二零二五版数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同有效期5.合同双方基本信息二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程质量要求三、合同标的1.精密空调设备2.抹灰施工材料3.施工工具及设备四、合同价格1.合同总价2.付款方式3.付款进度4.付款期限五、工期及进度1.工期安排2.进度节点3.工期延误处理六、施工组织与人员1.施工队伍组织2.施工人员资质3.施工人员管理七、施工质量与安全1.质量保证措施2.质量验收标准3.安全生产要求4.安全事故处理八、材料供应与管理1.材料采购要求2.材料验收标准3.材料保管与使用4.材料损耗与索赔九、施工变更1.变更程序2.变更内容3.变更价格4.变更工期十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止后的处理十一、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿计算十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十三、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除与终止后的处理十四、其他1.合同附件2.合同解释3.合同附件清单合同编号_________一、合同概述1.合同名称：二零二五版数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包合同2.合同编号：_________3.合同签订日期：____年____月____日4.合同有效期：____年____月____日至____年____月____日5.合同双方基本信息：甲方（建设单位）：______乙方（施工方）：______二、工程概况1.工程名称：______数据中心2.工程地点：______3.工程规模：______4.工程内容：精密空调安装抹灰施工5.工程质量要求：符合国家及行业相关标准和规范三、合同标的1.精密空调设备：包括但不限于制冷机组、冷却塔、风机盘管等2.抹灰施工材料：包括水泥、沙子、腻子粉、涂料等3.施工工具及设备：包括电梯、吊车、切割机、搅拌机等四、合同价格1.合同总价：人民币______元整2.付款方式：分阶段支付3.付款进度：预付款：合同签订后____个工作日内支付合同总价的____%进度款：按实际完成工程量支付结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内支付合同总价的____%4.付款期限：每个付款节点应在约定的时间内支付五、工期及进度1.工期安排：____个工作日2.进度节点：精密空调安装：____个工作日抹灰施工：____个工作日3.工期延误处理：因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任，并支付乙方合理的工期延误赔偿因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并支付甲方合理的工期延误赔偿六、施工组织与人员1.施工队伍组织：乙方应组织具备相应资质的施工队伍进行施工乙方应确保施工队伍人员的稳定性和技术熟练度2.施工人员资质：施工人员应持有相应的职业资格证书3.施工人员管理：乙方应建立完善的施工人员管理制度乙方应负责施工人员的日常管理、培训和考核七、施工质量与安全1.质量保证措施：乙方应严格按照施工图纸和规范进行施工乙方应建立质量检查制度，确保施工质量2.质量验收标准：精密空调安装：符合《数据中心精密空调系统施工及验收规范》抹灰施工：符合《建筑抹灰工程施工质量验收规范》3.安全生产要求：乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规乙方应制定安全生产管理制度，并落实到位4.安全事故处理：发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并报告甲方乙方应配合甲方调查事故原因，并承担相应责任八、材料供应与管理1.材料采购要求：乙方应根据施工进度计划，提前向甲方提供材料采购计划甲方应在收到计划后____个工作日内确认材料采购事宜2.材料验收标准：所有材料必须符合国家及行业相关标准和规范材料进场时，乙方应进行质量检查，并做好记录3.材料保管与使用：乙方应指定专人负责材料的保管，确保材料不受损坏乙方应合理使用材料，避免浪费4.材料损耗与索赔：因乙方管理不善导致的材料损耗，乙方应自行承担因不可抗力导致的材料损耗，甲方应予以认可九、施工变更1.变更程序：任何变更必须经甲方和乙方协商一致变更内容应书面记录，并由双方签字确认2.变更内容：施工内容、工程量、施工方法、工期等3.变更价格：变更价格应按市场价或双方协商价确定4.变更工期：变更工期应相应调整，并书面通知对方十、合同解除与终止1.合同解除条件：任何一方违反合同约定，严重损害对方利益发生不可抗力，导致合同无法履行2.合同终止条件：工程竣工验收合格合同约定的其他终止条件3.合同解除与终止后的处理：合同解除或终止后，双方应结清所有款项乙方应撤离施工现场，并清理剩余材料十一、违约责任1.违约情形：未按时完成工程施工质量不符合约定违反安全生产规定2.违约责任承担：乙方应承担违约责任，赔偿甲方损失3.