2025年度数据中心代建合同规范4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心代建合同规范本合同目录一览第一条合同订立及生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立日期及地点1.3合同生效条件及时间第二条合同标的及范围2.1数据中心项目名称及地点2.2项目规模及主要设施2.3代建服务内容第三条项目投资及资金来源3.1项目总投资额3.2资金来源及使用计划3.3投资风险及应对措施第四条项目建设周期及进度安排4.1项目建设总体进度计划4.2各阶段建设任务及时间节点4.3项目竣工验收及交付使用第五条代建方责任及义务5.1设计、施工、监理等责任划分5.2质量保证及验收标准5.3安全生产及环境保护要求5.4保密条款第六条建设单位责任及义务6.1项目审批及报建手续6.2土地、规划等手续办理6.3项目资金筹措及拨付6.4合同履行过程中的协助与配合第七条合同履行及变更7.1合同履行方式及期限7.2合同变更及终止条件7.3合同解除及违约责任第八条项目验收及交付8.1验收标准及程序8.2验收不合格的处理8.3项目交付及后续服务第九条付款方式及期限9.1付款方式及比例9.2付款时间及条件9.3违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理第十二条违约责任12.1违约行为及认定12.2违约责任承担方式12.3违约金及赔偿第十三条合同生效及解释13.1合同生效条件13.2合同解释及适用法律13.3合同附件及补充协议第十四条其他14.1合同签订日期14.2合同份数及保管14.3合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同订立及生效1.1合同双方基本信息1.1.1建设单位名称：___________1.1.2代建方名称：___________1.1.3建设单位法定代表人：___________1.1.4代建方法定代表人：___________1.1.5联系人：___________1.1.6联系电话：___________1.1.7电子邮箱：___________1.2合同订立日期及地点1.2.1合同订立日期：____年____月____日1.2.2合同订立地点：___________1.3合同生效条件及时间1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。第二条合同标的及范围2.1数据中心项目名称及地点2.1.1项目名称：___________2.1.2项目地点：___________2.2项目规模及主要设施2.2.1项目规模：______平方米2.2.2主要设施：_______2.3代建服务内容2.3.1设计服务2.3.2施工管理2.3.3监理服务2.3.4质量控制2.3.5安全生产管理2.3.6环境保护2.3.7项目验收2.3.8后期维护第三条项目投资及资金来源3.1项目总投资额3.1.1项目总投资额：_______元3.2资金来源及使用计划3.2.1资金来源：_______3.2.2资金使用计划：_______3.3投资风险及应对措施3.3.1投资风险：_______3.3.2应对措施：_______第四条项目建设周期及进度安排4.1项目建设总体进度计划4.1.1项目建设周期：____年____个月4.1.2各阶段建设任务及时间节点：_______4.2各阶段建设任务及时间节点4.2.1设计阶段：_______4.2.2施工阶段：_______4.2.3验收阶段：_______4.3项目竣工验收及交付使用4.3.1竣工验收时间：_______4.3.2项目交付使用时间：_______第五条代建方责任及义务5.1设计、施工、监理等责任划分5.1.1设计责任：_______5.1.2施工责任：_______5.1.3监理责任：_______5.2质量保证及验收标准5.2.1质量保证措施：_______5.2.2验收标准：_______5.3安全生产及环境保护要求5.3.1安全生产要求：_______5.3.2环境保护要求：_______5.4保密条款5.4.1保密内容：_______5.4.2保密义务：_______第六条建设单位责任及义务6.1项目审批及报建手续6.1.1完成项目审批手续：_______6.1.2完成报建手续：_______6.2土地、规划等手续办理6.2.1土地手续办理：_______6.2.2规划手续办理：_______6.3项目资金筹措及拨付6.3.1资金筹措：_______6.3.2资金拨付：_______6.4合同履行过程中的协助与配合6.4.1协助代建方办理相关手续：_______6.4.2配合代建方进行项目管理工作：_______第七条合同履行及变更7.1合同履行方式及期限7.1.1履行方式：_______7.1.2履行期限：_______7.2合同变更及终止条件7.2.1变更条件：_______7.2.2终止条件：_______7.3合同解除及违约责任7.3.1解除条件：_______7.3.2违约责任：_______第八条项目验收及交付8.1验收标准及程序8.1.1验收标准：按照国家及行业标准，以及双方约定的技术规范和设计文件进行验收。8.1.2验收程序：验收前代建方应提交验收申请报告，建设单位组织验收，验收合格后出具验收报告。8.2验收不合格的处理8.2.1若验收不合格，代建方应在接到通知后____日内进行整改。8.2.2整改完成后，代建方应重新提交验收申请，经建设单位验收合格后方可交付使用。8.3项目交付及后续服务8.3.1项目验收合格后，代建方应在____日内将项目交付给建设单位。8.3.2交付后，代建方应提供____年的免费维护服务。