2025年度文化场馆建设成建制劳务分包合同样本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度文化场馆建设成建制劳务分包合同样本本合同目录一览第一条合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据1.2项目背景介绍1.3合同签订双方的基本情况第二条合同标的与范围2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及建设内容2.4分包工程范围第三条分包工程概况3.1工程概况3.2工程质量要求3.3工程进度要求3.4工程安全要求第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2分包工程单价4.3价格调整条款4.4支付方式及时间4.5预付款及进度款比例4.6结算及最终付款第五条乙方责任与义务5.1施工组织与管理5.2施工材料与设备5.3施工人员配置5.4施工质量保证5.5施工安全保证5.6施工环境保护5.7工程验收与交付第六条甲方责任与义务6.1提供施工场地6.2提供相关资料6.3协调施工关系6.4支付合同价款6.5接收工程质量6.6验收与交付工程第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任第八条违约责任8.1乙方违约责任8.2甲方违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期第十二条合同附件12.1合同附件清单12.2附件内容第十三条其他约定事项13.1不可抗力13.2合同解释13.3合同变更13.4合同通知第十四条合同签订与生效14.1合同签订日期14.2合同生效日期14.3合同备案与登记第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规订立。1.2项目背景介绍2025年度文化场馆建设项目为我国重点文化工程项目，旨在提升我国文化设施水平，丰富人民群众文化生活。1.3合同签订双方的基本情况第二条合同标的与范围2.1项目名称2025年度文化场馆建设项目2.2项目地点[具体地址]2.3项目规模及建设内容[项目规模及具体建设内容描述]2.4分包工程范围[具体分包工程范围描述]第三条分包工程概况3.1工程概况[工程概况描述，包括工程类型、结构形式等]3.2工程质量要求[工程质量要求描述，包括国家标准、行业标准等]3.3工程进度要求[工程进度要求描述，包括分阶段进度计划等]3.4工程安全要求[工程安全要求描述，包括安全措施、安全责任等]第四条合同价格及支付方式4.1合同总价[合同总价金额]4.2分包工程单价[分包工程单价表]4.3价格调整条款[价格调整条款描述，包括价格调整依据、调整方式等]4.4支付方式及时间[支付方式及时间描述，包括付款比例、付款时间等]4.5预付款及进度款比例[预付款及进度款比例描述]4.6结算及最终付款[结算及最终付款描述，包括结算时间、最终付款条件等]第五条乙方责任与义务5.1施工组织与管理[施工组织与管理要求，包括施工方案、施工组织设计等]5.2施工材料与设备[施工材料与设备要求，包括材料采购、设备租赁等]5.3施工人员配置[施工人员配置要求，包括人员资质、人员数量等]5.4施工质量保证[施工质量保证措施，包括质量检验、质量保证体系等]5.5施工安全保证[施工安全保证措施，包括安全培训、安全防护等]5.6施工环境保护[施工环境保护措施，包括环保设施、环保措施等]5.7工程验收与交付[工程验收与交付要求，包括验收标准、交付时间等]第六条甲方责任与义务6.1提供施工场地[提供施工场地要求，包括场地面积、场地条件等]6.2提供相关资料[提供相关资料要求，包括设计文件、地质资料等]6.3协调施工关系[协调施工关系要求，包括与相关部门的沟通协调等]6.4支付合同价款[支付合同价款要求，包括付款时间、付款方式等]6.5接收工程质量[接收工程质量要求，包括验收标准、验收程序等]6.6验收与交付工程[验收与交付工程要求，包括验收时间、交付条件等]第七条保密条款7.1保密内容[保密内容描述，包括技术秘密、商业秘密等]7.2保密期限[保密期限描述，如合同期限或特定时间]7.3违约责任[违约责任描述，包括违约行为、违约责任承担等]第八条违约责任8.1乙方违约责任8.1.1若乙方未按合同约定完成分包工程，或工程质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。8.1.2若乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.1.3若乙方违反合同保密条款，泄露甲方商业秘密，乙方应承担相应法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.2甲方违约责任8.2.1若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并有权暂停施工。8.2.2若甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料，导致乙方无法按期完成工程，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3违约赔偿8.3.1违约方应按照合同约定支付违约金，违约金不足以弥补损失时，违约方还应赔偿对方因此遭受的全部损失。8.3.2违约金的具体数额由双方在合同中约定，并在违约行为发生后30日内支付。第九条争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序争议发生后，双方应自知道或应当知道争议之日起30日内提交书面争议通知。9.3争议解决机构除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地人民法院。第十条合同解除10.1合同解除条件10.1.1任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施或补救措施不力，另一方有权解除合同。10.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同。10.2合同解除程序10.2.1一方解除合同，应提前30日书面通知另一方。10.2.2合同解除后，双方应立即采取必要措施，妥善处理合同终止后的事宜。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后，双方应按照合同约定进行结算，乙方应按合同约定交付已完成工程。10.3.2合同解除后，双方应互不追究对方责任。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同生效日期[合同生效日期]11.3合同终止条件11.3.1合同约定的工程完成并经甲方验收合格。11.3.2双方协商一致解除合同。