2025年云计算大数据云中心建设工程总包协议

2025年云计算大数据云中心建设工程总包协议合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）为（甲方名称），乙方（以下简称“乙方”）为（乙方名称）。鉴于甲方拟建设云计算大数据云中心，乙方具备相关的建设能力，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承接甲方云计算大数据云中心建设工程总包事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在云计算大数据云中心建设工程总包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利实施，达成预期目标。

二、合同背景

甲方因业务发展需要，决定建设云计算大数据云中心。乙方具备丰富的工程经验、技术实力和良好的信誉，经双方协商一致，乙方同意承接甲方云计算大数据云中心建设工程总包业务。

三、合同签订

甲方与乙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方云计算大数据云中心建设工程总包事宜达成一致意见，双方同意签订本协议。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方负责云计算大数据云中心的建设工作，包括但不限于：

（1）数据中心基础设施建设；

（2）云计算平台搭建；

（3）大数据处理和分析系统建设；

（4）网络安全和防护措施；

（5）系统集成与调试；

（6）技术支持与售后服务。

二、质量标准

1.乙方应按照国家相关标准和甲方要求，确保工程质量达到行业先进水平。

2.数据中心设施应满足《数据中心设计规范》GB50174-2017等相关标准。

3.云计算平台应满足《云计算平台技术要求》GB/T31960.1-2015等相关标准。

4.大数据处理和分析系统应满足《大数据技术标准》GB/T35570-2017等相关标准。

三、进度安排

1.乙方应按照合同约定的时间节点，完成各项建设工作。

2.甲方有权要求乙方提供项目进度报告，乙方应予以配合。

四、价格支付

1.本合同总价为人民币（大写）：____元整。

2.付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价20%作为预付款；

（2）项目启动后，每月支付合同总价的10%；

（3）项目验收合格后，支付合同总价的30%；

（4）项目交付使用并运行稳定后，支付合同总价的20%；

（5）项目保修期内，支付合同总价的10%；

（6）项目保修期满后，支付合同总价的10%。

3.付款时间：甲方应在约定的付款时间前，将款项支付至乙方指定的账户。

五、保密条款

1.甲方和乙方在合作过程中所获得的对方商业秘密，应予以严格保密。

2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露或公开。

六、违约责任

1.乙方未能按合同约定完成工程建设，导致项目延期，每延误一日，应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。

2.乙方提供的服务不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行整改，直至满足要求。若整改后仍不符合要求，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.甲方未能按时支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。

七、争议解决

1.甲方与乙方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

合同/协议编号：____________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

（1）要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成工程建设；

（2）对乙方的工作进行监督，确保工程进度和质量；

（3）对乙方提供的服务进行验收，验收合格后方可支付款项；

（4）在合同履行过程中，有权对乙方的工作提出意见和建议；

（5）在合同终止或解除后，有权要求乙方提供相应的工程资料和成果。

2.义务：

（1）按照合同约定向乙方支付工程款项；

（2）提供必要的场地、设施和条件，确保乙方顺利开展工作；

（3）配合乙方进行工程验收；

（4）对乙方提供的服务和成果进行保密；

（5）在合同履行过程中，履行相应的协助和配合义务。

二、乙方权利与义务

1.权利：

（1）要求甲方按照合同约定支付工程款项；

（2）在工程实施过程中，有权对甲方提供的技术资料和条件提出合理要求；

（3）在工程实施过程中，有权对工程进度和质量进行控制和调整；

（4）在工程验收合格后，有权要求甲方支付剩余款项；

（5）在合同终止或解除后，有权要求甲方支付合同约定的违约金。

2.义务：

（1）按照合同约定的时间、质量标准完成工程建设；

（2）遵守国家相关法律法规和行业标准；

（3）对甲方提供的技术资料和条件进行保密；

（4）在工程实施过程中，确保工程进度和质量；

（5）提供必要的技术支持和服务，协助甲方进行工程验收；

（6）在保修期内，对工程进行必要的维护和维修。

三、合作方式

1.甲方应指定项目负责人，负责与乙方沟通协调，确保项目顺利实施；

2.乙方应指定项目经理，负责现场管理、协调和实施；

3.双方应定期召开项目会议，汇报工程进度、讨论问题、解决问题；

4.甲方和乙方应建立信息共享机制，及时沟通项目相关信息；

5.双方应共同遵守合同约定，维护双方的合法权益。

四、合同履行过程中双方的权利与义务

1.甲方有义务在项目启动前，提供必要的技术资料和条件，确保乙方顺利开展工作；

2.乙方有义务在项目实施过程中，严格按照合同约定的时间、质量标准完成工程建设；

3.甲方有义务对乙方的工程进度和质量进行监督，发现问题及时反馈；

4.乙方有义务对甲方提出的问题进行整改，确保工程质量和进度；

5.双方应共同维护项目现场的安全、环保和文明施工。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并交付使用之日起满三年止。

2.在合同有效期内，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

二、合同的变更

1.本合同的任何变更，均需经甲乙双方书面同意，并签订书面补充协议。

2.变更后的协议与本合同具有同等法律效力。

三、合同的解除

1.发生以下情形之一，任何一方均有权解除合同：

（1）一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施或补救措施不力；

（2）一方因不可抗力导致合同无法履行，且不可抗力持续超过三个月；

（3）双方协商一致解除合同。

2.合同解除后，双方应按照约定处理尚未完成的工程和已支付款项。

四、合同的终止

1.合同因以下情形之一而终止：

（1）合同约定的有效期限届满；

（2）合同解除；

（3）双方协商一致终止合同；

（4）法律法规规定的其他情形。

2.合同终止后，双方应按照约定处理尚未完成的工程和已支付款项。

五、争议解决机制

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同经甲乙双方签字盖章后，对双方具有法律约束力。

2.如本合同任何条款与法律法规相抵触，该条款将自动失效，但不影响其他条款的效力。

3.本合同未尽事宜，按法律法规执行。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.保密条款：保密条款是指在合同中约定的，双方对在合同履行过程中获取的对方商业秘密负有保密义务的条款。

