2025年度智慧城市建设承包施工居间合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度智慧城市建设承包施工居间合同本合同目录一览第一条合同订立1.1合同双方的基本信息1.2合同签订的时间与地点1.3合同生效条件与时间第二条工程概况2.1工程名称与地址2.2工程规模与类型2.3工程建设标准与要求第三条承包人职责3.1承包人的资质与条件3.2承包人的工作范围与内容3.3承包人的质量保证3.4承包人的进度要求第四条居间人职责4.1居间人的资格与条件4.2居间人的服务内容与方式4.3居间人的报酬与支付方式第五条工程款项5.1工程款项的总额与支付方式5.2预付款的支付与退还5.3进度款的支付与结算5.4竣工验收款的支付与结算第六条工程进度与验收6.1工程进度计划6.2工程验收标准与程序6.3工程验收不合格的处理第七条工程变更7.1工程变更的范围与条件7.2工程变更的审批程序7.3工程变更对合同的影响第八条保密条款8.1保密信息的范围8.2保密信息的保护措施8.3违反保密条款的责任第九条违约责任9.1违约行为的认定与处理9.2违约金的计算与支付9.3损害赔偿的计算与支付第十条合同解除10.1合同解除的条件10.2合同解除的程序10.3合同解除后的处理第十一条争议解决11.1争议解决的方式11.2争议解决的程序11.3争议解决地点第十二条合同生效、修改、补充与终止12.1合同生效时间12.2合同修改与补充的程序12.3合同终止的条件第十三条合同附件13.1合同附件的内容13.2合同附件的效力第十四条其他约定事项14.1法律适用14.2合同解释14.3合同份数第一部分：合同如下：第一条合同订立1.1合同双方的基本信息1.1.1.1名称：__________1.1.1.2地址：__________1.1.1.3法定代表人：__________1.1.1.4联系电话：__________1.1.1.5营业执照注册号：__________1.1.2.1名称：__________1.1.2.2地址：__________1.1.2.3法定代表人：__________1.1.2.4联系电话：__________1.1.2.5营业执照注册号：__________1.2合同签订的时间与地点1.2.1签订时间：____年____月____日1.2.2签订地点：__________1.3合同生效条件与时间1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同生效前，双方应按照合同约定完成相关手续。第二条工程概况2.1工程名称与地址2.1.1工程名称：____智慧城市建设项目2.1.2工程地址：__________2.2工程规模与类型2.2.1工程规模：____平方米2.2.2工程类型：____2.3工程建设标准与要求2.3.1工程建设标准：按照国家及地方相关标准执行。2.3.2工程建设要求：确保工程质量、安全、环保，满足合同约定及法律法规的要求。第三条承包人职责3.1承包人的资质与条件3.1.1承包人须具备国家规定的相应资质等级。3.1.2承包人须具备与工程规模、类型相适应的施工能力。3.2承包人的工作范围与内容3.2.1承包人负责工程的设计、施工、监理等工作。3.2.2承包人应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。3.3承包人的质量保证3.3.1承包人应确保工程质量符合国家及地方相关标准。3.3.2承包人应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全程监控。3.4承包人的进度要求3.4.1承包人应根据合同约定的时间节点，合理制定工程进度计划。3.4.2承包人应按照工程进度计划，确保工程按期完成。第四条居间人职责4.1居间人的资格与条件4.1.1居间人须具备合法的居间资格。4.1.2居间人须具备与工程规模、类型相适应的居间能力。4.2居间人的服务内容与方式4.2.1居间人负责为承包人提供项目信息、沟通协调等服务。4.2.2居间人应协助双方完成合同签订、履行等相关手续。4.3居间人的报酬与支付方式4.3.1居间人的报酬为合同总价的____%。4.3.2居间人报酬的支付方式：按工程进度支付，具体支付比例及时间由双方另行约定。第五条工程款项5.1工程款项的总额与支付方式5.1.1工程款项总额：____元。5.1.2工程款项支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行约定。5.2预付款的支付与退还5.2.1预付款金额：____元。5.2.2预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。5.2.3预付款退还条件：合同解除或终止时，预付款按比例退还。5.3进度款的支付与结算5.3.1进度款支付时间：按工程进度计划，每月支付一次。5.3.2进度款支付比例：根据工程进度及合同约定比例支付。5.4竣工验收款的支付与结算5.4.1竣工验收款金额：____元。5.4.2竣工验收款支付条件：工程验收合格后____个工作日内支付。第六条工程进度与验收6.1工程进度计划6.1.1工程进度计划由承包人制定，经居间人审核后报双方确认。6.1.2工程进度计划应包括各阶段的起止时间、主要工作内容等。6.2工程验收标准与程序6.2.1工程验收标准：按照国家及地方相关标准执行。6.2.2工程验收程序：由承包人组织验收，居间人参与。6.3工程验收不合格的处理6.3.1工程验收不合格时，承包人应按照合同约定进行整改。6.3.2整改完成后，由承包人重新组织验收。第七条工程变更7.1工程变更的范围与条件7.1.1工程变更范围：包括工程量、设计、施工方案等。