版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度门窗安装工程合同纠纷处理协议合同目录一、协议概述1.1协议签订背景1.2协议目的1.3协议适用范围二、合同主体2.1合同双方基本信息2.2合同双方权利义务三、工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度四、纠纷处理原则4.1公平公正原则4.2合法合规原则4.3诚实信用原则五、纠纷处理程序5.1纠纷报告5.2纠纷调解5.3纠纷仲裁5.4纠纷诉讼六、纠纷处理机构6.1调解委员会6.2仲裁委员会6.3法院七、纠纷处理费用7.1调解费用7.2仲裁费用7.3诉讼费用八、纠纷处理结果8.1调解结果8.2仲裁结果8.3诉讼结果九、协议的生效、变更和解除9.1协议生效9.2协议变更9.3协议解除十、违约责任10.1违约行为10.2违约责任十一、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构十二、协议的终止12.1协议终止条件12.2协议终止程序十三、协议的附件13.1附件一:工程合同13.2附件二:纠纷处理流程图13.3附件三:其他相关文件十四、协议的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人合同编号202501一、协议概述1.1协议签订背景1.2协议目的1.3协议适用范围二、合同主体2.1合同双方基本信息2.2合同双方权利义务三、工程概况3.1工程名称:二零二五年度门窗安装工程3.2工程地点:[具体地址]3.3工程规模:[工程总面积]3.4工程进度:[工程进度安排表]四、纠纷处理原则4.1公平公正原则4.2合法合规原则4.3诚实信用原则五、纠纷处理程序5.1纠纷报告5.2纠纷调解5.3纠纷仲裁5.4纠纷诉讼六、纠纷处理机构6.1调解委员会6.2仲裁委员会6.3法院七、纠纷处理费用7.1调解费用7.2仲裁费用7.3诉讼费用八、纠纷处理结果8.1调解结果8.1.1调解成功,双方达成一致意见。8.1.2调解失败,进入下一处理程序。8.2仲裁结果8.2.1仲裁庭作出裁决,双方应遵守。8.2.2对仲裁裁决不服,可向法院提起诉讼。8.3诉讼结果8.3.1法院判决,双方应依法执行。8.3.2对法院判决不服,可向上级法院提起上诉。九、协议的生效、变更和解除9.1协议生效本协议自双方签字之日起生效。9.2协议变更任何协议内容的变更,需经双方协商一致并书面确认。9.3协议解除9.3.1双方协商一致。9.3.2法律法规规定的其他情况。十、违约责任10.1违约行为10.1.1未按照合同约定履行义务。10.1.2故意拖延工期。10.1.3其他违约行为。10.2违约责任10.2.1承担违约赔偿责任。10.2.2采取补救措施。十一、争议解决11.1争议解决方式本协议的争议解决方式为仲裁或诉讼。11.2争议解决机构争议解决机构为[具体机构名称]。十二、协议的终止12.1协议终止条件12.1.1工程验收合格。12.1.2双方约定的其他终止条件。12.2协议终止程序12.2.1双方书面确认。12.2.2协议终止后,双方进行清算。十三、协议的附件13.1附件一:工程合同13.2附件二:纠纷处理流程图13.3附件三:其他相关文件十四、协议的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人甲方(盖章):授权代表(签字):日期:乙方(盖章):授权代表(签字):日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方决定工程进度和施工方案说明:甲方作为工程主导方,有权决定工程的整体进度安排和施工方案,包括但不限于材料选择、施工方法和技术标准。1.2甲方有权对乙方施工质量进行监督说明:甲方应定期对乙方施工质量进行检查,确保施工符合合同约定和国家标准,必要时可委托第三方检测机构进行质量检测。1.3甲方负责协调解决与工程相关的政府部门关系说明:甲方负责与规划、建设、环保等政府部门协调,确保工程顺利通过审批和验收,处理与政府部门之间的纠纷。1.4甲方承担因自身原因导致的工期延误责任说明:因甲方原因(如设计变更、资金不到位等)导致的工期延误,甲方应承担相应的责任,包括但不限于支付违约金和赔偿损失。1.5甲方提供必要的施工条件和保障说明:甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等必要条件,确保乙方正常施工。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方负责工程设计和施工管理说明:乙方作为工程实施方,负责整个工程的设计和施工管理工作,确保工程按期、按质完成。2.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件说明:乙方有权要求甲方在规定时间内提供施工所需的场地、材料、设备等,以确保工程顺利进行。2.3乙方有权拒绝不符合合同要求的材料和施工方法说明:乙方有权拒绝使用不符合合同要求或国家标准的材料和施工方法,以确保工程质量。2.4乙方承担因自身原因导致的工程延误责任说明:因乙方原因(如施工质量不达标、材料供应不及时等)导致的工程延误,乙方应承担相应的责任。2.5乙方应遵守国家法律法规和行业标准说明:乙方在施工过程中应严格遵守国家法律法规和行业标准,确保工程质量和安全。