违约赔偿计算：按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失十二、争议解决1.争议解决方式：通过协商解决协商不成的，提交仲裁委员会仲裁2.争议解决机构：______仲裁委员会3.争议解决程序：按照仲裁委员会的规则进行十三、合同生效与终止1.合同生效条件：双方签字盖章甲方支付预付款2.合同终止条件：合同约定的终止条件3.合同解除与终止后的处理：结清所有款项乙方撤离施工现场十四、其他1.合同附件：施工图纸技术规范材料清单付款计划2.合同解释：合同条款如有歧义，以双方协商一致的解释为准3.合同附件清单：[此处插入合同附件清单]合同方签字：甲方（建设单位）：________________乙方（施工方）：________________签字日期：________________签字日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导条款：甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理调整建议。甲方应确保施工现场的施工条件满足合同要求，包括但不限于水电供应、场地平整等。甲方应按照合同约定的时间节点提供设计变更通知，并确保乙方有足够的时间进行响应。2.甲方主导条款说明：甲方作为项目主导方，对施工进度和质量负有最终责任，因此有权对施工进行监督和调整。甲方负责提供施工所需的资源和条件，确保乙方能够顺利进行施工。甲方及时提供设计变更，有助于乙方合理安排施工计划，避免不必要的延误。3.甲方主导条款：甲方应指定项目负责人，负责协调与乙方之间的沟通和问题解决。甲方项目负责人应具备相关资质，并能代表甲方处理合同执行过程中的事宜。4.甲方主导条款说明：项目负责人的设立有助于提高沟通效率，确保合同执行过程中的问题能够及时得到解决。项目负责人的资质要求保证了其在处理合同事宜时的专业性和权威性。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导条款：乙方有权对施工方案进行优化，并提出改进建议。乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程的安全无虞。乙方应制定详细的施工计划，并及时向甲方报告施工进度。2.乙方主导条款说明：乙方作为施工方，对施工方案的优化和执行负有直接责任，因此有权提出改进建议。乙方负责施工现场的安全，保障施工人员的生命财产安全。乙方制定施工计划并向甲方报告，有助于甲方了解施工进度，及时提供必要的支持。3.乙方主导条款：乙方应确保施工过程中使用的材料、设备符合合同约定和质量标准。乙方应定期对施工人员进行培训，提高其技能和职业素养。乙方应制定应急预案，应对突发事件和不可抗力因素。4.乙方主导条款说明：乙方对施工材料、设备的质量负责，确保工程质量和使用寿命。定期培训有助于提高施工人员的技术水平，降低施工错误的风险。应急预案的制定有助于乙方在遇到突发事件时能够迅速应对，减少损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介条款：合同中涉及的第三方中介机构应具备相应资质，并经双方认可。第三方中介机构应独立、公正地履行职责，确保合同执行的透明度和公正性。2.第三方中介条款说明：第三方中介机构的资质和独立性是保证其履行职责的前提。第三方中介机构的公正性有助于双方在合同执行过程中建立信任，减少纠纷。3.第三方中介条款：第三方中介机构应定期向双方报告工作进展，并提供相关文件和记录。第三方中介机构的费用由双方按照合同约定分摊。4.第三方中介条款说明：定期报告和提供文件记录有助于双方了解中介机构的工作情况，确保其履行职责。费用分摊的约定有助于双方公平承担中介机构的费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.材料清单4.付款计划5.施工组织设计6.安全生产管理制度7.质量控制计划8.第三方中介机构资质证明9.合同附件清单二、违约行为及认定：1.违约行为：未按时完成工程认定：根据合同约定的工期，若乙方未在规定时间内完成工程，则视为违约。2.违约行为：施工质量不符合约定认定：经甲方或第三方验收，若工程质量不符合合同约定的标准，则视为违约。3.违约行为：违反安全生产规定认定：若乙方在施工过程中违反国家及地方有关安全生产的法律法规，则视为违约。4.违约行为：未按合同约定提供材料认定：若乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准，则视为违约。5.违约行为：未按合同约定支付款项认定：若甲方未按合同约定的付款进度和期限支付款项，则视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁委员会：依法设立，负责对合同争议进行仲裁的机构。3.资质证书：证明个人或单位具备某种专业能力或资格的证书。4.仲裁规则：仲裁委员会制定的关于仲裁程序和仲裁行为的规范。5.公正性：指在处理事务时，不偏袒任何一方，保持中立和客观。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误解决办法：及时沟通，调整施工计划，必要时增加资源投入。2.问题：材料供应不及时解决办法：与供应商协商，确保材料按时供应，或寻找替代材料。3.问题：施工质量问题解决办法：加强质量监控，对不合格工程进行返工处理。