版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年常州消防系统安全疏散设施改造合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目内容3.1改造范围3.2改造内容3.3改造标准4.项目实施进度安排4.1施工准备阶段4.2施工阶段4.3竣工验收阶段5.项目质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证6.项目费用及支付方式6.1项目总费用6.2费用组成6.3支付方式7.项目的变更及调整7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用8.项目的验收及交付8.1验收标准8.2验收程序8.3交付条件9.项目的保修及维护9.1保修范围9.2保修期限9.3维护责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除条件12.1合同解除情形12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1发包方:常州集团1.1.2承包方:消防科技1.2合同双方法定代表人1.2.1发包方法定代表人:1.2.2承包方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目背景及目的2.1项目背景本项目为响应国家关于消防安全的要求,提升常州集团消防安全水平,保障员工生命财产安全。2.2项目目的通过改造消防系统安全疏散设施,确保在火灾等紧急情况下,员工能够迅速、安全地疏散,减少人员伤亡和财产损失。3.项目内容3.1改造范围办公楼消防系统改造生产车间消防系统改造仓库消防系统改造员工宿舍消防系统改造3.2改造内容更换老旧消防设施安装新的消防设备改造消防通道增设应急照明和疏散指示标志3.3改造标准符合国家消防技术标准符合地方消防安全规定确保改造后的消防系统安全可靠4.项目实施进度安排4.1施工准备阶段3个月内完成施工图纸设计2个月内完成施工许可证办理4.2施工阶段6个月内完成消防系统改造工程4.3竣工验收阶段1个月内完成工程验收1个月内完成交付使用5.项目质量要求5.1质量标准符合国家消防产品质量标准使用合格的原材料和设备施工过程符合相关规范5.2质量检验施工过程中进行阶段性质量检验竣工后进行全面质量验收5.3质量保证承包方提供2年的质量保证期发包方有权对不合格的工程进行整改6.项目费用及支付方式6.1项目总费用本项目总费用为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。6.2费用组成材料费人工费施工机械费管理费6.3支付方式合同签订后支付合同总额的30%施工过程中按月支付已完成工程量的70%竣工验收合格后支付剩余的30%8.项目的验收及交付8.1验收标准8.1.1改造后的消防系统应符合国家现行消防技术标准和规范的要求。8.1.2消防设施的安装、调试应符合产品说明书和技术文件的要求。8.1.3消防通道、应急照明和疏散指示标志应完好,标识清晰。8.2验收程序8.2.1承包方应在工程完工后7日内向发包方提交验收申请。8.2.2发包方应在收到验收申请后5日内组织验收。8.2.3验收不合格的,承包方应在收到不合格通知后15日内整改。8.3交付条件8.3.1消防系统改造工程经验收合格。8.3.2承包方提交完整的竣工资料和技术文件。8.3.3发包方支付完毕项目费用。9.项目的保修及维护9.1保修范围9.1.1消防设施和设备在正常使用条件下的质量问题。9.1.2施工过程中的质量问题。9.2保修期限9.2.1消防设施和设备保修期为2年。9.2.2施工质量问题保修期为1年。9.3维护责任9.3.1承包方应提供保修期内消防系统的维护服务。9.3.2发包方负责日常消防系统的管理和使用。10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包方未按合同约定完成工程。10.1.2承包方提供不合格的工程材料或设备。10.1.3承包方未按约定时间交付工程。10.2违约责任10.2.1承包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金和修复费用。10.2.2发包方有权解除合同并要求赔偿损失。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1提起诉讼前,双方应给予对方合理的协商时间。11.2.2诉讼过程中,双方应积极合作,提供必要的信息和证据。12.合同解除条件12.1合同解除情形12.1.1合同双方协商一致。12.1.2发生不可抗力,影响合同履行。12.1.3一方严重违约,经另一方书面通知后仍不改正。12.2合同解除程序12.2.1解除合同前,双方应书面通知对方。12.2.2合同解除后,双方应按合同约定处理未履行完毕的义务。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同并盖章。13.1.2发包方支付首期工程款。13.2合同终止条件13.2.1工程竣工验收合格。13.2.2双方协商一致解除合同。13.2.3合同约定的其他终止条件成就。14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2其他约定事项二本合同未尽事宜,参照国家相关法律法规执行。14.3其他约定事项三本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”是指合同双方之外的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构等。