版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度城市地下空间钻孔施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1钻孔施工范围3.2钻孔施工深度3.3钻孔施工方法3.4钻孔施工质量要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款节点5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2施工进度安排5.3施工进度调整6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环保6.4施工现场文明施工7.施工材料及设备7.1材料供应7.2设备租赁7.3材料及设备质量要求8.施工验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收不合格的处理9.施工变更9.1变更范围9.2变更程序9.3变更价格10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:市城市建设局乙方:地质工程有限责任公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2025年度城市地下空间钻孔施工项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模钻孔总长度:10000米2.4项目工期自合同签订之日起,共计120日历天3.施工内容3.1钻孔施工范围包括但不限于市区街道地下空间钻孔施工3.2钻孔施工深度钻孔深度根据设计要求,最深不超过30米3.3钻孔施工方法采用旋挖钻机进行钻孔施工,具体施工方法以甲方提供的施工方案为准3.4钻孔施工质量要求钻孔施工质量符合国家相关标准及设计要求,确保钻孔垂直度、孔径、孔深等指标达到规定要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款合同总价款为人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)4.2支付方式合同签订后5个工作日内,乙方提交收款账户信息,甲方支付合同总价款的30%作为预付款;钻孔施工完成并经甲方验收合格后,支付合同总价款的50%;项目竣工并经甲方验收合格后,支付合同总价款的20%;余款在工程保修期满后支付。4.3付款节点具体付款节点以合同附件中的付款计划为准5.施工进度计划5.1施工阶段划分钻孔施工分为三个阶段:前期准备、钻孔施工、后期收尾5.2施工进度安排前期准备:10个工作日钻孔施工:90个工作日后期收尾:10个工作日5.3施工进度调整如因不可抗力或其他原因导致施工进度受到影响,双方应协商一致,调整施工进度计划6.施工现场管理6.1施工现场布置乙方负责施工现场的布置,确保施工安全、文明、有序6.2施工现场安全乙方应严格执行国家有关安全生产的法律法规,确保施工现场安全6.3施工现场环保乙方应采取有效措施,确保施工现场环保达标6.4施工现场文明施工乙方应遵守施工现场文明施工的相关规定,保持施工现场整洁7.施工材料及设备7.1材料供应乙方负责提供施工所需的全部材料,包括但不限于钻杆、钻头、泥浆等7.2设备租赁乙方负责租赁旋挖钻机等施工设备7.3材料及设备质量要求提供的材料及设备应符合国家相关标准,并经过甲方验收合格8.施工验收8.1验收标准施工验收应按照国家相关标准和设计文件进行,验收内容包括但不限于钻孔深度、垂直度、孔径、孔底沉渣厚度等。8.2验收程序验收前,乙方应向甲方提交验收申请,并提供相关施工记录和检测报告。验收时,双方应共同参与,对施工质量进行确认。8.3验收不合格的处理若验收不合格,乙方应在接到通知后5个工作日内进行整改,直至满足验收标准。整改费用由乙方承担。9.施工变更9.1变更范围施工过程中,如因设计变更、不可抗力等原因导致施工内容、进度、质量等发生变化,需进行变更。9.2变更程序变更前,乙方应向甲方提出变更申请,经双方协商一致后,签订变更协议。9.3变更价格变更价格根据实际情况,由双方协商确定,并计入合同总价。10.争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构双方可约定争议解决机构,如仲裁委员会。10.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起不超过30日。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于未按时完成施工、施工质量不符合要求、未按时支付工程款等。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.合同解除12.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力导致合同无法履行等。12.2合同解除程序合同解除前,应书面通知对方,并协商一致解除合同。12.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程、支付工程款、返还预付款等事宜。13.合同生效及终止13.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件包括但不限于施工完成、合同解除、合同到期等。13.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照约定处理剩余工程、支付工程款、返还预付款等事宜。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.3合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、施工方案、验收标准等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为履行合同提供专业服务、咨询、监督或监理等职能的独立法人或其他组织。