2025年度电力设施承包合同关键条款解读4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度电力设施承包合同关键条款解读本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同期限1.4合同双方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.承包方责任3.1施工质量3.2施工进度3.3安全生产3.4环境保护4.电力设施建设内容4.1设施类型4.2设施规模4.3设施要求5.电力设施建设标准5.1设计标准5.2施工标准5.3质量标准6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2付款方式6.3付款节点7.合同工期及延期7.1合同工期7.2工期调整7.3工期延误责任8.电力设施验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除责任12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止责任13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3有关资质证书14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：本合同名称为“2025年度电力设施承包合同”。1.2合同签订日期：本合同签订日期为2025年1月1日。1.3合同期限：本合同期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。1.4合同双方基本信息：1.4.1承包方名称：[承包方名称]1.4.2承包方地址：[承包方地址]1.4.3承包方联系人：[承包方联系人]1.4.4承包方联系电话：[承包方联系电话]1.4.5业主方名称：[业主方名称]1.4.6业主方地址：[业主方地址]1.4.7业主方联系人：[业主方联系人]1.4.8业主方联系电话：[业主方联系电话]2.项目概述2.1项目名称：[项目名称]2.2项目地点：[项目地点]2.3项目规模：[项目规模]2.4项目内容：[项目内容]3.承包方责任3.1施工质量：承包方应确保施工质量符合国家相关标准和设计要求。3.2施工进度：承包方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。3.3安全生产：承包方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中无安全事故发生。3.4环境保护：承包方应采取措施保护施工现场环境，减少对周围环境的影响。4.电力设施建设内容4.1设施类型：[设施类型]4.2设施规模：[设施规模]4.3设施要求：[设施要求]5.电力设施建设标准5.1设计标准：[设计标准]5.2施工标准：[施工标准]5.3质量标准：[质量标准]6.合同价款及支付方式6.1合同价款：[合同价款]6.2付款方式：[付款方式]6.3付款节点：[付款节点]7.合同工期及延期7.1合同工期：[合同工期]7.2工期调整：[工期调整]7.3工期延误责任：[工期延误责任]8.电力设施验收8.1验收标准：电力设施验收应按照国家相关标准和设计文件进行，确保设施符合安全、可靠、经济、合理的要求。8.2验收程序：8.2.1验收准备：承包方应提前通知业主方验收时间，并准备好验收所需的文件和资料。8.2.2验收实施：验收组应按照验收标准对电力设施进行现场检查，包括设备安装、线路铺设、电气性能等。8.2.3验收报告：验收结束后，验收组应出具书面验收报告，明确验收结果和存在问题。8.3验收责任：承包方负责提供完整的验收资料，确保设施在验收时符合要求；业主方负责组织验收，并对验收结果负责。9.违约责任9.1违约情形：9.1.1承包方未按合同约定完成施工任务；9.1.2承包方施工质量不符合合同约定；9.1.3承包方延误工期；9.1.4承包方违反安全生产规定；9.1.5业主方未按合同约定支付款项。9.2违约责任承担：9.2.1承包方应承担违约责任，包括但不限于赔偿业主方损失、支付违约金等。9.2.2业主方有权解除合同，并要求承包方承担相应的违约责任。9.3违约赔偿：违约赔偿金额应根据实际情况和合同约定进行计算。10.争议解决10.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。10.2争议解决机构：争议解决机构为[争议解决机构名称]，或由双方协商确定。10.3争议解决程序：争议发生后，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交争议解决机构进行调解或仲裁；调解或仲裁不成的，可依法向人民法院提起诉讼。11.合同解除11.1合同解除条件：11.1.1合同双方协商一致；11.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行；11.1.3一方严重违约，另一方提出解除合同；11.1.4法律法规规定的其他解除合同的情形。