第九条付款方式及期限9.1付款方式及比例9.1.1付款方式：分阶段支付，具体比例见附件。9.1.2付款比例：设计阶段____%，施工阶段____%，验收合格后____%，后续服务____%。9.2付款时间及条件9.2.1付款时间：每个阶段完成后____日内支付。9.2.2付款条件：验收合格，且相关款项无争议。9.3违约责任9.3.1建设单位未按时付款，应向代建方支付____%的违约金。9.3.2代建方未按时完成工作，应向建设单位支付____%的违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。10.2争议解决机构10.2.1协商：双方应在争议发生后____日内协商解决。10.2.2调解：协商不成，可提交____仲裁委员会调解。10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用由败诉方承担，除非另有约定。第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1合同双方协商一致解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的终止条件成就。11.3合同解除及终止后的处理11.3.1合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同。11.3.2双方应按照合同约定处理已履行部分和未履行部分的款项。第十二条违约责任12.1违约行为及认定12.1.1违约行为：包括但不限于未按时完成工作、质量不合格、未按时付款等。12.1.2违约认定：由双方协商或仲裁机构认定。12.2违约责任承担方式12.2.1违约方应承担违约金。12.2.2违约方应赔偿因此给对方造成的损失。12.3违约金及赔偿12.3.1违约金：按照合同约定的比例计算。12.3.2赔偿：根据实际损失计算。第十三条合同生效及解释13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.2合同解释及适用法律13.2.1合同解释：按照合同条款的文义解释。13.2.2适用法律：中华人民共和国合同法及有关法律法规。第十四条其他14.1合同签订日期14.1.1合同签订日期：____年____月____日。14.2合同份数及保管14.2.1合同份数：一式____份，双方各执____份。14.2.2合同保管：双方应妥善保管合同文本。14.3合同附件清单14.3.1附件清单：包括但不限于付款计划、技术规范、设计文件等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及范围1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲方或乙方同意，参与项目实施、服务或提供专业支持的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围包括但不限于设计、施工、监理、设备供应、技术服务等。第二条第三方介入的同意2.1甲方或乙方需要第三方介入时，应提前____个工作日书面通知对方，并说明介入的原因、范围及拟选定的第三方。2.2双方应在接到通知后____个工作日内，对第三方介入事宜进行审议并作出决定。第三条第三方资质及要求3.1第三方应具备相应的资质证书，并符合国家及行业的相关规定。第四条第三方责任限额4.1第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失的，其责任限额为合同总金额的____%。4.2第三方责任限额不包含因不可抗力、甲方或乙方原因造成的损失。第五条第三方权利和义务5.1第三方有权按照合同约定，独立开展相关工作，并承担相应的责任。5.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范及合同约定，保证工作质量。5.3第三方应按照甲方或乙方的要求，及时提供相关资料和信息。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间应明确各自的权利和义务，避免责任不清。6.2第三方与甲方、乙方应就工作进度、质量、安全等方面进行沟通和协调。6.3第三方在履行职责过程中，如需与政府部门、供应商等第三方进行合作，应取得甲方或乙方的同意。第七条第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后，原合同内容不变，第三方的权利和义务按本条款及合同约定执行。7.2第三方介入期间，甲方、乙方应按照合同约定履行各自的义务，并积极配合第三方工作。第八条第三方变更及退出8.1第三方在合同履行期间，如需变更或退出，应提前____个工作日书面通知甲方或乙方，并说明原因。8.2甲方或乙方应在接到通知后____个工作日内，对第三方变更或退出事宜进行审议并作出决定。第九条第三方介入后的争议解决9.1第三方介入期间产生的争议，应由甲方、乙方与第三方协商解决。9.2协商不成，可提交合同约定的争议解决机构解决。第十条第三方介入后的合同终止10.1第三方介入后，合同终止条件及处理方式按原合同约定执行。10.2第三方介入期间，如合同终止，双方应按照合同约定处理与第三方相关的款项及事宜。第十一条第三方介入后的合同补充11.1第三方介入后，如需对合同进行补充或修改，应由甲方、乙方与第三方协商一致后签订补充协议。11.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条本条款的解释及适用12.1本条款的解释及适用，应遵循国家法律法规、行业规范及合同约定。