1.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于项目监理、技术咨询、质量检测、安全监督、造价咨询等。1.3第三方介入程序甲乙双方在合同中约定需要第三方介入的情况后,应共同选定或委托第三方机构,并签订相应的合作协议。2.第三方责任限额2.1第三方责任界定第三方的责任仅限于其提供的专业服务范围,对于第三方提供的专业服务以外的责任,由甲乙双方各自承担。2.2第三方责任限额第三方的责任限额应根据其提供服务的性质和合同约定进行确定,并在合作协议中明确。2.3超出责任限额的处理若第三方因自身原因导致甲乙双方遭受损失,超出责任限额部分,由第三方按照相关法律法规和合同约定承担。3.甲乙方在第三方介入时的额外条款3.1第三方选择与更换甲乙双方应共同选择第三方,并在合同中明确第三方的资质要求。如需更换第三方,应提前通知对方,并书面确认。3.2第三方合作协议第三方服务的具体内容、期限和费用;第三方责任范围和责任限额;第三方与甲乙双方的权利义务关系;第三方服务的质量标准。3.3第三方服务的协调甲乙双方应协调第三方的工作,确保第三方服务与合同履行相一致。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系第三方作为甲方委托的服务提供者,应服从甲方的管理,接受甲方的监督。4.2第三方与乙方的关系第三方作为乙方服务的接受者,应配合乙方的施工,对乙方的施工质量进行监督。4.3第三方与施工队伍的关系第三方应对施工队伍进行管理,确保施工队伍按照合同要求进行施工。4.4第三方与其他相关方的关系5.第三方介入的合同变更5.1合同变更程序当第三方介入时,甲乙双方应根据实际情况,对合同进行相应的变更,并在变更协议中明确。5.2合同变更内容合同变更内容应包括但不限于第三方服务的具体内容、期限、费用及责任限额等。5.3合同变更生效合同变更经甲乙双方签字盖章后生效,并对双方具有约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术规范详细要求:包含钻孔施工的具体设计图纸、地质勘察报告、施工技术规范等。附件说明:施工图纸及技术规范是钻孔施工的重要依据,必须准确无误。2.施工方案及进度计划详细要求:包括钻孔施工的具体方案、施工进度计划、人员配置、材料设备清单等。附件说明:施工方案及进度计划是指导施工的重要文件,需详细且具有可操作性。3.验收标准及检测报告详细要求:根据国家相关标准和设计要求,制定详细的验收标准和检测报告格式。附件说明:验收标准及检测报告是施工质量的重要凭证,必须符合规范要求。4.材料设备清单及质量保证书详细要求:列出所有施工所需的材料设备,并附上相应的质量保证书。附件说明:材料设备清单及质量保证书是确保施工质量的重要手段,必须真实有效。5.施工现场安全管理措施详细要求:包括施工现场的安全管理制度、安全防护措施、应急预案等。附件说明:施工现场安全管理措施是保障施工人员安全的重要保障,必须严格执行。6.环境保护措施及监测报告详细要求:制定施工现场的环境保护措施,并定期进行监测,提交监测报告。附件说明:环境保护措施及监测报告是确保施工现场环境达标的重要依据。7.第三方合作协议详细要求:包括第三方服务的具体内容、期限、费用、责任限额等。附件说明:第三方合作协议是明确第三方责任的重要文件,必须符合法律规定。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、机构、期限等。附件说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据。9.合同变更协议详细要求:包括变更内容、生效日期、双方签字盖章等。附件说明:合同变更协议是合同履行过程中发生变更的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成施工进度;施工质量不符合设计要求;未按时支付工程款;施工现场安全措施不到位;环境保护措施不到位;未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准:违约行为发生后,由违约方承担违约责任;违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等;违约金数额根据违约行为的严重程度和造成的损失进行确定。3.违约行为示例说明:违约方未按时完成施工进度,导致工期延误,应支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失;违约方施工质量不符合设计要求,导致工程质量不合格,应返工或修复,并承担相关费用;违约方未按时支付工程款,应向甲方支付逾期付款利息,并承担违约责任。全文完。2025年度城市地下空间钻孔施工合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(施工方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方(如有):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景:随着城市化进程的加快,城市地下空间开发日益重要。为满足城市地下空间开发需求,甲方委托乙方进行2025年度城市地下空间钻孔施工。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在2025年度城市地下空间钻孔施工过程中的权利、义务和责任,确保施工顺利进行,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语:本合同中涉及的专业术语如下:(1)钻孔:指在地下空间进行钻孔作业,以获取地质信息、进行地下空间开发等。