15.1.2第三方介入合同的目的包括但不限于监督工程质量、进行专业检测、提供技术支持、协助资金管理等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行本合同时,因自身原因导致的责任,其责任限额由合同双方另行约定,并在合同附件中明确。15.2.2第三方责任限额应合理设定,以保障合同双方的合法权益。15.3第三方介入程序15.3.1合同双方同意引入第三方介入时,应书面通知对方,并共同确定第三方的选择标准和程序。15.3.2第三方介入前,合同双方应与第三方签订相应的合作协议,明确各方的权利和义务。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定和合作协议,对项目进行监督、检测和评估。15.4.2第三方有权要求合同双方提供必要的资料和协助,以确保其履行职责。15.5第三方义务15.5.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范,确保其提供的专业服务符合合同要求。15.5.2第三方应保守合同双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与合同双方之间的关系是独立的,第三方不对合同双方之间的合同关系承担责任。15.6.3第三方在合同双方之间发生争议时,应保持中立,协助双方解决争议。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款及说明16.1甲方的额外条款16.1.1甲方向第三方提供必要的信息和资料,确保第三方能够履行其职责。16.1.2甲方向第三方支付合同约定的费用,并在第三方履行职责后,甲方可要求第三方提供相应的服务报告。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方应按照合同约定和第三方要求,提供必要的工程配合和协助。16.2.2乙方应确保其施工行为符合合同和第三方的要求,如有不符合之处,乙方应立即整改。17.第三方责任的具体界定17.1第三方在履行职责过程中,因自身过失导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的责任。17.2第三方责任包括但不限于:17.2.1因第三方检测报告错误导致工程质量问题。17.2.2因第三方监理不当导致工程进度延误。17.2.3因第三方技术支持不力导致工程出现技术问题。17.3第三方责任的赔偿17.3.1第三方责任赔偿由合同双方另行约定,并在合同附件中明确。17.3.2第三方责任赔偿应包括直接损失和间接损失,由第三方承担。17.4第三方责任的免责条款17.4.1因不可抗力导致第三方无法履行职责的,第三方不承担责任。17.4.2第三方在履行职责过程中,因合同双方提供的信息不完整或错误导致的损失,第三方不承担责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目设计图纸及技术文件要求:详细的项目设计图纸,包括消防系统布局图、设备清单、施工图等。说明:设计图纸和技术文件是施工和验收的重要依据,应保证其准确性和完整性。2.附件二:施工合同要求:详细列出施工内容、工期、质量要求、验收标准、费用支付等。说明:施工合同是甲乙双方在施工过程中的权利和义务的具体体现。3.附件三:第三方合作协议要求:明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用、责任范围等。说明:第三方合作协议是明确第三方责任和权利的重要文件。4.附件四:质量保证书要求:包含工程质量保证期限、保修范围、维修服务承诺等。说明:质量保证书是承包方对工程质量的承诺,保障发包方权益。5.附件五:验收报告要求:详细记录验收过程、验收结果、验收结论等。说明:验收报告是确认工程是否符合合同要求的重要文件。6.附件六:工程进度表要求:列出施工进度、关键节点、工期延误原因等。说明:工程进度表是监控施工进度的重要工具。7.附件七:费用结算单要求:详细记录工程款项的支付情况、结算依据等。说明:费用结算单是合同双方进行财务结算的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按合同约定的时间完成工程。承包方施工质量不符合合同约定。发包方未按合同约定支付工程款。第三方未能履行合作协议中的职责。2.责任认定标准:违约行为发生后,由违约方承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、修复工程等。3.违约责任示例:承包方未按合同约定的时间完成工程,每延迟一天,应向发包方支付合同总价的1%作为违约金。承包方施工质量不合格,经整改仍不合格的,承包方应承担全部整改费用,并赔偿发包方因此遭受的损失。发包方未按合同约定支付工程款,每延迟一天,应向承包方支付应付工程款金额的1%作为违约金。第三方未能履行合作协议中的职责,导致合同无法履行的,第三方应承担违约责任,并赔偿因此给合同双方造成的损失。全文完。2025年常州消防系统安全疏散设施改造合同范本1合同编号_________一、合同主体1.1甲方(委托方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.2乙方(承包方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.3其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景和目的本合同由甲方委托乙方对位于常州的消防系统安全疏散设施进行改造,旨在提高消防安全管理水平,保障人员生命财产安全。