11.3.3本合同因法定原因或双方约定原因终止。11.4合同终止日期[合同终止日期]第十二条合同附件12.1合同附件清单[合同附件清单，包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等]12.2附件内容[附件内容描述，如附件的具体内容、作用等]第十三条其他约定事项13.1不可抗力13.1.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。13.1.2发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取措施减少损失。13.2合同解释本合同如有歧义，应以书面形式进行解释，以双方协商一致的解释为准。13.3合同变更任何合同变更均应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。13.4合同通知本合同通知应以书面形式发送，发送日期以邮戳或对方签收日期为准。第十四条合同签订与生效14.1合同签订日期[合同签订日期]14.2合同生效日期[合同生效日期]14.3合同备案与登记本合同签订后，双方应在30日内向相关部门备案与登记。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方的定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、监理、检测、评估等服务的机构或个人。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全监督、造价咨询、法律咨询等。第二条第三方介入的程序与条件2.1介入程序2.1.1甲方或乙方在需要第三方介入时，应提前书面通知对方，并说明介入的原因、范围和预期效果。2.1.2双方同意后，甲方或乙方负责与第三方签订服务合同，并将合同副本送交对方。2.2介入条件2.2.1第三方具备相应的资质和条件，能够胜任合同约定的服务内容。2.2.2第三方的服务内容与合同要求相符，且不违反法律法规和行业规范。第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合同约定，履行其服务职责，确保服务质量。3.1.2第三方在服务过程中，如因自身原因导致服务质量问题，应承担相应的责任。3.1.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范，不得损害甲乙双方的合法权益。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件、资料和配合。3.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并提出改进建议。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方与甲方之间的关系仅限于服务合同约定的内容，甲方对第三方的行为不承担责任。4.1.2第三方在履行服务职责时，应尊重甲方的合法权益，不得损害甲方利益。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方与乙方之间的关系仅限于服务合同约定的内容，乙方对第三方的行为不承担责任。4.2.2第三方在履行服务职责时，应尊重乙方的合法权益，不得损害乙方利益。第五条第三方的责任限额5.1第三方的责任限额5.1.1第三方的责任限额由双方在服务合同中约定，并不得超过合同总价的一定比例。5.1.2若第三方在履行服务职责过程中，因自身原因导致损失，超出责任限额的部分，由第三方自行承担。5.2责任限额的调整5.2.1若双方认为有必要调整责任限额，应在服务合同中明确约定调整条件和程序。第六条第三方的更换与替换6.1第三方的更换6.1.1如第三方无法继续履行服务职责，甲乙双方应协商更换第三方。6.1.2更换第三方应遵循本合同第三条的规定。6.2第三方的替换6.2.1在第三方履行服务职责期间，如因特殊原因需要替换第三方，甲乙双方应协商一致，并签订替换协议。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用7.1.1第三方介入的费用包括但不限于服务费、差旅费、资料费等。7.1.2第三方介入的费用由甲乙双方按照服务合同约定承担。7.2费用结算7.2.1第三方介入的费用应在服务结束后，按照服务合同约定进行结算。7.2.2费用结算后，甲乙双方应按照合同约定支付剩余款项。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式8.1.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决。8.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1争议发生后，双方应自知道或应当知道争议之日起30日内提交书面争议通知。8.2.2争议解决机构为合同签订地人民法院。第九条第三方介入的合同终止9.1合同终止条件9.1.1第三方介入的服务合同约定的服务期限届满。9.1.2第三方介入的服务合同因法定原因或双方约定原因终止。9.2合同终止程序9.2.1第三方介入的服务合同终止，甲乙双方应按照合同约定进行结算。9.2.2合同终止后，第三方应按照合同约定交付已完成的工作成果。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告要求：详细说明项目背景、市场分析、投资估算、经济效益等。说明：为项目决策提供依据。2.施工图纸及技术规范要求：包含设计图纸、施工图、技术规范、施工组织设计等。说明：为施工提供技术指导。3.工程量清单要求：详细列出各项工程量，包括工程量计算规则、计量单位等。说明：为工程结算提供依据。4.合同文件要求：包括本合同、附件、补充协议等。说明：合同履行过程中的重要文件。5.质量检验报告要求：包含材料检验、过程检验、竣工检验等报告。说明：保证工程质量符合要求。6.安全生产检查记录要求：记录安全生产检查情况，包括安全隐患整改措施等。说明：确保施工安全。7.环境保护检查记录要求：记录环境保护措施落实情况，包括环保设施运行记录等。说明：保证施工过程中的环境保护。8.施工进度计划要求：明确施工进度安排，包括各阶段工期、节点等。说明：确保工程按期完成。9.付款申请及凭证要求：提供付款申请及相应的发票、收据等凭证。说明：确保工程款项的合理支付。10.工程验收报告要求：记录工程验收情况，包括验收时间、验收结果等。说明：确保工程达到合同约定的质量标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成分包工程。责任认定标准：乙方应承担返工、修复、赔偿损失等责任。示例说明：若乙方未按期完成工程，导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方损失。2.