4.问题：安全事故解决办法：严格执行安全生产制度，加强安全教育，及时处理事故。五、所有应用场景：1.数据中心精密空调安装及抹灰施工项目2.其他大型工程项目中的空调及抹灰施工分包3.需要第三方中介机构参与的项目4.需要明确违约责任和争议解决机制的项目全文完。二零二五版数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.合同签订背景2.1项目背景2.2项目规模2.3项目地点3.工程概况3.1工程名称3.2工程内容3.3工程范围3.4工程质量要求4.施工工期4.1施工起止时间4.2施工进度安排4.3工期延误责任5.施工图纸及技术要求5.1施工图纸提供5.2技术要求及规范5.3图纸变更及审批6.材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备质量6.3材料设备验收7.施工组织与管理7.1施工组织机构7.2施工现场管理7.3安全生产管理7.4环境保护8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4验收不合格处理9.工程款支付9.1工程款支付方式9.2工程款支付时间9.3预付款及进度款9.4结算及竣工结算10.保修期及保修责任10.1保修期10.2保修责任10.3保修期内维修费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金计算12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序14.4合同终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：数据中心1.1.2乙方：安装工程公司1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：1.2.2乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址1.4.1甲方地址：省市区路号1.4.2乙方地址：省市区路号2.合同签订背景2.1项目背景甲方为数据中心，需进行精密空调安装及抹灰施工。2.2项目规模项目总面积为10000平方米，分为A、B、C三个区域。2.3项目地点项目地点位于省市区路号。3.工程概况3.1工程名称数据中心精密空调安装及抹灰施工工程3.2工程内容精密空调安装、抹灰施工、电气安装、管道安装等。3.3工程范围A、B、C三个区域的精密空调安装及抹灰施工。3.4工程质量要求符合国家标准、行业规范及甲方要求。4.施工工期4.1施工起止时间2025年1月1日至2025年3月31日。4.2施工进度安排第一阶段：2025年1月1日至2025年1月31日，完成A区域施工；第二阶段：2025年2月1日至2025年2月28日，完成B区域施工；第三阶段：2025年3月1日至2025年3月31日，完成C区域施工。4.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。5.施工图纸及技术要求5.1施工图纸提供甲方负责提供完整的施工图纸及技术要求，乙方应认真审阅并按照图纸及技术要求进行施工。5.2技术要求及规范施工过程中，乙方应严格遵守国家有关技术规范、标准及甲方要求。5.3图纸变更及审批如遇图纸变更，甲方应及时通知乙方，乙方应按照变更后的图纸及技术要求进行施工，并经甲方审批后方可实施。6.材料设备6.1材料设备供应甲方负责提供精密空调、抹灰材料等主要设备，乙方负责提供辅助材料及工具。6.2材料设备质量乙方应确保所使用的材料设备符合国家质量标准及甲方要求。6.3材料设备验收材料设备进场后，双方应共同进行验收，验收合格后方可投入使用。8.工程验收8.1验收标准8.1.1工程质量应符合国家相关标准、规范和设计要求。8.1.2工程应达到合同约定的质量等级。8.2验收程序8.2.1乙方完成施工后，应向甲方提交验收申请。8.2.2甲方应在收到验收申请后的五个工作日内组织验收。8.2.3验收时，双方应共同检查工程质量、施工质量记录、材料设备清单等。8.3验收时间8.3.1验收应在工程完工后十个工作日内进行。8.3.2如因特殊情况需延期验收，双方应协商确定延期时间。8.4验收不合格处理8.4.1验收不合格部分，乙方应在接到通知后五个工作日内进行整改。8.4.2重新验收合格前，不合格部分不得投入使用。9.工程款支付9.1工程款支付方式9.1.1甲方按合同约定分期支付工程款。9.1.2首付款为合同总额的20%，在合同签订后五个工作日内支付。9.2工程款支付时间9.2.1每完成一个阶段的工程，乙方提交验收合格证明后五个工作日内支付该阶段工程款的50%。9.2.2工程竣工验收合格后十个工作日内支付剩余工程款的30%。9.2.3保修期满后五个工作日内支付剩余工程款的20%。9.3预付款及进度款9.3.1预付款在合同签订后五个工作日内支付，不计息。9.3.2进度款按实际完成工程量支付，每月结算一次。9.4结算及竣工结算9.4.1结算应以实际完成工程量和合同约定为准。9.4.2竣工结算应在工程竣工验收合格后六十日内完成。10.保修期及保修责任10.1保修期10.1.1空调安装工程保修期为一年。10.1.2抹灰施工工程保修期为一年。10.2保修责任10.2.1保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应无偿进行修复。