版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年外来单位进场施工安全责任书及现场管理协议本合同目录一览1.施工单位基本信息1.1单位名称1.2单位地址1.3法定代表人1.4联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4施工期限3.安全生产责任制3.1安全生产目标3.2安全生产组织机构3.3安全生产责任制3.4安全生产规章制度4.安全生产措施4.1施工现场安全管理4.2施工安全防护措施4.3施工安全培训教育4.4应急预案及演练5.施工现场管理5.1施工现场布置5.2施工现场秩序5.3施工现场文明施工5.4施工现场环境保护6.施工单位职责6.1施工单位义务6.2施工单位权利6.3施工单位责任7.监理单位职责7.1监理单位义务7.2监理单位权利7.3监理单位责任8.工程验收及交付8.1验收标准8.2验收程序8.3验收不合格的处理9.合同履行及变更9.1合同履行期限9.2合同变更程序9.3合同解除条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工方案13.3附件三:安全生产责任书14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.施工单位基本信息1.1单位名称:X施工单位1.2单位地址:省市区街道号1.3法定代表人:2.工程概况2.1工程名称:小区住宅楼项目2.2工程地点:省市区街道2.3工程规模:总建筑面积为10万平方米,包含6栋住宅楼2.4施工期限:自2024年1月1日起至2025年12月31日止3.安全生产责任制3.1安全生产目标:确保施工现场安全生产无事故,实现“零死亡、零重伤、零重大事故”3.2安全生产组织机构:成立安全生产领导小组,由项目经理任组长,各工种负责人为成员3.3安全生产责任制:明确各岗位安全生产责任,层层签订安全生产责任书3.4安全生产规章制度:制定并实施安全生产规章制度,包括安全生产操作规程、安全教育培训制度等4.安全生产措施4.1施工现场安全管理:制定施工现场管理制度,确保施工现场安全有序4.2施工安全防护措施:设置安全防护设施,如安全网、防护栏、警示标志等4.3施工安全培训教育:对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识4.4应急预案及演练:制定应急预案,定期组织应急演练,提高应对突发事件的能力5.施工现场管理5.1施工现场布置:合理规划施工现场,确保施工场地整洁、有序5.2施工现场秩序:维护施工现场秩序,确保施工顺利进行5.3施工现场文明施工:遵守文明施工规定,保持施工现场整洁5.4施工现场环境保护:采取环保措施,减少施工对环境的影响6.施工单位职责6.1施工单位义务:按照合同约定,完成工程建设和安全生产任务6.2施工单位权利:要求建设单位按照合同约定提供必要的施工条件6.3施工单位责任:对施工现场的安全、质量、进度负全面责任7.监理单位职责7.1监理单位义务:对施工现场进行监督检查,确保工程质量和安全生产7.2监理单位权利:要求施工单位整改不符合规定的问题7.3监理单位责任:对监理过程中发现的问题及时向建设单位报告8.工程验收及交付8.1验收标准:按照国家有关工程验收标准和合同约定进行验收8.2验收程序:施工单位完成工程后,向监理单位提出验收申请,监理单位组织验收8.3验收不合格的处理:验收不合格的工程,施工单位需按照监理单位提出的要求进行整改,直至合格9.合同履行及变更9.1合同履行期限:合同签订后,双方应严格按照合同约定的时间节点履行各自义务9.2合同变更程序:任何一方需变更合同内容,应提前书面通知对方,经双方协商一致后方可变更9.3合同解除条件:发生不可抗力、一方违约致使合同无法履行等情况,可解除合同10.违约责任10.1违约情形:包括未按时完成工程、质量不符合要求、安全生产事故等10.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等11.争议解决11.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构:仲裁委员会12.合同生效及终止12.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效12.2合同终止条件:合同履行完毕或根据法律规定及双方协商一致解除合同13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工方案13.3附件三:安全生产责任书14.其他约定事项14.1双方应遵守国家有关法律法规,履行合同义务14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,非合同双方但参与合同履行或与合同履行有直接关联的第三方单位或个人。