7.1.2工程变更条件：因设计变更、工程量增加、不可抗力等原因。7.2工程变更的审批程序7.2.1工程变更由承包人提出，经居间人审核后报双方确认。7.2.2工程变更需经双方书面同意后方可实施。7.3工程变更对合同的影响7.3.1工程变更可能导致合同工期、工程款项等发生变化。7.3.2双方应根据工程变更情况，协商调整合同相关条款。第八条保密条款8.1保密信息的范围8.1.1本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等。8.1.2双方在履行本合同过程中知悉的对方保密信息。8.2保密信息的保护措施8.2.1双方应对保密信息采取合理的安全保护措施，防止信息泄露。8.2.2双方不得以任何形式向任何第三方泄露保密信息。8.3违反保密条款的责任8.3.1任何一方违反保密条款，导致保密信息泄露的，应承担相应的法律责任。8.3.2违反保密条款的，另一方有权要求赔偿损失。第九条违约责任9.1违约行为的认定与处理9.1.1违约行为包括但不限于未按时支付款项、未按合同约定完成工程、泄露保密信息等。9.1.2对于违约行为，守约方有权要求违约方承担违约责任。9.2违约金的计算与支付9.2.1违约金按合同约定比例计算。9.2.2违约金应在违约行为发生之日起____个工作日内支付。9.3损害赔偿的计算与支付9.3.1损害赔偿按实际损失计算。9.3.2损害赔偿应在损失发生之日起____个工作日内支付。第十条合同解除10.1合同解除的条件10.1.1合同约定的解除条件。10.1.2不可抗力导致合同无法履行。10.2合同解除的程序10.2.1合同解除需双方协商一致。10.2.2合同解除应以书面形式通知对方。10.3合同解除后的处理10.3.2合同解除不影响双方其他未履行合同的履行。第十一条争议解决11.1争议解决的方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决的程序11.2.1双方应在争议发生后____个工作日内开始协商。11.2.2若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为合同签订地。第十二条合同生效、修改、补充与终止12.1合同生效时间12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改与补充的程序12.2.1合同修改或补充需经双方协商一致。12.2.2合同修改或补充应以书面形式进行。12.3合同终止的条件12.3.1合同约定的终止条件。12.3.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同。第十三条合同附件13.1合同附件的内容13.1.1合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单等。13.1.2合同附件与本合同具有同等法律效力。13.2合同附件的效力13.2.1合同附件作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十四条其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同解释14.2.1本合同条款的任何解释应以双方协商一致为准。14.3合同份数14.3.1本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条合同订立与第三方介入1.1合同订立1.1.1合同双方的基本信息如第一条1.1所述。1.1.2合同签订的时间与地点如第一条1.2所述。1.1.3合同生效条件与时间如第一条1.3所述。1.2第三方介入1.2.1本合同允许第三方介入，包括但不限于监理方、咨询方、检测方等。1.2.2第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。第二条第三方介入的职责与权利2.1第三方职责2.1.1第三方应根据合作协议的约定，履行其职责，包括但不限于：2.1.1.1监理方：对工程进度、质量、安全进行监督和管理。2.1.1.2咨询方：提供专业咨询意见和技术支持。2.1.1.3检测方：对工程材料、设备、施工过程进行检测。2.1.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。2.2第三方权利2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。2.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评估。第三条第三方责任限额3.1第三方责任3.1.1第三方在履行职责过程中，因其自身原因导致的责任，由第三方自行承担。3.1.2第三方责任限额由合作协议明确约定，不得超过____元。3.2责任划分3.2.1甲乙双方的责任如本合同约定。3.2.2第三方责任如合作协议约定。3.2.3甲乙双方与第三方之间的责任划分，应以合作协议和本合同为准。第四条第三方介入的程序4.1第三方介入申请4.1.1甲乙双方需向第三方发出介入申请，明确介入的职责和权利。4.1.2第三方应在收到申请后____个工作日内回复是否接受介入。4.2第三方介入协议4.2.1甲乙双方与第三方应签订合作协议，明确各方的权利和义务。4.2.2.1第三方的职责和权利。4.2.2.2第三方责任限额。4.2.2.3合作期限和终止条件。4.2.2.4违约责任。4.2.2.5争议解决。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的变更5.