物业租赁装修工程2025年度合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME物业租赁装修工程2024年度合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.租赁方信息1.2.装修方信息1.3.物业管理方信息2.租赁房屋的基本情况2.1.房屋地址2.2.房屋面积2.3.房屋结构2.4.房屋用途3.租赁期限及租金3.1.租赁期限3.2.租金金额3.3.租金支付方式3.4.租金调整机制4.装修工程的范围及内容4.1.装修工程的范围4.2.装修工程的内容4.3.装修工程的预算5.装修工程的时间安排5.1.装修工程开始时间5.2.装修工程结束时间5.3.装修工程进度监控6.装修工程的质量要求6.1.装修材料的质量要求6.2.装修工艺的质量要求6.3.装修验收标准7.装修工程的安全保障7.1.装修工程现场安全7.2.施工人员安全7.3.物业管理方安全保障责任8.付款方式及进度8.1.付款方式8.2.付款进度安排8.3.逾期付款责任9.装修工程验收及交付9.1.验收标准9.2.验收程序9.3.交付条件10.违约责任10.1.租赁方违约责任10.2.装修方违约责任10.3.物业管理方违约责任11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构11.3.争议解决程序12.合同解除条件12.1.合同解除的条件12.2.合同解除的程序12.3.合同解除的后果13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件13.3.合同终止程序14.其他约定事项14.1.不可抗力条款14.2.合同附件14.3.合同修改及补充第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.租赁方信息租赁方名称：________联系人：________联系电话：________电子邮箱：________1.2.装修方信息装修方名称：________联系人：________联系电话：________电子邮箱：________1.3.物业管理方信息物业管理方名称：________联系人：________联系电话：________电子邮箱：________2.租赁房屋的基本情况2.1.房屋地址：________2.2.房屋面积：________平方米2.3.房屋结构：________2.4.房屋用途：________3.租赁期限及租金3.1.租赁期限：自________年________月________日起至________年________月________日止。3.2.租金金额：每月租金人民币________元整。3.3.租金支付方式：每月________日前支付，以银行转账或现金形式支付。3.4.租金调整机制：租金自第二个租赁年度起，每年根据市场情况调整一次，调整幅度不超过________%。4.装修工程的范围及内容4.1.装修工程的范围：包括但不限于室内墙面、地面、天花板的装修，以及水电线路的改造。4.2.装修工程的内容：具体装修项目详见附件一《装修工程清单》。4.3.装修工程的预算：装修工程预算总额为人民币________元整。5.装修工程的时间安排5.1.装修工程开始时间：自合同签订之日起________日内。5.2.装修工程结束时间：自装修工程开始之日起________日内完成。5.3.装修工程进度监控：装修方应定期向租赁方和物业管理方报告装修进度，并接受双方检查。6.装修工程的质量要求6.1.装修材料的质量要求：所有装修材料均应符合国家相关标准和规范，并有合格证明。6.2.装修工艺的质量要求：装修施工应严格按照国家相关标准和规范进行，确保施工质量。6.3.装修验收标准：装修工程完成后，应按照《装修工程清单》中的验收标准进行验收。7.装修工程的安全保障7.1.装修工程现场安全：装修方应采取必要的安全措施，确保施工过程中人员安全。7.2.施工人员安全：装修方应确保施工人员具备相应的资质和技能，并穿戴必要的安全防护用品。7.3.物业管理方安全保障责任：物业管理方应配合装修方做好施工现场的安全管理工作。8.付款方式及进度8.1.付款方式：装修工程款分为预付款、进度款和竣工结算款。8.2.付款进度安排：预付款：合同签订后________日内支付装修工程款的________%；进度款：根据装修进度支付，每完成________%的工作量支付相应的款项；竣工结算款：装修工程验收合格后________日内支付装修工程款的________%。8.3.逾期付款责任：逾期付款的，每逾期一日，应向装修方支付相当于逾期款项________%的违约金。9.装修工程验收及交付9.1.验收标准：按照《装修工程清单》和《装修工程验收标准》执行。9.2.验收程序：验收前三天，装修方应通知租赁方和物业管理方进行验收。9.3.交付条件：装修工程验收合格，且装修方已按照合同约定完成所有交付义务。10.违约责任10.1.租赁方违约责任：未按时支付租金的，每逾期一日，应向物业管理方支付相当于逾期租金________%的违约金。