三、有第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介机构职责说明:第三方中介机构负责监督、协调和评估工程的施工过程,确保工程符合合同要求和国家标准。3.2第三方中介机构的选择和更换说明:第三方中介机构由双方协商确定,如需更换,需经双方同意并书面确认。3.3第三方中介机构的费用说明:第三方中介机构的费用由双方按合同约定分摊,具体费用在合同中明确。3.4第三方中介机构报告说明:第三方中介机构应定期向双方提交工程进度报告和质量评估报告,对发现的问题提出整改建议。3.5第三方中介机构与双方的沟通说明:第三方中介机构应保持与双方的沟通,及时反馈工程情况和处理纠纷。3.6第三方中介机构的独立性说明:第三方中介机构应保持独立性,不受任何一方影响,确保公正、客观地执行职责。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程合同2.附件二:纠纷处理流程图3.附件三:其他相关文件(包括但不限于设计图纸、施工方案、材料清单、验收报告等)二、违约行为及认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:未按合同约定提供施工条件;未按期支付工程款项;故意拖延工期;提供的工程图纸或设计存在重大缺陷。1.2乙方违约行为:工程质量不符合合同约定;工程进度延误;使用不符合合同要求的材料和施工方法;未按合同约定进行施工管理。2.违约行为的认定:违约行为的认定依据合同条款、国家标准、行业规范以及第三方中介机构的评估报告。三、法律名词及解释:1.公平公正原则:指在处理纠纷时,各方当事人应享有平等的权益,处理结果应公正合理。2.合法合规原则:指纠纷处理过程和结果应符合国家法律法规和行业标准。3.诚实信用原则:指各方当事人应遵循诚实信用原则,履行合同义务。4.纠纷调解:指在第三方调解人的参与下,双方协商解决纠纷。5.纠纷仲裁:指由仲裁委员会对纠纷进行裁决。6.纠纷诉讼:指通过法院解决纠纷。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方拖延支付工程款项。解决办法:通过第三方中介机构或法律途径追讨款项。2.问题:乙方施工质量不符合标准。解决办法:要求乙方进行整改,必要时可暂停工程或解除合同。3.问题:工程进度延误。解决办法:分析延误原因,采取相应措施加快工程进度,或调整合同工期。五、所有应用场景:1.适用于二零二五年度门窗安装工程。2.适用于合同双方在工程实施过程中可能出现的纠纷处理。3.适用于合同履行过程中对违约行为的处理和责任追究。全文完。二零二五年度门窗安装工程合同纠纷处理协议1本合同目录一览1.定义和解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程范围3.4工程规模4.工程进度安排4.1工程启动时间4.2工程完成时间4.3工程进度节点5.工程质量要求5.1材料质量标准5.2施工质量标准5.3工程验收标准6.工程费用及支付方式6.1工程总费用6.2分阶段支付6.3付款方式7.纠纷处理机制7.1纠纷类型及处理原则7.2纠纷解决方式7.3纠纷解决期限8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿标准9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务9.3违约责任10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决地点12.3争议解决费用13.其他约定13.1不可抗力条款13.2通知方式13.3合同附件14.合同生效及终止日期14.1合同生效日期14.2合同终止日期第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同定义:本协议所称“合同”是指甲方与乙方之间就二零二五年度门窗安装工程所签订的书面协议。1.2术语解释:(1)“甲方”指委托进行门窗安装工程的单位或个人。(2)“乙方”指承接门窗安装工程的施工单位。(3)“工程”指甲方委托乙方进行安装的门窗工程。(4)“合同工期”指合同约定的工程完成时间。(5)“合同价格”指本协议约定的工程总费用。2.合同双方2.1甲方信息:(1)单位名称:________________(2)地址:________________(3)联系人:________________(4)联系电话:________________2.2乙方信息:(1)单位名称:________________(2)地址:________________(3)联系人:________________(4)联系电话:________________3.工程概况3.1工程名称:________________3.2工程地点:________________3.3工程范围:________________3.4工程规模:________________4.工程进度安排4.1工程启动时间:________________4.2工程完成时间:________________4.3工程进度节点:(1)工程开工时间:________________(2)工程中期检查时间:________________(3)工程竣工验收时间:________________5.