11.2合同解除程序：合同解除应书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续。11.3合同解除责任：合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任。12.合同终止12.1合同终止条件：12.1.1合同期限届满；12.1.2合同双方协商一致终止合同；12.1.3合同解除；12.1.4法律法规规定的其他终止合同的情形。12.2合同终止程序：合同终止应书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续。12.3合同终止责任：合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任。13.合同附件13.1设计文件：包括但不限于设计说明书、图纸、技术规范等。13.2施工图纸：包括但不限于施工图、详图、施工说明等。13.3有关资质证书：包括但不限于承包方和业主方的相关资质证书。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.3本合同未尽事宜，以国家相关法律法规为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同执行的透明度、保障工程质量、控制工程进度、解决争议等。16.第三方介入程序16.1第三方选定：甲乙双方应根据合同约定和项目需求，共同选定合适的第三方。16.2第三方资质要求：第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任合同约定的职责。16.3第三方合同签订：甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同，明确双方的权利义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同另一方损失时，应承担的最高赔偿限额。17.2责任限额确定：第三方责任限额应根据第三方的资质、经验、服务内容等因素确定。17.3责任限额条款：甲乙双方应在与第三方签订的服务合同中明确责任限额条款。18.第三方职责与权利18.1第三方职责：18.1.1监理方：对工程进度、质量、安全等进行监督，确保工程按合同约定进行。18.1.2检测机构：对工程质量、材料等进行检测，出具检测报告。18.1.3咨询顾问：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同执行中的问题。18.1.4保险公司：在合同约定的保险范围内，对甲乙双方的损失进行赔偿。18.2第三方权利：18.2.1监理方：有权要求承包方提供工程进度、质量、安全等相关资料。18.2.2检测机构：有权对工程进行抽样检测。18.2.3咨询顾问：有权获取甲乙双方提供的相关信息，并提出专业建议。18.2.4保险公司：有权根据保险条款，对甲乙双方的损失进行理赔。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分：19.1.1承包方对施工质量、进度、安全负责。19.1.2业主方对工程投资、进度、质量、安全等进行监督。19.1.3第三方对合同约定的职责负责。19.2义务划分：19.2.1承包方应向第三方提供必要的工作条件和支持。19.2.2业主方应配合第三方履行职责。19.2.3第三方应按照合同约定履行职责。20.第三方介入后的额外条款及说明20.1第三方介入后的合同变更：20.1.1如因第三方介入导致合同内容需变更，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。20.1.2补充协议作为本合同的一部分，具有同等法律效力。20.2第三方介入后的费用承担：20.2.1第三方介入产生的费用，除合同另有约定外，由甲乙双方按照各自承担的比例分摊。20.2.2第三方介入费用应纳入工程总投资。20.3第三方介入后的争议解决：20.3.1如第三方介入过程中产生争议，甲乙双方应协商解决。20.3.2协商不成的，可提交第三方介入合同约定的争议解决机构或法律途径解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件设计说明书：详细描述设计原则、设计依据、设计内容等。设计图纸：包括施工图、详图、电气图、管道图等。技术规范：包括国家标准、行业标准、企业标准等。2.施工图纸施工图：详细描述施工工艺、施工要求、施工顺序等。详图：详细描述关键部位的施工细节。施工说明：包括施工方法、施工步骤、施工要点等。3.有关资质证书承包方资质证书：证明承包方具备承担本项目的能力。业主方资质证书：证明业主方具备投资和监督项目的能力。第三方资质证书：证明第三方具备提供相应服务的能力。4.电力设施建设相关文件工程量清单：详细列出工程项目的工程量及价格。合同变更单：记录合同执行过程中的变更事项。验收报告：记录电力设施验收结果。保修证书：证明电力设施在保修期内的维修责任。5.付款凭证付款申请单：承包方提交的付款申请。付款通知单：业主方发出的付款通知。付款凭证：证明款项已支付的文件。6.