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意，并修改合作协议。5.2第三方介入的解除5.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方书面同意，并终止合作协议。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式6.1.1第三方介入的争议解决方式如第十一条11.1所述。6.2争议解决程序6.2.1第三方介入的争议解决程序如第十一条11.2所述。6.3争议解决地点6.3.1第三方介入的争议解决地点如第十一条11.3所述。第七条第三方介入的生效与终止7.1第三方介入的生效7.1.1第三方介入协议签订后生效。7.2第三方介入的终止7.2.1第三方介入的终止条件如第五条5.2所述。第八条第三方介入的附加条款8.1第三方介入的附加条款由甲乙双方与第三方在合作协议中另行约定。8.2附加条款与本合同具有同等法律效力。第九条本合同的修正9.1本合同中的相关条款，如需根据第三方介入进行修正，应经甲乙双方书面同意，并修改本合同。9.2修正后的合同与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及技术规范要求：详细标注工程尺寸、材料、工艺等，符合国家及地方相关标准。说明：工程图纸及技术规范是工程实施的重要依据。2.工程量清单要求：详细列出工程项目的名称、数量、单价、总价等。说明：工程量清单是工程款项结算的依据。3.合同附件协议要求：明确甲乙双方与第三方之间的权利义务。说明：合同附件协议是本合同不可分割的组成部分。4.工程进度计划要求：详细列出各阶段的起止时间、主要工作内容等。说明：工程进度计划是工程进度管理的重要工具。5.工程验收报告要求：详细记录工程验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：工程验收报告是工程验收合格的重要凭证。6.付款凭证要求：详细记录款项支付的时间、金额、用途等。说明：付款凭证是款项支付的有效证明。7.违约通知要求：详细说明违约行为及违约方应承担的责任。说明：违约通知是违约行为发生后的重要文件。8.争议解决协议要求：明确争议解决的方式、程序和地点。说明：争议解决协议是解决争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲乙双方未按合同约定支付款项。1.2承包人未按合同约定完成工程。1.3居间人未按合同约定提供服务。1.4第三方未按合作协议履行职责。1.5任何一方泄露保密信息。2.责任认定标准2.1违约行为发生时，违约方应承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于：2.2.1支付违约金。2.2.2赔偿损失。2.2.3承担其他违约责任。3.违约责任示例3.1甲乙双方未按合同约定支付款项，违约方应支付违约金，金额为未支付款项的____%。3.2承包人未按合同约定完成工程，导致工程延期，违约方应赔偿因延期造成的损失。3.3居间人未按合同约定提供服务，导致工程进度延误，违约方应赔偿因此造成的损失。3.4第三方未按合作协议履行职责，导致工程出现问题，违约方应承担相应的责任。3.5任何一方泄露保密信息，违约方应承担相应的法律责任。全文完。2025年度智慧城市建设承包施工居间合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景：随着我国智慧城市建设的快速发展，甲方计划在2025年度对所在城市进行智慧城市建设，旨在提升城市管理水平、改善居民生活质量。为了确保项目顺利进行，甲方决定委托乙方作为居间方，协助甲方寻找合适的承包施工单位。2.2目的：本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方在智慧城市建设承包施工居间过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现甲乙双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：3.2关键词解释：承包施工：指承包方按照合同约定，对建设项目进行施工，完成工程任务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）有权要求乙方按照合同约定，协助寻找合适的承包施工单位；（2）有权对乙方提供的承包施工单位进行考察和评估；（3）有权对承包施工单位的资质、业绩等进行审核；（4）有权与承包施工单位签订施工合同，并监督合同履行；（5）有权对项目进度、质量、安全等方面进行监督检查。4.2乙方的权利和义务：（1）负责协助甲方寻找合适的承包施工单位，并提供相关信息；（2）对提供的承包施工单位进行初步筛选和评估；（3）协助甲方与承包施工单位进行洽谈，促成双方签订施工合同；（4）在合同履行过程中，提供必要的协调和服务；（5）确保所提供的承包施工单位具备相应的资质和业绩。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为一年。5.2合同履行地点：智慧城市建设项目的施工现场。5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，协助甲方寻找合适的承包施工单位，并促成双方签订施工合同。在合同履行过程中，乙方提供必要的协调和服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的期限届满；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方违约，经另一方书面通知后30日内仍未履行。