工程质量要求5.1材料质量标准:(1)门窗材料应符合国家标准及甲方要求。(2)材料供应商需提供产品合格证明及检测报告。5.2施工质量标准:(1)施工过程中,乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工。(2)施工完成后,应进行自检,确保工程质量达到要求。5.3工程验收标准:(1)甲方对工程质量进行验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工。(2)验收不合格的,乙方应进行整改,直至合格为止。6.工程费用及支付方式6.1工程总费用:________________6.2分阶段支付:(1)工程开工前支付合同价的20%作为预付款。(2)工程中期支付合同价的40%。(3)工程竣工验收合格后支付合同价的30%。6.3付款方式:________________7.纠纷处理机制7.1纠纷类型及处理原则:(1)工程质量纠纷:按照国家相关法律法规及行业标准进行解决。(2)工程进度纠纷:根据合同约定及实际情况进行调整。(3)工程费用纠纷:按照合同约定及市场价格进行协商解决。7.2纠纷解决方式:(1)协商解决:双方在合同约定的期限内进行协商,达成一致意见。(2)调解解决:协商不成,可申请第三方调解。(3)仲裁或诉讼:协商和调解均无法解决时,可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。8.违约责任8.1违约情形:(1)乙方未按合同约定的时间完成工程;(2)乙方施工过程中出现重大质量问题,经甲方验收不合格;(3)乙方违反合同约定,擅自变更工程范围或标准;(4)乙方在合同履行过程中,未能履行保密义务;(5)乙方未按合同约定支付工程款;(6)甲方未按合同约定支付工程款。8.2违约责任承担:(1)乙方未按合同约定时间完成工程,每延迟一天,应向甲方支付合同价的0.5%作为违约金;(2)乙方施工过程中出现重大质量问题,甲方有权要求乙方无条件返工,并赔偿因此造成的损失;(3)乙方擅自变更工程范围或标准,甲方有权要求乙方恢复原状,并承担因此产生的费用;(4)乙方违反保密义务,甲方有权要求乙方承担相应的法律责任;(5)乙方未按合同约定支付工程款,每延迟一天,应向甲方支付未付款项的0.5%作为违约金;(6)甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担因此产生的利息损失。8.3违约赔偿标准:(1)因乙方违约给甲方造成的直接经济损失,乙方应全额赔偿;(2)因乙方违约给甲方造成的间接经济损失,乙方应承担相应的赔偿责任。9.保密条款9.1保密信息范围:(1)甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密;(2)工程图纸、技术资料、工程预算等涉及工程的技术和商业信息。9.2保密义务:(1)甲乙双方对保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露;(2)保密义务在合同终止后仍然有效,保密期限为合同终止后两年。9.3违约责任:(1)违反保密义务,泄露保密信息的,应承担相应的法律责任;(2)因泄露保密信息给对方造成损失的,应承担赔偿责任。10.合同解除10.1合同解除条件:(1)一方违约,另一方在合理期限内未得到解决;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序:(1)提出解除合同的一方应书面通知对方;(2)对方在接到通知后,应在七个工作日内给予答复;(3)经双方协商一致,签订合同解除协议。10.3合同解除后的处理:(1)解除合同后,双方应按照合同约定,妥善处理已完成的工程;(2)解除合同后,双方应按照合同约定,结算已发生的费用;(3)解除合同后,双方应相互返还因合同而产生的财产。11.合同终止11.1合同终止条件:(1)合同约定的工程完成;(2)合同约定的权利义务已全部履行;(3)双方协商一致终止合同。11.2合同终止程序:(1)提出终止合同的一方应书面通知对方;(2)对方在接到通知后,应在七个工作日内给予答复;(3)经双方协商一致,签订合同终止协议。11.3合同终止后的处理:(1)终止合同后,双方应按照合同约定,妥善处理已完成的工程;(2)终止合同后,双方应按照合同约定,结算已发生的费用;(3)终止合同后,双方应相互返还因合同而产生的财产。12.争议解决12.1争议解决方式:(1)协商解决;(2)调解解决;(3)仲裁或诉讼。12.2争议解决地点:(1)双方协商确定的地点;(2)工程所在地;(3)合同签订地。12.3争议解决费用:(1)协商解决:双方各自承担;(2)调解解决:由调解机构根据实际情况决定;(3)仲裁或诉讼:由败诉方承担。13.其他约定13.1不可抗力条款:(1)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任;(2)发生不可抗力事件,应及时通知对方,并提供相关证明材料。13.2通知方式:(1)书面通知;(2)口头通知;(3)电子邮件通知。13.3合同附件:(1)工程图纸;(2)工程预算;(3)其他相关文件。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和类型1.1第三方定义:在本协议中,第三方是指除甲方和乙方之外的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、仲裁机构等。