争议解决相关文件争议调解协议：争议双方达成调解协议的文件。争议仲裁裁决书：仲裁机构作出的裁决书。诉讼判决书：人民法院作出的判决书。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包方未按合同约定完成施工任务。1.2承包方施工质量不符合合同约定。1.3承包方延误工期。1.4承包方违反安全生产规定。1.5业主方未按合同约定支付款项。1.6第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：2.1承包方未按合同约定完成施工任务，应承担违约责任，赔偿业主方损失。2.2承包方施工质量不符合合同约定，应承担修复、重做或赔偿损失的责任。2.3承包方延误工期，应承担违约金或赔偿业主方因工期延误造成的损失。2.4承包方违反安全生产规定，应承担相应法律责任，并赔偿由此造成的损失。2.5业主方未按合同约定支付款项，应承担违约责任，支付违约金。2.6第三方未按合同约定履行职责，应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。3.违约责任示例说明：3.1承包方在施工过程中，由于施工质量不合格导致电力设施损坏，应承担修复责任，并赔偿业主方因此遭受的损失。3.2承包方未按合同约定完成施工任务，导致工期延误，应支付违约金，并赔偿业主方因工期延误造成的损失。3.3第三方在提供咨询服务时，未按照合同约定履行职责，导致业主方遭受损失，应承担违约责任，赔偿业主方损失。全文完。2025年度电力设施承包合同关键条款解读1合同编号_________一、合同主体1.1甲方（承包方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________1.2乙方（发包方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景：随着我国电力事业的快速发展，电力设施的建设和维护需求日益增加。为满足电力设施建设与维护的需求，甲方（承包方）与乙方（发包方）本着平等、互利、诚信的原则，经友好协商，特签订本合同。2.2目的：本合同旨在明确双方在电力设施建设与维护过程中的权利、义务，确保工程顺利进行，保障双方合法权益。三、定义与解释3.1专业术语：（1）电力设施：指输电线路、变电站、配电线路、电力电缆等电力工程设施；（2）施工期：指自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止；（3）验收合格：指经甲方（发包方）或其委托的第三方验收机构验收，认为工程质量符合国家及行业标准。3.2关键词解释：（1）承包：指甲方（承包方）按照本合同约定，对电力设施进行建设与维护；（2）发包：指乙方（发包方）按照本合同约定，委托甲方（承包方）进行电力设施建设与维护；（3）工程量：指电力设施建设与维护所需完成的工作量；（4）工期：指本合同约定的电力设施建设与维护所需的时间。四、权利与义务4.1甲方（承包方）的权利与义务：（1）甲方（承包方）有权要求乙方（发包方）按照合同约定支付工程款；（2）甲方（承包方）应按照合同约定，确保工程质量，按时完成电力设施建设与维护任务；（3）甲方（承包方）应遵守国家及行业标准，确保施工安全；（4）甲方（承包方）应配合乙方（发包方）进行工程验收。4.2乙方（发包方）的权利与义务：（1）乙方（发包方）有权要求甲方（承包方）按照合同约定完成电力设施建设与维护任务；（2）乙方（发包方）应按照合同约定，及时支付工程款；（3）乙方（发包方）应配合甲方（承包方）进行施工，提供必要的施工条件；（4）乙方（发包方）应负责工程验收，确保工程质量符合国家及行业标准。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为2025年度。5.2合同履行地点：电力设施建设与维护地点为：_________________________5.3合同履行方式：（1）甲方（承包方）应按照合同约定，分阶段完成电力设施建设与维护任务；（2）乙方（发包方）应按照合同约定，分阶段支付工程款；（3）双方应定期召开会议，就电力设施建设与维护工作进行沟通与协调。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应书面通知另一方；（2）双方就终止合同达成一致意见；（3）终止合同后，双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照约定进行工程结算；七、费用与支付7.1费用构成（1）工程量清单费用：包括但不限于设计费、材料费、施工费、设备购置费等；（2）管理费：包括项目管理费、协调费、现场管理费等；（3）税费：根据国家相关政策规定，应由承包方承担的税费；（4）利润：按照双方约定比例计算的承包方利润。7.2支付方式（1）进度付款：根据工程进度，按月或按阶段支付；（2）竣工结算：工程竣工验收合格后，甲方（发包方）应支付剩余工程款；7.3支付时间（1）进度付款：每月或每阶段工程完成后5个工作日内支付；（2）竣工结算：工程竣工验收合格后30日内支付；（3）保修金：保修期满后，甲方（发包方）应在5个工作日内无息退还。