二零二五版建筑废弃物资源化利用建设工程担保服务合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版建筑废弃物资源化利用建设工程担保服务合同合同编号_________一、合同主体1.1甲方（担保服务提供方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2乙方（担保服务需求方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.3其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景本合同双方基于我国《建筑废弃物资源化利用管理条例》等相关法律法规，为促进建筑废弃物资源化利用，共同建立长期稳定的合作关系。2.2目的本合同的签订，旨在明确甲乙双方在建筑废弃物资源化利用建设工程担保服务中的权利、义务及责任，确保项目顺利进行，降低风险。三、定义与解释3.1专业术语（1）“建筑废弃物”：指在建筑施工、装修、拆除过程中产生的固体废物，包括砖石、混凝土、木材、金属、塑料等。（2）“资源化利用”：指将建筑废弃物作为原料，经过处理、加工，重新用于建筑材料、装修材料、道路建设等领域。（3）“担保服务”：指甲方为乙方在建筑废弃物资源化利用建设工程中提供担保，确保乙方履行合同义务，保障工程顺利进行。3.2关键词解释（1）“合同”：本合同是指甲乙双方就建筑废弃物资源化利用建设工程担保服务所签订的协议。（2）“履行”：指甲乙双方按照合同约定，全面履行各自的权利和义务。（3）“终止”：指合同因某种原因提前结束。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方提供相关证明材料，以核实乙方履行合同的能力和信誉。（2）甲方有权在乙方违反合同约定时，采取必要的法律手段维护自身合法权益。（3）甲方应按照合同约定，为乙方提供必要的担保服务。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供相应的担保服务。（2）乙方应按照合同约定，履行合同义务，确保工程顺利进行。（3）乙方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担相应的法律责任。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，履行期限为____年。5.2合同履行地点合同履行地点为：____________________5.3合同履行方式（1）甲方为乙方提供担保服务；（2）乙方按照合同约定，履行合同义务，确保工程顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同期限届满；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施。6.3终止程序（1）甲乙双方协商一致解除合同，应书面通知对方；（2）因不可抗力导致合同无法履行，甲方应及时向乙方提供相关证明材料；（3）一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应法律责任。6.4终止后果（1）合同解除后，甲乙双方应按照合同约定，履行剩余义务；（2）合同解除后，甲方应退还乙方已支付的担保费用；（3）因违约导致合同解除的，违约方应承担违约责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）担保服务费：根据项目规模和风险程度，按照市场行情和双方协商确定；（2）管理费：甲方为履行担保服务所发生的合理费用；（3）其他费用：根据合同约定或实际情况，双方协商一致的其他费用。7.2支付方式（1）担保服务费：乙方应在合同签订后____个工作日内，一次性支付给甲方；（2）管理费：甲方在履行担保服务过程中，根据实际发生情况，向乙方开具发票，乙方应在收到发票后____个工作日内支付；（3）其他费用：按照合同约定或实际情况，乙方应在收到甲方开具的发票后____个工作日内支付。7.3支付时间（1）担保服务费：乙方应在合同签订后____个工作日内支付；（2）管理费：甲方在履行担保服务过程中，根据实际发生情况，乙方应在收到发票后____个工作日内支付；（3）其他费用：按照合同约定或实际情况，乙方应在收到甲方开具的发票后____个工作日内支付。7.4支付章件（1）甲方应在收到乙方支付的费用后，向乙方开具正式的收款凭证；（2）乙方应在支付费用后，保留好相关支付凭证，以备查验。八、违约责任8.1甲方违约（1）继续履行合同，提供相应的担保服务；（2）赔偿乙方因此遭受的损失；（3）支付违约金，违约金金额为担保服务费的____%。8.2乙方违约（1）继续履行合同，履行相应的合同义务；（2）赔偿甲方因此遭受的损失；（3）支付违约金，违约金金额为担保服务费的____%。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定，赔偿守约方因此遭受的损失。赔偿金额应包括直接损失和间接损失，赔偿方式可包括但不限于：（1）货币赔偿；（2）实物赔偿；（3）其他约定的赔偿方式。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的保密内容包括但不限于：（1）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密；（2）双方在合同履行过程中知悉的工程技术和设计方案；（3）双方在合同履行过程中知悉的其他保密信息。