违约行为：乙方工程质量不符合合同要求。责任认定标准：乙方应承担返工、修复、赔偿损失等责任。示例说明：若乙方施工的工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行返工，并赔偿因此造成的损失。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准：甲方应支付逾期付款利息，并有权暂停施工。示例说明：若甲方未按时支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并暂停施工。4.违约行为：甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料。责任认定标准：甲方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若甲方未按期提供施工场地，导致乙方无法按期完成工程，甲方应支付违约金并赔偿乙方损失。5.违约行为：第三方在服务过程中违反合同约定。责任认定标准：第三方应承担相应的责任，包括赔偿损失、承担违约金等。示例说明：若第三方在质量检测过程中出现失误，导致工程质量问题，第三方应承担相应责任。全文完。2025年度文化场馆建设成建制劳务分包合同样本1合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：（此处可添加其他相关方名称、地址、联系人、联系电话等信息）二、合同前言2.1背景：为满足2025年度文化场馆建设的需要，甲方决定对文化场馆建设项目进行劳务分包。乙方愿意接受甲方委托，承担文化场馆建设项目的劳务分包工作。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在2025年度文化场馆建设项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，达到预期目标。三、定义与解释3.1专业术语：（此处可添加与合同相关的专业术语，如：建筑劳务、施工图纸、施工质量等）3.2关键词解释：（此处可添加合同中涉及的关键词解释，如：成建制劳务分包、工期、工程量等）四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量完成劳务分包工作；（2）甲方有权对乙方的工作进行监督检查，确保工程进度和质量；（3）甲方应按照合同约定向乙方支付劳务费用；（4）甲方应配合乙方办理相关手续，为乙方提供必要的施工条件。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、地点、质量完成劳务分包工作；（2）乙方应服从甲方的工作安排，遵守施工现场的各项规章制度；（3）乙方应保证施工质量，确保工程安全；（4）乙方应按照合同约定，及时向甲方报告工程进度和质量情况。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度文化场馆建设项目完工之日止。5.2合同履行地点：文化场馆建设项目施工现场。5.3合同履行方式：乙方按照甲方要求，分阶段、分批次完成劳务分包工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期结束；（2）因不可抗力导致合同无法继续履行；（3）甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前通知对方；（2）双方应共同确认终止合同的具体事宜；（3）终止合同后，甲乙双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果：（1）终止合同后，乙方应按照合同约定完成剩余工作；（2）终止合同后，甲乙双方应按照合同约定进行结算，甲方应支付乙方已完成的劳务费用；（3）终止合同后，双方应按照国家相关法律法规处理后续事宜。七、费用与支付7.1费用构成：（1）人工费：根据国家相关规定和工程量清单，按实际发生的人工费用计算；（2）材料费：包括施工所需的各种材料、设备费用，按实际使用量计算；（3）施工机械使用费：按实际使用机械的种类、型号和台班费计算；（4）企业管理费：按国家相关规定和实际管理情况计算；（5）利润：按合同约定的比例计算；（6）税金：按照国家税法规定计算。7.2支付方式：劳务分包费用支付方式为分期支付，具体如下：（1）开工前支付：合同总价款的20%作为预付款；（2）进度支付：每完成一定工程量后，支付已完成工程量合同总价款的30%；（3）竣工结算支付：工程竣工验收合格后，支付已完成工程量合同总价款的40%；（4）质保金支付：质保期满后，支付质保金。7.3支付时间：（1）预付款：合同签订后30日内支付；（2）进度款：每月末前支付上月已完成工程量的进度款；（3）竣工结算款：竣工验收合格后60日内支付；（4）质保金：质保期满后30日内支付。7.4支付条款：（1）支付方式：甲方应以银行转账方式支付给乙方；（2）支付凭证：乙方应提供银行转账凭证、发票等合法支付凭证；（3）逾期支付：甲方逾期支付款项的，应向乙方支付逾期付款利息，利率按中国人民银行同期贷款利率计算。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未能按时支付劳务费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%每日；（2）甲方未能按时提供施工条件的，应承担由此造成的损失；（3）甲方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约：（1）乙方未能按时完成工程任务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失；（2）乙方违反保密义务的，应承担相应的法律责任；（3）乙方违反合同约定的质量要求的，应承担修复或重新施工的责任。8.3赔偿金额和方式：违约方的赔偿金额应根据违约行为造成的实际损失确定，赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复、重新施工等。九、保密条款9.1保密内容：本合同涉及的保密内容包括但不限于施工技术、工艺流程、工程图纸、项目资料等。9.2保密期限：保密期限自本合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式：甲乙双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件：包括地震、洪水、火灾、战争、罢工、政府政策变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）不可抗力事件发生后，甲乙双方应及时通知对方；（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，甲乙双方应协商解决；（3）因不可抗力事件导致的损失，由双方根据实际情况分担。