2025年智慧城市基础设施建设工程施工合同3篇_第1页
2025年智慧城市基础设施建设工程施工合同3篇_第2页
2025年智慧城市基础设施建设工程施工合同3篇_第3页
2025年智慧城市基础设施建设工程施工合同3篇_第4页
2025年智慧城市基础设施建设工程施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩67页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年智慧城市基础设施建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同当事人1.4合同标的1.5合同期限1.6合同金额1.7付款方式1.8合同履行地点1.9合同履行方式1.10合同变更与解除1.11违约责任1.12争议解决1.13合同生效条件1.14合同附件第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程设计单位2.6工程监理单位2.7工程承包方式2.8工程开工日期2.9工程竣工日期2.10工程质量标准第三条施工图纸及技术资料3.1施工图纸的提供3.2技术资料的提供3.3施工图纸及技术资料的修改与补充3.4施工图纸及技术资料的保密第四条施工组织与管理4.1施工组织设计4.2施工进度计划4.3施工现场管理4.4施工安全管理4.5施工环境保护4.6施工质量保证体系4.7施工文明施工第五条材料供应与管理5.1材料供应责任5.2材料质量要求5.3材料供应进度5.4材料验收与保管5.5材料节约与回收第六条机械设备6.1机械设备供应6.2机械设备使用6.3机械设备维护与保养6.4机械设备安全操作第七条工程验收7.1验收条件7.2验收程序7.3验收标准7.4验收不合格的处理7.5验收资料第八条工程变更8.1变更的范围8.2变更的程序8.3变更的处理方式8.4变更费用的承担第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任的承担9.3违约金的计算与支付9.4违约责任的解除第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点10.4争议解决期限第十一条合同解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除的后果11.4合同解除的生效时间第十二条合同终止12.1合同终止的条件12.2合同终止的程序12.3合同终止的后果12.4合同终止的生效时间第十三条合同附件13.1附件一:合同协议书13.2附件二:施工图纸13.3附件三:技术资料13.4附件四:合同履行情况报告13.5附件五:其他相关文件第十四条合同未尽事宜14.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规及行业规范执行。14.2本合同如有未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:2025年智慧城市基础设施建设工程施工合同1.2合同签订日期:2025年1月1日1.3合同当事人:1.3.1发包方:市人民政府1.3.2承包方:建筑集团有限公司1.4合同标的:智慧城市基础设施建设工程,包括道路、桥梁、排水、照明等工程1.5合同期限:自2025年2月1日至2025年1月31日1.6合同金额:人民币伍仟万元整1.7付款方式:1.7.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价的10%1.7.2进度款:按月进度支付,每月支付合同总价的8%1.7.3结算款:工程竣工验收合格后30日内支付合同总价的80%1.7.4验收合格后30日内支付合同总价的10%1.7.5保修金:工程保修期满后30日内无息退还1.8合同履行地点:市区街道1.9合同履行方式:承包方按照合同约定,自行组织施工,确保工程质量和进度1.10合同变更与解除:1.10.1合同变更:经双方协商一致,可对合同内容进行变更,变更内容作为合同附件1.10.2合同解除:发生不可抗力或一方违约等情况,可依法解除合同1.11违约责任:1.11.1发包方违约责任:未按时支付款项,应向承包方支付违约金1.11.2承包方违约责任:未按时完成工程,应向发包方支付违约金1.12争议解决:双方应友好协商解决争议,协商不成,可向合同履行地人民法院提起诉讼1.13合同生效条件:双方签字盖章后生效1.14合同附件:合同协议书、施工图纸、技术资料等第二条工程概况2.1工程名称:智慧城市基础设施建设工程2.2工程地点:市区街道2.3工程规模:道路长度公里,桥梁座,排水管道公里,照明设施套2.4工程类型:市政公用工程2.5工程设计单位:设计研究院2.6工程监理单位:监理咨询有限公司2.7工程承包方式:固定总价承包2.8工程开工日期:2025年2月1日2.9工程竣工日期:2025年1月31日2.10工程质量标准:符合国家现行工程质量标准及相关规范要求第三条施工图纸及技术资料3.1施工图纸的提供:发包方应在合同签订后10个工作日内提供完整施工图纸3.2技术资料的提供:发包方应在合同签订后10个工作日内提供完整技术资料3.3施工图纸及技术资料的修改与补充:经双方协商一致,可对施工图纸及技术资料进行修改与补充3.4施工图纸及技术资料的保密:双方应妥善保管施工图纸及技术资料,未经对方同意,不得泄露给第三方第四条施工组织与管理4.1施工组织设计:承包方应在合同签订后15个工作日内提交施工组织设计4.2施工进度计划:承包方应在合同签订后15个工作日内提交施工进度计划4.3施工现场管理:承包方应负责施工现场的日常管理工作,确保施工安全和文明施工