未按时支付装修工程款的，按照第8.3条执行。10.2.装修方违约责任：未按时完成装修工程的，每逾期一日，应向租赁方支付相当于装修工程款________%的违约金。装修工程未达到合同约定质量的，应无条件返工，直至达到约定质量标准。10.3.物业管理方违约责任：未配合装修方进行现场安全管理的，应承担相应的法律责任。11.争议解决11.1.争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁。11.2.争议解决机构：________仲裁委员会。11.3.争议解决程序：按照《中华人民共和国仲裁法》及相关法律法规执行。12.合同解除条件12.1.合同解除的条件：双方协商一致；因不可抗力导致合同无法履行；一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在________日内未采取补救措施或补救措施无效。12.2.合同解除的程序：合同解除应书面通知对方，并自通知到达对方之日起生效。12.3.合同解除的后果：合同解除后，双方应按照合同约定办理交接手续，并承担相应的法律责任。13.合同生效及终止13.1.合同生效条件：合同双方签字盖章后生效。13.2.合同终止条件：合同履行完毕或根据合同约定或法律规定终止。13.3.合同终止程序：合同终止应书面通知对方，并自通知到达对方之日起终止。14.其他约定事项14.1.不可抗力条款：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水等自然灾害。14.2.合同附件：合同附件包括《装修工程清单》、《装修工程验收标准》等。14.3.合同修改及补充：本合同如有修改或补充，应以书面形式进行，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的界定15.1.第三方的概念：在本合同中，第三方是指除合同双方外的任何个人或单位，包括但不限于中介机构、监理单位、设计单位、施工单位等。装修工程需要专业监理；合同履行过程中涉及专业评估；需要第三方提供技术支持或咨询服务。16.第三方责任限额16.1.第三方责任限额的设定：第三方介入后，其责任限额应根据具体情况由合同双方商定，并在合同中明确。16.2.责任限额的确定方式：根据第三方提供服务的性质和内容；结合工程规模和风险程度。17.第三方介入的程序17.1.第三方介入的申请：任何一方提出引入第三方时，应向对方提出书面申请，说明第三方介入的必要性及预期效果。17.2.第三方介入的同意：对方应在________日内对第三方介入的申请进行回复，同意或拒绝第三方介入。17.3.第三方介入的确定：双方同意第三方介入后，应共同确定第三方并签订相关合作协议。18.第三方职责18.1.第三方应按照合同约定和合作协议的要求，履行其职责。18.2.第三方职责的具体内容包括：监理：对装修工程进行全过程监理，确保工程质量；评估：对装修工程进行质量、进度、成本等方面的评估；技术支持：为装修工程提供必要的技术支持；咨询服务：为合同双方提供专业咨询服务。19.第三方与其他各方的权利义务关系19.1.第三方与合同双方的权利义务关系：第三方应尊重合同双方的合法权益；第三方提供的服务不得损害合同双方的合法权益；第三方应向合同双方提供真实、准确、完整的信息。19.2.第三方与其他各方的划分说明：第三方与合同双方的关系属于委托代理关系；第三方与其他第三方之间的关系属于合作关系或独立第三方关系。20.第三方介入的终止合同履行完毕；双方同意终止第三方介入；第三方无法履行职责或违反合同约定；出现不可抗力情况。20.2.第三方介入的终止程序：第三方介入终止时，应由合同双方共同通知第三方，并办理相关手续。21.第三方责任追究21.1.第三方责任追究的条件：第三方在履行职责过程中出现过错，导致合同双方或他人权益受到损害。21.2.第三方责任追究的程序：合同双方可向第三方提出书面索赔；第三方应在________日内对索赔进行答复；若第三方未在规定时间内答复，合同双方可依法追究其责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：装修工程清单详细要求和说明：列出装修工程的所有项目，包括材料、工艺、数量等。明确每个项目的预算金额。装修工程清单应与合同中的装修工程内容一致。2.附件二：装修工程验收标准详细要求和说明：阐述装修工程验收的各个环节和质量要求。规定验收的具体标准和流程。确保装修工程达到合同约定的质量标准。3.附件三：第三方合作协议详细要求和说明：明确第三方介入的具体事项、职责和权利义务。规定第三方的责任范围和责任限额。确保第三方在合同履行过程中的合法合规行为。4.附件四：付款进度表详细要求和说明：列出装修工程各阶段的付款进度和时间节点。明确每笔款项的支付方式和金额。确保付款进度与装修工程进度相匹配。5.附件五：不可抗力事件清单详细要求和说明：列出可能影响合同履行的不可抗力事件。明确不可抗力事件的处理方式和责任划分。确保合同双方在不可抗力事件发生时的合法权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：租赁方未按时支付租金。