7.4支付条款（1）甲方（发包方）应按约定支付方式支付费用，不得以任何理由拖欠；（2）支付时，甲方（发包方）应出具付款凭证，乙方（承包方）应妥善保管；（3）如甲方（发包方）未按约定时间支付费用，应向乙方（承包方）支付滞纳金，滞纳金按中国人民银行同期贷款利率计算。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方（发包方）未按约定支付费用的，应向乙方（承包方）支付滞纳金；（2）甲方（发包方）未按时提供施工条件的，应承担相应责任；（3）甲方（发包方）擅自变更设计或工程内容的，应承担相应费用。8.2乙方违约（1）乙方（承包方）未按约定时间完成工程的，应向甲方（发包方）支付违约金；（2）乙方（承包方）工程质量不合格的，应承担返工、修复或重新施工等费用；（3）乙方（承包方）擅自停工、转包或分包的，应承担相应责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照本合同约定，向守约方支付违约金或赔偿金。赔偿金额和方式由双方协商确定，并在合同中明确。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的商业秘密包括但不限于技术方案、工程数据、客户信息等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式（1）双方应采取有效措施，防止保密内容的泄露；（2）未经对方同意，不得将保密内容用于本合同目的以外的其他用途；（3）双方员工应遵守保密规定，不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后，因自然灾害、战争、政府行为等非人力所能控制的因素，导致合同无法履行或履行困难的情形。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、武装冲突；（3）政府政策调整、法律、法规变动；（4）其他双方认为属于不可抗力的情形。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方；（2）因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决；（3）不可抗力事件持续期间，合同各方应尽力减少损失。10.4不可抗力实例地震、洪水、火灾、战争、恐怖袭击等。十一、争议解决11.1协商解决11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向双方约定的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同权利义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等法律法规禁止转让的情形；（2）合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）乙方（承包方）在合同履行期间，对所提供的电力设施建设与维护技术、工艺及方法拥有知识产权；（2）未经甲方（发包方）书面同意，乙方（承包方）不得将其在合同履行过程中获取的商业秘密泄露给第三方。13.2特殊权力保留（1）甲方（发包方）在合同履行期间，有权对乙方（承包方）的施工过程进行监督，确保工程质量；（2）甲方（发包方）有权根据国家政策调整或工程需要，对电力设施建设与维护方案进行合理调整。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签署的修改和补充文件，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方（发包方）应协助乙方（承包方）解决施工过程中遇到的问题；（2）乙方（承包方）应按照甲方（发包方）的要求，提供必要的施工资料。15.2协作与配合方式（1）定期召开会议，沟通工程进展；（2）及时解决施工过程中出现的问题；（3）相互提供必要的支持。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于电力设施承包的全部协议，并具有独立性。任何与本合同相冲突的口头协议无效。16.3增减条款未经双方书面同意，任何一方不得对本合同条款进行增减。十七、签字、日期、盖章甲方（发包方）：（盖章）代表人（签字）：_________日期：____年__月__日乙方（承包方）：（盖章）代表人（签字）：_________日期：____年__月__日附件及其他说明解释一、附件列表：1.电力设施承包工程量清单2.电力设施设计图纸及资料3.电力设施施工方案及安全措施4.电力设施工程进度计划5.电力设施工程验收报告6.保密协议7.不可抗力事件证明材料8.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按约定支付工程款；未按时提供施工条件；擅自变更设计或工程内容。乙方违约：未按约定时间完成工程；工程质量不合格；擅自停工、转包或分包。2.