6.3终止程序：（1）终止合同前，甲乙双方应就终止事宜进行协商；（2）协商一致后，双方应签署终止合同协议；（3）终止合同协议签署后，双方应按照协议约定办理相关手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，办理相关手续，结清款项；（2）终止合同后，甲乙双方应相互配合，确保项目顺利交接。七、费用与支付7.1费用构成：（1）居间服务费：根据双方协商，乙方应向甲方支付居间服务费，具体金额为人民币_________元；（2）其他费用：包括但不限于差旅费、通信费等，具体费用由双方另行协商确定。7.2支付方式：（1）居间服务费：甲方应在合同签订后_________个工作日内，支付居间服务费的_________%，即人民币_________元；（2）其他费用：甲方应在发生实际费用后_________个工作日内，支付相应费用。7.3支付时间：（1）居间服务费：第一笔支付应在合同签订后_________个工作日内完成；（2）其他费用：具体支付时间根据费用发生的时间确定。7.4支付条款：（1）甲方支付费用时，应将款项汇入乙方指定的银行账户；（2）乙方应在收到款项后_________个工作日内，向甲方出具收款凭证；（3）如甲方未按时支付费用，乙方有权暂停居间服务，并要求甲方支付滞纳金，滞纳金按每日_________‰计算。八、违约责任8.1甲方违约：（1）如甲方未按时支付费用，应向乙方支付滞纳金；（2）如甲方违反合同约定，导致项目无法按期完成，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约：（1）如乙方未按约定提供居间服务，应向甲方支付违约金，违约金为居间服务费的_________%；（2）如乙方泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金和赔偿金额的具体计算方法由双方另行协商确定；（2）违约金和赔偿金额的支付方式同第七条支付方式。九、保密条款9.1保密内容：本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等，均为保密内容。9.2保密期限：本合同项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后_________年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等；（2）政府行为：如政策调整、法律法规变动等；（3）社会异常事件：如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；（2）不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决；（3）如不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例：（1）地震、洪水等自然灾害；（2）政策调整、法律法规变动等政府行为；（3）罢工、暴乱等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、商业秘密等特殊事项；（2）法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同签订后，甲乙双方均保留对合同内容的解释权；（2）甲方保留对智慧城市建设项目的最终决策权。13.2特殊权力保留：（1）如遇不可抗力事件，乙方保留根据实际情况调整居间服务内容和方式的权力；（2）如遇法律法规变动，乙方保留根据法律法规调整居间服务费用的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致；（2）修改和补充的内容应以书面形式签订补充协议，作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力：修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲乙双方应相互配合，确保智慧城市建设项目的顺利进行；（2）甲方应提供乙方所需的相关资料和信息。15.2协作与配合方式：（1）甲乙双方应定期召开会议，讨论项目进展和问题；（2）甲乙双方应通过电话、邮件等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款：本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.智慧城市建设项目需求说明书2.承包施工单位资质证明文件3.居间服务费用清单4.保密协议5.不可抗力事件证明文件6.争议解决协议7.合同修改和补充协议二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a)未按时支付费用；b)违反合同约定，导致项目无法按期完成。乙方违约：a)未按约定提供居间服务；b)泄露甲方商业秘密。2.违约行为认定：违约行为的认定以合同约定和事实为依据，由双方协商解决。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.仲裁：指双方在争议发生后，根据仲裁协议，由仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼：指双方在争议发生后，通过法院进行诉讼的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：承包施工单位资质不符合要求。解决办法：乙方应协助甲方重新寻找符合要求的承包施工单位，并重新签订施工合同。