装修方未按时完成装修工程。物业管理方未配合装修方进行现场安全管理。第三方未按照合同约定履行职责。2.责任认定标准：违约方应根据违约行为对合同双方或他人造成的损失进行赔偿。违约方应承担相应的违约金或罚款。违约方应承担因违约行为导致的其他法律责任。3.违约责任示例说明：示例一：租赁方未按时支付租金，每逾期一日，应向物业管理方支付相当于逾期租金________%的违约金。示例二：装修方未按时完成装修工程，每逾期一日，应向租赁方支付相当于装修工程款________%的违约金。示例三：第三方未按照合同约定履行职责，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。全文完。物业租赁装修工程2024年度合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2相关法规及标准2.合同双方2.1租赁方信息2.2装修方信息3.租赁物及装修范围3.1租赁物描述3.2装修范围及内容4.租赁期限4.1租赁起始日期4.2租赁终止日期5.租金及支付方式5.1租金金额5.2支付方式5.3逾期支付及违约责任6.装修费用及支付6.1装修费用总额6.2支付方式6.3逾期支付及违约责任7.装修进度及验收7.1装修进度安排7.2验收标准及程序7.3验收不合格的处理8.装修材料及设备8.1材料及设备清单8.2材料及设备质量要求8.3材料及设备供应责任9.产权及使用权9.1租赁物产权归属9.2装修物产权归属9.3使用权及限制10.违约责任10.1租赁方违约责任10.2装修方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及修改13.1合同生效条件13.2合同修改程序14.其他约定14.1通知方式14.2合同附件14.3合同份数及效力第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“租赁方”指在本合同中承担租赁责任的乙方。1.1.2“装修方”指在本合同中承担装修责任的甲方。1.1.3“租赁物”指乙方租赁给甲方的物业。1.1.4“装修”指乙方对租赁物进行的装修、改造及设施设备的安装。1.1.5“合同”指本《物业租赁装修工程2024年度合同》。1.2相关法规及标准1.2.1本合同遵循中华人民共和国相关法律法规。1.2.2装修工程应遵循国家及行业相关标准。2.合同双方2.1租赁方信息2.1.1名称：____________________2.1.2地址：____________________2.1.3联系人：____________________2.1.4联系电话：____________________2.2装修方信息2.2.1名称：____________________2.2.2地址：____________________2.2.3联系人：____________________2.2.4联系电话：____________________3.租赁物及装修范围3.1租赁物描述3.1.1所在地址：____________________3.1.2建筑面积：____________________平方米3.1.3房屋结构：____________________3.1.4使用性质：____________________3.2装修范围及内容3.2.1装修范围包括但不限于室内墙面、地面、天花板等。3.2.2装修内容具体包括：____________________4.租赁期限4.1租赁起始日期：____________________4.2租赁终止日期：____________________5.租金及支付方式5.1租金金额：人民币____________________元/月5.2支付方式：每月____________________日前支付5.3逾期支付及违约责任5.3.1逾期支付租金的，每逾期一日，应向甲方支付租金总额的1%作为违约金。5.3.2逾期支付超过一个月的，甲方有权解除合同。6.装修费用及支付6.1装修费用总额：人民币____________________元6.2支付方式：按照装修进度分期支付6.3逾期支付及违约责任6.3.1逾期支付装修费用的，每逾期一日，应向甲方支付装修费用总额的1%作为违约金。6.3.2逾期支付超过一个月的，甲方有权解除合同。7.装修进度及验收7.1装修进度安排7.1.1装修工程应于合同签订后____________________内完成。7.1.2装修进度具体安排如下：7.1.2.1第一阶段：____________________7.1.2.2第二阶段：____________________7.1.2.3第三阶段：____________________7.1.2.4第四阶段：____________________7.2验收标准及程序7.2.1验收标准：装修工程应满足设计要求、质量标准及相关法律法规。7.2.2验收程序：7.2.2.1装修工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。7.2.2.2甲方应在接到通知后____________________内进行验收。