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)消防系统:指建筑物内用于火灾报警、灭火、疏散等消防功能的设施和设备;(2)安全疏散设施:指建筑物内用于人员疏散的设施,包括疏散通道、疏散指示标志、应急照明等。3.2关键词解释(1)改造:指对原有消防系统安全疏散设施进行更新、升级、维修等;(2)质量:指消防系统安全疏散设施的性能、可靠性、安全性等;(3)工期:指合同约定的工程完成时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行消防系统安全疏散设施改造;(2)甲方有权对乙方进行监督检查,确保工程质量;(3)甲方有权要求乙方在合同约定的时间内完成工程;(4)甲方应按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定进行消防系统安全疏散设施改造;(2)乙方应保证工程质量,确保改造后的设施符合相关法律法规和标准;(3)乙方应按照合同约定的时间完成工程;(4)乙方应配合甲方进行监督检查,接受甲方提出的合理要求;(5)乙方应按照合同约定支付相关税费。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为_________个月。5.2合同履行地点本合同约定的消防系统安全疏散设施改造地点为:_________。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成消防系统安全疏散设施改造工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期届满,且工程验收合格;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未履行;(4)经双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应书面通知另一方;(2)另一方应在收到书面通知后_________日内予以答复;(3)经双方协商一致,签订终止合同协议。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定将工程交付甲方;(2)甲方应按照合同约定支付已完成的工程款;(3)合同终止后,双方应按照国家有关法律法规处理善后事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费:根据甲方提供的资料,乙方进行消防系统安全疏散设施设计所发生的费用;(2)材料费:包括但不限于消防设备、疏散指示标志、应急照明等材料费用;(3)人工费:包括但不限于施工人员、技术人员的人工费用;(4)设备租赁费:如需租赁施工设备,其租赁费用;(5)其他费用:包括但不限于交通费、住宿费、管理费等。7.2支付方式(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总金额的_________作为预付款;(2)工程进度达到合同约定节点时,甲方支付乙方已完成工程量的_________;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方剩余合同总金额的_________;7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后_________日内;(2)进度款支付时间:每完成合同约定节点后_________日内;(3)验收合格后支付时间:验收合格后_________日内。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,确认乙方已按照合同约定完成相应工作;(2)甲方支付款项后,乙方应及时提供相应的发票或收据;(3)如因甲方原因导致乙方无法按时完成工作,甲方应按照合同约定支付乙方相应的违约金。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按逾期付款金额的_________%计算;(2)甲方未按时提供相关资料的,应承担相应的延误责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程或未达到合同约定的质量标准的,应承担相应的修复责任,直至达到合同约定的质量标准;(2)乙方未按时完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金按延误工期总金额的_________%计算;(3)乙方违反保密条款的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定向守约方支付违约金;(2)因违约造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任;(3)赔偿金额的确定以实际损失为准,双方可协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)消防系统安全疏散设施的技术资料;(2)工程进度、成本等相关信息;(3)合同履行过程中的其他商业秘密。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为合同签订之日起_________年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容;(3)保密期限届满或双方另有约定的,保密内容不再受保密条款约束。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、暴动等社会异常事件;(3)政府行为导致的政策变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方;(2)双方应尽力采取一切可能的措施,减轻不可抗力事件的影响;(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工现场无法正常施工;(2)政府政策调整导致工程无法继续进行。