损失。10.4不可抗力实例：1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事冲突等。3.政府行为：政府政策、法律、法规等变动。十一、争议解决11.1协商解决：1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商