1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险机构、设计单位等。2.第三方介入原因2.1.1合同约定:合同中明确约定需要第三方介入的情形。2.1.2法定要求:根据法律法规,某些特定环节需要第三方进行监督或鉴定。2.1.3双方协商:甲乙双方协商一致,认为需要第三方提供专业服务。3.第三方职责与权利3.1第三方职责:3.1.1监理单位:对施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全。3.1.2检测机构:对工程材料、设备等进行检测,确保其符合国家标准。3.1.3咨询公司:提供技术咨询服务,协助解决施工过程中遇到的技术难题。3.1.4保险机构:根据合同约定,提供相应的保险服务。3.1.5设计单位:根据合同约定,提供设计服务。3.2第三方权利:3.2.1第三方有权根据合同约定和要求,独立行使职责。3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系:4.1.1第三方应接受甲方委托,为甲方提供专业服务。4.1.2第三方对甲方负责,确保其提供的服务符合合同要求。4.2第三方与乙方的关系:4.2.1第三方应协助乙方完成施工任务,确保施工质量。4.2.2第三方对乙方负责,确保其提供的服务不干扰施工进度。4.3第三方与监理单位的关系:4.3.1第三方应与监理单位密切配合,共同确保工程质量和安全。4.3.2第三方应服从监理单位的监督管理。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额:5.1.1第三方应承担因其过错导致的损失,但责任限额不得超过合同总价的一定比例(如5%)。5.1.2第三方责任限额在合同中明确约定,并由甲乙双方共同确认。6.第三方介入的流程6.1第三方介入的流程如下:6.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项和范围。6.1.2甲乙双方与第三方签订服务合同,明确服务内容、费用和责任。6.1.3第三方按照合同约定提供服务。6.1.4第三方服务结束后,甲乙双方对服务结果进行验收。7.第三方介入的合同变更7.1.1提出变更申请,说明变更原因和内容。7.1.2经双方协商一致,修改合同相关条款。7.1.3通知第三方,并按照新的合同约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:图纸应完整、清晰,符合国家相关标准和规范。说明:包括但不限于平面图、立面图、剖面图、节点详图等。2.附件二:施工方案要求:方案应详细、具体,包括施工方法、进度安排、安全措施等。说明:施工方案应针对具体工程特点,制定合理、可行的施工计划。3.附件三:安全生产责任书要求:责任书应明确各岗位安全生产责任,签订主体为施工单位及全体施工人员。说明:责任书是安全生产管理的依据,确保施工过程中安全生产。4.附件四:监理大纲要求:大纲应明确监理范围、内容、方法和标准。说明:监理大纲是监理单位开展监理工作的指导文件。5.附件五:质量检验报告要求:报告应真实、客观,反映工程质量状况。说明:质量检验报告是工程验收的重要依据。6.附件六:施工日志要求:日志应详细记录施工过程中的重要事项,包括天气、进度、质量等。说明:施工日志是施工过程的重要记录,便于追溯和分析。7.附件七:工程验收报告要求:报告应真实、客观,反映工程验收结果。说明:工程验收报告是工程验收的重要依据。8.附件八:变更通知单要求:通知单应详细说明变更原因、内容、影响等。说明:变更通知单是合同变更的正式文件。9.附件九:违约责任书要求:责任书应明确违约行为、责任认定及处理措施。说明:违约责任书是违约行为处理的依据。10.附件十:争议解决协议要求:协议应明确争议解决方式、机构及程序。说明:争议解决协议是解决合同争议的指导文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1未按时完成工程进度1.2工程质量不符合合同约定1.3未能履行安全生产责任1.4违反合同约定进行变更1.5违约金未按时支付2.责任认定标准:2.1违约行为的认定:根据合同约定和相关法律法规,判断是否存在违约行为。2.2责任认定:根据违约行为的性质、情节和影响,确定违约方应承担的责任。3.违约责任示例说明:3.1违约行为:施工单位未按时完成工程进度。责任认定:根据合同约定,施工单位应承担延迟竣工的责任,支付违约金。3.2违约行为:施工单位提供的工程材料不符合质量要求。责任认定:根据合同约定,施工单位应承担材料不合格的责任,进行更换或赔偿损失。