(2)施工图:指甲方提供的钻孔施工图纸,包括钻孔位置、深度、孔径等。(3)施工方案:指乙方根据施工图编制的钻孔施工方案,包括施工方法、施工顺序、施工设备等。3.2关键词解释:(2)钻孔施工:指在地下空间进行钻孔作业,包括钻孔设备、钻孔工艺、钻孔质量等。(3)合同履行:指甲乙双方按照本合同约定,完成各自的权利和义务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照施工图和施工方案进行钻孔施工。(2)甲方有权对施工过程进行监督检查,确保施工质量。(3)甲方应按约定时间、地点提供施工图纸和施工场地。(4)甲方应按照约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照施工图和施工方案进行钻孔施工,确保施工质量。(2)乙方应按照约定时间、地点完成钻孔施工任务。(3)乙方应配合甲方进行施工过程中的监督检查。(4)乙方应按照约定收取工程款。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至2025年度钻孔施工任务完成之日止。5.2合同履行地点:钻孔施工地点为甲方提供的地下空间。5.3合同履行方式:乙方按照施工图和施工方案进行钻孔施工,甲方负责监督检查。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)钻孔施工任务完成;(2)甲乙双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:(1)终止合同前,甲乙双方应就终止事宜进行协商;(2)协商一致后,甲乙双方应签署终止合同协议;(3)终止合同协议生效后,甲乙双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果:(1)终止合同后,乙方应按照约定完成剩余的钻孔施工任务;(2)甲乙双方应按照约定结算工程款;(3)终止合同后,甲乙双方应相互配合,处理合同终止后的善后事宜。七、费用与支付7.1费用构成:(1)钻孔施工费用:包括但不限于钻孔设备租赁费、人工费、材料费、施工机械使用费等。(2)施工图设计费:包括但不限于设计人员费用、设计图纸制作费等。(3)监理费:包括但不限于监理人员费用、监理设备使用费等。(4)其他费用:包括但不限于交通费、通讯费、保险费等。7.2支付方式:(1)钻孔施工费用:在钻孔施工过程中,甲方应按月支付钻孔施工费用的30%,剩余70%在钻孔施工完成后支付。(2)施工图设计费:在施工图设计完成后,甲方应在5个工作日内支付设计费的50%,剩余50%在钻孔施工开始前支付。(3)监理费:甲方应在监理服务开始前支付监理费的50%,剩余50%在监理服务结束后支付。7.3支付时间:(1)钻孔施工费用:每月支付日为每月的25日,如遇节假日则顺延至下一个工作日。(2)施工图设计费:设计完成后5个工作日内支付,监理服务结束后5个工作日内支付。(3)监理费:监理服务开始前支付50%,监理服务结束后5个工作日内支付剩余50%。7.4支付条款:(1)甲方应按照约定的支付方式及时支付合同费用。(2)甲方支付的合同费用应通过银行转账方式进行,具体账户信息由乙方提供。(3)甲方支付的合同费用不得抵扣其他任何费用。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按约定时间支付合同费用的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付费用总额的1%。(2)甲方未能按时提供施工图纸或施工场地的,应向乙方支付违约金,违约金为每日1000元。8.2乙方违约:(1)乙方未能按约定时间、地点完成钻孔施工任务的,应向甲方支付违约金,违约金为每日1000元。(2)乙方施工过程中出现质量问题,导致工程返工的,应承担全部返工费用。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照合同约定支付违约金,并承担由此产生的全部损失赔偿。九、保密条款9.1保密内容:本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)甲方提供的地下空间地质资料;(2)乙方在施工过程中获得的地下空间信息;(3)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限:本合同保密期限为合同生效之日起至合同终止之日止。9.3保密履行方式:(1)双方应采取必要的保密措施,防止保密信息的泄露;(2)任何一方不得泄露保密信息给第三方;(3)合同终止后,双方仍应履行保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件:(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、政府行为等社会异常事件;(3)其他无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方;(2)双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响;(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例:地震、洪水、战争、罢工、政府征收土地等。十一、争议解决11.1协商解决:双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:如协商无果,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处置本合同。12.2不得转让的情形:(1)合同主体资格的转让;(2)合同权利和义务的转让;(3)合同内容的转让。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同签订后,甲方保留对地下空间钻孔施工的监督权。