1.2第三方介入类型:(1)中介方:协助甲方和乙方进行沟通、协调,促进双方达成一致意见;(2)监理单位:对工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理;(3)检测机构:对工程材料、施工质量等进行检测;(4)仲裁机构:对合同纠纷进行仲裁;(5)其他第三方:根据合同需要,由甲乙双方共同约定的其他第三方。2.第三方介入的条件和程序2.1第三方介入条件:(1)双方协商一致,认为需要第三方介入;(2)合同中约定了第三方介入的情形;(3)法律法规规定需要第三方介入。2.2第三方介入程序:(1)甲乙双方协商确定第三方介入的类型和具体事宜;(2)甲乙双方共同邀请第三方介入;(3)第三方接受邀请后,与甲乙双方签订相关协议;(4)第三方按照协议约定履行职责。3.第三方的责权利3.1责任:(1)第三方应按照协议约定,公正、公平、独立地履行职责;(2)第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任;(3)第三方应保守合同秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。3.2权利:(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;(2)第三方有权对工程进度、质量、安全等方面进行检查和监督;(3)第三方有权根据协议约定,对甲乙双方提出意见和建议。3.3利益:(1)第三方在履行职责过程中,有权获得约定的报酬;(2)第三方在履行职责过程中,有权获得必要的支持和协助。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额:(1)第三方因自身原因造成的损失,其赔偿责任不超过合同总价的10%;(2)第三方在履行职责过程中,因不可抗力等原因造成的损失,不承担赔偿责任。4.2责任限额的确定:(1)第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定;(2)如协议未约定,以合同总价的10%为默认责任限额。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:(1)第三方与甲方之间不存在直接合同关系;(2)第三方按照协议约定,为甲方提供相关服务;(3)第三方对甲方承担相应的责任。5.2第三方与乙方的关系:(1)第三方与乙方之间不存在直接合同关系;(2)第三方按照协议约定,为乙方提供相关服务;(3)第三方对乙方承担相应的责任。5.3第三方与甲乙双方的关系:(1)第三方作为中立第三方,为甲乙双方提供专业服务;(2)第三方在履行职责过程中,维护甲乙双方的合法权益;(3)第三方对甲乙双方均承担相应的责任。6.第三方介入后的合同变更6.1合同变更条件:(1)第三方介入导致合同内容需要调整;(2)法律法规或政策变化,需要调整合同内容。6.2合同变更程序:(1)甲乙双方与第三方协商确定合同变更内容;(2)甲乙双方与第三方签订合同变更协议;(3)合同变更协议经甲乙双方签字盖章后生效。7.第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式:(1)协商解决;(2)调解解决;(3)仲裁或诉讼。7.2争议解决地点:(1)双方协商确定的地点;(2)工程所在地;(3)合同签订地。7.3争议解决费用:(1)协商解决:双方各自承担;(2)调解解决:由调解机构根据实际情况决定;(3)仲裁或诉讼:由败诉方承担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及设计文件详细要求:包含门窗设计图纸、材料清单、施工图、工程预算等,需符合国家相关标准和甲方要求。说明:图纸及设计文件是工程实施的重要依据,需清晰、完整,以便乙方进行施工。2.材料采购合同详细要求:包含材料供应商信息、材料规格、数量、价格、交货时间、验收标准等。说明:材料采购合同是确保工程材料质量的关键文件,需明确材料供应商的义务和责任。3.施工合同详细要求:包含施工范围、施工期限、施工质量标准、工程进度安排、验收标准、付款方式等。说明:施工合同是乙方施工行为的法律依据,需详细规定施工过程中的各项要求。4.工程进度报告详细要求:包含工程进度、已完成工作、存在问题、下一步工作计划等。说明:工程进度报告是甲方了解工程进度的重要途径,需定期提交。5.工程质量验收报告详细要求:包含工程验收时间、验收结果、存在问题、整改措施等。说明:工程质量验收报告是确保工程质量的重要文件,需在工程完工后提交。6.工程结算报告详细要求:包含工程总费用、分阶段费用、已支付费用、未支付费用、结算依据等。说明:工程结算报告是甲乙双方进行费用结算的依据,需在工程完工后提交。7.争议解决协议详细要求:包含争议解决方式、地点、费用等。说明:争议解决协议是解决合同纠纷的重要文件,需在合同签订时明确。8.保密协议详细要求:包含保密信息范围、保密义务、违约责任等。说明:保密协议是保护甲乙双方商业秘密的重要文件,需在合同签订时明确。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按合同约定时间完成工程责任认定:每延迟一天,乙方应向甲方支付合同价的0.5%作为违约金。