12.2本条款的解释权归甲方所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表要求：详细列出双方的基本信息，包括名称、法定代表人、联系人、联系方式等。2.附件二：项目审批及报建手续清单要求：列出项目审批及报建所需的所有手续，包括但不限于土地使用证、规划许可证等。3.附件三：资金筹措及使用计划表要求：详细列出项目总投资额、资金来源、使用计划及时间节点。4.附件四：项目建设进度计划表要求：列出项目建设的各个阶段、任务、时间节点及责任人。5.附件五：设计文件及图纸要求：提供项目的设计文件、图纸及相关技术规范。6.附件六：施工组织设计及施工方案要求：提供项目的施工组织设计、施工方案及施工进度计划。7.附件七：监理大纲及监理计划要求：提供项目的监理大纲、监理计划及监理实施细则。8.附件八：设备清单及质量保证文件要求：列出项目所需设备清单及设备质量保证文件。9.附件九：安全文明施工措施及环境保护措施要求：提供项目安全文明施工措施及环境保护措施。10.附件十：验收报告及交付使用文件要求：提供项目验收报告及交付使用文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：代建方未按时完成设计、施工、监理等任务。责任认定标准：代建方未按时完成任务，每延误一日，应向建设单位支付____%的违约金。示例：代建方应在合同约定的设计阶段内完成设计工作，若延误一日，则支付____%的违约金。2.违约行为：代建方提供的设计、施工、监理等不符合合同约定及国家相关标准。责任认定标准：代建方提供的设计、施工、监理等不符合合同约定及国家相关标准，应承担修复、重新设计、重新施工等责任，并赔偿因此给建设单位造成的损失。示例：代建方提交的设计文件不符合国家相关标准，建设单位要求代建方重新设计，代建方应承担重新设计的费用，并赔偿因此给建设单位造成的损失。3.违约行为：建设单位未按时支付款项。责任认定标准：建设单位未按时支付款项，每延误一日，应向代建方支付____%的违约金。示例：建设单位应在合同约定的付款时间支付款项，若延误一日，则支付____%的违约金。4.违约行为：建设单位未按时完成项目审批及报建手续。责任认定标准：建设单位未按时完成项目审批及报建手续，每延误一日，应向代建方支付____%的违约金。示例：建设单位应在合同约定的报建时间内完成报建手续，若延误一日，则支付____%的违约金。5.违约行为：第三方未按时完成工作任务或提供的服务不符合合同约定。责任认定标准：第三方未按时完成工作任务或提供的服务不符合合同约定，代建方有权要求第三方承担相应责任，并赔偿因此给建设单位造成的损失。示例：第三方未按时完成设备供应，代建方有权要求第三方承担延误工期及设备供应费用，并赔偿因此给建设单位造成的损失。全文完。2025年度数据中心代建合同规范1合同目录第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的与意义1.3合同双方基本信息1.4合同期限1.5合同金额第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目功能2.5项目进度第三章代建范围3.1建设工程3.2设备采购3.3工程监理3.4质量管理3.5安全管理3.6环境保护第四章工程设计4.1设计依据4.2设计要求4.3设计变更4.4设计审核第五章施工管理5.1施工组织设计5.2施工进度5.3施工质量控制5.4施工安全管理5.5施工合同管理第六章设备采购6.1设备清单6.2设备质量6.3设备供应6.4设备验收第七章质量管理7.1质量标准7.2质量检查7.3质量事故处理7.4质量保证第八章安全管理8.1安全生产责任制8.2安全管理制度8.3安全生产检查8.4事故处理第九章环境保护9.1环境保护要求9.2环境保护措施9.3环境监测9.4环境污染事故处理第十章付款方式10.1付款方式10.2付款时间10.3付款条件10.4付款凭证第十一章违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序第十三章合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果第十四章合同生效及其他14.1合同生效14.2合同附件14.3合同变更14.4合同解除14.5合同终止14.6合同解除后的处理14.7其他约定合同编号2025年度数据中心代建合同规范第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的与意义1.2.1本合同旨在明确甲乙双方在数据中心代建过程中的权利、义务和责任。1.2.2合同的签订有助于提高数据中心建设效率，保障项目质量。1.3合同双方基本信息1.3.1甲方：全称、地址、法定代表人、联系方式。1.3.2乙方：全称、地址、法定代表人、联系方式。1.4合同期限1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。1.5合同金额1.5.1本合同总金额为人民币______元。第二章项目概述2.1项目名称2.1.1数据中心建设项目。2.2项目地点2.2.1甲方指定的数据中心建设地点。2.3项目规模2.3.1数据中心总建设规模为______平方米。2.4项目功能2.4.1数据存储、数据处理、数据交换等功能。2.5项目进度2.5.1项目建设周期为______个月。第三章代建范围3.1建设工程3.1.1数据中心主体结构、装修、设备安装等。3.2设备采购3.2.1服务器、存储设备、网络设备等。3.3工程监理3.3.1对工程质量、进度、安全进行全过程监理。3.4质量管理3.4.1严格执行国家相关质量标准，确保工程质量。