10.4不可抗力实例：地震、洪水、台风、战争等。十一、争议解决11.1协商解决：甲乙双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、机密的项目；（2）合同约定的特殊项目；（3）法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：甲方保留对文化场馆建设项目的最终决策权，包括但不限于设计变更、工期调整等。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对乙方施工质量的监督权；（2）甲方保留对乙方施工安全的检查权；（3）甲方保留对乙方施工资料的审查权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力：经甲乙双方签字盖章的修改和补充文件，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：甲乙双方应相互协助，共同确保文化场馆建设项目顺利进行。15.2协作与配合方式：（1）甲方应提供必要的施工条件和资料；（2）乙方应按照甲方要求，提供施工进度和质量的报告；（3）甲乙双方应定期召开协调会议，解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何其他口头或书面协议均视为无效。16.3增减条款：本合同的任何增减条款，均需经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及技术规范2.工程量清单3.甲乙双方签订的保密协议4.预付款支付凭证5.进度款支付凭证6.竣工验收报告7.质保金支付凭证8.不可抗力事件证明材料9.争议解决相关文件10.合同修改和补充文件11.其他双方约定的文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付劳务费用，认定为违约行为。未提供必要的施工条件，认定为违约行为。违反保密义务，认定为违约行为。2.乙方违约：未按时完成工程任务，认定为违约行为。违反保密义务，认定为违约行为。违反合同约定的质量要求，认定为违约行为。违约行为的认定需根据合同约定和相关法律法规进行。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.争议解决：指在合同履行过程中，甲乙双方就合同内容发生的分歧，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.质保期：指工程质量保证期限，一般为工程竣工验收合格之日起一年。4.保密义务：指合同双方在合同履行过程中，对涉及商业秘密、技术秘密等保密内容的保护义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工程进度延误。解决办法：甲乙双方应及时沟通，协商确定设计变更内容，并调整工程进度计划。2.问题：施工过程中出现材料价格上涨，导致成本增加。解决办法：甲乙双方可协商调整合同价格，或按市场行情进行调整。3.问题：施工过程中出现安全事故。解决办法：立即停止施工，开展事故调查，采取措施防止事故扩大，并按相关法律法规处理。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：甲乙双方应通过协商解决，协商不成的，可申请调解、仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：____________________2.第三方主体地址：____________________3.第三方主体联系人：____________________4.第三方主体联系电话：____________________5.第三方权利：第三方有权要求甲方按照合同约定支付费用；第三方有权参与项目管理和监督；第三方有权对项目质量进行评估。6.第三方义务：第三方应协助甲方进行项目管理；第三方应按时提交项目评估报告；第三方应保守项目秘密。7.第三方责任：第三方对项目管理和监督过程中的失误承担相应责任；第三方对项目评估报告中的错误承担相应责任。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的材料、设备；乙方有权要求甲方按时支付劳务费用；乙方有权要求甲方提供施工场地及必要的施工条件。2.乙方利益条款：乙方有权在施工过程中对施工方案进行合理调整；乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行及时解决；乙方有权要求甲方对施工过程中发生的损失进行赔偿。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时提供施工材料、设备，应承担违约责任，赔偿乙方损失；甲方未按时支付劳务费用，应承担违约责任，支付违约金；甲方限制乙方在施工过程中的合理调整，应承担违约责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方施工过程进行监督，确保工程质量；甲方可对乙方施工进度进行控制；甲方可对乙方施工方案进行审查。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在施工过程中严格按照设计图纸施工；甲方可要求乙方在施工过程中确保施工安全；甲方可要求乙方在施工过程中提供必要的施工资料。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按设计图纸施工，应承担违约责任，修复或重新施工；乙方未确保施工安全，应承担违约责任，赔偿甲方损失；乙方未提供必要的施工资料，应承担违约责任，支付违约金。全文完。2025年度文化场馆建设成建制劳务分包合同样本2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订双方1.5合同生效日期1.6合同履行期限1.7合同履行地点1.8合同标的1.9合同总价1.10合同支付方式1.11合同违约责任1.12合同解除条件1.13合同争议解决方式1.14合同附件第二章双方基本信息2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息2.3指定联系人及联系方式2.4合同履行人员及资质第三章建设工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别3.5工程质量要求3.6工程进度要求3.7工程验收标准3.8工程变更及索赔3.9工程保险3.10工程安全文明施工第四章分包工程内容4.1分包工程范围4.2分包工程量4.3分包工程进度计划4.4分包工程材料及设备4.5分包工程验收4.6分包工程变更4.7分包工程索赔4.8分包工程结算4.9分包工程保修4.10分包工程环保第五章分包工程进度管理5.1进度计划编制5.2进度计划调整5.3进度监控5.4进度变更处理5.