4.4施工安全管理:承包方应严格执行国家有关安全生产法律法规,确保施工安全4.5施工环境保护:承包方应采取措施,减少施工对环境的影响4.6施工质量保证体系:承包方应建立完善的质量保证体系,确保工程质量4.7施工文明施工:承包方应遵守施工现场文明施工规定,提高施工形象第五条材料供应与管理5.1材料供应责任:承包方负责工程所需材料的采购、运输、保管和使用5.2材料质量要求:材料质量应符合国家现行质量标准及相关规范要求5.3材料供应进度:承包方应根据施工进度计划,合理安排材料供应进度5.4材料验收与保管:承包方应严格按照材料验收标准进行验收,妥善保管材料5.5材料节约与回收:承包方应采取措施,节约材料,回收利用废料第六条机械设备6.1机械设备供应:承包方应自行提供施工所需的机械设备6.2机械设备使用:承包方应合理使用机械设备,确保施工进度和质量6.3机械设备维护与保养:承包方应定期对机械设备进行维护与保养,确保设备完好6.4机械设备安全操作:承包方应严格执行机械设备安全操作规程,确保施工安全第七条工程验收7.1验收条件:工程按合同约定完成,质量符合国家现行质量标准及相关规范要求7.2验收程序:7.2.1发包方组织验收:验收前7个工作日通知承包方7.2.2验收人员:验收人员由发包方和承包方共同组成7.2.3验收方法:按照国家现行质量标准及相关规范要求进行验收7.3验收标准:符合国家现行质量标准及相关规范要求7.4验收不合格的处理:7.4.1承包方应立即整改不合格项,重新进行验收7.4.2验收不合格项整改费用由承包方承担7.5验收资料:验收完成后,双方应各自保存验收资料第八条违约责任8.1违约行为:8.1.1发包方未按时支付款项,每逾期一日,应向承包方支付应付款项的千分之五作为违约金。8.1.2承包方未按合同约定时间完成工程,每逾期一日,应向发包方支付合同总价的千分之五作为违约金。8.1.3承包方提供的材料不符合合同约定的质量标准,应无条件更换或退货,并承担由此产生的费用。8.1.4承包方未按合同约定进行施工,造成工程质量不合格,应承担修复费用,并支付相应的违约金。8.2违约责任的承担:8.2.1双方应按照违约行为的具体情况,承担相应的违约责任。8.2.2违约责任的具体金额由双方协商确定,协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼。8.3违约金的计算与支付:8.3.1违约金应按实际逾期天数或不合格工程修复费用计算。8.3.2违约金应在违约行为发生后15个工作日内支付。8.4违约责任的解除:8.4.1发包方或承包方在违约行为发生后,经对方同意,可以解除合同。8.4.2合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程和已支付款项。第九条争议解决9.1争议解决方式:9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序:9.2.1提起诉讼前,双方应书面通知对方争议的存在和性质。9.2.2双方应在收到争议通知之日起30日内提交书面答辩。9.3争议解决地点:合同履行地人民法院。9.4争议解决期限:自争议发生之日起60日内解决。第十条合同解除10.1合同解除的条件:10.1.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行,经双方确认后可解除合同。10.1.2违约行为:一方严重违约,另一方有权解除合同。10.1.3合同目的不能实现:因不可预见的原因,合同目的无法实现,双方可协商解除合同。10.2合同解除的程序:10.2.1一方提出解除合同,应书面通知对方,并说明理由。10.2.2双方应在收到解除通知之日起30日内协商解除事宜。10.3合同解除的后果:10.3.1合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程和已支付款项。10.3.2合同解除不影响双方在合同履行过程中产生的权利和义务。10.4合同解除的生效时间:双方达成一致并签字盖章后生效。第十一条合同终止11.1合同终止的条件:11.1.1合同期限届满。11.1.2双方协商一致解除合同。11.1.3合同因法定事由而终止。11.2合同终止的程序:11.2.1双方应书面通知对方合同终止的事由。11.2.2双方应在收到终止通知之日起30日内处理合同终止事宜。11.3合同终止的后果:11.3.1合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程和已支付款项。11.3.2合同终止不影响双方在合同履行过程中产生的权利和义务。11.4合同终止的生效时间:双方达成一致并签字盖章后生效。第十二条合同附件12.1附件一:合同协议书12.2附件二:施工图纸12.3附件三:技术资料12.4附件四:合同履行情况报告12.5附件五:其他相关文件第十三条合同未尽事宜13.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规及行业规范执行。13.2本合同如有未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同生效14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义:1.1.1第三方是指在合同履行过程中,经合同双方同意,介入合同执行过程中的独立第三方。1.1.2第三方可以是监理机构、咨询公司、检测机构、仲裁机构等。1.2第三方介入目的:1.2.1保证合同履行的公正性、透明性和效率。1.2.2解决合同履行过程中的争议和纠纷。