3.3违约行为:施工单位未履行安全生产责任,发生安全事故。责任认定:根据合同约定,施工单位应承担安全生产事故的责任,赔偿损失。全文完。二零二四年外来单位进场施工安全责任书及现场管理协议1本合同目录一览1.定义和解释1.1合同定义1.2相关术语解释2.当事人信息2.1施工单位信息2.2被施工单位信息3.施工项目概况3.1项目名称3.2施工地点3.3施工内容3.4施工期限4.安全责任4.1施工单位安全责任4.2被施工单位安全责任4.3安全责任范围5.安全管理措施5.1施工单位安全管理措施5.2被施工单位安全管理措施5.3安全管理措施执行6.安全教育培训6.1施工单位安全教育培训6.2被施工单位安全教育培训7.安全生产事故处理7.1事故报告7.2事故调查7.3事故处理8.现场管理8.1施工现场布置8.2现场管理制度8.3现场管理责任9.质量要求9.1施工质量标准9.2质量检验与验收10.施工进度10.1施工进度计划10.2进度调整10.3进度验收11.合同变更11.1变更原因11.2变更程序11.3变更内容12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止程序第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同定义1.1.1本合同指《二零二四年外来单位进场施工安全责任书及现场管理协议》。1.1.2本合同所指“施工单位”指承担本工程建设的施工单位。1.1.3本合同所指“被施工单位”指接受施工单位进场施工的单位。1.2相关术语解释1.2.1“安全责任”指施工单位和被施工单位在施工过程中应承担的安全保障义务。1.2.2“安全管理措施”指为保障施工安全所采取的具体措施。1.2.3“安全生产事故”指在施工过程中发生的造成人员伤亡或财产损失的事件。2.当事人信息2.1施工单位信息2.1.1施工单位名称:[施工单位名称]2.1.2施工单位地址:[施工单位地址]2.1.3联系人:[联系人姓名]2.1.4联系电话:[联系电话]2.2被施工单位信息2.2.1被施工单位名称:[被施工单位名称]2.2.2被施工单位地址:[被施工单位地址]2.2.3联系人:[联系人姓名]2.2.4联系电话:[联系电话]3.施工项目概况3.1项目名称:[项目名称]3.2施工地点:[施工地点]3.3施工内容:[施工内容描述]3.4施工期限:[开始日期]至[结束日期]4.安全责任4.1施工单位安全责任4.1.1施工单位应确保施工现场符合国家有关安全生产法律法规的要求。4.1.2施工单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。4.2被施工单位安全责任4.2.1被施工单位应遵守施工现场的安全管理制度,服从施工单位的安全管理。4.2.2被施工单位应确保其施工人员具备必要的安全知识和技能。4.3安全责任范围4.3.1施工单位对施工现场的整体安全负责。4.3.2被施工单位对其施工区域的安全负责。5.安全管理措施5.1施工单位安全管理措施5.1.1施工单位应制定详细的安全施工方案,报相关管理部门批准。5.1.2施工单位应定期对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患。5.2被施工单位安全管理措施5.2.1被施工单位应按照施工单位的要求,配合做好安全管理工作。5.2.2被施工单位应定期对施工人员进行安全教育和培训。5.3安全管理措施执行5.3.1施工单位和被施工单位应共同执行安全管理措施,确保施工安全。6.安全教育培训6.1施工单位安全教育培训6.1.1施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。6.1.2施工单位应确保施工人员掌握必要的安全知识和技能。6.2被施工单位安全教育培训6.2.1被施工单位应按照施工单位的要求,对施工人员进行安全教育培训。6.2.2被施工单位应确保施工人员具备必要的安全知识和技能。7.安全生产事故处理7.1事故报告7.1.1发生安全生产事故时,施工单位和被施工单位应立即向当地安全生产监督管理部门报告。7.1.2报告内容包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况等。7.2事故调查7.2.1事故发生后,施工单位和被施工单位应配合相关部门进行事故调查。7.2.2事故调查应查明事故原因,追究相关责任。7.3事故处理7.3.1事故处理应依据事故调查结果,采取相应的整改措施。7.3.2对事故责任人的处理应依法进行。8.现场管理8.1施工现场布置8.1.1施工单位应根据施工方案和现场实际情况,合理布置施工现场。8.1.2施工现场布置应确保施工区域与其他区域的安全隔离,避免交叉作业带来的安全隐患。8.2现场管理制度8.2.1施工单位应制定现场管理制度,明确现场作业规则、人员职责等。