(2)乙方在合同履行期间,应保留对施工质量和施工安全的控制权。13.2特殊权力保留:(1)在合同履行过程中,如遇重大技术难题,甲方有权要求乙方提供解决方案,乙方应积极配合。(2)乙方在施工过程中发现重要地质信息,应及时通知甲方,并共同研究处理。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)任何一方要求修改或补充合同时,应书面通知对方。(2)双方就修改或补充的内容达成一致意见后,应以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力:修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)双方应按照合同约定,在施工过程中相互配合,确保工程顺利进行。(2)如遇紧急情况,双方应立即启动应急响应机制,共同应对。15.2协作与配合方式:(1)定期召开协调会议,沟通施工进展和问题。(2)及时交换施工信息,确保双方掌握施工动态。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间关于2025年度城市地下空间钻孔施工的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款:未经双方书面同意,本合同条款不得增减。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):签字:________________日期:________________盖章:________________乙方(施工方):签字:________________日期:________________盖章:________________其他相关方(如有):签字:________________日期:________________盖章:________________见证人(如有):签字:________________日期:________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的地下空间钻孔施工图纸及施工图设计文件。2.乙方编制的钻孔施工方案及施工进度计划。3.甲方提供的施工场地相关资料及许可文件。4.钻孔施工过程中的地质勘察报告及监测数据。5.钻孔施工过程中产生的相关文件、记录及照片。6.甲方与乙方签订的补充协议及修改协议。7.钻孔施工过程中的验收报告及质量评定报告。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定时间支付合同费用的,视为违约。未能按时提供施工图纸或施工场地的,视为违约。故意隐瞒地下空间地质信息,导致施工风险增加的,视为违约。2.乙方违约:未按约定时间、地点完成钻孔施工任务的,视为违约。施工过程中出现质量问题,导致工程返工的,视为违约。未按约定采取保密措施,泄露保密信息的,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.保密信息:指在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、地下空间地质资料等。3.违约金:指因一方违约行为给对方造成的损失,按照合同约定支付的赔偿金。4.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中发现地质条件与设计不符。解决办法:立即通知甲方,共同研究解决方案,必要时调整施工方案。2.问题:甲方未能按时支付合同费用。解决办法:乙方应及时催收,如甲方逾期未支付,可依法向法院提起诉讼。3.问题:乙方施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即停止施工,采取措施修复,并向甲方汇报。4.问题:保密信息泄露。解决办法:立即采取措施制止泄露,对泄露者进行追责,并对受损方进行赔偿。5.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:进行协商解决,协商无果时,可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息:第三方名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.第三方责任:第三方应按照合同约定,提供必要的施工设备和技术支持。第三方应确保其提供的设备和技术符合施工要求,并对由此产生的后果承担责任。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定提供必要的配合和支持。第三方有权要求甲方和乙方在施工过程中遵守相关法律法规。4.第三方义务:第三方应遵守合同约定,按时完成其责任范围内的任务。第三方应配合甲方和乙方进行施工过程中的协调和管理工作。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的施工场地和条件。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的地质资料和技术支持。2.乙方利益条款:乙方有权要求甲方在合同履行过程中对施工质量进行监督。乙方有权要求甲方在施工过程中对施工安全进行监督。乙方有权要求甲方在施工过程中对施工进度进行监督。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付违约金。甲方未提供必要施工场地和条件的,应向乙方支付违约金。甲方未提供必要地质资料和技术支持的,应向乙方支付违约金。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照合同约定完成钻孔施工任务。甲方可要求乙方在施工过程中遵守相关法律法规。甲方可要求乙方在施工过程中遵守施工图纸和施工方案。