示例:若合同约定工程完工时间为2025年12月31日,乙方实际完工时间为2026年1月5日,则乙方应支付违约金。2.乙方施工过程中出现重大质量问题责任认定:乙方应无条件返工,并赔偿因此造成的损失。示例:若乙方在施工过程中发现门窗存在严重质量问题,导致工程停工,则乙方需承担相应的赔偿责任。3.乙方违反合同约定,擅自变更工程范围或标准责任认定:乙方应恢复原状,并承担因此产生的费用。示例:若乙方在施工过程中擅自更改门窗尺寸,导致工程不符合设计要求,则乙方需承担恢复原状的费用。4.乙方未按合同约定支付工程款责任认定:每延迟一天,乙方应向甲方支付未付款项的0.5%作为违约金。示例:若合同约定乙方应于2025年10月31日前支付工程款,但乙方实际支付时间为2025年11月10日,则乙方需支付违约金。5.甲方未按合同约定支付工程款责任认定:甲方应支付违约金,并承担因此产生的利息损失。示例:若合同约定甲方应于2025年10月31日前支付工程款,但甲方实际支付时间为2025年11月10日,则甲方需支付违约金及利息。全文完。二零二五年度门窗安装工程合同纠纷处理协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方(门窗安装工程业主):名称:_________________地址:_________________联系人:_________________联系电话:_________________2.乙方(门窗安装工程施工单位):名称:_________________地址:_________________联系人:_________________联系电话:_________________3.其他相关方(如有):名称:_________________地址:_________________联系人:_________________联系电话:_________________二、合同前言2.1背景和目的本协议系甲方与乙方在二零二五年度门窗安装工程合作过程中,为妥善解决可能出现的合同纠纷,确保工程顺利进行,双方经友好协商达成一致,特订立本协议。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合双方实际情况,共同制定。三、定义与解释3.1专业术语本协议中涉及的专业术语如下:(1)门窗安装工程:指乙方按照甲方要求,对甲方指定范围内的门窗进行安装、调试、验收等工作的全过程。(2)合同纠纷:指甲方与乙方在履行本协议过程中,因合同内容、履行方式、质量标准等产生的争议。3.2关键词解释(1)甲方:指在门窗安装工程中承担业主责任的主体。(2)乙方:指在门窗安装工程中承担施工责任的主体。(3)合同履行时间:指本协议生效后,乙方开始施工至工程验收合格的时间段。(4)合同履行地点:指本协议中约定的门窗安装工程施工现场。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量标准完成门窗安装工程。(2)甲方有权对乙方施工过程中出现的问题提出整改要求。(3)甲方应按照合同约定,按时支付工程款项。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、按质完成门窗安装工程。(2)乙方应遵守国家有关法律法规和行业标准,确保工程质量。(3)乙方应积极配合甲方进行工程验收,对验收不合格的工程进行整改。五、履行条件5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效,合同履行时间为二零二五年度。5.2合同履行地点本协议约定的门窗安装工程施工地点为:_________________。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,采取分阶段、分批次的方式进行施工,确保工程进度和质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同履行完毕,甲方验收合格。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序(1)任何一方要求终止合同,应提前三十日书面通知对方。(2)终止合同后,双方应按照约定进行结算。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照约定进行结算,并结清所有款项。(2)合同终止后,乙方应按照约定,将工程现场清理干净,确保无遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成本合同项下门窗安装工程的费用构成如下:(1)材料费:包括但不限于门窗材料、辅材、配件等,具体价格及数量以合同附件为准。(2)人工费:包括但不限于施工人员工资、津贴、保险等。(3)施工机具使用费:包括但不限于租赁或购买施工机具的费用。(4)管理费:包括但不限于项目管理、协调、监督等费用。(5)其他费用:包括但不限于税费、保险费等。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价的20%作为预付款。(2)进度款:在工程按进度完成并经甲方验收合格后,甲方应按实际完成工程量支付相应款项。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应支付剩余工程款的60%。