3.5安全管理3.5.1严格执行国家相关安全标准，确保施工安全。3.6环境保护3.6.1严格执行国家相关环保标准，确保施工环保。第四章工程设计4.1设计依据4.1.1国家相关设计规范、标准。4.2设计要求4.2.1符合甲方提出的功能、性能要求。4.3设计变更4.3.1设计变更需经甲方同意，并按合同约定执行。4.4设计审核4.4.1乙方提供的设计文件需经甲方审核批准。第五章施工管理5.1施工组织设计5.1.1乙方需编制详细的施工组织设计。5.2施工进度5.2.1严格按照施工进度计划执行。5.3施工质量控制5.3.1严格执行国家相关质量标准，确保工程质量。5.4施工安全管理5.4.1严格执行国家相关安全标准，确保施工安全。5.5施工合同管理5.5.1乙方需按合同约定履行合同义务。第六章设备采购6.1设备清单6.1.1乙方提供详细的设备清单。6.2设备质量6.2.1严格执行国家相关质量标准，确保设备质量。6.3设备供应6.3.1乙方按时提供设备。6.4设备验收6.4.1甲方对设备进行验收，合格后方可投入使用。第七章质量管理7.1质量标准7.1.1严格按照国家相关质量标准执行。7.2质量检查7.2.1甲方对工程质量进行定期检查。7.3质量事故处理7.3.1质量事故发生后，乙方需立即采取有效措施进行整改。7.4质量保证7.4.1乙方对工程质量承担保证责任。第八章安全管理8.1安全生产责任制8.1.1甲乙双方应建立安全生产责任制，明确各自的安全责任。8.2安全管理制度8.2.1乙方应制定完善的安全管理制度，包括但不限于施工现场安全、消防安全、交通安全等。8.3安全生产检查8.3.1乙方应定期进行安全生产检查，确保施工安全。8.4事故处理8.4.1发生安全事故时，乙方应立即采取措施，防止扩大损失，并及时报告甲方。第九章环境保护9.1环境保护要求9.1.1乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。9.2环境保护措施9.2.1乙方应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染。9.3环境监测9.3.1乙方应定期进行环境监测，确保环境质量符合要求。9.4环境污染事故处理9.4.1发生环境污染事故时，乙方应立即采取措施，减少污染，并承担相应责任。第十章付款方式10.1付款方式10.1.1付款方式为分期付款，具体付款节点和比例由双方协商确定。10.2付款时间10.2.1付款时间根据工程进度和合同约定执行。10.3付款条件10.3.1付款条件包括工程进度、质量验收、安全环保等。10.4付款凭证10.4.1乙方应提供合法有效的付款凭证。第十一章违约责任11.1违约情形11.1.1双方应按照合同约定履行各自义务，如一方违约，应承担违约责任。11.2违约责任11.2.1违约方应支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额根据实际情况和合同约定确定。第十二章争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.2争议解决机构12.2.1如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序按照相关法律规定执行。第十三章合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致或符合合同约定解除条件的，可以解除合同。13.2合同解除程序13.2.1合同解除需书面通知对方，并办理相关手续。13.3合同解除后果13.3.1合同解除后，双方应按照约定处理剩余事宜。第十四章合同生效及其他14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于：工程图纸、设备清单、付款计划等。14.3合同变更14.3.1合同变更需双方书面同意，并签订补充协议。14.4合同解除14.4.1合同解除按第十三章约定执行。14.5合同终止14.5.1合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。14.6合同解除后的处理14.6.1合同解除后，双方应按照约定处理剩余事宜。14.7其他约定14.7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：__________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1项目决策权1.1.1甲方对本数据中心项目的最终决策权，包括但不限于设计变更、设备采购、施工方案等。1.1.2乙方应根据甲方的要求和决策，执行相关施工和管理活动。2.1项目进度管理2.1.1甲方应制定详细的项目进度计划，并定期向乙方通报。2.1.2乙方应按照甲方指定的进度计划执行，确保项目按期完成。3.1质量控制标准3.1.1甲方应提供数据中心建设的相关质量控制标准，乙方应严格按照这些标准执行。3.1.2甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，确保工程质量。4.1风险管理4.1.1甲方应负责项目整体风险的管理，包括但不限于市场风险、政策风险等。4.1.2乙方应积极配合甲方进行风险管理，并采取措施降低施工过程中的风险。5.1付款条件5.1.1甲方有权根据项目进度和乙方完成情况，调整付款计划和条件。5.1.2乙方应按照甲方的要求，提供相应的付款凭证和资料。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.2设计与施工方案1.2.1乙方有权根据项目需求和技术标准，提出设计方案和施工方案。1.2.2甲方应审查乙方的设计与施工方案，并在合理期限内给予反馈。