7.2.2.3验收不合格的，乙方应在接到通知后____________________内进行整改。8.装修材料及设备8.1材料及设备清单8.1.1甲方提供材料清单如下：8.1.1.1材料1：____________________8.1.1.2材料2：____________________8.1.1.3材料3：____________________8.1.1.4材料4：____________________8.1.2乙方提供材料清单如下：8.1.2.1材料1：____________________8.1.2.2材料2：____________________8.1.2.3材料3：____________________8.1.2.4材料4：____________________8.2材料及设备质量要求8.2.1所有材料及设备均需符合国家标准及行业规范。8.2.2材料及设备供应商应提供相关质量证明文件。8.3材料及设备供应责任8.3.1甲方负责提供合同规定的材料及设备。8.3.2乙方负责对材料及设备进行验收，并在验收合格后进行使用。9.产权及使用权9.1租赁物产权归属9.1.1租赁物产权归甲方所有。9.2装修物产权归属9.2.1装修物在合同有效期内归乙方所有，合同期满后，如无特殊约定，装修物无偿归甲方所有。9.3使用权及限制9.3.1乙方在租赁期内拥有租赁物的使用权。9.3.2乙方在使用租赁物时，不得擅自改变其结构，未经甲方同意，不得将租赁物出租或转租。10.违约责任10.1租赁方违约责任10.1.1乙方未按时支付租金的，应承担相应的违约责任。10.1.2乙方擅自改变租赁物结构或用途的，应承担相应的违约责任。10.2装修方违约责任10.2.1甲方未按时提供材料及设备的，应承担相应的违约责任。10.2.2乙方未按时完成装修工程的，应承担相应的违约责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方同意将争议提交至____________________仲裁委员会仲裁。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1任何一方违约，另一方有权解除合同。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行的，合同可解除。12.2合同终止条件12.2.1租赁期限届满，合同自然终止。12.2.2合同解除后，合同终止。13.合同生效及修改13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后，合同即生效。13.2合同修改程序13.2.1合同修改需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.其他约定14.1通知方式14.1.1.1邮寄14.1.1.2传真14.1.1.3电子邮件14.2合同附件14.2.1本合同附件包括：14.2.1.1租赁物清单14.2.1.2装修工程图纸14.2.1.3材料及设备清单14.3合同份数及效力14.3.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“租赁方”指在本合同中承担租赁责任的乙方。1.1.2“装修方”指在本合同中承担装修责任的甲方。1.1.3“租赁物”指乙方租赁给甲方的物业。1.1.4“装修”指乙方对租赁物进行的装修、改造及设施设备的安装。1.1.5“合同”指本《物业租赁装修工程2024年度合同》。1.2相关法规及标准1.2.1本合同遵循中华人民共和国相关法律法规。1.2.2装修工程应遵循国家及行业相关标准。2.合同双方2.1租赁方信息2.1.1名称：____________________2.1.2地址：____________________2.1.3联系人：____________________2.1.4联系电话：____________________2.2装修方信息2.2.1名称：____________________2.2.2地址：____________________2.2.3联系人：____________________2.2.4联系电话：____________________3.租赁物及装修范围3.1租赁物描述3.1.1所在地址：____________________3.1.2建筑面积：____________________平方米3.1.3房屋结构：____________________3.1.4使用性质：____________________3.2装修范围及内容3.2.1装修区域：____________________3.2.2装修内容：____________________3.2.3装修标准：____________________4.租赁期限4.1租赁起始日期：____________________4.2租赁终止日期：____________________5.租金及支付方式5.1租金金额：____________________元/月5.2支付方式：5.2.1每月支付一次，于每月的____________________日前支付。