2.问题：项目进度滞后。解决办法：甲方应与乙方协商，制定合理的项目进度计划，并加强对施工单位的监督和管理。3.问题：费用支付出现争议。解决办法：双方应按照合同约定，及时解决费用支付问题，避免影响项目进度。4.问题：保密信息泄露。解决办法：双方应加强对保密信息的保护，一旦发现泄露，应立即采取补救措施，并追究相关责任。5.问题：合同条款理解不一致。解决办法：双方应通过协商或寻求法律意见，确保对合同条款的理解一致。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体：第三方主体名称：_________第三方主体地址：_________第三方主体联系人：_________第三方主体联系电话：_________2.第三方责任：第三方应按照合同约定，协助甲方进行智慧城市建设项目的施工管理；第三方应确保施工质量、进度和安全，对施工过程中的问题负责。3.第三方权利：第三方有权要求甲方提供必要的施工条件和资源；第三方有权对施工过程中的变更提出建议。4.第三方义务：第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准；第三方应配合甲方和乙方的工作，确保项目顺利进行。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付居间服务费用；乙方有权要求甲方提供必要的协助，包括但不限于提供项目资料、协调各方关系等。2.乙方利益条款：乙方有权在合同履行期间，获得甲方提供的项目相关信息；乙方有权获得甲方支付的额外报酬，如项目提前完成奖励等。3.甲方的违约及限制条款：如甲方未按时支付居间服务费用，应向乙方支付滞纳金；如甲方违反合同约定，导致乙方无法履行合同，甲方应承担相应的违约责任；甲方不得单方面终止合同，如需终止，应提前_________个工作日通知乙方，并支付相应的违约金。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可要求乙方按照合同约定提供居间服务；甲方可对乙方提供的承包施工单位进行考察和评估。2.甲方的利益条款：甲方可享受乙方提供的专业居间服务，提高项目成功率；甲方可获得乙方提供的项目管理和协调支持。3.乙方的违约及限制条款：如乙方未按约定提供居间服务，应向甲方支付违约金；如乙方泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任；乙方不得未经甲方同意，将居间服务转包或分包给第三方。全文完。2025年度智慧城市建设承包施工居间合同2合同目录一、合同订立1.合同双方基本信息2.合同签订时间及地点3.合同签订目的4.合同有效期二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容三、承包范围1.承包人职责2.居间人职责3.合作方式四、项目进度1.项目启动时间2.项目实施阶段3.项目验收时间4.项目交付时间五、合同价格及支付方式1.合同总价2.付款方式3.付款节点4.付款期限六、技术要求及标准1.技术规范2.设备要求3.材料要求4.施工质量标准七、项目变更及调整1.变更程序2.变更内容3.变更费用4.变更期限八、违约责任1.承包人违约责任2.居间人违约责任3.违约金及赔偿4.违约争议解决九、知识产权1.知识产权归属2.技术秘密保护3.侵权责任4.解密及保密期限十、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任4.保密违约责任十一、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决期限4.争议解决费用十三、合同附件1.项目设计方案2.技术规范3.质量保证书4.付款凭证十四、其他1.合同生效条件2.合同备案3.合同生效日期4.合同份数合同编号_________一、合同订立1.合同双方基本信息（1）承包人名称：（2）承包人地址：（3）承包人法定代表人：（4）居间人名称：（5）居间人地址：（6）居间人法定代表人：2.合同签订时间及地点（1）签订时间：（2）签订地点：3.合同签订目的（1）明确双方在智慧城市建设项目中的合作关系；（2）确保项目顺利实施；（3）维护双方合法权益。4.合同有效期（1）合同自签订之日起生效，至项目验收合格之日止。二、项目概述1.项目名称（1）2025年度智慧城市建设项目2.项目地点（2）项目所在城市及具体地址3.项目规模（1）项目总投资额：（2）项目占地面积：4.项目内容（1）智慧交通系统建设；（2）智慧能源系统建设；（3）智慧安防系统建设；（4）智慧政务系统建设；（5）其他相关配套设施建设。三、承包范围1.承包人职责（1）按照合同约定，完成项目的设计、施工、调试等工作；（2）确保工程质量、安全、进度；（3）提供必要的技术支持；（4）按期完成项目验收。2.居间人职责（1）协助承包人进行项目洽谈；（2）协助承包人办理项目审批手续；（3）协助承包人解决项目实施过程中的问题；（4）监督项目进度和质量。3.合作方式（1）承包人承担项目的设计、施工、调试等工作；（2）居间人负责项目洽谈、审批及协调工作。四、项目进度1.项目启动时间（1）项目启动时间：合同签订后30日内。2.项目实施阶段（1）设计阶段：项目启动后60日内完成；（2）施工阶段：设计阶段完成后90日内完成；（3）调试阶段：施工阶段完成后30日内完成。3.项目验收时间（1）项目验收时间：调试阶段完成后30日内。4.项目交付时间（1）项目交付时间：项目验收合格后10日内。五、合同价格及支付方式1.合同总价（1）合同总价：人民币______元整。2.付款方式（1）分期付款：合同总价分为______期支付；（2）每期付款比例：______%；（3）每期付款时间：项目进度达到约定节点后______日内。