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在施工过程中确保施工质量。甲方可要求乙方在施工过程中确保施工安全。甲方可要求乙方在施工过程中确保施工进度。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按约定完成钻孔施工任务的,应向甲方支付违约金。乙方未遵守相关法律法规的,应向甲方支付违约金。乙方未遵守施工图纸和施工方案的,应向甲方支付违约金。全文完。2025年度城市地下空间钻孔施工合同2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方信息5.合同目的和范围6.合同有效期7.合同总价8.合同支付方式二、施工内容1.钻孔工程概况2.施工地点及范围3.钻孔类型及数量4.施工设备与技术要求5.施工进度安排6.施工质量标准三、施工准备1.施工现场准备2.施工人员配备3.施工材料与设备采购4.施工安全措施5.施工环境保护措施四、施工实施1.施工组织与管理2.施工过程控制3.施工变更与调整4.施工协调与沟通5.施工验收与交付五、施工验收1.验收标准与程序2.验收组织与人员3.验收时间与地点4.验收结果处理5.验收资料归档六、合同履行与变更1.合同履行期限2.合同履行地点3.合同履行方式4.合同变更程序5.合同解除条件七、违约责任1.违约行为认定2.违约责任承担3.违约赔偿标准4.违约争议解决八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限九、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除通知4.合同解除后的处理5.合同解除的效力十、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止通知4.合同终止后的处理5.合同终止的效力十一、合同附件1.施工图纸与技术规范2.施工组织设计3.施工进度计划4.施工质量保证措施5.施工安全与环境保护措施十二、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.通知与送达4.合同份数与效力5.合同签署与生效十三、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人员4.合同签署单位5.合同签署印章十四、合同附件清单1.附件一:施工图纸与技术规范2.附件二:施工组织设计3.附件三:施工进度计划4.附件四:施工质量保证措施5.附件五:施工安全与环境保护措施合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度城市地下空间钻孔施工合同2.合同编号:_______3.合同签订日期:____年____月____日4.合同双方信息:甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________5.合同目的和范围:乙方根据甲方的要求,在指定地点进行城市地下空间钻孔施工,具体范围详见附件一。6.合同有效期:自____年____月____日起至____年____月____日止。7.合同总价:人民币____元整。8.合同支付方式:预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总价的____%。进度款:根据施工进度按月支付,每月支付合同总价的____%。结算款:工程验收合格后____个工作日内支付合同总价的____%。验收合格后____个工作日内支付合同总价的____%。二、施工内容1.钻孔工程概况:钻孔总数量:____个钻孔深度:____米钻孔类型:____2.施工地点及范围:详见附件一。3.钻孔类型及数量:详见附件一。4.施工设备与技术要求:详见附件一。5.施工进度安排:详见附件二。6.施工质量标准:符合国家相关标准和规范要求。三、施工准备1.施工现场准备:施工场地平整、排水设施完善。施工用电、用水满足施工需求。2.施工人员配备:乙方应配备足够数量的具有相应资质的施工人员。施工人员名单及资质证明文件详见附件三。3.施工材料与设备采购:乙方负责采购符合质量要求的施工材料。施工材料及设备清单详见附件四。4.施工安全措施:施工现场设置安全警示标志。施工人员佩戴安全防护用品。5.施工环境保护措施:施工过程中采取措施减少对环境的影响。施工结束后恢复原状。四、施工实施1.施工组织与管理:乙方成立项目经理部,负责施工组织与管理。项目经理部成员名单详见附件三。2.施工过程控制:严格按照施工图纸和技术规范进行施工。定期进行质量检查,确保施工质量。3.施工变更与调整:任何施工变更需经甲方同意。变更后的施工方案、进度计划等应及时通知甲方。4.施工协调与沟通:乙方应定期向甲方汇报施工进度和质量情况。甲方有权对施工过程进行监督。5.施工验收与交付:施工完成后,乙方应组织验收。验收合格后,乙方应将工程交付甲方使用。五、施工验收1.验收标准与程序:验收标准应符合国家相关标准和规范要求。验收程序详见附件五。2.验收组织与人员:验收组织由甲方、乙方及相关部门组成。验收人员名单详见附件五。3.验收时间与地点:验收时间:____年____月____日。验收地点:详见附件一。4.验收结果处理:验收不合格,乙方应立即进行整改。整改后重新进行验收。5.验收资料归档:验收资料包括验收报告、验收记录等。乙方应将验收资料归档保存。六、合同履行与变更1.合同履行期限:乙方应按照合同约定的期限完成施工任务。2.合同履行地点:施工地点详见附件一。3.合同履行方式:乙方应按照合同约定的方式履行合同义务。4.合同变更程序:任何合同变更需经双方协商一致。变更后的合同内容应以书面形式确认。5.合同解除条件:任何一方违约,另一方有权解除合同。七、违约责任1.违约行为认定:乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成施工任务。