(4)质保金:甲方应在工程验收合格后支付质保金,质保金为合同总价的10%,质保期满无质量问题后无息退还。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后五个工作日内支付。(2)进度款:每个进度节点完成后五个工作日内支付。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后三十日内支付。(4)质保金:工程竣工验收合格后支付。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,核实乙方提供的发票及相关凭证的真实性和完整性。(2)乙方应在收到款项后,向甲方开具相应的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定时间支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金为未支付款项的千分之五,自应付款项之日起计算。(2)甲方未按约定提供施工条件,导致工程延期,应承担相应责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定时间、质量完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之五,自应完成工程之日起计算。(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,修复费用由乙方承担。8.3赔偿金额和方式违约方应承担因其违约行为给对方造成的损失,包括但不限于直接经济损失和可得利益损失,赔偿金额和方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本协议中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均为保密内容。9.2保密期限本协议签订之日起至合同终止后五年内,双方对本协议中的保密内容负有保密义务。9.3保密履行方式双方应采取合理的保密措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件本协议中不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府政策变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明。(2)因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行,双方互不承担责任。(3)不可抗力事件持续期间,双方应尽力采取措施减少损失。10.4不可抗力实例本协议中不可抗力实例包括但不限于地震、洪水、台风等自然灾害。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处置其在本协议项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)法律法规规定不得转让的。(2)涉及国家安全、国家秘密的。(3)合同另有约定的。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本协议签订后,双方均保留对其知识产权的独立使用权和处分权。(2)未经对方同意,任何一方不得擅自将本协议项下的权利转让或许可他人使用。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,甲方保留对门窗安装工程的质量监督权。(2)乙方在施工过程中,如需变更设计,应事先征得甲方同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本协议的修改或补充,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改或补充协议,与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)及时沟通,解决施工过程中出现的问题。(2)共同确保工程进度和质量。15.2协作与配合方式(1)定期召开工程协调会,讨论工程进展和问题。(2)建立信息共享机制,及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方就二零二五年度门窗安装工程合作关系的完整协议,任何与合同内容相冲突的口头协议或文件均无效。16.3增减条款本协议的增减条款,应以书面形式进行,并由双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.门窗安装工程图纸及技术规范2.材料清单及价格表3.人员配置及施工进度计划4.付款进度表5.不可抗力事件证明文件6.争议解决相关文件7.任何经双方签字认可的补充协议或修改文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定时间支付工程款项。未按约定提供施工条件,导致工程延期。未按约定验收工程。2.乙方违约:未按约定时间、质量完成工程。施工过程中出现质量问题,未及时修复。擅自变更设计,未征得甲方同意。违约行为的认定需依据合同条款、相关法律法规及双方协商结果。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.