3.付款节点（1）设计阶段完成后支付______%；（2）施工阶段完成后支付______%；（3）调试阶段完成后支付______%；（4）项目验收合格后支付______%。4.付款期限（1）每期付款期限：自付款节点之日起______日内。六、技术要求及标准1.技术规范（1）国家及行业标准；（2）项目设计文件要求；（3）承包人提供的技术文件要求。2.设备要求（1）设备品牌及型号；（2）设备性能指标；（3）设备质量保证。3.材料要求（1）材料品牌及型号；（2）材料性能指标；（3）材料质量保证。4.施工质量标准（1）符合国家及行业标准；（2）满足项目设计文件要求；（3）确保工程质量、安全、进度。七、项目变更及调整1.变更程序（1）变更申请：任何一方提出变更，需书面通知对方；（2）变更审批：经双方协商一致，签署变更协议；（3）变更实施：按照变更协议执行。2.变更内容（1）项目范围、规模、技术要求的变更；（2）合同价格、付款方式、付款节点的变更；（3）合同期限的变更；（4）其他经双方协商一致变更的内容。3.变更费用（1）变更费用由变更方承担；（2）变更费用应计入合同总价。4.变更期限（1）变更申请应在项目实施过程中提出；（2）变更实施应在项目实施过程中完成。八、违约责任1.承包人违约责任（1）未按合同约定完成项目，每延误一日，支付日违约金人民币______元；（2）工程存在质量问题，按实际损失赔偿；（3）违反保密条款，承担相应法律责任。2.居间人违约责任（1）未按合同约定协助承包人，每延误一日，支付日违约金人民币______元；（2）泄露项目信息，承担相应法律责任；（3）违反保密条款，承担相应法律责任。3.违约金及赔偿（1）违约金最高不超过合同总价的______%；（2）赔偿金额以实际损失为准，但不超过合同总价的______%。4.违约争议解决（1）双方应友好协商解决违约争议；（2）协商不成，提交合同约定的仲裁机构仲裁。九、知识产权1.知识产权归属（1）项目成果的知识产权归双方共有；（2）承包人对其在项目实施过程中产生的技术成果享有知识产权。2.技术秘密保护（1）双方应保护项目实施过程中知悉的技术秘密；（2）未经对方同意，不得泄露、使用或允许他人使用。3.侵权责任（1）任何一方侵犯对方知识产权，应承担相应法律责任；（2）侵权方应赔偿被侵权方的损失。4.解密及保密期限（1）保密期限自合同签订之日起______年；（2）保密期限届满，技术秘密自动解密。十、保密条款1.保密内容（1）项目技术资料、设计图纸、工程量清单等；（2）项目财务信息、商务信息、合同信息等。2.保密期限（1）保密期限自合同签订之日起______年；（2）保密期限届满，保密内容自动解密。3.保密责任（1）双方应对保密内容承担保密责任；（2）违反保密责任，承担相应法律责任。4.保密违约责任（1）违约方应赔偿守约方因违约造成的损失；（2）违约金最高不超过合同总价的______%。十一、合同解除及终止1.合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，另一方提出解除；（3）经双方协商一致解除。2.合同终止条件（1）合同期限届满；（2）项目完成并验收合格；（3）双方协商一致终止。3.合同解除程序（1）提出解除方书面通知对方；（2）双方协商一致解除合同；（3）办理合同解除手续。4.合同终止程序（1）合同期限届满，自动终止；（2）项目完成并验收合格，合同终止；（3）双方协商一致终止合同。十二、争议解决1.争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成，提交合同约定的仲裁机构仲裁。2.争议解决机构（1）______仲裁委员会；（2）仲裁规则适用《中华人民共和国仲裁法》。3.争议解决期限（1）自争议发生之日起______个月内；（2）逾期未解决的，可向人民法院提起诉讼。4.争议解决费用（1）仲裁费用由败诉方承担；（2）诉讼费用按法律规定承担。十三、合同附件1.项目设计方案2.技术规范3.质量保证书4.付款凭证5.其他相关文件十四、其他1.合同生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同经有关部门备案。2.合同备案（1）合同签订后______日内，向______备案；（2）备案手续由居间人负责办理。3.合同生效日期（1）合同自双方签字盖章之日起生效。4.合同份数（1）合同一式______份，双方各执______份。（2）合同具有同等法律效力。承包人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：居间人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款（1）甲方有权对项目的设计方案、施工方案进行审核和批准；（2）甲方有权对项目进度进行监督和调整；（3）甲方有权对项目预算进行审核和调整。说明：此条款确保甲方在项目中的主导地位，保证项目按照甲方的预期进行。2.甲方决策权条款（1）甲方对项目重大决策拥有最终决定权；（2）乙方和居间人需在甲方决策范围内执行；（3）甲方决策需书面通知乙方和居间人。说明：此条款明确甲方的决策权，确保项目决策的及时性和有效性。3.甲方监督权条款（1）甲方有权对乙方和居间人的工作质量进行监督；（2）甲方有权要求乙方和居间人提供项目进度、质量等相关报告；（3）甲方有权对乙方和居间人的工作进行评估。说明：此条款确保甲方对项目实施过程的全面监督，保障项目质量。4.甲方变更权条款（1）甲方有权对项目进行变更，包括但不限于项目范围、进度、预算等；（2）变更需经乙方和居间人同意，并签订变更协议；（3）变更费用由变更方承担。