2.2项目管理权2.2.1乙方在项目实施过程中，享有对施工队伍、材料供应商等的管理权。2.2.2甲方应尊重乙方的管理权，不得干涉乙方正常的管理活动。3.2质量控制3.2.1乙方应建立完善的质量控制体系，确保项目质量符合合同要求。3.2.2甲方有权对乙方的质量控制体系进行审查，并提出改进建议。4.2施工进度4.2.1乙方应根据合同约定，制定合理的施工进度计划，并确保按时完成。4.2.2甲方有权对施工进度进行监督，并对延误的进度提出处理意见。5.2风险承担5.2.1乙方应承担施工过程中的风险，包括但不限于施工风险、材料风险等。5.2.2甲方有权要求乙方采取必要的措施，降低风险发生的可能。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.3第三方中介机构1.3.1本合同中涉及的第三方中介机构，应由甲乙双方共同选定。1.3.2第三方中介机构应具备相应的资质和经验，能够独立、公正地履行职责。2.3中介机构职责2.3.1第三方中介机构应协助甲乙双方进行项目管理和监督。2.3.2第三方中介机构应定期向甲乙双方报告项目进展情况。3.3中介机构费用3.3.1第三方中介机构的服务费用由甲乙双方协商确定。3.3.2第三方中介机构的服务费用应在合同中明确约定。4.3中介机构责任4.3.1第三方中介机构应对其提供的服务的质量承担责任。4.3.2如第三方中介机构存在违约行为，甲乙双方有权要求其承担相应责任。5.3中介机构变更5.3.1如需更换第三方中介机构，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。5.3.2更换中介机构不影响本合同的继续履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甲乙双方营业执照副本复印件。2.项目设计文件及图纸。3.设备清单及供应商资质证明。4.施工组织设计及施工方案。5.质量控制体系文件。6.安全管理制度文件。7.环境保护措施文件。8.付款计划及凭证。9.第三方中介机构资质证明。10.合同补充协议。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支付款项、未按期提供设计文件、未按合同约定解除合同等。乙方违约：未按期完成工程、质量不达标、未按合同约定解除合同等。2.违约认定：违约行为发生时，另一方应书面通知违约方。违约方应在接到通知后____个工作日内采取补救措施。如违约方未采取补救措施或补救措施不满足要求，另一方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。三、法律名词及解释：1.营业执照：工商行政管理部门核发的，企业、个体工商户等从事经营活动的法律凭证。2.资质证明：证明某单位或个人具备某种资质或能力的文件。3.设计文件：包括图纸、技术说明等，用于指导工程建设的文件。4.施工方案：包括施工组织设计、施工方法、进度计划等，用于指导施工活动的文件。5.质量控制体系：包括质量管理制度、质量保证措施等，用于确保工程质量的管理体系。6.安全管理制度：包括安全操作规程、应急预案等，用于确保施工安全的管理体系。7.环境保护措施：包括污染防治措施、生态保护措施等，用于保护环境的管理措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：乙方应催促甲方支付，如甲方逾期未支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。2.问题：乙方未按期完成工程。解决办法：乙方应制定合理的施工计划，确保按期完成工程。如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应责任。3.问题：质量不达标。解决办法：乙方应加强质量控制，确保工程质量符合合同要求。如发现质量问题，乙方应立即整改。五、所有应用场景：1.适用于数据中心建设项目。2.适用于甲方为主导的代建项目。3.适用于乙方为主导的代建项目。4.适用于有第三方中介机构参与的项目。全文完。2025年度数据中心代建合同规范2合同编号_________一、合同主体1.1甲方：名称：___________地址：___________联系人：___________联系电话：___________1.2乙方：名称：___________地址：___________联系人：___________联系电话：___________二、合同前言2.1背景本合同系依据甲方建设需求，乙方提供数据中心代建服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商达成一致，特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在数据中心代建过程中的权利义务，确保数据中心项目的顺利进行，实现甲乙双方的共同利益。三、定义与解释3.1专业术语（1）数据中心：指为满足数据处理、存储、备份、分析等需求，采用高可用、高安全、高性能的技术和设备，为用户提供综合信息服务的专业场所。（2）代建服务：指乙方按照甲方要求，负责数据中心的设计、施工、设备采购、安装调试、验收及售后服务等全过程。3.2关键词解释（1）合同：指本合同及其附件、补充协议等构成的整体。（2）服务：指乙方根据本合同约定，为甲方提供数据中心代建服务的全部内容。（3）费用：指甲方根据本合同约定，支付乙方代建服务费用的总额。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供代建服务。（2）甲方应按照合同约定向乙方支付代建服务费用。