第二条第三方介入程序2.1第三方介入申请:2.1.1任何一方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请。2.1.2申请应详细说明介入的原因、目的和预期效果。2.2第三方介入同意:2.2.1双方应在收到介入申请后15个工作日内,书面回复是否同意第三方介入。2.2.2不同意的,应说明理由。2.3第三方介入实施:2.3.1双方同意第三方介入后,应共同选择合适的第三方。2.3.2第三方介入后,应按照合同约定和第三方职责,履行相关职责。第三条第三方职责与权限3.1第三方职责:3.1.1监理机构:负责监督工程进度、质量、安全等,确保工程按合同约定进行。3.1.2咨询公司:提供专业咨询意见,协助双方解决合同履行中的问题。3.1.3检测机构:对工程材料、设备、工程质量进行检测,确保符合合同要求。3.1.4仲裁机构:在合同争议解决中,提供仲裁服务。3.2第三方权限:3.2.1第三方有权要求合同双方提供相关资料和信息。3.2.2第三方有权对工程进行现场检查和评估。3.2.3第三方有权向合同双方提出建议和意见。第四条第三方责任限额4.1第三方责任:4.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的责任。4.1.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力造成损失的,不承担赔偿责任。4.2责任限额:4.2.1第三方责任限额由合同双方在合同中约定,或由第三方在介入前提出。4.2.2责任限额应合理,能够有效保障合同双方的合法权益。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与发包方:5.1.1第三方应服从发包方的管理,执行发包方的指令。5.1.2第三方在执行过程中,如发现发包方指令有误,应及时与发包方沟通。5.2第三方与承包方:5.2.1第三方应与承包方密切配合,共同确保工程按合同约定进行。5.2.2第三方在执行过程中,如发现承包方有违约行为,应及时通知承包方。5.3第三方与监理机构:5.3.1第三方在监理机构的监督下工作,遵守监理机构的规定。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入终止条件:6.1.1合同履行完毕。6.1.2双方协商一致解除第三方介入。6.1.3第三方因自身原因无法继续履行职责。6.2第三方介入终止程序:6.2.1第三方介入终止,应书面通知合同双方。6.2.2双方应在收到终止通知后15个工作日内,处理相关事宜。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入费用由合同双方在合同中约定,或由第三方在介入前提出。7.2第三方介入费用应在合同履行过程中支付。第八条本条款的修改与补充8.1本条款可根据实际情况进行修改与补充。8.2修改与补充内容应经合同双方书面同意,并作为合同附件。第九条本条款的生效9.1本条款自合同双方签字盖章之日起生效。9.2本条款一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同协议书详细要求和说明:合同协议书是合同的主体文件,应包含合同名称、签订日期、当事人信息、合同标的、合同期限、合同金额、付款方式、合同履行地点、合同履行方式、合同变更与解除、违约责任、争议解决、合同生效条件等内容。2.附件二:施工图纸详细要求和说明:施工图纸应详细标注工程的设计要求、尺寸、材料、施工工艺等,确保施工过程中准确无误。3.附件三:技术资料详细要求和说明:技术资料应包括工程的设计计算书、材料说明、施工工艺说明、质量标准等,为施工提供技术支持。4.附件四:合同履行情况报告详细要求和说明:合同履行情况报告应定期提交,包括工程进度、质量、安全、环境保护等方面的信息。5.附件五:工程验收报告详细要求和说明:工程验收报告应在工程竣工验收后提交,包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。6.附件六:工程变更记录详细要求和说明:工程变更记录应详细记录工程变更的原因、内容、变更后的工程量、变更费用等。7.附件七:材料验收报告详细要求和说明:材料验收报告应记录材料的品种、规格、数量、质量、验收结果等。8.附件八:设备验收报告详细要求和说明:设备验收报告应记录设备的品种、规格、数量、质量、验收结果等。9.附件九:安全生产记录详细要求和说明:安全生产记录应包括安全生产会议记录、安全检查记录、事故处理记录等。10.附件十:环境保护记录详细要求和说明:环境保护记录应包括环境保护措施、环境保护检查记录、环保设施运行记录等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1发包方未按时支付款项。1.2承包方未按时完成工程。1.3承包方提供的材料不符合合同约定。1.4承包方未按合同约定进行施工。1.5第三方在履行职责过程中出现失误。2.责任认定标准:责任认定标准应根据违约行为的性质、程度和影响等因素确定。责任认定标准如下:2.1发包方未按时支付款项,每逾期一日,应向承包方支付应付款项的千分之五作为违约金。2.2承包方未按合同约定时间完成工程,每逾期一日,应向发包方支付合同总价的千分之五作为违约金。2.3承包方提供的材料不符合合同约定的质量标准,应无条件更换或退货,并承担由此产生的费用。2.4承包方未按合同约定进行施工,造成工程质量不合格,应承担修复费用,并支付相应的违约金。2.5第三方在履行职责过程中出现失误,应根据失误的性质、程度和影响等因素,由第三方承担相应的责任。3.示例说明:示例一:承包方未按合同约定时间完成工程,造成工期延误。根据合同约定,承包方应向发包方支付合同总价的千分之五作为违约金。