10.2.2保修期内，乙方应定期对工程进行检查，确保工程质量。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程；11.1.2乙方提供的材料设备不符合质量要求；11.1.3乙方违反安全生产规定；11.2违约责任承担11.2.1乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。11.2.2违约金按合同总价款的2%计算。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序12.2.1提出仲裁申请；12.2.2仲裁委员会受理；12.2.3仲裁庭组成；12.2.4仲裁庭审理；12.2.5仲裁裁决。12.3争议解决地点市。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1乙方严重违约；13.1.2甲方严重违约；13.2合同解除程序13.2.1提出解除合同申请；13.2.2另一方在五个工作日内确认；13.2.3合同自确认之日起解除。13.3合同解除后的处理13.3.1双方应按照合同约定处理已完成的工程；13.3.2双方应相互返还预付款、进度款等。14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章；14.1.2合同签订后五个工作日内支付首付款。14.2合同终止条件14.2.1合同履行完毕；14.2.2合同解除；14.3合同终止后的处理14.3.1双方应按照合同约定处理剩余工程；14.3.2双方应相互返还预付款、进度款等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.1.2第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。15.2第三方职责15.2.1监理单位：负责对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同约定和国家标准。15.2.2检测机构：负责对施工材料、设备进行检测，确保其质量符合要求。15.2.3咨询顾问：提供专业意见，协助甲乙双方解决施工过程中的技术问题。15.2.4保险公司：根据合同约定，为甲乙双方提供相应的保险保障。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定和职责要求，对施工过程进行监督检查。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供相关资料和信息。15.3.3第三方有权对不符合合同约定的行为提出整改要求。15.4第三方义务15.4.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定，独立、客观、公正地履行职责。15.4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.4.3第三方应按时提交工作报告和检测报告。16.第三方介入程序16.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相关协议。16.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。16.3第三方介入协议应作为本合同的附件。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，但不得超过合同总价的10%。17.3第三方责任限额的调整需经甲乙双方书面同意。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：18.1.1第三方应向甲方提供独立、客观的监督和咨询意见。18.1.2甲方有权要求第三方提供相关报告和证明材料。18.1.3第三方不得直接与甲方进行交易或接受甲方提供的任何形式的利益。18.2第三方与乙方的划分：18.2.1第三方应向乙方提供独立、客观的监督和咨询意见。18.2.2乙方应配合第三方的工作，并提供必要的支持和协助。18.2.3第三方不得直接与乙方进行交易或接受乙方提供的任何形式的利益。18.3第三方与施工团队的划分：18.3.1第三方对施工团队的工作进行监督和指导，但不直接参与施工。18.3.2施工团队应按照合同约定和第三方的指导进行施工。18.3.3第三方对施工团队的工作成果进行验收和评价。19.第三方介入的变更和终止19.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意，并签订书面变更协议。19.2第三方介入的终止需经甲乙双方同意，并书面通知第三方。19.3第三方介入的终止不影响本合同其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订确认书要求：双方签字盖章，确认合同内容无误。说明：作为合同签订的正式文件。2.施工图纸及技术要求要求：图纸清晰，技术要求详细，符合国家标准。说明：施工过程中必须遵守的图纸和技术规范。3.材料设备清单要求：列出所有材料设备的名称、规格、数量、品牌等信息。说明：用于材料设备的采购、验收和结算。4.施工进度计划表要求：明确各阶段施工时间节点，确保工程按期完成。说明：施工过程中的时间管理依据。5.