违约行为认定：违约行为的认定以合同约定为准，双方应按照合同条款和相关法律法规进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后，因自然灾害、战争、政府行为等非人力所能控制的因素，导致合同无法履行或履行困难的情形。2.知识产权：指权利人对其所创作的智力成果依法享有的专有权利。3.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.仲裁：指双方在争议发生前或争议发生后，根据书面协议提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼：指双方在争议发生后，通过人民法院提起诉讼，由法院依法判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度与计划不符。解决办法：双方应定期召开会议，沟通工程进展，及时调整计划，确保工程按期完成。2.问题：工程质量问题。解决办法：双方应严格按照合同约定和国家及行业标准进行施工，发现问题及时整改。3.问题：支付问题。解决办法：双方应按照合同约定支付工程款，如发生支付争议，可协商解决或通过法律途径解决。4.问题：保密问题。解决办法：双方应严格执行保密协议，加强保密措施，防止商业秘密泄露。5.问题：不可抗力事件。解决办法：发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并协商解决由此带来的损失。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供电力设施建设所需的材料、设备和服务。第三方应保证所提供材料、设备的质量，符合国家及行业标准。2.第三方权利：第三方有权要求甲方（发包方）按照合同约定支付材料、设备和服务费用。第三方有权在合同履行过程中，对施工质量提出意见和建议。3.第三方义务：第三方应按时、按质、按量提供材料、设备和服务。第三方应配合甲方（发包方）和乙方（承包方）的施工和管理工作。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方（发包方）按照合同约定支付工程款，并要求甲方提供必要的施工条件。乙方有权在合同履行过程中，对施工质量、进度和费用进行监督。2.乙方利益条款：乙方有权在合同履行期间，享受一定的利润。乙方有权在合同履行完毕后，获得保修金。3.甲方的违约及限制条款：甲方（发包方）未按时支付工程款的，应向乙方支付滞纳金。甲方（发包方）擅自变更设计或工程内容的，应承担相应费用。甲方（发包方）未按时提供施工条件的，应承担相应责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方（发包方）有权要求乙方（承包方）按照合同约定完成工程。甲方（发包方）有权对施工过程进行监督，确保工程质量。2.甲方的利益条款：甲方（发包方）有权在合同履行期间，享受工程进度和质量的保障。甲方（发包方）有权在合同履行完毕后，获得工程所有权。3.乙方的违约及限制条款：乙方（承包方）未按约定时间完成工程的，应向甲方（发包方）支付违约金。乙方（承包方）工程质量不合格的，应承担返工、修复或重新施工等费用。乙方（承包方）擅自停工、转包或分包的，应承担相应责任。全文完。2025年度电力设施承包合同关键条款解读2合同目录第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的与意义1.3合同当事人介绍1.4合同签订时间与地点第二章合同主体2.1承包方资格要求2.2承包方权利与义务2.3业主方资格要求2.4业主方权利与义务第三章电力设施承包内容3.1承包范围与工程量3.2工程进度要求3.3工程质量标准3.4工程验收标准第四章合同价款4.1合同价款构成4.2付款方式与时间4.3付款条件与违约责任4.4价格调整机制第五章工程施工5.1施工组织设计5.2施工现场管理5.3施工安全与环境保护5.4施工变更与索赔第六章工程监理6.1监理单位资格要求6.2监理工作内容与职责6.3监理费用与支付6.4监理争议解决第七章保险与责任7.1保险种类与范围7.2保险责任与赔偿7.3保险费用与支付7.4保险争议解决第八章违约责任8.1违约行为界定8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算方法8.4违约争议解决第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序9.4合同解除与终止后的处理第十章合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用第十一章合同生效与备案11.1合同生效条件11.2合同备案要求11.3合同备案程序11.4合同备案后的效力第十二章合同附件12.1合同附件清单12.2附件内容说明12.3附件签订与效力第十三章合同其他条款13.1合同变更与补充13.2合同解除与终止13.3合同解除与终止后的处理13.4合同争议解决第十四章合同解除与终止后的处理14.1合同解除与终止后的善后处理14.2合同解除与终止后的财产处理14.3合同解除与终止后的债权债务处理14.4合同解除与终止后的争议解决合