5进度奖惩5.6进度信息报告5.7进度合同履行5.8进度合同违约5.9进度合同解除5.10进度合同争议第六章分包工程质量管理6.1质量管理体系6.2质量保证措施6.3质量验收标准6.4质量问题处理6.5质量责任追究6.6质量奖惩6.7质量信息报告6.8质量合同履行6.9质量合同违约6.10质量合同解除6.11质量合同争议第七章分包工程安全管理7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全生产教育7.4安全生产检查7.5安全生产事故处理7.6安全生产责任追究7.7安全生产奖惩7.8安全生产信息报告7.9安全生产合同履行7.10安全生产合同违约7.11安全生产合同解除7.12安全生产合同争议第八章分包工程环境保护8.1环保法律法规8.2环保措施8.3环保设施8.4环保监测8.5环保事故处理8.6环保责任追究8.7环保奖惩8.8环保信息报告8.9环保合同履行8.10环保合同违约8.11环保合同解除8.12环保合同争议第九章分包工程合同变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更合同9.4变更合同履行9.5变更合同违约9.6变更合同解除9.7变更合同争议第十章分包工程合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除合同10.4解除合同履行10.5解除合同违约10.6解除合同争议第十一章分包工程合同违约11.1违约责任11.2违约处理11.3违约赔偿11.4违约合同履行11.5违约合同解除11.6违约合同争议第十二章分包工程合同争议12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构12.4争议解决费用12.5争议解决合同履行12.6争议解决合同解除12.7争议解决合同争议第十三章合同解除后的处理13.1合同解除原因13.2合同解除程序13.3合同解除后处理13.4合同解除后权利义务13.5合同解除后争议处理第十四章合同终止及档案管理14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后处理14.4合同终止后权利义务14.5合同终止后档案管理合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度文化场馆建设成建制劳务分包合同”。1.2合同编号本合同编号为_________。1.3合同签订日期本合同签订日期为____年__月__日。1.4合同签订双方1.4.1分包方名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________1.4.2总包方名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________1.5合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.6合同履行期限本合同履行期限自____年__月__日至____年__月__日。1.7合同履行地点本合同履行地点为________________。1.8合同标的本合同标的为文化场馆建设成建制劳务分包工程。1.9合同总价本合同总价为人民币____元整。1.10合同支付方式1.10.1分期支付预付款：合同签订后__日内支付合同总价的__%；进度款：根据工程进度按月支付，每月支付合同总价的__%；结算款：工程验收合格后__日内支付合同总价的__%；保修金：合同签订后__日内支付合同总价的__%，保修期满后无质量问题退还。1.11合同违约责任1.11.1分包方违约责任若分包方未按合同约定履行义务，导致工程进度延误、质量不合格或安全事故发生，分包方应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿总包方因此遭受的损失；支付违约金，违约金按合同总价的__%计算；承担其他违约责任。1.11.2总包方违约责任若总包方未按合同约定履行义务，导致工程进度延误、质量不合格或安全事故发生，总包方应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿分包方因此遭受的损失；支付违约金，违约金按合同总价的__%计算；承担其他违约责任。1.12合同解除条件1.12.1双方协商一致经双方协商一致，可以解除本合同。1.12.2法律法规或政策变化因法律法规或政策变化导致本合同无法履行时，双方可解除本合同。1.13合同争议解决方式1.13.1协商发生争议时，双方应友好协商解决。1.13.2仲裁协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向双方共同选择的仲裁委员会申请仲裁。1.14合同附件附件一：分包工程量清单；附件二：分包工程进度计划；附件三：分包工程材料及设备清单；附件四：分包工程验收标准；附件五：安全生产责任制；附件六：环境保护措施；附件七：合同履行人员及资质证明；附件八：其他相关文件。第二章双方基本信息2.1分包方基本信息（此处填写分包方基本信息）2.2总包方基本信息（此处填写总包方基本信息）2.3指定联系人及联系方式2.3.1分包方姓名：________________职务：________________联系电话：________________电子邮箱：________________2.3.2总包方姓名：________________职务：________________联系电话：________________电子邮箱：________________2.4合同履行人员及资质2.4.1分包方（此处填写分包方合同履行人员及资质）2.4.2总包方（此处填写总包方合同履行人员及资质）第三章建设工程概况3.1工程名称本工程名称为________________。3.2工程地点本工程地点为________________。3.3工程规模本工程规模为________________。3.4工程类别本工程类别为________________。3.5工程质量要求本工程质量要求符合国家现行施工质量验收规范及标准。3.6工程进度要求本工程进度要求按照合同约定的进度计划执行。3.7工程验收标准本工程验收标准按照国家现行施工质量验收规范及标准执行。3.8工程变更及索赔3.8.1工程变更任何一方提出工程变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。3.8.2索赔发生索赔事件，索赔方应在事件发生后__日内向对方提出索赔申请，并提供相关证明材料。3.9工程保险3.9.1分包方分包方应自行投保建筑工程一切险，并将保险单复印件提交总包方。3.9.2总包方总包方应自行投保建筑工程一切险，并将保险单复印件提交分包方。3.10工程安全文明施工3.10.1安全生产责任制双方应建立健全安全生产责任制，明确各自安全生产责任。3.10.2安全生产措施双方应采取有效措施，确保施工安全，防止安全事故发生。