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调节、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同或合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)合同涉及国家安全、公共安全等特殊事项;(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对消防系统安全疏散设施的所有权,乙方仅获得在合同约定的期限内使用和管理的权利;(2)乙方未经甲方书面同意,不得擅自转让、出租、抵押、出售或以其他方式处置消防系统安全疏散设施。13.2特殊权力保留(1)在合同有效期内,甲方保留对消防系统安全疏散设施的技术改进和升级的权利;(2)在合同终止后,乙方不得对消防系统安全疏散设施进行任何形式的拆卸、破坏或损害。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充必须以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力合同的修改和补充作为合同的一部分,具有与合同原条款同等的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供必要的资料和条件;(2)乙方应按照甲方的要求,按时完成各项工作。15.2协作与配合方式(1)定期召开会议,沟通项目进展;(2)通过书面报告、电话、电子邮件等方式进行信息交流。十六、其他条款16.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就消防系统安全疏散设施改造事宜的完整协议,任何其他口头或书面协议均视为无效。16.3增减条款除本合同明确规定的条款外,任何增减条款均需以书面形式明确约定,否则不产生法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):_________乙方(承包方):_________日期:_________盖章:_________甲方(委托方)代表(签字):_________乙方(承包方)代表(签字):_________附件及其他说明解释一、附件列表:1.消防系统安全疏散设施改造方案2.工程设计图纸及说明3.材料清单及供应商资质证明4.施工进度计划5.质量检验报告6.付款凭证7.保密协议8.争议解决相关文件9.不可抗力事件证明文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付费用的,视为违约;未按时提供相关资料的,视为违约;未经乙方同意转让合同或设施的,视为违约。2.乙方违约:未按合同约定完成工程或未达到合同约定的质量标准的,视为违约;未按时完成工程的,视为违约;违反保密条款的,视为违约。违约行为的认定以合同约定和实际发生的事实为依据。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金:指当事人一方违约时,应向对方支付的一定金额的金钱。3.保密协议:指双方就保密事项达成的协议,约定保密内容、保密期限、保密履行方式等。4.质量检验报告:指对消防系统安全疏散设施进行质量检验后,由检验机构出具的证明文件。5.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调节、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付费用。解决办法:甲方应按照合同约定支付费用,如逾期支付,应向乙方支付违约金。2.问题:乙方未按时完成工程。解决办法:乙方应尽快完成工程,如因乙方原因导致延误,应向甲方支付违约金。3.问题:工程出现质量问题。解决办法:乙方应立即进行修复,直至达到合同约定的质量标准。4.问题:发生不可抗力事件。解决办法:双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。5.问题:保密信息泄露。解决办法:双方应加强保密措施,如发现保密信息泄露,应立即采取措施制止并追究责任。6.问题:合同争议。解决办法:双方应友好协商解决争议,如协商不成,可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体参与2.第三方责任按照合同约定完成设计、施工或供应任务;保证工程质量,符合国家相关标准和规范;遵守合同约定,按时完成工作。3.第三方权利根据合同约定获得相应的报酬;在项目实施过程中,享有乙方提供的必要协助和配合;对项目进度、质量等方面提出合理建议。4.第三方义务严格按照合同约定进行工作;保持与甲方和乙方的良好沟通;遵守国家法律法规,不得从事违法活动。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款;乙方有权对工程进度、质量进行监督;乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。2.乙方利益条款乙方有权获得项目完成后一定期限内的工程维护服务;乙方有权在合同约定范围内对消防系统安全疏散设施进行技术改进。3.甲方的违约及限制条款如甲方未按时支付工程款,乙方有权要求支付违约金;如甲方提供的信息不真实或不完整,导致乙方无法按时完成工作,甲方应承担相应责任;甲方不得因乙方对工程进度或质量的合理监督而限制乙方的正常工作。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程;甲方有权对乙方的工作进行监督;甲方有权要求乙方提供项目进展报告。