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订背景项目背景介绍电力设施建设需求1.2合同目的与意义明确承包合同目标提高电力设施建设效率1.3合同当事人介绍承包方基本信息业主方基本信息1.4合同签订时间与地点签订日期签订地点第二章合同主体2.1承包方资格要求资质证书要求财务状况要求2.2承包方权利与义务完成工程的权利遵守合同义务2.3业主方资格要求资质证书要求财务状况要求2.4业主方权利与义务监督工程的权利支付工程款项的义务第三章电力设施承包内容3.1承包范围与工程量工程具体范围工程量清单3.2工程进度要求施工阶段划分各阶段进度要求3.3工程质量标准质量标准规范质量检查与验收3.4工程验收标准验收流程验收合格标准第四章合同价款4.1合同价款构成工程量清单价格不可预见费用4.2付款方式与时间预付款比例进度款支付时间4.3付款条件与违约责任付款条件说明违约责任条款4.4价格调整机制价格调整因素价格调整方式第五章工程施工5.1施工组织设计施工组织结构施工进度计划5.2施工现场管理施工现场布置施工现场安全5.3施工安全与环境保护安全生产责任制环境保护措施5.4施工变更与索赔变更程序索赔处理第六章工程监理6.1监理单位资格要求监理单位资质要求监理人员资格要求6.2监理工作内容与职责监理工作范围监理人员职责6.3监理费用与支付监理费用构成监理费用支付方式6.4监理争议解决争议解决程序争议解决结果第七章保险与责任7.1保险种类与范围保险种类保险责任范围7.2保险责任与赔偿保险责任承担赔偿标准与程序7.3保险费用与支付保险费用承担保险费用支付方式7.4保险争议解决争议解决途径争议解决结果第八章违约责任8.1违约行为界定明确违约行为定义列举常见违约行为8.2违约责任承担违约责任具体条款违约责任承担方式8.3违约赔偿计算方法赔偿计算公式赔偿计算依据8.4违约争议解决争议解决途径争议解决结果第九章合同解除与终止9.1合同解除条件合同解除情形解除合同程序9.2合同终止条件合同终止情形终止合同程序9.3合同解除与终止程序解除与终止通知解除与终止生效9.4合同解除与终止后的处理工程收尾工作财务结算处理第十章合同争议解决10.1争议解决方式争议解决途径争议解决优先级10.2争议解决机构仲裁机构选择诉讼法院选择10.3争议解决程序争议提交程序争议解决期限10.4争议解决费用费用承担方式费用支付时间第十一章合同生效与备案11.1合同生效条件合同生效时间合同生效条件11.2合同备案要求备案机关备案材料11.3合同备案程序备案申请备案审核11.4合同备案后的效力备案合同效力备案变更与解除第十二章合同附件12.1合同附件清单附件名称及编号附件内容概要12.2附件内容说明附件具体内容附件与合同关系12.3附件签订与效力附件签订程序附件效力确认第十三章合同其他条款13.1合同变更与补充变更程序补充协议效力13.2合同解除与终止解除与终止条件解除与终止后果13.3合同争议解决争议解决方式争议解决机构13.4合同解除与终止后的处理工程收尾工作财务结算处理第十四章合同解除与终止后的处理14.1合同解除与终止后的善后处理工程收尾工作财务结算处理14.2合同解除与终止后的财产处理财产归属财产处理程序14.3合同解除与终止后的债权债务处理债权债务转移债权债务清偿14.4合同解除与终止后的争议解决争议解决途径争议解决结果业主方（盖章）：代表签字：日期：承包方（盖章）：代表签字：日期：多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理。甲方有权对施工方案、设计变更等进行审批。1.2甲方决策权条款甲方对合同执行过程中的重大决策拥有最终决定权。甲方有权对乙方提出的设计、施工方案进行调整。1.3甲方验收权条款甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可投入使用。甲方有权对不合格工程提出整改要求。1.4甲方支付权条款甲方在工程进度达到约定节点后，有权对乙方进行进度款支付。甲方有权对乙方提交的付款申请进行审核。1.5甲方保密条款甲方对项目信息负有保密义务，未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款乙方有权根据工程实际情况调整施工方案和进度计划。乙方有权对甲方提出的设计、施工方案进行调整。2.2乙方决策权条款乙方在合同执行过程中，对日常施工管理拥有决策权。乙方有权对甲方提出的设计、施工方案进行调整。2.3乙方验收权条款乙方有权对工程进行自检，确保工程质量符合合同要求。乙方有权对不合格工程提出整改要求。2.4乙方支付权条款乙方有权根据工程进度向甲方申请支付进度款。乙方有权对甲方提交的付款申请进行审核。2.5乙方保密条款乙方对项目信息负有保密义务，未经甲方同意，不得向第三方泄露。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责条款第三方中介负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理。第三方中介有权对施工方案、设计变更等进行审批。3.2第三方中介决策权条款第三方中介对合同执行过程中的重大决策拥有最终决定权。