3.10.3安全生产教育双方应定期对施工人员进行安全生产教育，提高安全意识。3.10.4安全生产检查双方应定期进行安全生产检查，及时发现和消除安全隐患。3.10.5安全生产事故处理发生安全生产事故，双方应立即采取措施，减少损失，并按规定报告相关部门。3.10.6安全生产责任追究对因安全生产责任不落实导致事故发生的，双方应依法承担相应责任。第四章分包工程内容4.1分包工程范围（此处填写分包工程范围）4.2分包工程量（此处填写分包工程量）4.3分包工程进度计划（此处填写分包工程进度计划）4.4分包工程材料及设备4.4.1材料供应分包方负责提供分包工程所需的全部材料，并保证材料质量符合要求。4.4.2设备供应分包方负责提供分包工程所需的全部设备，并保证设备性能符合要求。4.5分包工程验收4.5.1验收标准分包工程验收标准按照国家现行施工质量验收规范及标准执行。4.5.2验收程序分包工程验收程序按照合同约定执行。4.6分包工程变更（此处填写分包工程变更）4.7分包工程索赔（此处填写分包工程索赔）4.8分包工程结算4.8.1结算依据分包工程结算依据包括但不限于合同、工程量清单、变更协议等。4.8.2结算程序分包工程结算程序按照合同约定执行。4.9分包工程保修4.9.1保修范围分包工程保修范围包括但不限于合同约定的内容。4.9.2保修期限分包工程保修期限为自工程验收合格之日起__年。4.10分包工程环保4.10.1环保要求分包工程应遵守国家环保法律法规及标准。4.10.2环保措施分包方应采取有效措施，确保施工过程中的环保要求得到满足。第五章分包工程进度管理5.1进度计划编制（此处填写进度计划编制）5.2进度计划调整（此处填写进度计划调整）5.3进度监控（此处填写进度监控）5.4进度变更处理（此处填写进度变更处理）5.5进度奖惩（此处填写进度奖惩）5.6进度信息报告（此处填写进度信息报告）5.7进度合同履行（此处填写进度合同履行）5.8进度合同违约（此处填写进度合同违约）5.9进度合同解除（此处填写进度合同解除）5.10进度合同争议（此处填写进度合同争议）第六章分包工程质量管理6.1质量管理体系（此处填写质量管理体系）6.2质量保证措施（此处填写质量保证措施）6.3质量验收标准（此处填写质量验收标准）6.4质量问题处理（此处填写质量问题处理）6.5质量责任追究（此处填写质量责任追究）6.6质量奖惩（此处填写质量奖惩）6.7质量信息报告（此处填写质量信息报告）6.8质量合同履行（此处填写质量合同履行）6.9质量合同违约（此处填写质量合同违约）6.10质量合同解除（此处填写质量合同解除）6.11质量合同争议（此处填写质量合同争议）第七章分包工程安全管理7.1安全生产责任制（此处填写安全生产责任制）7.2安全生产措施（此处填写安全生产措施）7.3安全生产教育（此处填写安全生产教育）7.4安全生产检查（此处填写安全生产检查）7.5安全生产事故处理（此处填写安全生产事故处理）7.6安全生产责任追究（此处填写安全生产责任追究）7.7安全生产奖惩（此处填写安全生产奖惩）7.8安全生产信息报告（此处填写安全生产信息报告）7.9安全生产合同履行（此处填写安全生产合同履行）7.10安全生产合同违约（此处填写安全生产合同违约）7.11安全生产合同解除（此处填写安全生产合同解除）7.12安全生产合同争议（此处填写安全生产合同争议）第八章分包工程环境保护8.1环保法律法规分包方应遵守国家有关环境保护的法律法规，确保施工过程中的环保要求得到满足。8.2环保措施8.2.1施工现场应设置合理的废弃物堆放点，并定期清理。8.2.2施工现场应设置废水处理设施，确保废水达标排放。8.2.3施工现场应设置噪声控制设施，减少施工噪声对周边环境的影响。8.2.4施工现场应设置粉尘控制设施，减少粉尘对环境的影响。8.3环保设施分包方应配备必要的环保设施，包括但不限于废水处理设施、噪声控制设施、粉尘控制设施等。8.4环保监测分包方应定期对施工现场的环保指标进行监测，确保各项指标符合要求。8.5环保事故处理发生环保事故时，分包方应立即采取措施，减少损失，并按规定报告相关部门。8.6环保责任追究对因环保责任不落实导致事故发生的，分包方应依法承担相应责任。8.7环保奖惩对积极履行环保责任、取得显著成效的，给予奖励；对违反环保规定的，给予处罚。8.8环保信息报告分包方应定期向总包方报告环保情况，包括但不限于环保设施运行情况、环保指标监测结果等。8.9环保合同履行分包方应按照合同约定履行环保责任，确保施工过程中的环保要求得到满足。8.10环保合同违约分包方如违反环保合同约定，应承担相应的违约责任。8.11环保合同解除如因环保原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。8.12环保合同争议发生环保合同争议时，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第九章分包工程合同变更9.1变更程序任何一方提出合同变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2变更内容变更内容应包括但不限于工程范围、工程量、工程进度、材料设备、质量标准等。9.3变更合同变更协议作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。9.4变更合同履行变更后的合同内容应作为双方履行的依据。9.5变更合同违约任何一方违反变更合同约定，应承担相应的违约责任。9.6变更合同解除变更合同如无法履行，双方可协商解除合同。9.7变更合同争议发生变更合同争议时，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十章分包工程合同解除10.1解除条件合同解除条件包括但不限于：合同履行完毕、双方协商一致、法律法规或政策变化等。10.2解除程序合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。10.3解除合同解除协议作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。10.4解除合同履行解除后的合同内容应作为双方履行的依据。10.5解除合同违约任何一方违反解除合同约定，应承担相应的违约责任。10.6解除合同争议发生解除合同争议时，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十一章分包工程合同违约11.1违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2违约处理违约处理应按照合同约定执行。11.3违约赔偿违约赔偿金额应根据实际情况进行确定。11.4违约合同履行违约合同履行应按照合同约定执行。11.5违约合同解除违约合同如无法履行，双方可协商解除合同。