2.甲方利益条款甲方有权在项目完成后获得消防系统安全疏散设施的使用权;甲方有权在合同约定范围内对消防系统安全疏散设施进行管理和维护。3.乙方的违约及限制条款如乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任;如乙方在工程实施过程中出现重大质量问题,甲方有权要求乙方进行整改或重新施工;乙方不得未经甲方同意擅自变更工程设计或施工方案。全文完。2025年常州消防系统安全疏散设施改造合同范本2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同目的1.6合同范围1.7合同期限1.8合同履行地点1.9合同履行方式1.10合同变更与解除1.11合同争议解决方式1.12合同生效条件1.13合同附件1.14合同其他约定第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程质量要求2.6工程进度要求2.7工程安全文明施工要求2.8工程环境保护要求第三章工程设计3.1设计依据3.2设计范围3.3设计深度3.4设计变更3.5设计费用3.6设计图纸及资料第四章工程施工4.1施工单位资质要求4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工质量保证措施4.5施工安全文明施工措施4.6施工环境保护措施4.7施工材料设备要求4.8施工验收标准4.9施工变更及索赔第五章工程监理5.1监理单位资质要求5.2监理范围5.3监理内容5.4监理方法5.5监理费用5.6监理责任第六章工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收组织6.4验收时间6.5验收结果处理第七章合同价款及支付7.1合同价款7.2支付方式7.3支付时间7.4付款条件7.5逾期付款责任第八章保修与维护8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任8.4维护要求8.5维护费用第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止后的处理第十一章不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力发生时的处理11.3不可抗力解除后的处理第十二章合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用第十三章合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:设计图纸及资料13.3附件三:施工组织设计13.4附件四:监理大纲13.5附件五:其他相关文件第十四章合同签署14.1签署日期14.2签署单位14.3签署人14.4签署地点合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:2025年常州消防系统安全疏散设施改造合同1.2合同编号:_________1.3合同签订日期:____年__月__日1.4合同双方基本信息:1.4.1甲方(委托方):_________1.4.2乙方(承接方):_________1.5合同目的:为提高消防安全水平,保障人员生命财产安全,对甲方消防系统进行安全疏散设施改造。1.6合同范围:包括但不限于消防系统设计、施工、验收等全过程。1.7合同期限:自合同签订之日起至工程验收合格之日止。1.8合同履行地点:甲方指定场所。1.9合同履行方式:乙方按照合同约定完成工程,甲方按时支付工程款。1.10合同变更与解除:任何一方需变更或解除合同,应书面通知对方,并经双方协商一致。1.11合同争议解决方式:发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。1.12合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。1.13合同附件:包括但不限于工程量清单、设计图纸及资料、施工组织设计、监理大纲等。1.14合同其他约定:双方约定的其他事项。第二章工程概况2.1工程名称:常州消防系统安全疏散设施改造工程2.2工程地点:_________2.3工程规模:_________2.4工程内容:包括但不限于消防系统设计、消防设施安装、消防通道改造等。2.5工程质量要求:符合国家相关标准和规范要求。2.6工程进度要求:按照合同约定的时间节点完成。2.7工程安全文明施工要求:遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。2.8工程环境保护要求:遵守国家环境保护法律法规,减少施工对环境的影响。第三章工程设计3.1设计依据:国家相关消防设计规范、行业标准等。3.2设计范围:包括但不限于消防系统设计、消防设施选型、消防通道布局等。3.3设计深度:满足施工和验收要求。3.4设计变更:设计变更需经双方协商一致,并书面通知对方。3.5设计费用:由乙方承担。3.6设计图纸及资料:乙方应在合同约定的时间内提供完整的设计图纸及资料。第四章工程施工4.1施工单位资质要求:具备消防设施工程专业承包资质。4.2施工组织设计:乙方应编制详细的施工组织设计,报甲方审批。4.3施工进度计划:按照合同约定的时间节点完成。4.4施工质量保证措施:确保工程质量达到国家相关标准和规范要求。4.5施工安全文明施工措施:遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。4.6施工环境保护措施:遵守国家环境保护法律法规,减少施工对环境的影响。4.7施工材料设备要求:使用符合国家相关标准和规范的材料设备。