第三方中介有权对甲方和乙方提出的设计、施工方案进行调整。3.3第三方中介验收权条款第三方中介有权对工程进行验收，验收合格后方可投入使用。第三方中介有权对不合格工程提出整改要求。3.4第三方中介支付权条款第三方中介在工程进度达到约定节点后，有权对甲方和乙方进行进度款支付。第三方中介有权对甲方和乙方提交的付款申请进行审核。3.5第三方中介保密条款第三方中介对项目信息负有保密义务，未经甲方和乙方同意，不得向第三方泄露。3.6第三方中介费用条款第三方中介服务费用由甲方和乙方共同承担。第三方中介费用支付方式及时间由合同约定。3.7第三方中介争议解决条款第三方中介在履行职责过程中产生的争议，由甲方和乙方共同协商解决。如协商不成，可提交争议解决机构进行仲裁或诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同主体资质证明文件2.电力设施设计图纸及施工图3.工程量清单及单价4.施工组织设计及进度计划5.监理单位资质证明文件6.保险合同及相关文件7.付款计划及进度款申请表8.争议解决协议9.合同变更及补充协议10.第三方中介服务协议11.保密协议12.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程；乙方提供的工程材料或设备不符合合同约定的质量标准；乙方未按照施工方案或设计变更进行施工；甲方未按合同约定支付工程款项；任何一方未履行合同约定的保密义务；任何一方未履行合同约定的争议解决义务。2.违约行为的认定：甲方或第三方中介通过现场检查、文件审查等方式确认；争议解决机构根据合同条款及实际情况进行认定。三、法律名词及解释：1.合同：指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人未履行合同约定的义务。3.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密义务：指合同当事人对合同内容及相关信息负有保密责任。5.第三方中介：指在合同履行过程中提供专业服务的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方进度滞后。解决办法：甲方与乙方协商调整进度计划，必要时增加人力或设备。2.问题：工程质量不合格。解决办法：乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。3.问题：甲方未按时支付进度款。解决办法：甲方与乙方协商，明确支付时间及条件。4.问题：合同争议。解决办法：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。五、所有应用场景：1.电力设施新建项目；2.电力设施改造项目；3.电力设施扩建项目；4.电力设施维护项目；5.电力设施工程承包项目。全文完。2025年度电力设施承包合同关键条款解读3合同编号_________一、合同主体1.1甲方：[甲方全称]地址：[甲方详细地址]联系人：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系电话]1.2乙方：[乙方全称]地址：[乙方详细地址]联系人：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系电话]1.3其他相关方：[其他相关方全称]地址：[其他相关方详细地址]联系人：[其他相关方联系人姓名]联系电话：[其他相关方联系电话]二、合同前言2.1背景和目的为规范2025年度电力设施承包活动，明确各方权利与义务，保障电力设施建设质量与进度，甲方与乙方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，达成如下承包合同。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国电力法》3.《电力设施建设安全管理条例》4.《电力设施建设施工规范》5.国家及地方有关电力设施建设的法律法规和政策三、定义与解释3.1专业术语1.电力设施：指为发电、输电、变电、配电、用电而建设的各种设备、线路、建筑及附属设施。2.承包：指乙方根据甲方的要求，完成电力设施建设项目的全部或部分施工任务。3.2关键词解释1.2025年度：指从2025年1月1日起至2025年12月31日止。2.承包合同：指甲方与乙方签订的关于电力设施建设项目的施工合同。3.合同价款：指甲方支付给乙方的承包费用。4.施工图纸：指电力设施建设项目的施工图。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成电力设施建设项目的施工任务。2.甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督检查。3.甲方有义务按照合同约定支付乙方合同价款。4.甲方有义务按照施工图纸和相关法律法规进行工程建设。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权按照合同约定完成电力设施建设项目的施工任务。2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。