乙方未按合同约定履行其他义务。2.违约责任承担:乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿标准:违约金按合同总价的____%计算。损失赔偿按实际损失计算。4.违约争议解决:双方应友好协商解决违约争议。协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、争议解决1.争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议。2.争议解决机构:如果协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。3.争议解决程序:诉讼程序应遵循相关法律法规的规定。4.争议解决费用:诉讼费用由败诉方承担,除非另有约定。5.争议解决期限:争议应在发生后的____个工作日内解决。九、合同解除1.合同解除条件:任何一方违约达到合同约定的严重程度。不可抗力事件导致合同无法履行。2.合同解除程序:解除合同需提前____个工作日书面通知对方。3.合同解除通知:通知应明确解除合同的原因和生效日期。4.合同解除后的处理:双方应尽快进行合同解除后的清算工作。乙方应将工程交付甲方使用或恢复原状。5.合同解除的效力:合同解除后,双方的权利义务终止。十、合同终止1.合同终止条件:合同履行完毕。双方协商一致解除合同。2.合同终止程序:合同终止需双方书面确认。3.合同终止通知:通知应明确合同终止的原因和生效日期。4.合同终止后的处理:双方应进行合同终止后的清算工作。乙方应将工程交付甲方使用或恢复原状。5.合同终止的效力:合同终止后,双方的权利义务终止。十一、合同附件1.附件一:施工图纸与技术规范2.附件二:施工组织设计3.附件三:施工人员名单及资质证明文件4.附件四:施工材料及设备清单5.附件五:验收标准与程序十二、其他约定1.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务。2.不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。3.通知与送达:通知应以书面形式发送至对方指定的地址。4.合同份数与效力:本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。5.合同签署与生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。十三、合同签署1.合同签署日期:____年____月____日2.合同签署地点:____________________3.合同签署人员:甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________4.合同签署单位:甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________5.合同签署印章:甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________十四、合同附件清单1.附件一:施工图纸与技术规范2.附件二:施工组织设计3.附件三:施工人员名单及资质证明文件4.附件四:施工材料及设备清单5.附件五:验收标准与程序甲方(委托方)签字:____________________乙方(承包方)签字:____________________甲方(委托方)盖章:____________________乙方(承包方)盖章:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方监督权条款说明:甲方有权对施工过程进行全程监督,包括但不限于定期检查施工进度、质量及安全措施,确保施工符合合同约定。2.甲方提供资料条款说明:甲方应负责及时向乙方提供施工所需的工程图纸、技术规范、施工场地等相关资料,确保乙方能按时开始施工。3.甲方审批权条款说明:对于乙方提交的施工组织设计、施工方案等,甲方应在____个工作日内予以审批,逾期未审批视为默认同意。4.甲方付款保证条款说明:为确保乙方施工不受资金影响,甲方应提供相应的付款担保,如银行保函或履约保证金。5.甲方变更通知条款说明:若甲方需要对施工内容进行变更,应提前____个工作日以书面形式通知乙方,并书面确认变更后的合同价格和工期。6.甲方验收标准条款说明:甲方应制定明确的验收标准,并与乙方共同确认,以确保验收的客观性和公正性。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方自主施工权条款说明:乙方有权根据合同要求和实际情况自主决定施工方式、施工进度及施工组织,甲方不得干涉。2.乙方技术改进权条款说明:在保证施工质量和安全的前提下,乙方有权对施工工艺进行技术改进,提高施工效率。3.乙方材料选择权条款说明:乙方有权根据施工需求和材料性能自行选择施工材料,但需确保材料符合国家相关标准和规范。4.乙方进度调整权条款说明:如遇不可抗力或其他特殊原因导致施工进度受到影响,乙方有权在____个工作日内向甲方提出书面调整进度申请。5.乙方违约责任限制条款说明:如因甲方原因导致乙方无法按时完成施工,乙方不承担违约责任,甲方应承担相应的损失。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.中介职责条款说明:中介机构负责协助双方进行合同谈判、签订及履行,并对双方履行合同情况进行监督。2.中介费用条款说明:中介费用由双方协商确定,并在合同中明确中介费用支付方式及时间。3.中介保密条款说明:中介机构应对双方提供的信息保密,未经双方同意不得向任何第三方泄露。4.中介解除合同条款说明:如中介机构违反保密条款或未能履行职责,双方有权解除中介合同。5.