建筑法:调整建筑活动中的民事关系,保障建筑活动安全、高效的法律规范。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.商业秘密:不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。5.知识产权:包括专利权、商标权、著作权等,是指权利人依法对其智力成果享有的专有权利。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应及时修复,并承担修复费用。2.问题:甲方未按时支付工程款项。解决办法:甲方应按照合同约定支付款项,如逾期支付,应向乙方支付违约金。3.问题:不可抗力事件导致工程延期。解决办法:双方应协商确定工程延期的时间和补偿方案。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应通过友好协商解决,协商不成时,可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称及信息第三方主体名称:_________________地址:_________________联系人:_________________联系电话:_________________2.第三方责任第三方应按照合同约定,提供必要的材料、设备和技术支持。第三方应确保其提供的产品和服务符合合同要求和质量标准。3.第三方权利第三方有权获得合同约定的报酬。第三方有权要求甲方和乙方遵守合同约定,确保其权益不受侵害。4.第三方义务第三方应按时完成其职责范围内的任务。第三方应配合甲方和乙方的工作,确保工程顺利进行。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如场地、水源、电源等。乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行及时处理。2.乙方利益条款乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付剩余工程款的60%。乙方有权要求甲方在质保期满后无息退还质保金。3.甲方的违约及限制条款甲方未按约定支付工程款项,应向乙方支付违约金。甲方未按约定提供施工条件,导致工程延期,应承担相应责任。甲方不得擅自变更设计,如需变更,应征得乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量完成工程。甲方可要求乙方在施工过程中,对工程质量进行自查自纠。甲方可要求乙方在工程验收合格后支付剩余工程款。2.甲方的利益条款甲方可要求乙方在工程验收合格后支付剩余工程款的60%。甲方可要求乙方在质保期满后无息退还质保金。3.乙方的违约及限制条款乙方未按约定时间、质量完成工程,应向甲方支付违约金。乙方施工过程中出现质量问题,未及时修复,应承担修复责任。乙方擅自变更设计,未征得甲方同意,应承担相应责任。全文完。二零二五年度门窗安装工程合同纠纷处理协议3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.合同标的3.1门窗类型及规格3.2安装材料及品牌3.3安装工程量4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额4.2分阶段支付比例4.3支付时间及方式5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.2验收标准及程序5.3验收时间及地点6.合同履行及违约责任6.1合同履行期限6.2违约责任及处理方式6.3争议解决方式7.保险责任7.1门窗安装工程保险7.2人员伤害保险7.3财产保险8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止后的处理10.不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力事件的处理10.3不可抗力事件的责任11.合同附件11.1附件一:工程图纸11.2附件二:门窗安装工程量清单11.3附件三:合同履行过程中的相关文件12.合同生效及修改12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同生效日期13.其他约定事项13.1本合同未尽事宜13.2合同补充协议13.3本合同一式几份14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发乙方:门窗安装1.2合同双方地址甲方:市区路号乙方:市区路号1.3合同双方法定代表人甲方:乙方:1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称小区门窗安装工程2.2工程地点市区小区2.3工程规模共计1000套住宅,涉及门窗安装工程量共计20000平方米2.4工程工期自合同签订之日起60日内完成全部安装工作3.