说明：此条款赋予甲方对项目的变更权，保证项目能够根据实际情况进行调整。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款（1）乙方有权对项目的设计方案、施工方案进行实施；（2）乙方有权对项目进度进行控制；（3）乙方有权对项目预算进行执行。说明：此条款确保乙方在项目中的主导地位，保证项目按照乙方的实施方案进行。2.乙方决策权条款（1）乙方对项目重大决策拥有最终决定权；（2）甲方和居间人需在乙方决策范围内执行；（3）乙方决策需书面通知甲方和居间人。说明：此条款明确乙方的决策权，确保项目决策的及时性和有效性。3.乙方监督权条款（1）乙方有权对甲方和居间人的工作质量进行监督；（2）乙方有权要求甲方和居间人提供项目进度、质量等相关报告；（3）乙方有权对甲方和居间人的工作进行评估。说明：此条款确保乙方对项目实施过程的全面监督，保障项目质量。4.乙方变更权条款（1）乙方有权对项目进行变更，包括但不限于项目范围、进度、预算等；（2）变更需经甲方和居间人同意，并签订变更协议；（3）变更费用由变更方承担。说明：此条款赋予乙方对项目的变更权，保证项目能够根据实际情况进行调整。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责条款（1）第三方中介负责项目协调、沟通和监督；（2）第三方中介需确保项目按照合同约定进行；（3）第三方中介需向甲方、乙方和居间人提供项目进度、质量等相关报告。说明：此条款明确第三方中介的职责，确保项目协调工作的顺利进行。2.第三方中介费用条款（1）第三方中介费用由甲方、乙方和居间人共同承担；（2）费用支付方式及比例由三方协商确定；（3）第三方中介费用在项目实施过程中按月支付。说明：此条款明确第三方中介费用的承担方式和支付方式，确保第三方中介工作的顺利进行。3.第三方中介监督权条款（1）第三方中介有权对甲方、乙方和居间人的工作质量进行监督；（2）第三方中介有权要求甲方、乙方和居间人提供项目进度、质量等相关报告；（3）第三方中介有权对甲方、乙方和居间人的工作进行评估。说明：此条款确保第三方中介对项目实施过程的全面监督，保障项目质量。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目设计方案2.技术规范3.质量保证书4.付款凭证5.合同变更协议6.保密协议7.第三方中介服务协议8.争议解决仲裁协议9.甲方、乙方和居间人的营业执照复印件10.甲方、乙方和居间人的法定代表人身份证明11.甲方、乙方和居间人的授权委托书12.甲方、乙方和居间人的开户银行信息13.甲方、乙方和居间人的税务登记证复印件14.甲方、乙方和居间人的其他相关资质证明二、违约行为及认定：1.承包人未按合同约定完成项目，认定为违约行为。2.居间人未按合同约定协助承包人，认定为违约行为。3.任何一方泄露项目信息，认定为违约行为。4.任何一方违反保密条款，认定为违约行为。5.任何一方未按合同约定支付款项，认定为违约行为。6.任何一方未按合同约定履行变更程序，认定为违约行为。7.任何一方未按合同约定解决争议，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指争议双方将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.保密条款：指合同中关于保密义务的条款，要求各方对项目信息保密。4.变更协议：指合同双方就合同内容进行变更所签订的协议。5.争议解决：指合同双方就合同履行过程中产生的争议进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：项目进度延误。解决办法：及时沟通，调整进度计划，必要时增加人力或资源。2.问题：工程质量问题。解决办法：立即停止施工，查明原因，采取补救措施，确保工程质量。3.问题：款项支付不及时。解决办法：明确付款节点，加强财务管理，确保及时支付款项。4.问题：合同变更争议。解决办法：按照合同约定程序进行变更，协商解决争议。五、所有应用场景：1.智慧城市建设项目的承包施工居间服务。2.甲方为主导的智慧城市建设项目的实施。3.乙方为主导的智慧城市建设项目的实施。4.存在第三方中介的智慧城市建设项目的实施。5.合同履行过程中可能出现的各种争议解决。全文完。2025年度智慧城市建设承包施工居间合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方全称）地址：（如有，填写相关方详细地址）联系人：（如有，填写相关方联系人姓名）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：随着我国智慧城市的快速发展，为提升城市管理水平，提高居民生活质量，甲方决定在2025年度对智慧城市建设进行承包施工。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在智慧城市建设承包施工过程中的权利、义务、责任，确保项目顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（2）承包施工：指乙方按照甲方要求，对智慧城市建设项目进行设计、施工、调试、验收等全过程服务。3.2关键词解释：（1）承包：指乙方接受甲方委托，对智慧城市建设项目进行设计、施工、调试、验收等全过程服务。（2）施工：指乙方按照设计图纸、施工规范、技术要求，对智慧城市建设项目进行现场施工。（3）居间合同：指甲方委托乙方作为居间人，为甲方寻找合适的承包商，并协助双方签订承包合同。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，提供高质量、高效率的承包施工服务。