9.2保密期限本合同中的保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止后____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（3）保密内容仅限于合同履行所必需的范围。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、恐怖袭击等政治事件；（3）政府行为、政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，甲乙双方应及时通知对方，并提供相关证明材料；（2）不可抗力事件导致合同无法履行的，甲乙双方应根据不可抗力事件的影响，协商解决合同履行问题；（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，甲乙双方均不承担违约责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致工程停工；（2）战争导致原材料供应中断；（3）政府政策调整导致工程无法继续。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解协商不成的，甲乙双方可向合同签订地的人民法院申请调解。11.3仲裁或诉讼协商和调解不成的，甲乙双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）本合同项下的权利和义务与本方业务紧密相关；（2）本合同项下的权利和义务涉及国家秘密或商业秘密；（3）法律法规规定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中，甲方保留在合同履行期间对乙方提供的服务进行监督和检查的权利；（2）甲方保留在合同履行期间对乙方提供的担保服务进行评估和调整的权利；（3）甲方保留在合同履行期间对乙方提供的资料进行审查的权利。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行期间，如发现乙方有违反合同约定或法律法规的行为，有权采取必要的法律措施；（2）甲方保留在合同履行期间，如发现乙方有损害甲方利益的行为，有权终止合同并要求乙方承担相应的法律责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致；（2）修改和补充的内容应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充具有与本合同同等的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作，共同确保合同履行顺利进行，包括但不限于：（1）乙方应按照甲方的要求，提供相关资料和证明；（2）甲方应按照乙方的合理要求，提供必要的协助。15.2协作与配合方式（1）定期召开会议，沟通项目进展情况；（2）及时解决合同履行过程中出现的问题；（3）按照合同约定，履行各自义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于建筑废弃物资源化利用建设工程担保服务的完整协议，并具有独立性。16.3增减条款本合同的增减条款，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（担保服务提供方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（担保服务需求方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________见证人（如有）：签字：____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方的身份证明文件；2.建筑废弃物资源化利用建设工程相关资料；3.担保服务费用计算明细；4.不可抗力事件证明材料；5.合同修改和补充协议；6.协作会议记录；7.违约赔偿证明材料；8.保密协议；9.其他双方认为需要作为合同附件的材料。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按合同约定提供担保服务；b.未按合同约定收取担保服务费用；c.未按合同约定履行保密义务；d.未按合同约定协助乙方解决合同履行中的问题。乙方违约：a.未按合同约定支付担保服务费用；b.未按合同约定履行合同义务；c.向第三方泄露保密信息；d.未按合同约定提供相关资料和证明。2.违约行为的认定：甲方违约的认定：根据合同约定和实际情况，由乙方提出书面违约通知，甲方在接到通知后____个工作日内未采取补救措施的，视为甲方违约。乙方违约的认定：根据合同约定和实际情况，由甲方提出书面违约通知，乙方在接到通知后____个工作日内未采取补救措施的，视为乙方违约。三、法律名词及解释：1.建筑废弃物：指在建筑施工、装修、拆除过程中产生的固体废物。2.资源化利用：指将建筑废弃物作为原料，经过处理、加工，重新用于建筑材料、装修材料、道路建设等领域。3.担保服务：指甲方为乙方在建筑废弃物资源化利用建设工程中提供担保，确保乙方履行合同义务，保障工程顺利进行。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。5.违约责任：指合同一方违反合同约定，应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：合同履行过程中，乙方未按约定支付担保服务费用。