工程验收报告要求：详细记录验收过程、结果及不合格项的处理情况。说明：工程验收的正式文件。6.工程款支付申请要求：列出已完成的工程量、合同约定的支付比例等。说明：申请工程款支付的依据。7.保修期及保修责任书要求：明确保修期、保修范围及保修责任。说明：保修期内的质量保证文件。8.第三方介入协议要求：明确第三方的职责、权利和义务。说明：第三方介入的正式文件。9.争议解决协议要求：明确争议解决方式、程序和地点。说明：解决合同争议的正式文件。10.违约责任认定书要求：详细记录违约行为、责任认定及处理措施。说明：违约责任认定的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定完成工程；1.2乙方提供的材料设备不符合质量要求；1.3乙方违反安全生产规定；1.4甲方未按合同约定支付工程款；1.5第三方未按协议履行职责。2.责任认定标准：2.1乙方违约：根据违约程度，赔偿甲方因此遭受的直接损失，并支付违约金。2.2甲方违约：根据违约程度，赔偿乙方因此遭受的直接损失，并支付违约金。2.3第三方违约：根据违约程度，由第三方承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例说明：3.1乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误，甲方遭受经济损失。乙方应赔偿甲方因工期延误造成的直接损失，并支付合同总价款的1%作为违约金。3.2乙方提供的空调设备不符合质量要求，导致设备损坏。乙方应承担更换设备的费用，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。3.3第三方未按协议履行职责，导致工程质量问题。第三方应承担相应的赔偿责任，并支付违约金。全文完。二零二五版数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景：随着我国信息产业的快速发展，数据中心的建设需求日益增长。为了满足数据中心对精密空调系统的需求，甲方决定对现有数据中心进行精密空调安装及抹灰施工。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包过程中的权利、义务、责任及违约处理等事项，确保工程顺利进行，达到预期效果。三、定义与解释3.1专业术语：1.数据中心：指为存储、处理、传输大量数据而专门设计、建造的建筑物或场所。2.精密空调系统：指用于数据中心，具有高精度温湿度控制、低噪音、节能环保等特点的空调系统。3.抹灰施工：指对建筑物墙面、地面等表面进行抹灰处理，以达到平整、美观、耐磨等效果。3.2关键词解释：1.合同：指本合同编号_________所约定的权利、义务、责任及违约处理等事项。2.工程进度：指数据中心精密空调安装及抹灰施工的进度，以合同约定的工程量为依据。3.质量标准：指符合国家及行业相关标准的工程质量要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心精密空调安装及抹灰施工。2.甲方应按照合同约定，及时支付乙方劳务费用。3.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督，并提出整改要求。4.2乙方的权利和义务：1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心精密空调安装及抹灰施工。2.乙方应确保施工过程中的安全、环保，并承担相应的责任。3.乙方应配合甲方对施工过程中的质量问题进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间：自合同签订之日起至数据中心精密空调安装及抹灰施工完成之日止。5.2合同履行地点：____________________5.3合同履行方式：1.乙方应按照甲方要求，分阶段完成数据中心精密空调安装及抹灰施工。2.乙方应按照合同约定，提供必要的施工图纸、技术资料等。六、合同的生效和终止6.1生效条件：1.本合同经甲乙双方签字盖章后生效。2.甲方应在合同生效前，向乙方支付合同约定的预付款。6.2终止条件：1.合同期满，双方无异议。2.甲方或乙方因故提前终止合同，应提前30日书面通知对方。6.3终止程序：1.合同终止前，双方应就终止事宜进行协商，达成一致意见。2.合同终止后，双方应按照约定办理结算手续。6.4终止后果：1.合同终止后，乙方应立即停止施工，并撤离施工现场。2.甲方应按照合同约定，支付乙方已完成的工程款。七、费用与支付7.1费用构成：1.人工费：包括施工人员的工资、津贴、加班费等。2.材料费：包括精密空调设备、安装材料、抹灰材料等费用。3.施工机械使用费：包括租赁或购买施工机械的费用。4.管理费：包括施工过程中的项目管理、协调、监督等费用。5.不可预见费：包括合同履行过程中可能发生的意外费用。7.2支付方式：1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。2.进度款：乙方在完成合同约定工程量后，甲方应按照实际完成工程量支付相应比例的进度款。3.结算款：合同履行完毕后，乙方提交结算报告，甲方应在收到结算报告后30日内支付剩余款项。7.3支付时间：1.预付款支付时间：合同签订后5个工作日内。2.进度款支付时间：每完成合同约定工程量的20%，乙方应在完成后5个工作日内提交付款申请，甲方应在收到申请后10个工作日内支付。