示例二:第三方在监理过程中出现失误,导致工程质量不合格。根据合同约定,第三方应承担修复费用,并支付相应的违约金。全文完。2025年智慧城市基础设施建设工程施工合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同目的1.7合同标的1.8合同金额1.9合同履行地点1.10合同变更与解除1.11合同争议解决方式第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程设计单位2.6工程监理单位2.7工程施工范围2.8工程施工期限2.9工程质量要求2.10工程安全要求第三章施工准备3.1施工组织设计3.2施工人员配备3.3施工设备与材料3.4施工现场管理3.5施工安全措施3.6施工环境保护3.7施工进度计划3.8施工变更程序第四章工程施工4.1施工进度控制4.2施工质量控制4.3施工安全控制4.4施工环境保护4.5施工变更管理4.6施工资料管理4.7施工验收4.8施工验收合格标准4.9施工验收不合格处理4.10施工保修第五章合同价款5.1合同价款组成5.2合同价款支付方式5.3合同价款调整5.4预付款5.5进度款5.6结算款5.7验收款5.8保修金5.9违约责任5.10争议解决第六章付款进度及结算6.1付款进度计划6.2付款进度节点6.3结算程序6.4结算资料6.5结算争议解决6.6结算违约责任第七章合同终止与解除7.1合同终止条件7.2合同解除条件7.3合同终止或解除程序7.4合同终止或解除后的处理7.5合同终止或解除后的争议解决7.6合同终止或解除后的违约责任第八章违约责任8.1违约行为类型8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算8.4违约争议解决8.5违约违约责任第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构9.4争议解决费用9.5争议解决期限9.6争议解决保密第十章合同附件10.1附件一:合同签订文件10.2附件二:工程图纸及技术资料10.3附件三:施工组织设计10.4附件四:施工进度计划10.5附件五:工程验收报告10.6附件六:其他相关文件第十一章合同签署11.1签署程序11.2签署日期11.3签署地点11.4签署人员11.5签署印章第十二章合同生效12.1生效条件12.2生效日期12.3生效地点12.4生效文件12.5生效争议解决第十三章合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除通知13.4解除日期13.5解除后的处理13.6解除争议解决第十四章合同终止14.1终止条件14.2终止程序14.3终止通知14.4终止日期14.5终止后的处理14.6终止争议解决合同编号2025年智慧城市基础设施建设工程施工合同第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年智慧城市基础设施建设工程施工合同”。1.2合同双方甲方(建设单位):[甲方全称]乙方(施工单位):[乙方全称]1.3合同签订日期本合同签订日期为[签订日期]。1.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同期限本合同期限自[起始日期]至[终止日期]。1.6合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年智慧城市基础设施建设工程中的权利、义务和责任。1.7合同标的本合同标的为智慧城市基础设施建设工程的施工。1.8合同金额本合同金额为人民币[合同金额]元。1.9合同履行地点本合同履行地点为[工程地点]。1.10合同变更与解除任何一方要求变更或解除本合同时,应提前[提前通知期限]书面通知对方,并经双方协商一致后签订书面变更或解除协议。1.11合同争议解决方式本合同争议解决方式为协商;协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。1.12合同附件附件一:合同签订文件附件二:工程图纸及技术资料附件三:施工组织设计附件四:施工进度计划附件五:工程验收报告第二章工程概况2.1工程名称本工程名称为[工程名称]。2.2工程地点本工程地点位于[工程地点]。2.3工程规模本工程规模为[工程规模]。2.4工程类型本工程类型为[工程类型]。2.5工程设计单位本工程设计单位为[设计单位名称]。2.6工程监理单位本工程监理单位为[监理单位名称]。2.7工程施工范围本工程施工范围为[施工范围]。2.8工程施工期限本工程施工期限为[施工期限]。2.9工程质量要求本工程质量要求符合国家及行业相关标准和规范。2.10工程安全要求本工程施工过程中必须遵守国家及行业安全法律法规,确保施工安全。第三章施工准备3.1施工组织设计乙方应根据本合同及工程实际情况,编制详细的施工组织设计。3.2施工人员配备乙方应按照施工组织设计配备足够的施工人员。3.3施工设备与材料乙方应提供符合质量要求的施工设备与材料。3.4施工现场管理乙方应负责施工现场的管理,确保施工顺利进行。3.5施工安全措施乙方应采取必要的安全措施,确保施工安全。3.6施工环境保护乙方应遵守国家及地方环境保护法规,采取有效措施保护环境。3.7施工进度计划乙方应根据工程实际情况编制施工进度计划,并确保按计划完成施工任务。3.8施工变更程序任何施工变更需经甲方和监理单位同意,并签订书面变更协议。第四章工程施工4.1施工进度控制乙方应严格按照施工进度计划进行施工,确保工程按期完成。4.2施工质量控制乙方应严格执行质量控制措施,确保工程质量达到合同要求。4.3施工安全控制乙方应采取必要的安全措施,确保施工安全。