解决办法：甲方应及时发出书面催告，要求乙方在催告期限内支付费用；逾期未支付的，甲方有权采取法律手段追讨。2.问题：合同履行过程中，甲方未能按约定提供担保服务。解决办法：乙方应及时提出书面违约通知，甲方在接到通知后____个工作日内采取补救措施；如仍未采取补救措施的，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。3.问题：合同履行过程中，因不可抗力导致工程无法继续。解决办法：甲乙双方应及时协商，根据不可抗力事件的影响，调整合同履行计划或解除合同；如需解除合同，甲方应退还乙方已支付的担保费用。4.问题：合同履行过程中，发生争议。解决办法：甲乙双方应通过友好协商解决争议；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：2.丙方的责任：丙方应确保其提供的担保服务符合相关法律法规和行业标准；丙方应按照合同约定，对乙方的履约情况进行监督，并及时向甲方报告。3.丙方的权利：丙方有权要求甲方提供必要的资料和证明，以便其履行担保职责；丙方有权在必要时，根据市场行情和风险状况，调整担保服务的费用。4.丙方的义务：丙方应按照合同约定，承担相应的担保责任；丙方应保持独立性，不得泄露甲乙双方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利：乙方有权要求甲方在合同履行期间，对其履约情况进行监督；乙方有权要求甲方在合同履行过程中，提供必要的协助；乙方有权要求甲方在合同履行完毕后，退还其支付的费用。2.乙方的利益条款：乙方有权在合同履行过程中，要求甲方对其履约情况进行评估；乙方有权要求甲方在合同履行过程中，对工程进度和成本进行控制。3.甲方的违约及限制条款：甲方的违约行为包括但不限于未按约定提供担保服务、未按约定收取担保服务费用等；甲方的违约，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；甲方的权利受到限制，包括在乙方违约的情况下，甲方有权暂停或终止担保服务。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方的权利包括但不限于要求乙方提供相关资料和证明、要求乙方履行合同义务等；甲方的利益条款包括但不限于在合同履行过程中，对乙方进行监督、对工程进度和成本进行控制等。2.甲方的利益条款：甲方的利益条款包括但不限于在合同履行过程中，对乙方进行监督、对工程进度和成本进行控制等；甲方的利益条款还包括在合同履行完毕后，甲方有权获得乙方向其支付的担保服务费用。3.乙方的违约及限制条款：乙方的违约行为包括但不限于未按约定支付担保服务费用、未按约定履行合同义务等；乙方的违约，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；乙方的权利受到限制，包括在甲方违约的情况下，乙方有权暂停或终止合同履行。全文完。二零二四版建筑废弃物资源化利用建设工程担保服务合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点6.合同签订方式7.合同生效日期二、合同标的1.建筑废弃物资源化利用项目概述2.项目地点及规模3.项目实施时间及进度4.项目资源化利用目标三、担保服务内容1.担保方式及范围2.担保期限3.担保金额4.担保责任5.担保费用及支付方式四、双方权利义务1.发包方权利义务2.担保方权利义务3.第三方权利义务4.合同变更及解除5.违约责任五、工程款支付1.工程款支付方式2.工程款支付节点3.工程款支付比例4.工程款支付条件六、工程进度及质量1.工程进度要求2.工程质量标准3.工程验收程序4.工程质量保证期七、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限八、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后处理九、保密条款1.保密内容2.保密期限3.违约责任十、通知与送达1.通知方式2.送达地址3.送达期限十一、其他约定1.不可抗力2.法律适用3.合同附件4.合同份数十二、合同附件1.建筑废弃物资源化利用项目相关资料2.担保方相关资质证明文件3.发包方相关资质证明文件十三、合同签署1.双方代表签字2.单位盖章3.签署日期十四、合同生效1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同备案及登记合同编号_________一、合同概述1.合同名称：二零二四版建筑废弃物资源化利用建设工程担保服务合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：_______4.合同双方基本信息：a.发包方名称：____________________b.发包方地址：____________________c.发包方联系人：____________________d.发包方联系电话：____________________e.担保方名称：____________________f.担保方地址：____________________g.担保方联系人：____________________h.担保方联系电话：____________________5.合同签订地点：____________________6.合同签订方式：书面形式7.合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效二、合同标的1.