合同标的3.1门窗类型及规格铝合金门窗,单层玻璃,尺寸为1.8m×2.0m3.2安装材料及品牌采用乙方自行采购的品牌铝合金型材和玻璃,符合国家相关标准3.3安装工程量共计20000平方米门窗安装工程量,具体分项详见附件二4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额人民币伍佰万元整(¥5000000.00)4.2分阶段支付比例第一阶段:合同签订后5日内支付合同总额的20%第二阶段:工程量完成50%后支付合同总额的30%第三阶段:工程量完成80%后支付合同总额的40%第四阶段:工程验收合格后支付合同总额的10%4.3支付时间及方式支付方式:银行转账5.工程进度及验收5.1工程进度安排第一阶段:合同签订后10日内完成材料采购及进场施工第二阶段:合同签订后30日内完成主体结构门窗安装第三阶段:合同签订后50日内完成全部门窗安装5.2验收标准及程序验收标准:符合国家相关门窗安装质量标准验收程序:由甲方组织验收,乙方配合5.3验收时间及地点验收时间:工程量完成80%后验收地点:小区施工现场6.合同履行及违约责任6.1合同履行期限自合同签订之日起至工程验收合格之日止6.2违约责任及处理方式若甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五若乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总额的千分之五6.3争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,协商不成时,提交市仲裁委员会仲裁解决8.保密条款8.1保密内容门窗产品的技术参数和性能数据门窗安装工艺流程和操作规范甲方客户的个人信息和项目资料8.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年8.3违约责任任何一方违反保密义务,泄露或使用对方保密信息,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失9.合同解除及终止9.1合同解除条件另一方严重违约,经催告后仍未纠正发生不可抗力事件,导致合同无法履行合同目的无法实现9.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同时,合同终止9.3解除或终止后的处理乙方应立即停止施工,并清理施工现场甲方应支付乙方已完成的工程款项双方应共同处理剩余的合同事宜10.不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等10.2不可抗力事件的处理发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并采取措施减轻损失10.3不可抗力事件的责任因不可抗力事件导致合同无法履行时,双方互不承担责任,但应协商解决后续事宜11.合同附件11.1附件一:工程图纸附件一包含门窗安装工程的详细图纸,包括门窗类型、尺寸、安装位置等11.2附件二:门窗安装工程量清单附件二详细列出了门窗安装工程的各项工程量,包括门窗数量、面积等11.3附件三:合同履行过程中的相关文件附件三包括合同履行过程中的各类文件,如验收报告、付款凭证等12.合同生效及修改12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同修改程序任何对合同的修改,必须以书面形式进行,经双方签字盖章后生效12.3合同生效日期本合同自2005年1月1日起生效13.其他约定事项13.1本合同未尽事宜本合同未尽事宜,双方可另行协商解决13.2合同补充协议本合同如有补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力13.3本合同一式几份本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期本合同经甲乙双方代表于2005年1月1日签署14.2合同生效日期本合同自签署之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方指任何非甲乙双方的第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、仲裁机构、评估机构、调解机构等。15.2第三方介入的情形双方在合同履行过程中发生争议,经协商无法达成一致意见合同履行过程中出现重大技术问题或质
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度智能教育平台建设与运营合同范本3篇
- 2025年度化肥行业数据统计分析合同4篇
- 学数学更快乐趣味式数学巩固手册
- 2025年新型车库租赁及管理服务合同4篇
- 2025年度民间担保公司资产保全服务合同4篇
- 放射医学技术专项测试题附答案(六)
- 教育行业中的创新创业教育项目分析
- 2025年度专业打印设备智能化升级改造及售后合同可打印协议书下载3篇
- 教育科技在儿童早期认知发展中的价值挖掘
- 现代商业中的安全生产与风险控制
- 2024年安全教育培训试题附完整答案(夺冠系列)
- 2025新译林版英语七年级下单词默写表
- 《锡膏培训教材》课件
- 断绝父子关系协议书
- 福建省公路水运工程试验检测费用参考指标
- 《工程勘察资质分级标准和工程设计资质分级标准》
- 小学语文阅读教学落实学生核心素养方法的研究-中期报告
- 眼内炎患者护理查房课件
- 2021-2022学年四川省成都市武侯区部编版四年级上册期末考试语文试卷(解析版)
- 中国传统文化服饰文化
- 大气污染控制工程 第四版
评论
0/150
提交评论