4.8施工验收标准:符合国家相关标准和规范要求。4.9施工变更及索赔:施工变更需经双方协商一致,并书面通知对方。第五章工程监理5.1监理单位资质要求:具备消防设施工程专业监理资质。5.2监理范围:包括但不限于施工过程监督、质量验收、进度控制等。5.3监理内容:按照合同约定,对施工过程进行全面监督。5.4监理方法:采用现场检查、旁站监理、平行检验等方式。5.5监理费用:由甲方承担。5.6监理责任:按照合同约定,对工程质量、安全、进度等方面负责。第六章工程验收6.1验收标准:符合国家相关标准和规范要求。6.2验收程序:按照合同约定,由甲方组织验收。6.3验收组织:甲方指定验收小组。6.4验收时间:工程完工后,经甲方同意。6.5验收结果处理:验收合格,工程交付使用;验收不合格,乙方进行整改。第七章合同价款及支付7.1合同价款:根据工程量清单和设计图纸,双方协商确定。7.2支付方式:分阶段支付,具体支付比例和节点由双方协商确定。7.3支付时间:按照合同约定的进度节点支付。7.4付款条件:工程验收合格,甲方无异议。7.5逾期付款责任:逾期付款,甲方应向乙方支付滞纳金。第八章保修与维护8.1保修范围:乙方在合同约定的保修期内,对工程质量问题进行免费维修。8.2保修期限:自工程验收合格之日起计算,具体期限根据消防设施的类型而定。8.3保修责任:乙方应保证保修期内设施的正常运行,对因乙方施工质量问题导致的损坏负责。8.4维护要求:甲方应按照乙方提供的技术手册进行日常维护,并定期进行检测。8.5维护费用:除因乙方施工质量问题导致的维修外,其他维护费用由甲方承担。第九章违约责任9.1违约情形:包括但不限于延误工期、工程质量不达标、未按合同约定支付款项等。9.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿:具体赔偿金额和计算方式由双方在合同中约定。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件:包括但不限于不可抗力、一方违约、双方协商一致等。10.2合同终止条件:合同期满或双方约定的其他终止条件满足时。第十一章不可抗力11.1不可抗力定义:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。11.2不可抗力发生时的处理:发生不可抗力,双方应相互理解,并协商解决合同履行中的问题。11.3不可抗力解除后的处理:不可抗力解除后,双方应尽快恢复正常履行合同。第十二章合同争议解决12.1争议解决方式:争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决程序:按照争议解决方式的具体程序进行。12.3争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担,除非另有约定。第十三章合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:设计图纸及资料13.3附件三:施工组织设计13.4附件四:监理大纲13.5附件五:其他相关文件第十四章合同签署14.1签署日期:____年__月__日14.2签署单位:14.2.1甲方(委托方):_________14.2.2乙方(承接方):_________14.3签署人:14.3.1甲方代表:_________14.3.2乙方代表:_________14.4签署地点:_________甲方(委托方)签字:_________日期:____年__月__日乙方(承接方)签字:_________日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导设计变更:说明:在工程实施过程中,如因甲方原因导致设计变更,甲方应提前通知乙方,并承担由此产生的额外费用。1.2甲方主导材料设备采购:说明:甲方负责采购工程所需的材料设备,应选择符合国家标准的优质产品,并确保供应及时。1.3甲方主导进度调整:说明:甲方有权根据实际情况调整工程进度计划,乙方应积极配合,并按照调整后的计划执行。1.4甲方主导验收标准:说明:甲方有权制定工程验收标准,乙方应严格按照甲方标准进行施工和验收。1.5甲方主导工程款支付:说明:甲方有权根据工程进度和验收结果,决定工程款的支付时间和金额。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导施工方案:说明:乙方应制定详细的施工方案,包括施工工艺、施工顺序、安全措施等,并报甲方审批。2.2乙方主导材料设备选型:说明:乙方有权根据工程需求和设计要求,选择合适的材料设备,并确保其质量符合国家标准。2.3乙方主导施工进度:说明:乙方应按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任。2.4乙方主导质量保证:说明:乙方应确保工程质量达到国家相关标准和规范要求,对因乙方原因导致的质量问题负责。2.5乙方主导工程款结算:说明:乙方有权根据工程进度和验收结果,提出工程款结算申请,甲方应按照约定时间支付。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介职责:说明:第三方中介负责监督合同的履行,包括工程进度、质量、安全等方面,并出具相应的监督报告。3.2第三方中介费用:说明:第三方中介的费用由双方协商确定,并在合同中明确约定。3.3第三方中介报告:说明:第三方中介应在工程验收合格后,向双方提交完整的监督报告,作为合同履行的依据。3.4第三方中介争议解决:说明:如第三方中介在履行职责过程中出现争议,应提交给双方协商解决,协商不成的,可提交仲裁或诉讼。3.5第三方中介更换:说明:如第三方中介无法履行职责或出现重大失误,双方可协商更换第三方中介,并通知对方。