建筑废弃物资源化利用项目概述：____________________2.项目地点及规模：____________________3.项目实施时间及进度：____________________4.项目资源化利用目标：____________________三、担保服务内容1.担保方式及范围：____________________2.担保期限：自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止3.担保金额：人民币_______元整4.担保责任：____________________5.担保费用及支付方式：____________________四、双方权利义务1.发包方权利义务：a.按合同约定支付工程款b.保证项目施工符合国家相关法律法规和标准c.配合担保方进行工程款支付监管2.担保方权利义务：a.按合同约定提供担保服务b.对工程款支付进行监管c.在违约情况下承担相应的担保责任3.第三方权利义务：____________________4.合同变更及解除：____________________5.违约责任：____________________五、工程款支付1.工程款支付方式：____________________2.工程款支付节点：____________________3.工程款支付比例：____________________4.工程款支付条件：____________________六、工程进度及质量1.工程进度要求：____________________2.工程质量标准：____________________3.工程验收程序：____________________4.工程质量保证期：____________________七、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼2.争议解决机构：____________________3.争议解决程序：____________________4.争议解决期限：自争议发生之日起_______日内解决八、合同终止1.合同终止条件：a.项目竣工验收合格b.双方协商一致解除合同c.发包方或担保方违约导致合同无法履行2.合同终止程序：____________________3.合同终止后处理：a.双方应按照合同约定结算剩余款项b.退还已收取的担保费用c.清理现场，恢复原状九、保密条款1.保密内容：____________________2.保密期限：自合同签订之日起_______年3.违约责任：____________________十、通知与送达1.通知方式：书面形式2.送达地址：____________________3.送达期限：自发出通知之日起_______日内十一、其他约定1.不可抗力：____________________2.法律适用：适用中华人民共和国法律3.合同附件：____________________4.合同份数：一式_______份，双方各执_______份十二、合同附件1.建筑废弃物资源化利用项目相关资料：____________________2.担保方相关资质证明文件：____________________3.发包方相关资质证明文件：____________________十三、合同签署1.双方代表签字：a.发包方代表签字：____________________b.担保方代表签字：____________________2.单位盖章：a.发包方单位盖章：____________________b.担保方单位盖章：____________________3.签署日期：____________________十四、合同生效1.合同生效条件：双方签字盖章2.合同生效日期：自合同签署之日起生效发包方代表签字：____________________担保方代表签字：____________________发包方单位盖章：____________________担保方单位盖章：____________________签署日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款说明：在本合同中，甲方拥有对工程项目的最终决策权，包括但不限于项目进度、资金使用、合同变更等。a.甲方有权根据项目实际情况调整工程进度计划。b.甲方有权决定工程款的支付进度和金额。c.甲方有权对合同条款进行必要的变更，并书面通知乙方。2.甲方监管责任条款说明：甲方作为项目主导方，需对项目的实施进行监管，确保项目按计划进行。a.甲方应定期对乙方的工作进行监督检查，确保工程质量。b.甲方应确保项目资金按时到位，保障乙方施工需要。c.甲方应协调解决项目实施过程中出现的争议和问题。3.甲方责任赔偿条款说明：若因甲方原因导致项目延误或质量不达标，甲方应承担相应的责任。a.甲方因自身原因导致项目延误，应赔偿乙方相应的经济损失。b.甲方因自身原因导致工程质量不达标，应负责修复或更换，并赔偿乙方损失。4.甲方保密条款说明：甲方作为项目主导方，需对项目信息进行保密。a.甲方不得泄露乙方商业秘密和项目信息。b.甲方违反保密义务，应承担相应的法律责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款说明：在本合同中，乙方拥有对工程项目的实施主导权，包括但不限于施工方案、材料采购、人员安排等。a.乙方有权根据项目需求制定施工方案。b.乙方有权选择合适的材料供应商和施工队伍。c.乙方有权对合同条款进行必要的调整，并书面通知甲方。