5.2.2逾期支付租金，每日按应支付租金的____________________%向乙方支付滞纳金。6.装修费用及支付6.1装修费用总额：____________________元6.2支付方式：6.2.1装修工程开工前支付装修费用总额的____________________%。6.2.2装修工程进度达到____________________时支付装修费用总额的____________________%。6.2.3装修工程竣工验收合格后支付装修费用总额的____________________%。6.2.4逾期支付装修费用的，每日按应支付装修费用的____________________%向甲方支付滞纳金。7.装修进度及验收7.1装修进度安排7.1.1装修工程开工日期：____________________7.1.2装修工程竣工日期：____________________7.2验收标准及程序7.2.1验收标准：7.2.1.1装修工程应符合国家及行业相关标准。7.2.1.2装修工程应符合设计要求及合同约定。7.2.1.3装修工程应符合质量要求，无明显缺陷。7.2.2验收程序：7.2.2.1乙方应按照合同约定的时间组织验收。7.2.2.2验收时，乙方应提供完整的工程资料。7.2.2.3验收不合格的，乙方应在接到通知后____________________日内整改。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同副本：一份完整的合同副本，包括所有条款和附件。2.租赁物清单：详细列出租赁物的名称、数量、规格、品牌等信息。3.装修工程图纸：包括平面图、立面图、剖面图等，详细展示装修工程的设计方案。4.材料及设备清单：详细列出装修所需材料及设备的名称、规格、数量、品牌等信息。5.装修工程进度表：记录装修工程的进度，包括各个阶段的开始和结束时间。6.装修工程验收报告：记录装修工程的验收结果，包括验收日期、验收人员、验收意见等。7.支付款项凭证：包括租金支付凭证、装修费用支付凭证等。8.争议解决文件：包括协商记录、调解协议、仲裁裁决书等。9.其他相关文件：如法律意见书、授权委托书等。说明二：违约行为及责任认定：1.租赁方违约行为及责任认定：未按时支付租金：租赁方应向装修方支付逾期支付的滞纳金。擅自改变租赁物结构或用途：租赁方应承担恢复原状或赔偿损失的责任。未按时完成装修工程：租赁方应向装修方支付违约金。2.装修方违约行为及责任认定：未按时提供材料及设备：装修方应向租赁方支付违约金。装修工程不符合质量要求：装修方应承担修复或重新装修的责任，并赔偿损失。装修工程进度延误：装修方应向租赁方支付违约金。示例说明：若租赁方未按时支付租金，应向装修方支付滞纳金，例如：每月租金为10,000元，逾期未支付，则每日滞纳金为100元。若装修方提供的材料不符合质量要求，导致工程无法正常进行，装修方应承担修复责任，并赔偿因修复造成的损失。全文完。物业租赁装修工程2024年度合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2联系人及联系方式1.3合同签订日期及地点2.物业租赁基本情况2.1物业名称及地址2.2租赁期限2.3租金金额及支付方式2.4租金调整机制3.装修工程概况3.1工程内容3.2工程预算3.3工程工期3.4施工单位及资质4.装修工程费用及支付4.1装修费用组成4.2费用支付方式及时间4.3费用变更及调整5.质量要求及验收标准5.1装修质量标准5.2验收程序及标准5.3验收时间及方式6.施工现场管理6.1施工现场安全及文明施工要求6.2施工现场环保要求6.3施工现场临时设施及临时用电7.违约责任及处理7.1违约情形及责任7.2违约金的计算及支付7.3违约责任的追究及处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同终止条件10.合同附件10.1装修工程设计图纸10.2装修工程预算书10.3装修工程施工合同10.4其他相关文件11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同履行及监督12.1合同履行主体12.2合同履行监督12.3合同履行责任13.其他约定事项13.1违约金比例13.2不可抗力条款13.3保密条款14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址甲方：[甲方全称]甲方地址：[甲方详细地址]乙方：[乙方全称]乙方地址：[乙方详细地址]1.2联系人及联系方式甲方联系人：[甲方联系人姓名]甲方联系电话：[甲方联系电话]乙方联系人：[乙方联系人姓名]乙方联系电话：[乙方联系电话]1.3合同签订日期及地点签订日期：[具体年月日]签订地点：[具体地点]2.物业租赁基本情况2.1物业名称及地址物业名称：[物业名称]物业地址：[物业详细地址]2.2租赁期限租赁起始日期：[具体年月日]租赁终止日期：[具体年月日]2.3租金金额及支付方式租金总额：[具体金额]支付方式：[支付方式，如月付、季付等]首付款：[具体金额]保证金：[具体金额]2.4租金调整机制调整频率：[如每年调整一次]调整依据：[如市场行情、物价指数等]3.