中介争议解决条款说明:中介机构与双方之间产生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁机构仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:施工图纸与技术规范2.附件二:施工组织设计3.附件三:施工人员名单及资质证明文件4.附件四:施工材料及设备清单5.附件五:验收标准与程序6.附件六:甲方提供的工程图纸、技术规范、施工场地等相关资料7.附件七:施工进度计划8.附件八:施工变更通知9.附件九:验收报告及验收记录10.附件十:合同履行过程中的沟通记录11.附件十一:甲方提供的付款担保文件12.附件十二:中介机构的资质证明文件及服务协议13.附件十三:争议解决相关文件14.附件十四:合同终止后的清算文件二、违约行为及认定:违约行为:1.乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成施工任务。2.乙方未按合同约定履行其他义务。3.甲方未按合同约定提供工程图纸、技术规范等资料。4.甲方未按合同约定支付款项。5.双方未按合同约定进行变更或解除合同。违约行为的认定:1.违约行为的认定应以合同约定和事实为依据。2.甲方有权要求乙方承担违约责任。3.乙方有权要求甲方承担违约责任。4.争议解决机构或法院将根据相关法律法规和合同约定进行认定。三、法律名词及解释:1.违约:指合同一方未履行合同义务的行为。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.履约保证金:为保证合同履行,乙方缴纳的保证金。4.银行保函:由银行出具的保证合同履行的一种书面文件。5.仲裁:指双方在争议发生后,将争议提交给仲裁机构进行裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度延误。解决办法:乙方应立即向甲方提出书面报告,并说明原因及解决方案。2.问题:施工质量不合格。解决办法:乙方应立即整改,并重新进行验收。3.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方有权暂停施工,并要求甲方支付款项。4.问题:合同变更或解除争议。解决办法:双方应友好协商解决,协商不成的,提交仲裁机构或法院。五、所有应用场景:1.城市地下空间钻孔施工项目。2.需要第三方中介机构协助的合同签订与履行。3.合同双方对施工质量、进度、款项等存在争议时。4.不可抗力导致合同无法履行时。5.合同履行完毕或提前终止时。全文完。2025年度城市地下空间钻孔施工合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(施工方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景:本合同旨在明确2025年度城市地下空间钻孔施工的相关事宜,保障甲方地下空间工程顺利进行。2.2目的:1.明确甲乙双方在2025年度城市地下空间钻孔施工中的权利和义务;2.规范施工过程,确保施工质量;3.确保施工安全,降低事故风险;4.促进甲乙双方的合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语:2.钻孔施工:指在地下空间进行钻孔作业,为地下工程提供施工条件;3.施工图纸:指由甲方提供的、包含地下空间钻孔施工相关设计要求的图纸。3.2关键词解释:1.合同期限:本合同自双方签字之日起生效,至2025年度城市地下空间钻孔施工完成之日止;2.施工质量:指符合国家相关标准、规范和设计要求;3.施工安全:指在施工过程中,确保人员、设备、环境等安全;4.保密义务:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行钻孔施工;2.甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全等方面进行监督检查;3.甲方应按合同约定向乙方支付施工款项;4.甲方应提供施工图纸及相关资料,确保乙方施工顺利进行。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成钻孔施工;2.乙方应遵守国家相关法律法规,确保施工安全;3.乙方应按照甲方要求,对施工过程中的质量、安全等方面进行自检;4.乙方应按合同约定,向甲方提供施工进度、质量、安全等方面的报告。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字之日起生效,至2025年度城市地下空间钻孔施工完成之日止。5.2合同履行地点:____________________5.3合同履行方式:1.乙方按照甲方提供的施工图纸及相关资料,进行钻孔施工;2.乙方在施工过程中,应遵守国家相关法律法规,确保施工安全;3.乙方应按照甲方要求,对施工过程中的质量、安全等方面进行自检。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字之日起生效。6.2终止条件:1.合同期限届满;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致解除合同,应书面通知对方;2.因不可抗力导致合同无法履行,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应按照合同约定,完成剩余的钻孔施工;2.双方应按照合同约定,结算施工款项;3.合同终止后,双方应按照国家相关法律法规,处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程费用:根据甲方提供的施工图纸及乙方施工方案,双方协商确定的钻孔施工工程费用;2.材料费用:包括钻孔施工所需的各类材料、设备租赁费、运输费等;3.人工费用:包括施工人员工资、福利、津贴等;4.管理费用:包括项目管理、协调、监督等费用;5.其他费用:包括但不限于税费、保险费等。