（3）甲方应按照合同约定，提供项目相关资料，协助乙方完成代建服务。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，提供高质量、高效率的代建服务。（2）乙方应按照合同约定，按时完成代建服务，确保项目按期投入使用。（3）乙方应确保数据中心设备、设施的质量和安全性，并承担相应的售后服务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至数据中心项目验收合格并投入使用之日止。5.2合同履行地点数据中心项目所在地。5.3合同履行方式乙方按照合同约定，分阶段完成数据中心的设计、施工、设备采购、安装调试、验收及售后服务等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）本合同履行完毕。（2）双方协商一致，决定终止本合同。6.3终止程序（1）任何一方提出终止合同，应提前30日书面通知对方。（2）双方应在接到终止合同通知之日起15日内，完成项目移交、结算等相关事宜。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照本合同约定，完成项目移交、结算等工作。（2）本合同终止后，乙方应向甲方提供相应的售后服务，确保数据中心正常运行。（3）本合同终止后，双方互不追究对方的违约责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）设计费：包括但不限于前期规划、方案设计、施工图设计等费用。（2）施工费：包括但不限于土建工程、设备安装、网络布线等费用。（3）设备采购费：包括但不限于服务器、存储设备、网络设备等设备的采购费用。（4）安装调试费：包括但不限于设备安装、调试、测试等费用。（5）验收费：包括但不限于项目验收、试运行等费用。（6）售后服务费：包括但不限于设备维护、故障排除等费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。（2）进度款：在项目实施过程中，甲方应根据乙方提交的进度报告，按实际完成进度支付相应比例的款项。（3）尾款：项目验收合格并投入使用后，甲方应支付剩余的70%尾款。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后30日内支付。（2）进度款：每个进度节点完成后15日内支付。（3）尾款：项目验收合格并投入使用后30日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付乙方代建服务费用时，应提供相应的支付凭证。（2）乙方应在收到甲方支付款项后3个工作日内，向甲方开具合法有效的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未能按合同约定支付费用，应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金。8.2乙方违约若乙方未能按合同约定完成代建服务，应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。8.3赔偿金额和方式若乙方违约导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据实际损失计算。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、项目信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行无法正常进行的事件。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、战争、政府政策变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件持续期间，双方均免除履行合同的责任。（3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例地震、洪水、火灾、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解协商不成的，可向双方所在地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同的权利义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同项下的技术服务、设备供应等具有人身性质的义务。（2）合同项下的知识产权、技术秘密等涉及保密内容的义务。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对数据中心的设计、技术、运营等方面的最终决定权。13.2特殊权力保留在合同履行期间，若出现特殊事件或技术更新，甲方有权要求乙方进行必要的调整，乙方应予以配合。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对本合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力修改和补充的内容为本合同的组成部分，具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应在本合同履行过程中，相互提供必要的协助与配合，确保项目顺利进行。15.2协作与配合方式双方应按照合同约定，及时沟通，共同解决项目实施过程中遇到的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为双方就数据中心代建事宜达成的完整协议，任何一方不得以任何形式修改、补充或替代本合同。