2.乙方施工责任条款说明：乙方作为项目实施方，需对项目的施工质量、进度和成本负责。a.乙方应确保工程质量符合国家相关标准和要求。b.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。c.乙方应合理控制施工成本，避免浪费。3.乙方责任赔偿条款说明：若因乙方原因导致项目延误或质量不达标，乙方应承担相应的责任。a.乙方因自身原因导致项目延误，应赔偿甲方相应的经济损失。b.乙方因自身原因导致工程质量不达标，应负责修复或更换，并赔偿甲方损失。4.乙方保密条款说明：乙方作为项目实施方，需对项目信息进行保密。a.乙方不得泄露甲方商业秘密和项目信息。b.乙方违反保密义务，应承担相应的法律责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介责任条款说明：第三方中介作为合同第三方，负责协调双方关系，监督项目实施。a.第三方中介应公正、公平地处理双方争议。b.第三方中介有权对项目进度、质量进行监督检查。c.第三方中介应保证项目信息的安全性。2.第三方中介费用条款说明：第三方中介提供的服务应收取合理费用。a.第三方中介费用由双方协商确定。b.第三方中介费用应在合同中明确约定。c.第三方中介费用支付方式应在合同中约定。3.第三方中介保密条款说明：第三方中介作为合同第三方，需对项目信息进行保密。a.第三方中介不得泄露项目信息。b.第三方中介违反保密义务，应承担相应的法律责任。4.第三方中介责任赔偿条款说明：若因第三方中介原因导致项目延误或质量不达标，第三方中介应承担相应的责任。a.第三方中介因自身原因导致项目延误，应赔偿双方相应的经济损失。b.第三方中介因自身原因导致工程质量不达标，应负责修复或更换，并赔偿双方损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.建筑废弃物资源化利用项目相关资料2.担保方相关资质证明文件3.发包方相关资质证明文件4.项目施工方案5.项目进度计划6.项目质量标准7.工程款支付计划8.第三方中介服务协议9.争议解决相关文件10.合同变更及补充协议二、违约行为及认定：1.违约行为：a.甲方未按合同约定支付工程款。b.乙方未按合同约定完成工程进度或质量不达标。c.第三方中介未按合同约定履行职责。2.违约认定：a.发生违约行为后，由另一方或第三方中介进行认定。b.违约认定应以合同约定和实际情况为依据。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然力量或社会因素导致合同无法履行的客观情况。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：项目进度延误。解决办法：分析延误原因，制定补救措施，确保项目按计划进行。2.问题：工程质量不达标。解决办法：查明原因，及时整改，确保工程质量符合合同约定。3.问题：工程款支付纠纷。解决办法：协商解决，必要时通过仲裁或诉讼途径解决。五、所有应用场景：1.建筑废弃物资源化利用项目实施过程中。2.工程款支付监管。3.项目进度和质量监管。4.争议解决。5.第三方中介服务。全文完。二零二四版建筑废弃物资源化利用建设工程担保服务合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1担保服务方信息2.2建设工程方信息3.合同标的3.1建筑废弃物资源化利用项目3.2项目规模及地点4.服务内容4.1担保服务范围4.2服务期限4.3服务方式5.服务费用5.1费用计算方式5.2费用支付方式5.3费用调整机制6.保证金6.1保证金数额6.2保证金支付方式6.3保证金退还条件7.保密条款7.1保密信息范围7.2保密义务7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.解除合同9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.法律适用与管辖11.1法律适用11.2管辖法院12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1其他条款13.2附件14.合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“建筑废弃物”指在建筑工程施工、拆除、维修过程中产生的固体废弃物。1.1.2“资源化利用”指将建筑废弃物进行回收、分类、处理，使其转化为可再利用的建筑材料或资源。1.1.3“建设工程”指建筑工程、市政工程、水利工程等。1.1.4“担保服务”指担保服务方为建设工程方提供的保证其按约定履行建筑废弃物资源化利用责任的信用担保服务。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。2.合同双方信息2.1担保服务方信息2.1.1担保服务方名称：2.1.2担保服务方住所：2.1.3担保服务方法定代表人或授权代表：2.2建设工程方信息2.2.1建设工程方名称：2.2.2建设工程方住所：2.2.3建设工程方法定代表人或授权代表：3.合同标的3.1建筑废弃物资源化利用项目3.1.1项目名称：3.1.2项目规模：3.1.3项目地点：3.2项目规模及地点3.2.1项目总投资：3.2.2项目建设周期：3.2.3项目竣工日期：4.服务内容4.1担保服务范围4.1.1担保服务方保证建设工程方按照国家相关法律法规和合同约定，完成建筑废弃物资源化利用。4.1.2担保服务方负责监督建设工程方对建筑废弃物进行分类、处理、回收和利用。