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,乙方收到甲方支付的预付款,金额为合同总金额的30%;2.进度款:按工程进度支付,每月支付上一个月已完成工程量的50%;3.结算款:工程竣工并经甲方验收合格后,支付剩余工程量的50%;4.验收合格后支付尾款,金额为合同总金额的10%,作为质量保证金。7.3支付时间1.预付款:合同签订后10个工作日内;2.进度款:每月的一个工作日支付;3.结算款:工程竣工验收合格后30个工作日内;4.尾款:验收合格后60个工作日内。7.4支付条款1.甲方支付款项时,乙方应提供相应的发票、收据等凭证;2.甲方在收到乙方提供的凭证后,应在约定的时间内支付款项;3.若甲方未按约定支付款项,应承担相应的违约责任。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金比例为每日万分之五;2.甲方违反保密条款,泄露乙方商业秘密,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成钻孔施工,应向甲方支付违约金,违约金比例为每日合同总金额的1%;2.乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复费用及相应的违约责任;3.乙方违反保密条款,泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金或赔偿金,并承担因违约造成的损失。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密;2.甲方提供的施工图纸、技术资料等;3.双方协商过程中知悉的对方商业计划、财务状况等。9.2保密期限本合同涉及的保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式1.双方应严格保守保密内容,不得向任何第三方泄露;2.双方在合同履行过程中,应采取必要的安全措施,防止保密内容的泄露;3.任何一方违反保密条款,应承担相应的法律责任。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风、海啸等;2.战争:战争、军事行动、骚乱等;3.政府行为:政府禁令、法律、法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.当不可抗力事件发生时,双方应立即通知对方,并提供相关证明材料;2.双方应采取措施减少不可抗力事件造成的损失;3.不可抗力事件导致合同无法履行,双方应根据实际情况,协商解决。10.4不可抗力实例1.2025年某地区发生地震,导致乙方施工设备损坏;2.国家政策调整,导致甲方项目暂停。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解若协商不成,双方可向相关调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼若调解不成,双方可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让其在本合同项下的权利和义务;2.任何一方将其权利和义务转让给第三方的,应取得对方的书面同意。12.2不得转让的情形1.本合同涉及的保密内容;2.甲方或乙方对合同履行具有特殊要求或限制的权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对地下空间钻孔施工质量、安全、进度等方面的监督权;2.乙方保留对施工过程中发现的问题提出建议和改进的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在施工过程中,因国家政策、法律法规调整等原因,对施工方案进行调整的权利;2.乙方保留在施工过程中,因不可抗力等原因,导致施工进度延误时,向甲方提出延期申请的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行;2.任何修改和补充,均应作为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充,自双方签字之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,共同确保施工顺利进行;2.甲方应提供必要的施工条件,乙方应按照甲方要求,合理安排施工进度。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,沟通施工进展,解决问题;2.双方应通过书面或口头方式,及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 个人机动车抵押借款合同2024样式版B版
- 2025年度新能源车辆设备租赁服务合同范本4篇
- 二零二五版新能源电站安全生产运营服务合同3篇
- 二零二五年度文化演出担保期限与票务销售协议4篇
- 二零二五年阿里巴巴电商店铺全面托管与运营合同范本3篇
- 2025年度园林景观树木养护管理合同协议4篇
- 科技企业中的精细化饲料管理模式构建
- 2025版美食广场食品安全责任书4篇
- 2025年度磁性材料环保认证与采购合同3篇
- 二零二五版拆房工程噪音污染防治合同3篇
- (二统)大理州2025届高中毕业生第二次复习统一检测 物理试卷(含答案)
- 口腔执业医师定期考核试题(资料)带答案
- 2024人教版高中英语语境记单词【语境记单词】新人教版 选择性必修第2册
- 能源管理总结报告
- 充电桩巡查记录表
- 阻燃材料的阻燃机理建模
- CJT 511-2017 铸铁检查井盖
- 配电工作组配电网集中型馈线自动化技术规范编制说明
- 2024高考物理全国乙卷押题含解析
- 介入科围手术期护理
- 青光眼术后护理课件
评论
0/150
提交评论