3.结算款支付时间：合同履行完毕后，乙方提交结算报告后30日内。7.4支付条款：1.甲方应在支付款项前，对乙方提交的付款申请进行审核，确认无误后支付。2.乙方应在收到款项后，向甲方提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五，每日累计。2.甲方未按合同约定提供施工条件，导致工程延期，应承担相应的责任。8.2乙方违约：1.乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五，每日累计。2.乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式：1.违约金和赔偿金额应根据实际情况计算，并按照合同约定支付。2.赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复工程等。九、保密条款9.1保密内容：1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。2.甲方提供的项目资料、图纸、技术文件等。9.2保密期限：本合同履行期间及合同终止后三年内。9.3保密履行方式：1.双方应采取必要的保密措施，防止保密信息的泄露。2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件：1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.社会事件：如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.双方应及时通知对方，并提供相关证明。2.不可抗力事件发生，导致合同无法履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：1.自然灾害：如地震导致施工中断。2.社会事件：如战争导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形：1.合同约定不得转让的情形。2.乙方具有特定资质或能力，合同履行需要乙方亲自参与的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：1.甲方保留对数据中心精密空调安装及抹灰施工的质量和进度进行监督的权利。2.乙方在合同履行期间及合同终止后三年内，未经甲方同意，不得将合同权利和义务转让给第三方。13.2特殊权力保留：1.甲方保留在乙方违约时，解除合同并要求乙方承担违约责任的权利。2.乙方保留在甲方违约时，要求甲方承担违约责任的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：1.任何对合同的修改和补充，均应以书面形式进行。2.修改和补充的内容应经甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力：1.修改和补充的内容为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。2.修改和补充的内容与本合同有冲突的，以修改和补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项：1.双方应就数据中心精密空调安装及抹灰施工过程中的问题进行及时沟通和协商。2.双方应相互提供必要的协助和配合，确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式：1.双方应定期召开工程协调会议，讨论工程进展、问题解决等事宜。2.双方应通过电话、邮件等方式保持沟通，及时传递信息。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方就数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包关系的完整协议，任何补充协议或附件均为本合同的一部分。16.3增减条款：1.本合同任何条款的增减，均应以书面形式进行。2.任何未经甲乙双方签字盖章的增减条款，均不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：（盖章）代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（承包方）：（盖章）代表人（签字）：____________________日期：____________________其他相关方：（盖章）代表人（签字）：____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.数据中心精密空调安装及抹灰施工图纸及技术规范。2.甲方提供的项目资料、图纸、技术文件等。3.双方签订的补充协议。4.工程进度报告及验收报告。5.付款申请及收款凭证。6.违约金支付凭证。7.不可抗力事件证明材料。8.争议解决相关文件。二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按时完成工程，导致工程延期。甲方未按时支付款项。乙方施工质量不符合合同约定。乙方泄露甲方商业秘密或技术秘密。2.违约行为的认定：甲方或乙方在合同履行过程中，违反合同约定的义务，经对方提出后未在合理期限内改正，视为违约行为。