装修工程概况3.1工程内容装修范围：[具体描述装修区域及内容]工程项目：[具体列出装修项目，如水电改造、墙面涂料等]3.2工程预算预算总额：[具体金额]预算明细：[详细列出各项费用及金额]3.3工程工期工期开始日期：[具体年月日]工期结束日期：[具体年月日]3.4施工单位及资质施工单位名称：[施工单位全称]施工单位资质等级：[施工单位资质等级，如一级施工资质]4.装修工程费用及支付4.1装修费用组成设计费材料费人工费管理费其他费用4.2费用支付方式及时间设计费：[具体金额及支付时间]材料费：[具体金额及支付时间]人工费：[具体金额及支付时间]管理费：[具体金额及支付时间]其他费用：[具体金额及支付时间]4.3费用变更及调整变更原因：[如设计变更、材料价格变动等]变更程序：[如双方协商一致、书面通知等]变更确认：[变更后的费用及支付时间]5.质量要求及验收标准5.1装修质量标准国家相关标准甲方要求5.2验收程序及标准验收前通知：[验收前提前通知对方]验收时间：[具体年月日]验收人员：[甲方、乙方及第三方验收人员]验收标准：[具体验收标准及依据]5.3验收时间及方式验收时间：[具体年月日]验收方式：[现场验收、远程验收等]6.施工现场管理6.1施工现场安全及文明施工要求安全生产责任制施工现场安全措施文明施工要求6.2施工现场环保要求环保措施环保责任6.3施工现场临时设施及临时用电临时设施建设临时用电管理8.违约责任及处理8.1违约情形及责任甲方违约情形：如未按时支付租金、擅自改变租赁用途等乙方违约情形：如未按时完成装修工程、施工质量不合格等违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等8.2违约金的计算及支付违约金比例：[具体比例，如每日租金的百分之一]违约金支付方式：[如一次性支付、分期支付等]8.3违约责任的追究及处理追究程序：[如协商解决、仲裁、诉讼等]处理方式：[如赔偿损失、恢复原状、解除合同等]9.争议解决9.1争议解决方式争议解决方式：[如协商、调解、仲裁、诉讼等]9.2争议解决机构争议解决机构：[如当地仲裁委员会、人民法院等]9.3争议解决程序协商程序：[如双方协商一致、达成协议等]调解程序：[如申请调解、调解机构组织调解等]仲裁程序：[如提交仲裁申请、仲裁庭审理等]诉讼程序：[如起诉、法院审理等]10.合同解除及终止10.1合同解除条件合同解除条件：[如一方违约、不可抗力等]10.2合同解除程序解除通知：[如书面通知对方、送达对方等]解除生效：[如双方签字确认、仲裁或法院判决等]10.3合同终止条件合同终止条件：[如租赁期限届满、合同解除等]11.合同附件11.1装修工程设计图纸图纸名称：[具体图纸名称]图纸内容：[具体图纸描述]11.2装修工程预算书预算书名称：[具体预算书名称]预算书内容：[具体预算书描述]11.3装修工程施工合同施工合同名称：[具体施工合同名称]施工合同内容：[具体施工合同描述]11.4其他相关文件文件名称：[具体文件名称]文件内容：[具体文件描述]12.合同生效及终止12.1合同生效条件生效条件：[如双方签字盖章、合同签订等]12.2合同终止条件终止条件：[如租赁期限届满、合同解除等]12.3合同终止程序终止通知：[如书面通知对方、送达对方等]终止生效：[如双方签字确认、仲裁或法院判决等]13.其他约定事项13.1违约金比例违约金比例：[具体比例，如每日租金的百分之一]13.2不可抗力条款不可抗力定义：[如自然灾害、政府行为等]不可抗力处理：[如合同中止、延期履行等]13.3保密条款保密内容：[如商业秘密、技术秘密等]保密义务：[如未经对方同意不得泄露等]14.合同签署及生效日期14.1签署甲方代表签字：乙方代表签字：14.2生效日期生效日期：[具体年月日]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务或协助履行合同义务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于：工程监理、质量检测、技术咨询、法律咨询、财务审计等。16.第三方介入的选定及程序16.1选定程序第三方由甲乙双方共同协商选定，协商不成时，可由合同约定的第三方选定机构推荐或仲裁机构指定。16.2介入程序第三方介入需经甲乙双方书面同意，并由第三方签署书面协议。17.第三方的责权利17.1责任第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定，对其提供的服务或协助履行义务承担相应的责任。17.2权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，有权对合同履行情况进行监督和检查。17.3利益第三方有权按照合同约定收取服务费用。18.第三方与其他各方的划分说明18.1与甲方的关系第三方对甲方承担相应的责任，甲方对第三方的行为承担连带责任。18.2与乙方的关系第三方对乙方承担相应的责任，乙方对第三方的行为承担连带责任。