8.2.2现场管理制度应包括但不限于:出入管理、材料堆放、施工用电、消防设施等。8.3现场管理责任8.3.1施工单位对施工现场的管理负有直接责任。8.3.2被施工单位应遵守现场管理制度,配合施工单位进行现场管理。9.质量要求9.1施工质量标准9.1.1施工单位应按照国家有关工程质量标准和合同约定进行施工。9.1.2施工单位应确保施工质量达到设计要求和规范标准。9.2质量检验与验收9.2.1施工单位应建立质量检验制度,对施工过程进行质量控制和检验。9.2.2被施工单位应按照施工单位的要求,参与质量检验和验收工作。10.施工进度10.1施工进度计划10.1.1施工单位应编制详细的施工进度计划,明确各阶段的施工任务和时间节点。10.1.2施工进度计划应报相关管理部门批准。10.2进度调整10.2.1施工过程中,如遇不可抗力或特殊情况,施工单位可申请调整施工进度计划。10.2.2进度调整需经双方协商一致,并报相关管理部门备案。10.3进度验收10.3.1施工单位应按照施工进度计划,及时完成各阶段的施工任务。10.3.2被施工单位应按照合同约定,参与施工进度的验收工作。11.合同变更11.1变更原因11.1.1合同变更原因包括但不限于:设计变更、工程量变更、法律法规变化等。11.2变更程序11.2.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。11.2.2变更协议应明确变更内容、变更后的合同条款等。11.3变更内容11.3.1合同变更内容应包括但不限于:工程量、工期、费用等。12.违约责任12.1违约情形12.1.1违约情形包括但不限于:未按时完成施工任务、质量不符合要求、违反安全规定等。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方发生争议时,应通过协商解决。13.1.2协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为[仲裁机构名称]或[法院名称]。14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.1.1合同解除条件包括但不限于:一方严重违约、不可抗力等。14.2合同终止条件14.2.1合同终止条件包括但不限于:工程完工、合同约定的解除条件成就等。14.3合同解除与终止程序14.3.1合同解除或终止需经双方协商一致,并以书面形式通知对方。14.3.2合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指“第三方”包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等,以及任何因合同履行需要介入的第三方。15.2第三方责任15.2.1第三方应根据合同约定或委托协议,履行其职责,对因自身行为导致的合同履行问题承担责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定或委托协议,获得相应的服务费用、报酬或其他补偿。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议或委托协议。15.4.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力,符合合同要求。16.1.2甲方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件。16.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其符合合同约定。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应接受第三方的监督和指导,按照第三方的要求进行施工或提供相关服务。16.2.2乙方应配合第三方进行现场检查、验收等工作。16.2.3乙方应确保第三方的工作不影响施工进度和质量。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1本合同所指“责任限额”指第三方因自身行为导致合同履行问题所应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定17.2.1第三方责任限额应根据第三方的资质、能力、服务内容和合同约定确定。17.2.2责任限额应在第三方介入协议中明确。17.3责任限额执行17.3.1第三方在履行职责过程中,如发生违约行为,应按照责任限额承担相应的赔偿责任。17.3.2超出责任限额的部分,由第三方自行承担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分18.1.1第三方应明确其职责范围,与甲乙双方的工作职责划分清晰。