发生不可抗力事件，导致合同无法履行，经双方协商一致，可认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.质量标准：指符合国家及行业相关标准的工程质量要求。4.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工过程中，出现质量问题。解决办法：甲方应及时通知乙方，要求乙方进行整改，并监督整改过程。2.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：乙方应按照合同约定，提交付款申请，甲方在收到申请后应及时支付。3.问题：双方就合同履行过程中的问题无法达成一致意见。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成，可申请仲裁或诉讼。4.问题：发生不可抗力事件，导致合同无法履行。解决办法：双方应按照合同约定，及时通知对方，并提供相关证明，协商解决合同终止或变更事宜。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：____________________2.第三方主体地址：____________________3.第三方主体联系人：____________________3.第三方主体联系电话：____________________4.第三方责任：第三方应保证提供的技术、设备、材料符合合同要求。第三方应对其提供的设备、材料的质量和性能负责。第三方应按照合同约定的时间、地点，完成相关工作。5.第三方权利：第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方提供必要的施工条件。6.第三方义务：第三方应配合甲方和乙方完成工程进度。第三方应遵守国家相关法律法规。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术文件。乙方有权要求甲方提供安全的施工环境。2.乙方利益条款：甲方应保证乙方在工程过程中的人身安全。甲方应保证乙方在工程过程中的合法权益不受侵害。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五，每日累计。甲方未按合同约定提供施工条件，导致工程延期，应承担相应的责任。甲方不得无故变更乙方施工方案，如需变更，应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程。甲方有权要求乙方在工程过程中遵守国家相关法律法规。甲方有权对乙方施工质量进行监督检查。2.甲方利益条款：乙方应保证工程质量符合合同约定。乙方应保证工程进度符合合同约定。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五，每日累计。乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方不得泄露甲方商业秘密或技术秘密。全文完。二零二五版数据中心精密空调安装及抹灰施工劳务分包合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目范围3.1精密空调安装工程3.2抹灰施工工程3.3其他相关工程4.合同价款4.1合同总价4.2分包单价4.3付款方式4.4付款节点5.施工进度5.1施工阶段划分5.2施工进度要求5.3施工进度计划6.质量要求6.1精密空调安装质量标准6.2抹灰施工质量标准6.3质量检验及验收7.材料供应7.1甲方提供材料7.2乙方提供材料7.3材料质量及验收8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金计算12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1合同附件14.2不可抗力14.3合同变更14.4合同解除14.5合同争议解决14.6合同解除程序14.7合同解除后果第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称：数据中心1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：138xxxx56781.2合同乙方信息1.2.1乙方名称：建筑工程1.2.2乙方地址：省市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称：数据中心精密空调安装及抹灰施工项目2.2项目地点：省市区路号数据中心2.3项目规模：总建筑面积约平方米，包括精密空调安装和抹灰施工两部分2.4项目工期：自合同签订之日起个月内完成3.项目范围3.1精密空调安装工程3.1.1空调设备安装3.1.2空调管道安装3.1.3空调电气系统安装3.2抹灰施工工程3.2.1墙面抹灰3.2.2天花板抹灰3.2.3抹灰表面处理3.3其他相关工程3.3.1施工场地平整3.3.2施工材料堆放及运输4.合同价款4.1合同总价：人民币万元整4.2分包单价：详见附件《分包工程量清单》4.3付款方式：分阶段支付，每个阶段完成后支付该阶段工程款的%4.4付款节点：详见附件《付款进度表》5.施工进度5.1施工阶段划分：分为三个阶段，分别为基础施工阶段、主体施工阶段和装修施工阶段5.2施工进度要求：每个阶段必须在规定的时间内完成，具体进度要求详见附件《施工进度计划》5.3施工进度计划：详见附件《施工进度计划表》6.