4.4施工环境保护乙方应遵守国家及地方环境保护法规,采取有效措施保护环境。4.5施工变更管理任何施工变更需经甲方和监理单位同意,并签订书面变更协议。4.6施工资料管理乙方应按照规定编制、整理、归档施工资料。4.7施工验收工程完工后,乙方应组织自检,并向甲方提交验收申请。4.8施工验收合格标准施工验收合格标准应符合国家及行业相关标准和规范。4.9施工验收不合格处理如施工验收不合格,乙方应按照监理单位的要求进行整改,直至合格。4.10施工保修本合同约定的保修期为[保修期限],保修期内乙方应负责保修工作。第五章合同价款5.1合同价款组成工程直接费用间接费用不可预见费用5.2合同价款支付方式本合同价款支付方式为分阶段支付。5.3合同价款调整合同价款在施工过程中可根据实际情况进行调整。5.4预付款合同签订后,乙方应向甲方支付[预付款比例]%的预付款。5.5进度款施工过程中,甲方按施工进度支付[进度款比例]%的进度款。5.6结算款工程完工后,乙方应向甲方提交结算报告,甲方应在[结算期限]内支付结算款。5.7验收款工程验收合格后,甲方应在[验收款支付期限]内支付验收款。5.8保修金乙方应向甲方支付[保修金比例]%的保修金,保修期满后无质量问题,甲方应无息退还。5.9违约责任如乙方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金。5.10争议解决合同价款争议解决方式为协商;协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。第六章付款进度及结算6.1付款进度计划本合同约定的付款进度计划如下:预付款:合同签订后5日内支付进度款:每月支付一次结算款:工程完工验收合格后30日内支付验收款:工程验收合格后30日内支付6.2付款进度节点本合同约定的付款进度节点如下:工程开工前支付预付款每完成一定比例的工程量支付进度款工程完工验收合格后支付结算款保修期满后无质量问题退还保修金6.3结算程序工程完工后,乙方应向甲方提交结算报告,甲方应在[结算期限]内支付结算款。6.4结算资料工程量清单工程进度报告材料清单人工费清单设备租赁清单其他相关费用清单6.5结算争议解决结算争议解决方式为协商;协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。6.6结算违约责任如乙方未在约定时间内提交结算报告,甲方有权扣除相应款项作为违约金。第七章合同终止与解除7.1合同终止条件合同约定的工程全部完成合同约定的权利和义务履行完毕双方协商一致解除合同7.2合同解除条件甲方或乙方违约因不可抗力导致合同无法履行双方协商一致解除合同7.3合同终止或解除程序合同终止或解除时,双方应签订书面终止或解除协议。7.4合同终止或解除后的处理合同终止或解除后,双方应按照协议处理相关事宜,包括但不限于:工程移交费用结算违约责任7.5合同终止或解除后的争议解决合同终止或解除后的争议解决方式为协商;协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。7.6合同终止或解除后的违约责任合同终止或解除后,违约方应承担相应的违约责任。第八章违约责任8.1违约行为类型乙方未按合同约定完成工程进度或质量要求乙方未按合同约定提供合格的材料和设备乙方未按合同约定进行施工安全管理甲方未按合同约定支付款项双方违反合同约定的其他行为8.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。8.3违约赔偿计算违约赔偿的计算方式如下:违约金:按合同金额的[违约金比例]%计算赔偿损失:按实际损失计算8.4违约争议解决违约争议解决方式为协商;协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。8.5违约违约责任违约方应按照约定的违约责任承担相应责任。第九章争议解决9.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商;协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。9.2争议解决程序争议解决程序如下:双方协商提交仲裁委员会仲裁委员会审理仲裁裁决9.3争议解决机构本合同争议解决机构为[仲裁委员会名称]。9.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有规定。9.5争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起[争议解决期限]。9.6争议解决保密双方应遵守争议解决过程中的保密义务。第十章合同附件10.1附件一:合同签订文件10.2附件二:工程图纸及技术资料10.3附件三:施工组织设计10.4附件四:施工进度计划10.5附件五:工程验收报告10.6附件六:其他相关文件第十一章合同签署11.1签署程序本合同签署程序如下:双方代表签署合同双方盖章合同生效11.2签署日期本合同签署日期为[签署日期]。11.3签署地点本合同签署地点为[签署地点]。11.4签署人员甲方代表:[甲方代表姓名]乙方代表:[乙方代表姓名]11.5签署印章甲方印章:[甲方印章]乙方印章:[乙方印章]第十二章合同生效12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2生效日期本合同生效日期为[生效日期]。12.3生效地点本合同生效地点为[生效地点]。12.4生效文件本合同生效文件为双方签字盖章的合同文本。12.5生效争议解决本合同生效后的争议解决方式为协商;协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。