3.违约责任：违约责任是指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定所应承担的民事责任。

4.争议解决：争议解决是指合同当事人在合同履行过程中，因合同解释或履行发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。

5.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

6.补救措施：补救措施是指违约方为纠正违约行为，采取的补救办法，如修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等。

7.补充协议：补充协议是指对原合同内容进行补充、修改的书面协议。

8.法律适用：法律适用是指合同当事人选择适用哪一国家的法律来调整合同关系的法律选择原则。

9.管辖法院：管辖法院是指根据法律规定，有权受理和处理合同争议的法院。

10.合同效力：合同效力是指合同是否具有法律约束力，包括合同的成立、生效、变更和解除等方面的效力。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：合同条款理解不一致

注意事项：双方在签订合同时应仔细阅读条款，确保理解一致。

解决办法：在合同签订前，由双方代表进行充分沟通，必要时可寻求法律专业人士的帮助，确保对合同条款有明确的理解。

2.问题：工程进度延误

注意事项：甲方应确保在工程开始前提供必要的场地和条件。

解决办法：双方应定期召开项目会议，监控工程进度，如遇延误，应分析原因并制定解决方案，必要时调整合同进度计划。

3.问题：工程质量不符合标准

注意事项：乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工。

解决办法：甲方应定期对工程质量进行检查，发现问题及时通知乙方整改，乙方应在规定时间内完成整改，直至满足质量要求。

4.问题：付款延迟或不足

注意事项：甲方应按时支付工程款项，乙方应提供详细的收款凭证。

解决办法：双方应明确付款时间节点和金额，如出现付款延迟，应及时沟通，协商解决，必要时可寻求法律途径。

5.问题：保密信息泄露

注意事项：双方应严格遵守保密条款，对获取的对方商业秘密进行保密。

解决办法：制定保密措施，对知悉保密信息的员工进行培训，一旦发生泄密事件，应及时采取措施制止，并追究相关责任。

6.问题：不可抗力事件影响工程进度

注意事项：双方应充分评估和准备应对不可抗力事件。

解决办法：在合同中明确不可抗力事件的处理办法，如发生不可抗力事件，应及时通知对方，并按照合同约定采取措施。

7.问题：合同变更和解除争议

注意事项：合同变更和解除应遵循法定程序和合同约定。

解决办法：任何变更和解除均应以书面形式提出，并经双方协商一致，如协商不成，可按合同约定的争议解决机制处理。

8.问题：法律适用和管辖法院争议

注意事项：合同中应明确法律适用和管辖法院，以避免后续争议。

解决办法：在合同中明确约定适用的法律和管辖法院，如出现争议，应按照约定的法律和法院进行解决。

本合同/协议适用场景：

1.云计算大数据云中心建设项目：适用于甲方计划建设云计算大数据云中心，并寻求乙方作为总包方进行工程建设的情形。

2.数据中心建设与运维：适用于甲方需要建设数据中心，乙方负责提供数据中心基础设施建设、云计算平台搭建、大数据处理和分析系统建设等服务的情形。

3.系统集成项目：适用于甲方需要进行复杂的系统集成项目，乙方作为总包方负责整体项目规划和执行的情形。

4.高科技项目合作：适用于甲方与乙方在高科技领域，如云计算、大数据、网络安全等领域的合作项目。

5.技术研发与转化：适用于甲方需要进行技术研发，乙方提供技术支持和服务，共同推动技术研发成果转化的情形。

6.建设工程总包：适用于甲方需要乙方作为总包方，对建设项目进行全面负责和管理的情形。

7.工程项目管理：适用于甲方需要对工程项目进行有效管理，乙方提供项目管理服务的情形。

8.法律法规遵守：适用于甲乙双方均需遵守国家相关法律法规，确保项目合法合规进行的情形。

9.争议解决机制：适用于甲乙双方在项目合作过程中可能出现的争议，本合同/协议提供了明确的争议解决机制。

10.风险管理与控制：适用于甲乙双方在合作过程中，共同识别、评估和管理项目风险，确保项目顺利实施的情形。

所需附件列表：

1.项目可行性研究报告

2.云计算大数据云中心设计图纸与技术规范

3.项目投资预算及资金使用计划

4.甲方提供的场地、设施及条件清单

5.乙方提供的工程团队、设备、材料清单

6.项目进度计划及里程碑节点

7.质量保证体系及质量控制措施

8.安全生产管理制度及应急预案

9.环境保护措施及噪声、废水、废气处理方案

10.保密协议及相关保密措施

11.付款计划及支付条款说明

12.争议解决机制及仲裁条款

13.法律适用及管辖法院说明

14.双方签字盖章的合同副本

15.项目验收报告及质量评估报告

16.工程竣工报告及交付使用证明

17.保修期内的维修记录及服务记录

18.项目变更及补充协议

19.不可抗力事件证明及处理结果

20.其他双方认为必要的文件和资料。

合同签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲方代表签字：在合同甲方代表签名栏内签字。

-甲方盖章：在合同甲方盖章栏内盖章。

2.乙方签字、盖章位置：

-乙方代表签字：在合同乙方代表签