11.6违约合同争议发生违约合同争议时，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十二章分包工程合同争议12.1争议解决方式争议解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼等。12.2争议解决程序争议解决程序应按照合同约定执行。12.3争议解决机构争议解决机构应经双方协商确定。12.4争议解决费用争议解决费用应由责任方承担。12.5争议解决合同履行争议解决后，双方应继续履行合同。12.6争议解决合同解除争议解决合同如无法履行，双方可协商解除合同。12.7争议解决合同争议发生争议解决合同争议时，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十三章合同解除后的处理13.1合同解除原因合同解除原因包括但不限于：合同履行完毕、双方协商一致、法律法规或政策变化等。13.2合同解除程序合同解除程序应按照合同约定执行。13.3合同解除后处理合同解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜。13.4合同解除后权利义务合同解除后，双方的权利义务按照合同约定执行。13.5合同解除后争议处理合同解除后，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十四章合同终止及档案管理14.1合同终止条件合同终止条件包括但不限于：合同履行完毕、双方协商一致、法律法规或政策变化等。14.2合同终止程序合同终止程序应按照合同约定执行。14.3合同终止后处理合同终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜。14.4合同终止后权利义务合同终止后，双方的权利义务按照合同约定执行。14.5合同终止后档案管理合同终止后，双方应妥善保管合同及相关文件，并按照规定进行归档。________________________________________（分包方签字）（总包方签字）日期：____年__月__日附件：（此处列出所有附件）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导的项目管理权1.1.1甲方有权对分包工程进行全过程管理，包括但不限于施工组织设计、进度计划、质量标准、安全生产等。1.1.2甲方有权根据项目进度和实际情况调整分包工程的施工方案和资源配置。1.2甲方指定的设计变更1.2.1甲方有权对分包工程的设计进行变更，变更内容需经双方协商一致，并由甲方负责修改设计文件。1.2.2因设计变更导致的工程量增减、工期延误、费用增加等，双方应按照合同约定进行协商处理。1.3甲方提供的技术资料1.3.1甲方应向分包方提供完整的技术资料，包括设计图纸、施工方案、材料设备清单等。1.3.2分包方应严格按照甲方提供的技术资料进行施工，确保工程质量符合要求。1.4甲方对分包方的监督1.4.1甲方有权对分包方的施工过程进行监督检查，确保施工质量、进度和安全生产。1.4.2分包方应积极配合甲方的监督检查，及时整改存在的问题。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导的施工组织设计2.1.1乙方有权根据工程特点和自身优势，制定合理的施工组织设计。2.1.2乙方应确保施工组织设计的科学性、合理性和可操作性。2.2乙方对甲方的技术支持2.2.1乙方应提供必要的技术支持，包括但不限于施工工艺、质量保证措施、安全生产等。2.2.2乙方应协助甲方解决施工过程中遇到的技术问题。2.3乙方对甲方的信息反馈2.3.1乙方应定期向甲方反馈工程进度、质量、安全生产等信息。2.3.2甲方应重视乙方的信息反馈，并及时处理相关问题。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责3.1.1第三方中介应负责对分包工程的施工过程进行监督管理，确保施工质量、进度和安全生产。3.1.2第三方中介应按照合同约定，对分包工程进行验收，并提出验收报告。3.2第三方中介的监督费用3.2.1第三方中介的监督费用应由甲方支付，费用标准按照合同约定执行。3.2.2第三方中介的监督费用包含在分包工程总价内。3.3第三方中介的报告3.3.1第三方中介应在工程验收合格后，向甲方和乙方出具书面验收报告。3.3.2验收报告作为分包工程验收的依据，对甲乙双方具有约束力。3.4第三方中介的争议解决3.4.1第三方中介在履行职责过程中发生的争议，应通过协商解决。3.4.2协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。3.5第三方中介的保密义务3.5.1第三方中介应遵守保密原则，对分包工程的相关信息进行保密。3.5.2第三方中介不得泄露甲乙双方的商业秘密和项目信息。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：分包工程量清单2.附件二：分包工程进度计划3.附件三：分包工程材料及设备清单4.附件四：分包工程验收标准5.附件五：安全生产责任制6.附件六：环境保护措施7.附件七：合同履行人员及资质证明8.附件八：其他相关文件9.附件九：第三方中介资质证明10.附件十：合同变更协议11.附件十一：合同解除协议12.附件十二：违约金计算方法13.附件十三：争议解决协议14.附件十四：合同终止协议二、违约行为及认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间完成工程进度。认定：根据合同约定的进度计划，若分包方未按时完成工程，则认定为违约。2.违约行为：分包方施工质量不符合合同约定的标准。认定：经甲方或第三方中介验收，若分包工程的质量不符合合同约定的标准，则认定为违约。3.违约行为：分包方未按照合同约定履行安全生产责任。认定：发生安全事故或未按要求进行安全生产检查，则认定为违约。4.违约行为：分包方未按照合同约定履行环境保护责任。认定：违反国家环保法律法规或合同约定的环保措施，则认定为违约。5.违约行为：分包方未按照合同约定支付工程款。认定：根据合同约定的支付方式，若分包方未按时支付工程款，则认定为违约。三、法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.仲裁：指由仲裁机构对当事人之间的争议进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指当事人因民事权益争议向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法作出判决。5.保密：指对涉及商业秘密、技术秘密等信息采取保密措施，防止信息泄露。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：分包方施工进度延误。解决办法：双方协商调整进度计划，并采取必要措施加快工程进度。2.问题：施工质量不符合要求。解决办法：分包方整改质量问题，并承担相应的违约责任。3.问题：安全生产事故发生。