第十三章合同解除13.1解除条件合同约定的解除条件甲方或乙方违约因不可抗力导致合同无法履行双方协商一致解除合同13.2解除程序合同解除程序如下:提出解除合同双方协商签订解除合同协议13.3解除通知合同解除通知应在[通知期限]内以书面形式通知对方。13.4解除日期合同解除日期为[解除日期]。13.5解除后的处理合同解除后,双方应按照协议处理相关事宜,包括但不限于:工程移交费用结算违约责任13.6解除争议解决合同解除后的争议解决方式为协商;协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。第十四章合同终止14.1终止条件合同约定的终止条件甲方或乙方违约因不可抗力导致合同无法履行双方协商一致终止合同14.2终止程序合同终止程序如下:提出终止合同双方协商签订终止合同协议14.3终止通知合同终止通知应在[通知期限]内以书面形式通知对方。14.4终止日期合同终止日期为[终止日期]。14.5终止后的处理合同终止后,双方应按照协议处理相关事宜,包括但不限于:工程移交费用结算违约责任14.6终止争议解决合同终止后的争议解决方式为协商;协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。甲方(建设单位):________________________乙方(施工单位):________________________[日期:________________________][地点:________________________]多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:附件条款1:甲方主导的工程变更程序说明:为保障工程质量和进度,甲方在工程实施过程中有权根据实际情况提出工程变更。变更程序如下:甲方提出变更申请,并提供变更原因、变更内容、变更预算等。乙方在收到变更申请后[响应时间]内,对变更的可行性、影响及成本进行评估,并回复甲方。甲方与乙方协商确定变更内容、工期调整及费用变更。变更内容经甲方确认后,乙方应立即执行。附件条款2:甲方负责的协调工作说明:甲方应负责协调工程实施过程中的各项工作,包括但不限于:与政府相关部门的沟通协调与设计、监理、供应商等单位的协调工程进度、质量和安全的监督与管理附件条款3:甲方提供的资料和条件工程设计图纸及技术规范施工现场相关资料甲方提供的材料和设备施工现场的水、电、道路等基础设施附件条款4:甲方对施工进度的监督说明:甲方有权对施工进度进行监督,确保工程按计划进行。甲方应定期检查施工进度,并对进度滞后情况进行处理。附件条款5:甲方对施工质量的监督说明:甲方有权对施工质量进行监督,确保工程质量符合合同约定。甲方应定期对工程质量进行检查,并对不合格工程进行整改。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:附件条款1:乙方主导的施工组织设计说明:乙方应根据工程实际情况,编制详细的施工组织设计,包括但不限于施工方案、施工进度计划、资源配置等。附件条款2:乙方负责的施工安全管理说明:乙方应负责施工现场的安全管理,包括但不限于:施工现场安全措施的制定与实施施工人员的安全教育培训施工现场的安全检查与整改附件条款3:乙方对施工进度的控制说明:乙方应严格按照施工组织设计进行施工,确保工程按计划完成。乙方应定期向甲方报告施工进度,并对进度滞后情况进行解释和处理。附件条款4:乙方对施工质量的控制说明:乙方应严格执行质量控制措施,确保工程质量达到合同要求。乙方应定期对工程质量进行检查,并对不合格工程进行整改。附件条款5:乙方对施工成本的控制说明:乙方应合理控制施工成本,确保工程成本在合同约定范围内。乙方应定期向甲方报告施工成本,并对成本超支情况进行解释和处理。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:附件条款1:第三方中介的职责对工程进度、质量和成本进行监督对乙方提交的施工资料进行审核对工程变更进行评估和协调对合同履行情况进行监督和评估附件条款2:第三方中介的授权说明:甲方和乙方应授权第三方中介在合同履行过程中行使相应的权利和义务,包括但不限于:审核施工资料评估工程变更监督工程进度、质量和成本协调合同履行过程中的问题附件条款3:第三方中介的报告说明:第三方中介应定期向甲方和乙方提交工程进度、质量和成本报告,并对报告内容负责。附件条款4:第三方中介的争议解决说明:第三方中介在履行职责过程中产生的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。附件条款5:第三方中介的保密义务说明:第三方中介应遵守保密义务,对在履行职责过程中知悉的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等进行保密。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同签订文件2.工程图纸及技术资料3.施工组织设计4.施工进度计划5.工程验收报告6.工程量清单7.材料清单8.人工费清单9.设备租赁清单10.其他相关费用清单11.甲方提供的资料和条件12.乙方提交的施工资料13.第三方中介的报告14.争议解决相关文件15.合同变更协议16.合同解除协议二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度或质量要求乙方未按合同约定提供合格的材料和设备乙方未按合同约定进行施工安全管理甲方未按合同约定支付款项双方违反合同约定的其他行为2.违约行为的认定:违约行为的认定依据合同约定、相关法律法规、行业标准以及第三方中介的报告。