18.1.2第三方不得干涉甲乙双方的正常业务活动。18.2权利义务划分18.2.1第三方在合同履行过程中的权利和义务应在第三方介入协议中明确。18.2.2第三方不得要求甲乙双方承担其责任范围外的权利义务。18.3责任划分18.3.1第三方应承担因其自身行为导致的合同履行问题所应承担的责任。18.3.2甲乙双方应各自承担因其自身行为导致的合同履行问题所应承担的责任。18.4争议解决18.4.1第三方与其他各方发生争议时,应通过协商解决。18.4.2协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。19.第三方变更19.1第三方变更程序19.1.1第三方变更需经甲乙双方同意,并签订变更协议。19.1.2变更协议应明确变更后的第三方职责、权利、义务及责任限额。19.2第三方变更内容19.2.1第三方变更内容应包括但不限于:第三方名称、职责、权利、义务、责任限额等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工单位资质证明文件要求:提供施工单位的企业法人营业执照、安全生产许可证、资质等级证书等。说明:证明施工单位具备承担本工程建设的资质和能力。2.被施工单位资质证明文件要求:提供被施工单位的企业法人营业执照、安全生产许可证、资质等级证书等。说明:证明被施工单位具备参与本工程施工的资质和能力。3.施工图纸及技术资料要求:提供完整的施工图纸、技术资料和施工方案。说明:为施工提供技术指导和依据。4.安全生产管理制度要求:提供施工单位和被施工单位的安全生产管理制度。说明:确保施工现场的安全管理。5.施工进度计划要求:提供详细的施工进度计划。说明:明确施工进度和时间节点。6.质量检验报告要求:提供施工过程中的质量检验报告。说明:确保施工质量符合要求。7.第三方介入协议要求:提供第三方介入协议,明确第三方职责、权利、义务及责任限额。说明:确保第三方介入的合法性和有效性。8.争议解决协议要求:提供争议解决协议,明确争议解决方式和机构。说明:为争议解决提供依据。9.合同变更协议要求:提供合同变更协议,明确变更内容、变更后的合同条款等。说明:确保合同变更的合法性和有效性。10.事故报告及处理记录要求:提供安全生产事故报告及处理记录。说明:为事故处理提供依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成施工任务责任认定标准:根据合同约定的工期,未按时完成施工任务的,视为违约。示例说明:若合同约定工期为120天,实际工期超过120天,则视为违约。2.违约行为:施工质量不符合要求责任认定标准:施工质量不符合国家有关工程质量标准和合同约定的,视为违约。示例说明:若合同约定施工质量需达到国家标准,实际施工质量未达到标准,则视为违约。3.违约行为:违反安全规定责任认定标准:在施工过程中,违反国家有关安全生产法律法规和合同约定的安全规定,造成人员伤亡或财产损失的,视为违约。示例说明:若施工现场发生安全事故,造成人员伤亡,则视为违约。4.违约行为:未按规定进行质量检验责任认定标准:未按规定进行质量检验,或检验不合格未及时整改的,视为违约。示例说明:若施工单位未按规定进行质量检验,导致工程质量问题,则视为违约。5.违约行为:未按规定进行安全生产检查责任认定标准:未按规定进行安全生产检查,或检查不合格未及时整改的,视为违约。示例说明:若施工单位未按规定进行安全生产检查,导致安全事故,则视为违约。6.违约行为:违反合同约定责任认定标准:违反合同约定的其他行为,视为违约。示例说明:若合同约定不得擅自变更施工方案,施工单位擅自变更,则视为违约。全文完。二零二四年外来单位进场施工安全责任书及现场管理协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4住所地2.施工项目概况2.1项目名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工期限3.安全生产责任3.1安全生产原则3.2安全生产责任3.3安全生产措施3.4安全生产教育培训4.现场管理责任4.1现场管理原则4.2现场管理制度4.3现场管理责任4.4现场管理措施5.安全生产责任书内容5.1安全生产责任主体5.2安全生产责任范围5.3安全生产责任义务5.4安全生产责任追究6.现场管理协议内容6.1现场管理主体6.2现场管理范围6.3现场管理责任6.4现场管理措施7.安全生产责任书履行7.1安全生产责任书履行方式7.2安全生产责任书履行期限7.3安全生产责任书履行监督8.现场管理协议履行8.1现场管理协议履行方式8.2现场管理协议履行期限8.3现场管理协议履行监督9.