3.6第三方中介保密:说明:第三方中介在履行职责过程中,应对甲方和乙方的商业秘密和工程信息进行保密。3.7第三方中介责任:说明:第三方中介应承担因自身原因导致的监督报告失实或失误的责任,并赔偿由此给甲方或乙方造成的损失。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.设计图纸及资料3.施工组织设计4.监理大纲5.第三方中介监督报告6.甲方和乙方签署的合同附件7.任何其他双方同意的文件或资料二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间节点完成工程。乙方施工质量不达标,未达到合同约定的标准。甲方未按合同约定支付工程款。任何一方未按合同约定履行保修和维护责任。任何一方未按合同约定履行争议解决义务。2.违约行为的认定:乙方未按合同约定的时间节点完成工程,经甲方书面通知后仍未整改。乙方施工质量不达标,经第三方中介或甲方验收不合格。甲方未按合同约定支付工程款,经乙方书面催告后仍未支付。任何一方未按合同约定履行保修和维护责任,经对方书面通知后仍未整改。任何一方未按合同约定履行争议解决义务,经对方书面通知后仍未采取行动。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同一方违反合同约定,应承担的法律责任。3.争议解决:指合同双方在合同履行过程中产生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.仲裁:指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。5.诉讼:指合同双方将争议提交法院进行审理和判决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工期延误。解决办法:及时沟通,双方协商确定变更方案和工期调整。2.问题:材料设备供应不及时,影响施工进度。解决办法:提前做好材料设备采购计划,确保供应充足。3.问题:工程质量问题,导致验收不合格。解决办法:立即停工,查明原因,整改后重新验收。4.问题:工程款支付不及时,影响施工进度。解决办法:加强沟通,确保工程款按时支付。五、所有应用场景:1.适用于新建或改造的消防系统安全疏散设施工程。2.适用于需要第三方中介进行监督和管理的工程。3.适用于甲方或乙方为主导的工程。4.适用于涉及多方利益关系的工程。全文完。2025年常州消防系统安全疏散设施改造合同范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方名称:_________________________地址:_____________________________联系人:___________________________联系电话:_________________________2.乙方名称:_________________________地址:_____________________________联系人:___________________________联系电话:_________________________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景和目的:甲方为提高消防安全水平,确保人员安全疏散,决定对现有消防系统进行改造。乙方具备相关资质,愿意为甲方提供消防系统安全疏散设施改造服务。双方经友好协商,达成如下协议。2.2合同依据:1.《中华人民共和国消防法》2.《建筑消防设施设计规范》3.《建筑消防设施施工及验收规范》4.《消防安全责任制实施办法》三、定义与解释3.1专业术语:1.消防系统:指用于火灾报警、灭火、疏散等消防功能的系统。2.安全疏散设施:指为保障人员安全疏散而设置的设施,包括疏散通道、疏散指示标志、应急照明等。3.改造:指对现有消防系统进行更新、升级、完善等。3.2关键词解释:1.甲方:指需要改造消防系统的单位或个人。2.乙方:指提供消防系统安全疏散设施改造服务的单位或个人。3.项目:指甲方消防系统安全疏散设施改造项目。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行消防系统安全疏散设施改造。2.甲方应配合乙方进行现场勘查、施工等工作。3.甲方应按照合同约定支付乙方工程款。4.1乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定,在规定的时间内完成消防系统安全疏散设施改造。2.乙方应确保改造后的消防系统安全疏散设施符合国家相关标准和规范。3.乙方应按照合同约定,对施工过程中产生的垃圾、废弃物进行清理。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为____年____月____日。5.2合同履行地点:消防系统安全疏散设施改造地点为:_____________________________5.3合同履行方式:1.乙方负责设计、施工、验收等工作。2.甲方负责提供施工所需材料、设备等。3.双方应按照合同约定,共同完成消防系统安全疏散设施改造。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1.合同履行完毕。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致解除合同,应书面通知对方。2.合同解除后,双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应将消防系统安全疏散设施移交给甲方。2.双方应按照合同约定,承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成:1.