16.3增减条款本合同的增减条款，必须经双方书面确认，否则不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：______________________乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：______________________签订日期：____年__月__日附件及其他说明解释一、附件列表：1.数据中心项目需求说明书2.数据中心设计方案3.设备清单及采购合同4.施工合同5.验收报告6.保密协议7.争议解决机制8.不可抗力事件清单9.协作与配合计划10.修改和补充协议二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付费用。乙方未按合同约定完成代建服务。任何一方泄露保密信息。任何一方未履行合同约定的协助与配合义务。2.违约行为的认定：违约行为的发生需有明确的证据支持。任何一方在违约行为发生后应及时通知对方，并采取补救措施。违约行为的认定需根据合同条款和相关法律法规进行。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.保密信息：指合同中涉及的商业秘密、技术秘密、项目信息等。3.协作与配合：指合同双方在履行合同过程中，相互提供必要的协助与配合，确保项目顺利进行。4.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。5.修改和补充：指合同双方在合同履行过程中，经协商一致，对合同内容进行修改或补充。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未能按时支付费用。解决办法：甲方应按照合同约定支付费用，如遇特殊情况，应提前通知乙方并协商解决方案。2.问题：乙方未能按时完成代建服务。解决办法：乙方应按照合同约定完成代建服务，如遇特殊情况，应提前通知甲方并协商解决方案。3.问题：保密信息泄露。解决办法：双方应严格遵守保密协议，如发生泄露，应及时采取措施并追究责任。4.问题：协助与配合不力。解决办法：双方应加强沟通，明确各自职责，确保项目顺利进行。5.问题：争议解决困难。解决办法：双方应按照合同约定的争议解决机制，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体引入在合同中增加第三方主体，如工程监理公司、设备供应商等。明确第三方在项目中的角色和职责。2.第三方责任第三方应按照合同约定，履行其职责，确保项目质量、进度和安全。第三方对因其过错导致的项目延误或损失承担相应责任。3.第三方权利第三方有权获得合同约定的报酬。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助和配合。4.第三方义务第三方应遵守国家法律法规和合同约定。第三方应保守项目秘密，不得泄露给任何第三方。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用。乙方有权要求甲方提供必要的项目资料和条件。乙方有权对项目进度和质量进行监督。2.乙方利益条款乙方有权获得合同约定的利润。乙方有权获得项目完成后的一定期限内的维护服务费用。3.甲方的违约及限制条款若甲方未按时支付费用，乙方有权暂停服务或终止合同。甲方的违约行为导致乙方损失，甲方应承担赔偿责任。甲方不得单方面变更合同内容，如需变更，应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可对数据中心的设计、施工和运营进行监督。甲方可要求乙方按照合同约定提供项目报告和进度更新。2.甲方的利益条款甲方可获得数据中心的使用权，并享受其带来的经济效益。甲方可要求乙方提供项目完成后的一定期限内的免费技术支持。3.乙方的违约及限制条款若乙方未按时完成代建服务，甲方有权要求赔偿损失。乙方的违约行为导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。乙方不得将项目分包给不具备相应资质的第三方。全文完。2025年度数据中心代建合同规范3合同编号_________一、合同主体1.1甲方名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________1.2乙方名称：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景随着信息技术的快速发展，数据中心作为信息基础设施的重要组成部分，其建设规模和水平不断提高。为满足甲方在2025年度的数据中心建设需求，乙方根据甲方要求，特制定本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度数据中心代建过程中的权利、义务、责任及违约处理等事项，确保数据中心建设项目的顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）数据中心：指为满足信息处理、存储、交换、传输等需求，配备必要的设备、设施和环境，提供数据存储、处理、传输等服务的专用场所。（2）代建：指乙方在甲方委托范围内，负责数据中心的建设、调试、验收等工作。（3）工程进度：指数据中心建设项目按照合同约定的时间节点推进的情况。3.2关键词解释（1）甲方：指委托乙方进行数据中心代建的单位。（2）乙方：指接受甲方委托，负责数据中心代建的单位。（3）合同：指本合同编号为_________的《2025年度数据中心代建合同》。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点、质量标准、建设规模等要求，完成数据中心代建项目。