甲方或乙方在合同履行过程中,如发生争议,应提交[仲裁委员会名称]仲裁。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决。3.违约金:指合同一方违约时,根据合同约定或法律规定,应向守约方支付的一定金额的金钱。4.赔偿损失:指违约方因违约行为给守约方造成的实际损失,包括直接损失和间接损失。5.保密义务:指当事人对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等进行保密。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工期延误。解决办法:按照附件条款1执行,由甲方提出变更申请,双方协商确定变更内容、工期调整及费用变更。2.问题:施工过程中发现材料质量问题,影响工程进度。解决办法:按照合同约定和附件条款4,乙方应立即停止使用不合格材料,并通知甲方。3.问题:甲方未按时支付进度款,影响乙方施工。解决办法:按照合同约定和附件条款5,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,并协商解决支付问题。五、所有应用场景:1.智慧城市基础设施建设工程施工合同适用于新建、改建、扩建等智慧城市基础设施工程。2.合同适用于政府投资或社会资本投资的基础设施工程。3.合同适用于涉及多个施工单位、设计单位、监理单位的复杂工程项目。4.合同适用于有第三方中介参与监督和协调的工程项目。全文完。2025年智慧城市基础设施建设工程施工合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(项目业主):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2乙方(施工单位):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.3其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景和目的本合同签订于____年____月____日,甲方作为智慧城市基础设施建设工程的业主,为满足城市基础设施建设的需要,乙方作为施工单位,双方经友好协商,就智慧城市基础设施建设工程施工事宜达成一致,签订本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关建设工程施工的法律法规,以及双方签订的补充协议等文件。三、定义与解释3.1专业术语(1)智慧城市:指以信息技术为支撑,通过物联网、云计算、大数据等技术手段,实现城市基础设施、公共服务、社会管理等方面的智能化、信息化、绿色化。(2)基础设施:指为满足城市生产、生活、生态等需求而建设的各种公共设施,包括道路、桥梁、供水、供电、供气、通信等。(3)施工:指按照设计文件和施工规范,使用人力、物力、财力等资源,进行工程建设的过程。3.2关键词解释(1)施工质量:指施工过程中,工程质量符合设计文件、施工规范和相关法律法规的要求。(2)施工进度:指施工过程中,按照合同约定的时间节点完成工程任务。(3)施工安全:指施工过程中,确保施工人员、设备、环境等安全,防止事故发生。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成施工任务。(2)甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。(3)甲方有权根据工程实际情况,对施工方案进行调整。(4)甲方应按照合同约定,向乙方支付工程款项。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成施工任务。(2)乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。(3)乙方应遵守施工现场的安全规定,确保施工安全。(4)乙方应按照甲方要求,提供相关施工资料和工程验收报告。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为____年,自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为:____________________。5.3合同履行方式(1)乙方应按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。(2)乙方应按照甲方要求,合理配置施工人员、设备、材料等资源。(3)乙方应按照合同约定的时间节点完成工程任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的施工任务完成,经双方确认。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前____日书面通知对方。(2)双方应就终止合同的相关事宜进行协商,达成一致。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定,处理剩余工程款项。(2)双方应按照法律法规,妥善处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程款:根据施工图纸、工程量清单及合同约定,乙方应完成的全部工程量的实际费用。(2)材料费:包括施工过程中所使用的各类原材料、构件、设备等的费用。(3)人工费:包括施工人员的工资、津贴、奖金等费用。(4)机械使用费:包括各类施工机械、设备的租赁或购买费用。(5)其他费用:包括合同约定范围内的其他费用。