4.2服务期限4.2.1本合同服务期限自合同生效之日起至建设工程方完成建筑废弃物资源化利用之日止。4.3服务方式4.3.1担保服务方通过现场监督、定期检查、提供咨询服务等方式，对建设工程方进行担保服务。5.服务费用5.1费用计算方式5.1.1服务费用按项目总投资的一定比例计算。5.1.2费用比例为：项目总投资的1%。5.2费用支付方式5.2.1建设工程方应在合同签订后五个工作日内，向担保服务方支付首期服务费用。5.2.2剩余服务费用分阶段支付，具体支付时间和金额由双方另行协商确定。5.3费用调整机制5.3.1如项目总投资发生调整，服务费用按调整后的总投资重新计算。6.保证金6.1保证金数额6.1.1本合同保证金数额为人民币壹拾万元整。6.2保证金支付方式6.2.1建设工程方应在合同签订后五个工作日内，向担保服务方支付保证金。6.3保证金退还条件6.3.1建设工程方按照合同约定完成建筑废弃物资源化利用，且无违约行为时，担保服务方应在合同终止后五个工作日内退还保证金。7.保密条款7.1保密信息范围7.1.1本合同涉及的所有技术、商业、财务等敏感信息。7.2保密义务7.2.1双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。7.3违约责任7.3.1如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。8.违约责任8.1违约情形8.1.1建设工程方未按合同约定进行建筑废弃物资源化利用。8.1.2担保服务方未按合同约定提供担保服务。8.1.3建设工程方未按合同约定支付服务费用。8.1.4担保服务方未按合同约定退还保证金。8.2违约责任承担8.2.1对于建设工程方的违约行为，担保服务方有权要求建设工程方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2.2对于担保服务方的违约行为，建设工程方有权要求担保服务方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3违约赔偿8.3.1违约金的比例为违约金额的5%，但最高不超过合同总金额的10%。8.3.2因违约行为造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。9.解除合同9.1解除条件9.1.1双方协商一致，决定解除合同。9.1.2出现合同约定的解除情形，如一方严重违约。9.2解除程序9.2.1提出解除合同的一方应提前三十日书面通知对方。9.2.2收到解除通知的一方应在七个工作日内予以确认，并采取必要措施终止合同履行。9.3解除后果9.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理尚未履行的义务。9.3.2双方应相互退还已支付的费用和保证金。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方可约定仲裁机构解决争议。10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。11.法律适用与管辖11.1法律适用11.1.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院11.2.1争议解决法院为合同签订地人民法院。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后，本合同自签字之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的服务期限届满或解除合同。12.3合同终止程序12.3.1合同终止后，双方应按照合同约定处理尚未履行的义务。13.其他约定13.1其他条款13.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。13.2附件a.建设工程方提交的项目相关资料；b.担保服务方提供的担保方案；c.双方协商一致的其他文件。14.合同附件14.1合同附件一：建设工程方提交的项目相关资料14.2合同附件二：担保服务方提供的担保方案14.3合同附件三：双方协商一致的其他文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与介入范围1.1第三方定义1.1.1“第三方”指在合同执行过程中，经甲乙双方同意，参与合同履行的独立法人、自然人或其他组织。1.1.2第三方包括但不限于：技术顾问、审计机构、监理单位、评估机构、仲裁机构等。1.2第三方介入范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于：项目监督、技术咨询、审计评估、争议解决等。2.第三方责任限额2.1第三方责任限额2.1.1第三方在本合同项下的责任限额，由甲乙双方在合同中约定，并在合同附件中明确。2.1.2第三方责任限额包括但不限于：直接经济损失、间接经济损失、违约金、赔偿金等。3.第三方责任界定3.1第三方责任界定3.1.1第三方在合同项下的责任，仅限于其提供的专业服务范围内。3.1.2第三方对其提供的服务质量负责，但不对甲乙双方之间的合同履行承担责任。3.1.3第三方在提供专业服务过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方与甲方的关系为委托服务关系，甲方委托第三方提供专业服务。4.1.2第三方在提供服务过程中，应遵守甲方的指示和要求。4.2第三方与乙方的划分