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督、检查，确保项目进度和质量。（3）甲方应按照合同约定，支付乙方居间服务费用。（4）甲方应提供项目相关资料，配合乙方开展承包施工工作。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，支付居间服务费用。（2）乙方应按照甲方要求，寻找合适的承包商，并协助双方签订承包合同。（3）乙方应确保所推荐的承包商具备相应的资质、技术和能力，满足项目要求。（4）乙方应协助甲方对承包商进行监督、检查，确保项目进度和质量。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度智慧城市建设承包施工项目完工之日止。5.2合同履行地点：智慧城市建设承包施工项目所在地。5.3合同履行方式：乙方按照甲方要求，协助甲方寻找合适的承包商，并协助双方签订承包合同。乙方对承包商进行监督、检查，确保项目进度和质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同履行完毕；（2）合同约定的其他终止条件。6.3终止程序：（1）任何一方要求终止合同，应提前30日书面通知对方；（2）双方协商一致，签订终止合同协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应协助甲方完成项目收尾工作；（2）双方应按照合同约定，结算居间服务费用。七、费用与支付7.1费用构成：（1）基本信息费：乙方为甲方提供市场调研、信息收集、方案评估等前期服务所需的费用。（2）居间成功费：甲方与乙方推荐的承包商签订承包合同后，乙方根据合同金额的一定比例收取的成功费。（3）其他费用：根据合同履行过程中产生的其他费用，如差旅费、通讯费等。7.2支付方式：（1）基本信息费：合同签订后，甲方支付基本信息费的50%作为预付款。（2）居间成功费：甲方与乙方推荐的承包商签订承包合同后，甲方支付居间成功费的50%作为预付款，剩余50%在项目验收合格后支付。（3）其他费用：根据合同履行过程中产生的其他费用，甲方应在乙方提出费用清单后，按照约定的支付方式进行支付。7.3支付时间：（1）基本信息费预付款：合同签订后30日内支付。（2）居间成功费预付款：甲方与乙方推荐的承包商签订承包合同后30日内支付。（3）其他费用：根据费用产生的时间节点，甲方应在乙方提出费用清单后30日内支付。7.4支付条款：（1）甲方支付费用时，应将款项汇入乙方指定的账户。（2）乙方收到款项后，应在3个工作日内向甲方开具正规发票。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五，自逾期之日起计算。（2）甲方未按照合同约定提供项目相关资料的，应承担由此造成的损失，并支付乙方相应的费用。8.2乙方违约：（1）乙方未按照合同约定提供居间服务的，应向甲方支付违约金，违约金为基本信息费和居间成功费的百分之十，自逾期之日起计算。（2）乙方推荐的承包商未履行合同义务，导致项目无法按期完成的，乙方应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。（2）因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任，赔偿金额根据实际损失确定。九、保密条款9.1保密内容：本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均为保密内容。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至项目验收合格后三年止。9.3保密履行方式：（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）战争：战争、军事冲突等。（3）政府行为：政府政策、法律、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例：（1）地震导致项目施工中断。（2）战争导致原材料供应中断。（3）政府政策变更导致项目无法继续进行。十一、争议解决11.1协商解决：双方发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，可提交调解、仲裁或诉讼解决。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）合同主体资格受限。（2）合同内容涉及国家秘密、商业秘密等。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同中未明确规定的权利，甲方保留所有权利。（2）乙方在履行合同过程中所获得的甲方商业秘密、技术秘密等信息，乙方应予以保密。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对乙方提供的服务质量、进度进行监督和检查的权利。（2）甲方保留在合同履行过程中，根据实际情况调整项目需求、变更项目内容的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力：修改和补充的内容作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：甲乙双方应相互协作，共同推进智慧城市建设承包施工项目的顺利进行。15.2协作与配合方式：（1）甲方应按照合同约定提供项目相关资料，配合乙方开展工作。（2）乙方应按照甲方要求，及时反馈项目进展情况，协助甲方进行项目监督。十六、其