设计费:根据消防系统安全疏散设施改造的设计复杂程度和工程量,按实际发生的设计工作量计算。2.材料费:包括但不限于消防管道、阀门、喷头、疏散指示标志、应急照明等材料费用。3.人工费:包括但不限于施工人员、技术人员、监理人员等的人工费用。4.管理费:包括项目管理、协调、监督等产生的费用。5.利息:如合同约定,乙方垫付的款项应按约定的利率计算利息。6.保险费:按照国家相关法律法规要求,乙方应购买的工程保险费用。7.其他费用:合同约定或实际发生的其他费用。7.2支付方式:1.甲方应按照合同约定,分阶段支付工程款。2.首付款:合同签订后,甲方支付合同总金额的_____%作为首付款。3.进度款:在工程进度达到合同约定的节点时,甲方支付相应的进度款。4.结算款:工程完工并验收合格后,甲方支付剩余的工程款。7.3支付时间:1.首付款支付时间:合同签订后____个工作日内。2.进度款支付时间:每个进度节点完成后____个工作日内。3.结算款支付时间:工程验收合格后____个工作日内。7.4支付条款:1.甲方支付款项时,应提供付款凭证,包括但不限于银行转账记录、发票等。2.乙方收到款项后,应及时开具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约:1.甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方擅自变更工程内容或设计方案的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约:1.乙方未按时完成工程任务的,应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方施工过程中发生安全事故的,应承担相应的法律责任。3.乙方提供的材料或设施不符合国家相关标准和规范的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照合同约定和法律规定,向守约方支付违约金或赔偿损失。九、保密条款9.1保密内容:1.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。2.合同内容、合同履行情况等。9.2保密期限:自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式:1.双方应采取合理的保密措施,防止保密信息的泄露。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件:1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.双方应及时通知对方不可抗力事件的发生。2.不可抗力事件导致合同无法履行的,双方应协商解决。10.4不可抗力实例:1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成时,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定:1.未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。2.如需转让,应书面通知对方,并取得对方的书面同意。12.2不得转让的情形:1.合同约定不得转让的情形。2.法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对消防系统安全疏散设施改造项目的最终决定权。2.乙方在合同履行过程中,应保留对施工技术、工艺、材料等的选择权。13.2特殊权力保留:1.甲方保留在合同履行期间,对消防系统安全疏散设施改造项目进行监督和检查的权利。2.乙方在施工过程中,应保留对施工质量、进度、安全等方面的自我监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.任何对合同的修改或补充,均应以书面形式提出,并经双方签字确认。2.修改或补充的内容应成为合同的一部分,具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:1.修改或补充的合同内容,自双方签字之日起生效。2.修改或补充的合同内容,不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应相互提供必要的协助,确保消防系统安全疏散设施改造项目的顺利进行。2.双方应按照合同约定,及时沟通,解决项目实施过程中出现的问题。15.2协作与配合方式:1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 个人机动车抵押借款合同2024样式版B版
- 2025年度新能源车辆设备租赁服务合同范本4篇
- 二零二五版新能源电站安全生产运营服务合同3篇
- 二零二五年度文化演出担保期限与票务销售协议4篇
- 二零二五年阿里巴巴电商店铺全面托管与运营合同范本3篇
- 2025年度园林景观树木养护管理合同协议4篇
- 科技企业中的精细化饲料管理模式构建
- 2025版美食广场食品安全责任书4篇
- 2025年度磁性材料环保认证与采购合同3篇
- 二零二五版拆房工程噪音污染防治合同3篇
- (二统)大理州2025届高中毕业生第二次复习统一检测 物理试卷(含答案)
- 口腔执业医师定期考核试题(资料)带答案
- 2024人教版高中英语语境记单词【语境记单词】新人教版 选择性必修第2册
- 能源管理总结报告
- 充电桩巡查记录表
- 阻燃材料的阻燃机理建模
- CJT 511-2017 铸铁检查井盖
- 配电工作组配电网集中型馈线自动化技术规范编制说明
- 2024高考物理全国乙卷押题含解析
- 介入科围手术期护理
- 青光眼术后护理课件
评论
0/150
提交评论