3.乙方有义务按照施工图纸和相关法律法规进行工程建设。4.乙方有义务对施工过程中的安全问题负责。五、履行条款5.1合同履行时间自合同签订之日起至2025年12月31日止。5.2合同履行地点[具体施工地点]5.3合同履行方式1.乙方按照甲方要求，按照施工图纸和相关法律法规进行工程建设。2.甲方负责提供施工所需的土地、材料、设备等。3.乙方负责施工过程中的安全生产。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同期满，经双方协商一致同意终止。2.因不可抗力等原因，导致合同无法继续履行。6.3终止程序1.双方协商一致终止合同时，应签订终止协议。2.合同终止后，乙方应将施工场地清理完毕，甲方应按照合同约定支付乙方剩余合同价款。6.4终止后果2.双方应按照合同约定处理合同价款。3.合同终止后，双方应按照国家法律法规和行业规范处理工程档案。[此处省略后续部分内容]七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用：包括人工费、材料费、机械使用费、施工用水电费等。2.工程间接费用：包括项目管理费、监理费、设计费、安全文明施工费等。3.其他费用：包括合同签订费、违约金、奖励金等。7.2支付方式1.甲方按照合同约定，分阶段支付乙方工程款项。2.乙方应向甲方提供合法的发票和结算单据。7.3支付时间1.首付款：合同签订后5个工作日内支付。2.进度款：每月末前支付上月已完成工程量的80%。3.结算款：工程竣工验收合格后30日内支付。4.保修金：工程竣工验收合格后支付，保修期满无质量问题后无息退还。7.4支付条款1.甲方应在收到乙方提交的合法发票和结算单据后15个工作日内支付款项。2.乙方应在收到款项后5个工作日内开具相应的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金按应付款项的千分之五计算。2.甲方未按时提供施工场地或相关资料，应承担由此造成的工期延误责任。8.2乙方违约2.乙方未按约定进行施工，造成工程质量不合格，应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额以人民币计算。2.甲方应在收到乙方违约通知后15个工作日内支付违约金和赔偿金。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。2.电力设施建设的技术资料、图纸、数据等。9.2保密期限1.保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。2.保密期限届满，保密内容自行解除。9.3保密履行方式1.甲方和乙方应采取合理措施，防止保密内容泄露。2.未经对方同意，不得将保密内容用于合同目的以外的用途。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风、暴雨等。2.政府行为：政策调整、行政命令、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明。2.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决，尽量减少损失。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震导致施工中断。2.政府行为：政府发布禁令，禁止电力设施建设。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。2.协商不成时，可向相关行业协会申请调解。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.双方也可约定仲裁解决争议，仲裁裁决为终局裁决。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同。2.经双方同意，甲方可以将合同部分或全部转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同中约定的保密条款。2.合同中约定的知识产权。[此处省略后续部分内容]十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对电力设施建设项目的最终审批权。2.乙方保留对施工过程中发现的设计不合理或安全隐患的整改权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间对电力设施建设项目的监督权。2.乙方保留在合同履行期间对施工质量、进度、安全等方面的控制权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经双方协商一致。2.修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。2.乙方应按照甲方要求提供必要的施工条件。15.2协作与配合方式1.双方应通过会议、书面通知等方式进行沟通和协作。2.双方应确保协作与配合的及时性和有效性。十六、其他条款16.1法