事故处理9.1事故报告9.2事故调查9.3事故处理9.4事故责任追究10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约责任追究11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同生效效力14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:公司(2)乙方:施工单位1.2法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3联系方式(1)甲方联系人:(2)乙方联系人:赵六1.4住所地(1)甲方住所地:市区路号(2)乙方住所地:市区路号2.施工项目概况2.1项目名称:工程项目2.2施工地点:市区路号2.3施工内容:土建、安装、装饰等2.4施工期限:自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.安全生产责任3.1安全生产原则(1)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。(2)严格执行国家和地方的安全生产法律法规。3.2安全生产责任(1)甲方对施工现场的安全生产负总责。(2)乙方对施工现场的安全生产负直接责任。3.3安全生产措施(1)制定安全生产规章制度。(2)设置安全生产管理机构。(3)配备必要的安全防护设施。3.4安全生产教育培训(1)对乙方施工人员进行安全生产教育培训。(2)组织乙方施工人员参加安全生产考试。4.现场管理责任4.1现场管理原则(1)坚持科学、规范、文明施工的原则。(2)确保施工现场安全、整洁、有序。4.2现场管理制度(1)制定现场管理制度。(2)设立现场管理组织。(3)明确现场管理人员职责。4.3现场管理责任(1)甲方对施工现场的管理负总责。(2)乙方对施工现场的管理负直接责任。4.4现场管理措施(1)制定现场管理措施。(2)落实现场管理责任。(3)加强现场巡查和整改。5.安全生产责任书内容5.1安全生产责任主体(1)甲方为安全生产责任主体。(2)乙方为安全生产责任主体。5.2安全生产责任范围(1)甲方负责施工现场的安全生产。(2)乙方负责施工现场的安全生产。5.3安全生产责任义务(1)甲方履行安全生产责任。(2)乙方履行安全生产责任。5.4安全生产责任追究(1)甲方对安全生产责任不履行的,承担相应责任。(2)乙方对安全生产责任不履行的,承担相应责任。6.现场管理协议内容6.1现场管理主体(1)甲方为现场管理主体。(2)乙方为现场管理主体。6.2现场管理范围(1)甲方负责施工现场的现场管理。(2)乙方负责施工现场的现场管理。6.3现场管理责任(1)甲方履行现场管理责任。(2)乙方履行现场管理责任。6.4现场管理措施(1)甲方制定现场管理措施。(2)乙方制定现场管理措施。8.现场管理协议履行8.1现场管理协议履行方式(1)甲方应按照现场管理协议的要求,对施工现场进行监督和管理。(2)乙方应按照现场管理协议的要求,执行现场管理措施。8.2现场管理协议履行期限(1)现场管理协议自合同签订之日起生效,至施工项目竣工验收合格之日止。(2)双方应确保现场管理协议的履行期限与施工期限相一致。8.3现场管理协议履行监督(1)甲方有权对乙方现场管理协议的履行情况进行监督。(2)乙方应接受甲方的监督,并及时汇报现场管理情况。9.事故处理9.1事故报告(1)发生安全事故后,乙方应在第一时间向甲方报告。(2)甲方应在接到事故报告后,立即启动事故处理程序。9.2事故调查(1)甲方应组织事故调查组,对事故原因进行调查。(2)乙方应积极配合事故调查组的工作。9.3事故处理(1)根据事故调查结果,甲方应制定事故处理方案。(2)乙方应按照事故处理方案执行,并采取有效措施防止事故再次发生。9.4事故责任追究(1)对事故责任者,甲方应根据事故性质和情节,追究相应的责任。(2)乙方应对其施工人员的事故责任承担连带责任。10.违约责任10.1违约行为(1)任何一方违反合同约定的行为均构成违约。(2)违约行为包括但不限于未按时履行合同义务、未按质量要求完成工程等。10.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。(2)违约金的计算方式及赔偿损失的具体数额,由双方另行协商确定。10.3违约责任追究(1)违约方未按约定履行责任的,守约方有权要求其履行或采取其他补救措施。(2)违约方拒绝履行或无法履行的,守约方有权解除合同并追究违约责任。11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。(2)协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应立即停止争议行为,并尽快协商解决。