解决办法：立即启动应急预案，减少损失，并追究相关责任。4.问题：环境保护措施不到位。解决办法：分包方立即整改环保措施，并承担相应的违约责任。5.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：双方协商解决，协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.文化场馆建设成建制劳务分包工程。2.适用于甲方或乙方为主导的施工项目。3.适用于有第三方中介参与的项目管理。4.适用于需要明确工程进度、质量、安全生产、环境保护等要求的工程合同。5.适用于需要明确违约责任和争议解决方式的工程合同。全文完。2025年度文化场馆建设成建制劳务分包合同样本3合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：2.乙方（承包方）：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景：为加快我国文化场馆建设步伐，提高文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，甲方决定实施2025年度文化场馆建设项目。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保文化场馆建设项目的顺利实施，实现项目预期目标。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语如下：（1）成建制劳务分包：指乙方将文化场馆建设项目中部分专业工程分包给具有相应资质的劳务分包单位。（2）施工图设计：指由甲方委托设计单位完成的，用于指导施工的图纸设计。3.2关键词解释：（1）文化场馆：指以文化、艺术、体育、娱乐等为主要功能，为公众提供文化娱乐活动的场所。（2）劳务分包：指承包方将部分工程或工作分包给具有相应资质的劳务分包单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权对乙方进行监督检查，确保乙方按照合同约定履行义务。（2）甲方负责提供施工图设计、技术资料等相关文件。（3）甲方负责协调解决施工过程中涉及的相关问题。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成分包工程。（2）乙方应遵守国家有关法律法规和工程建设标准。（3）乙方应负责施工现场的安全、环保工作。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度文化场馆建设项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点：文化场馆建设项目施工现场。5.3合同履行方式：乙方按照施工图设计和相关技术资料，在甲方指定的施工地点进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）本合同约定的工程全部完成，且经甲方验收合格。（2）双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应书面通知另一方。（2）双方在接到终止合同通知后，应在5日内达成书面协议。（3）合同终止后，双方应按照约定处理相关事宜。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照约定向甲方支付已完成的工程款项。（3）合同终止后，双方应按照约定处理相关债权债务。七、费用与支付7.1费用构成：（1）劳务分包工程实际发生的直接费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。（2）施工过程中的管理费、监理费、设计变更费等间接费用。（3）合同约定的其他费用。7.2支付方式：（1）乙方应按照工程进度和质量要求，向甲方提交进度款申请。（2）甲方应在收到乙方提交的进度款申请和相关证明文件后的15个工作日内支付进度款。（3）竣工结算后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算文件和相关证明文件后的30个工作日内支付结算款项。7.3支付时间：（1）进度款支付时间：按工程进度分段支付，具体支付节点由甲乙双方协商确定。（2）竣工结算支付时间：自竣工验收合格之日起30日内。7.4支付条款：（1）甲方支付给乙方的款项应通过银行转账方式进行。（2）乙方应在收到款项后5个工作日内，向甲方开具相应的增值税专用发票。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付进度款的，应向乙方支付违约金，违约金比例为每日万分之五。（2）甲方未按约定提供施工图设计、技术资料等文件的，应承担相应的责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定完成分包工程的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。（2）乙方未按约定进行施工的，甲方有权要求乙方停工，并要求乙方承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金的具体数额由甲乙双方协商确定。（2）赔偿金额的支付方式同本合同第七条规定的支付方式。九、保密条款9.1保密内容：本合同项下的商业秘密、技术秘密、经营信息等，均为保密内容。9.2保密期限：保密期限自本合同签订之日起至合同终止后的两年内。9.3保密履行方式：（1）双方应采取保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的事件。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、暴乱、政府行为等社会异常事件。（3）其他双方认为属于不可抗力的事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件的一方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）不可抗力事件发生导致合同无法履行的，双方应协商解决，必要时可解除合同。10.4不可抗力实例：（1）地震导致施工现场无法继续施工。（2）政府发布紧急命令，要求暂停施工。（3）战争爆发，导致施工材料无法正常供应。十一、争议解决11.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决。11.2调节、仲裁或诉讼：（1）协商不成的，可提交双方共同认可的调解机构进行调解。（2）调解不成的，可提交仲裁委员会仲裁。（3）仲裁或调解均不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定：（1）未经对方同意，任何一方不得擅自转让本合同。（2）经双方协商一致，甲方有权将部分或全部权利和义