（2）甲方有权对乙方在代建过程中的工作进行监督、检查和验收。（3）甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款项。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的场地、设备、资料等。（2）乙方有权要求甲方在项目实施过程中提供必要的支持和配合。（3）乙方有权按照合同约定的时间节点、质量标准、建设规模等要求，完成数据中心代建项目。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至数据中心代建项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点数据中心代建项目地点：_________________________5.3合同履行方式乙方按照合同约定，负责数据中心代建项目的全过程，包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的数据中心代建项目竣工验收合格。（2）甲乙双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序（1）合同终止前，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定进行工程结算。6.4终止后果合同终止后，甲乙双方应按照合同约定进行工程结算，乙方应将已完成的工程交付甲方。如因终止而产生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。七、费用与支付7.1费用构成（1）设计费：包括初步设计、详细设计、施工图设计等费用。（2）设备采购费：包括数据中心所需设备的采购费用。（3）施工费：包括数据中心土建、安装、调试等施工费用。（4）监理费：包括对数据中心建设过程的监理费用。（5）其他费用：包括合同约定范围内的其他费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的20%作为预付款。（2）进度款：在数据中心建设过程中，根据工程进度，甲方应按月向乙方支付已完成的工程量的80%作为进度款。（3）结算款：数据中心建设完成后，甲方应向乙方支付剩余的20%作为结算款。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后15个工作日内支付。（2）进度款：每个工程阶段完成后15个工作日内支付。（3）结算款：数据中心竣工验收合格后30个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，向乙方提供合法的支付凭证。（2）乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。（2）甲方未按时提供必要场地、设备、资料等，导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金为延误工期每天合同总金额的千分之一。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为延误工期每天合同总金额的千分之一。（2）乙方提供的设备、材料不符合合同约定，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定支付违约金，并承担由此造成的损失。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）甲方和乙方的商业秘密。（2）数据中心建设过程中的技术资料、设计方案等。（3）合同内容及相关文件。9.2保密期限本合同涉及的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式甲乙双方应采取合理的措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）政府政策、法规的变动。（3）战争、动乱等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力事件发生时，甲乙双方应及时通知对方。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决。（3）不可抗力事件解除后，双方应继续履行合同。10.4不可抗力实例（1）地震导致数据中心建设场地受损。（2）政府政策变动导致数据中心建设所需设备价格上涨。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）乙方在代建过程中，因自身原因导致工程无法继续进行。（2）乙方因违法行为被追究刑事责任。（3）合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心设计、建设、运营等方面的最终决策权。（2）乙方在代建过程中，应尊重甲方的知识产权和商业秘密。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，如遇国家政策调整，乙方有权根据政策要求调整代建方案。（2）如遇不可抗力事件，乙方有权暂停工程，并要求甲方承担相应的责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应相互提供必要的协助，确保数据中心代建项目的顺利进行。（2）甲方应提供数据中心建设所需的场地、设备、资料等。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应定期召开