(2)协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决机构(1)双方同意将争议提交至合同签订地人民法院解决。(2)双方同意,法院判决为终审判决,具有法律效力。12.合同解除12.1合同解除条件(1)发生不可抗力事件,导致合同无法履行。(2)一方严重违约,另一方有权解除合同。12.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应书面通知另一方。(2)另一方应在收到解除通知之日起一定期限内确认是否同意解除。12.3合同解除后果(2)双方应按照合同约定结算已发生的费用。13.合同生效13.1合同生效条件(1)双方代表签字盖章。(2)合同经双方代表签字盖章后生效。13.2合同生效时间(1)合同自双方代表签字盖章之日起生效。(2)合同生效后,双方应严格按照合同约定履行各自义务。13.3合同生效效力(1)合同对双方具有法律约束力。(2)合同生效后,任何一方不得擅自变更或解除合同。14.其他约定事项14.1不可抗力(1)不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等。(2)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并协商解决。14.2合同附件(1)合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、施工方案等。(2)合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同份数及效力(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。(2)本合同自双方代表签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义(1)第三方是指在合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同目的,提供专业服务或参与特定活动的独立主体。(2)第三方不包括甲乙双方的员工、合作伙伴或关联公司。15.2第三方介入范围(1)第三方介入包括但不限于监理、设计、咨询、检测、评估、保险、仲裁等。(2)第三方介入的具体范围由甲乙双方在合同中明确约定。16.第三方介入的程序16.1第三方选择(1)甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的服务协议。(2)第三方应具备相应的资质和经验,能够满足合同要求。16.2第三方介入的确认(1)甲乙双方应书面确认第三方的介入,并明确其职责和权限。(2)第三方介入后,甲乙双方应保持与第三方的良好沟通。17.第三方介入的责任17.1第三方责任范围(1)第三方应根据服务协议的约定,履行其职责。(2)第三方对因其自身原因导致的违约行为承担相应责任。17.2第三方责任限额(1)第三方责任限额由甲乙双方在服务协议中约定,不得超过合同总额的一定比例。(2)第三方责任限额的确定应考虑第三方的专业能力、服务质量等因素。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方责任划分(1)第三方对甲方承担的责任,由服务协议约定。(2)甲方对第三方的监督和管理,应遵守合同约定。18.2第三方与乙方责任划分(1)第三方对乙方承担的责任,由服务协议约定。(2)乙方对第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 教育创新学术报告的核心内容
- 学校食堂厨房的消防安全优化方案
- 生态旅游与学校环境的和谐共生
- 自然观察与小学语文兴趣教学
- 学生营养需求与体育锻炼的关联性分析
- 结合办公实践谈一谈如何实施家庭作业高效管理法的策略和技巧
- 小学科学课堂互动与评价的融合策略
- 综合考评在提升教学质量中的作用及实践探索
- 教育心理学研究的汇报制作技巧
- 2025年度原创文学作品版权转让合同模板汇编
- 北师版七年级数学下册第二章测试题及答案
- 2025年全体员工安全意识及安全知识培训
- 2025警察公安派出所年终总结工作汇报
- 机动车检测站新换版20241124质量管理手册
- 2024年决战行测5000题言语理解与表达(培优b卷)
- 中国游戏发展史课件
- 2025年慢性阻塞性肺疾病全球创议GOLD指南修订解读课件
- 第三单元名著导读《骆驼祥子》整本书阅读教学设计+2023-2024学年统编版语文七年级下册
- 工程数学试卷及答案
- 《PLC应用技术(西门子S7-1200)第二版》全套教学课件
- 第01讲 直线的方程(九大题型)(练习)
评论
0/150
提交评论