质量要求6.1精密空调安装质量标准6.1.1空调设备安装符合厂家提供的技术要求和安装说明书6.1.2空调管道安装平整、牢固、无泄漏6.1.3空调电气系统安装安全可靠，符合国家标准6.2抹灰施工质量标准6.2.1抹灰层厚度均匀，表面平整6.2.2抹灰层与基层粘结牢固，无空鼓、裂缝6.2.3抹灰层无脱落、起砂、粉化等现象6.3质量检验及验收6.3.1施工过程中进行质量检验，发现问题及时整改6.3.2工程竣工后，由甲方组织验收，验收合格后方可交付使用7.材料供应7.1甲方提供材料7.1.1提供空调设备、管道、电气系统等主要材料7.1.2提供抹灰材料、腻子粉、涂料等辅助材料7.2乙方提供材料7.2.1提供施工所需工具、设备、安全防护用品等7.2.2提供施工过程中产生的垃圾清运、废弃物处理等所需材料7.3材料质量及验收7.3.1所有材料必须符合国家相关标准，甲方有权对材料进行抽检7.3.2材料进场后，由甲方组织验收，验收合格后方可使用8.安全生产8.1安全生产责任8.1.1乙方负责施工现场的安全生产管理，确保施工安全8.1.2甲方对施工现场的安全生产负监督责任8.2安全生产措施8.2.1乙方应制定安全生产规章制度，确保施工人员遵守8.2.2乙方应配备必要的安全防护设施和设备，如安全帽、安全带等8.2.3乙方应对施工人员进行安全教育和培训8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故，乙方应立即采取措施，防止事故扩大8.3.2乙方应在事故发生后小时内向甲方报告，并配合调查处理9.环境保护9.1环境保护责任9.1.1乙方负责施工现场的环境保护工作9.1.2甲方对施工现场的环境保护负监督责任9.2环境保护措施9.2.1乙方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘等污染9.2.2乙方应妥善处理施工垃圾和废弃物，防止污染环境9.3环境污染处理9.3.1发生环境污染事件，乙方应立即采取措施，减少损失9.3.2乙方应在事件发生后小时内向甲方报告，并配合调查处理10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议10.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会10.2.2仲裁地点：市10.3争议解决期限10.3.1争议发生后日内提交仲裁11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程11.1.2乙方未按合同约定提供材料11.1.3乙方未按合同约定进行安全生产管理11.2违约责任承担11.2.1乙方应承担违约责任，支付违约金11.2.2甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的损失11.3违约金计算11.3.1违约金按合同总价的一定比例计算12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1乙方严重违约12.1.2不可抗力导致合同无法履行12.2合同解除程序12.2.1双方协商一致解除合同12.2.2任何一方提出解除合同，应提前日通知对方12.3合同解除后果12.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程和剩余工程12.3.2合同解除后，乙方应退还已收款项13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2甲方支付首期款项13.2合同终止条件13.2.1工程验收合格13.2.2双方协商一致解除合同13.3合同终止程序13.3.1双方签订合同终止协议13.3.2合同终止后，双方应按照协议处理剩余事宜14.其他约定14.1合同附件14.1.1《分包工程量清单》14.1.2《付款进度表》14.1.3《施工进度计划表》14.2不可抗力14.2.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任14.2.2不可抗力事件发生后，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料14.3合同变更14.3.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认14.4合同解除14.4.1合同解除需经双方协商一致，并以书面形式确认14.5合同争议解决14.5.1合同争议解决方式按照第十条约定执行14.6合同解除程序14.6.1合同解除程序按照第十二条约定执行第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指非合同双方当事人，但与合同履行有直接或间接关系，且被合同双方授权或委托参与合同履行的个人或机构，包括但不限于监理方、审计方、评估方、保险方等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入合同履行，需经合同双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的具体事项、权限和责任，应在合作协议中明确约定。15.3第三方责任限额15.3.1