7.2支付方式(1)乙方应在工程进度达到约定节点后,按照甲方审核通过的工程量清单和合同约定的计价方式,向甲方提交工程款支付申请。(2)甲方应在收到乙方提交的支付申请后,按照合同约定的支付比例和期限进行支付。7.3支付时间(1)工程款支付时间:甲方应在乙方提交支付申请后的____个工作日内支付。(2)材料费、人工费、机械使用费等其他费用支付时间:按照合同约定或双方协商一致的时间节点支付。7.4支付条款(1)甲方支付给乙方的款项,应通过银行转账方式进行。(2)甲方在支付款项时,应在付款凭证上注明“智慧城市基础设施建设工程施工款”字样。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未按合同约定提供施工所需材料或设备,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成施工任务,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方施工过程中发生安全事故,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的具体金额,由双方在合同中约定。(2)赔偿金额的支付方式,应与工程款的支付方式一致。九、保密条款9.1保密内容(1)双方在履行合同过程中所涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等。(2)合同签订前、履行中和终止后,双方所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。9.2保密期限(1)保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止后____年止。(2)双方在合同终止后,仍应继续履行保密义务。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,确保保密内容不被泄露。(2)未经对方同意,不得将保密内容用于合同目的以外的用途。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然原因或社会原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)政府行为:如政策调整、法律法规变更等。(3)社会异常:如战争、罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)双方应尽力采取措施,减轻不可抗力对合同履行的影响。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断。(2)政府政策调整,导致施工项目停工。十一、争议解决11.1协商解决(1)双方应本着友好协商的原则,解决合同履行过程中产生的争议。(2)协商不成,可提交下一环节解决。11.2调解(1)双方可向相关调解机构申请调解。(2)调解结果具有法律约束力。11.3仲裁或诉讼(1)双方可提交仲裁机构仲裁。(2)仲裁机构裁决具有法律约束力。(3)如仲裁机构裁决无法达成一致,可向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定(1)未经对方同意,任何一方不得擅自转让合同。(2)转让合同,应经双方书面同意。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、机密的合同。(2)法律法规禁止转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对施工过程中的设计方案、施工技术、施工材料等方面的最终决定权。(2)乙方在施工过程中,如需对设计方案、施工技术、施工材料等进行调整,应事先获得甲方的书面同意。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,甲方保留对施工现场的监督权,包括但不限于施工进度、质量、安全等方面的检查。(2)乙方在施工过程中,如发生安全事故或其他紧急情况,应及时通知甲方,并采取有效措施,防止事态扩大。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。(2)修改和补充的内容,应作为合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互协作,确保施工进度、质量和安全。(2)甲方应提供必要的施工条件,乙方应按照甲方要求进行施工。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,讨论施工过程中的问题。(2)双方应通过书面或口头方式,及时沟通施工过程中的信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决,均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,与合同附件及补充协议共同构成完整的合同。16.3增减条款(1)本合同的增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式进行。(2)增减条款的生效,自双方签字盖章之日起。十七、签字、日期、盖章甲方(项目业主):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(施工单位):名称:____________________地址:_______________

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论