二零二五年度综合管廊建设工程承包商资金保障合同4篇_第1页
二零二五年度综合管廊建设工程承包商资金保障合同4篇_第2页
二零二五年度综合管廊建设工程承包商资金保障合同4篇_第3页
二零二五年度综合管廊建设工程承包商资金保障合同4篇_第4页
二零二五年度综合管廊建设工程承包商资金保障合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩59页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度综合管廊建设工程承包商资金保障合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包商名称、地址、联系方式1.2业主单位名称、地址、联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.合同金额3.1合同总金额3.2预付款比例及支付时间3.3进度款支付方式及周期3.4结算及最终支付4.资金保障措施4.1保证金比例及缴纳方式4.2专用账户设置及资金监管4.3资金支付条件5.资金使用5.1资金使用范围5.2资金使用审批流程5.3资金使用监督6.质量要求6.1工程质量标准6.2质量检验与验收6.3质量保修7.工程进度管理7.1进度计划及调整7.2进度控制措施7.3进度报告及验收8.安全管理8.1安全责任8.2安全措施8.3安全教育及培训9.合同履行9.1合同生效9.2合同履行期限9.3合同解除10.违约责任10.1违约情形及处理10.2违约金计算及支付10.3争议解决11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决程序12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力事件的处理13.合同变更13.1合同变更范围13.2合同变更程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1承包商名称:建设1.2承包商地址:省市区路号1.4业主单位名称:城市基础设施管理局1.5业主单位地址:省市区路号2.项目概况2.1项目名称:市综合管廊建设工程2.2项目地点:市区2.3项目规模:总长度公里,总投资亿元2.4项目工期:自合同签订之日起个月3.合同金额3.1合同总金额:人民币亿元3.2预付款比例及支付时间:合同总金额的10%,合同签订后5个工作日内支付3.3进度款支付方式及周期:按工程进度分期支付,每完成%的工程量支付一次,支付周期为天3.4结算及最终支付:工程竣工验收合格后,结算工程款,并在结算后30日内支付至承包商账户4.资金保障措施4.1保证金比例及缴纳方式:合同总金额的5%,在合同签订后5个工作日内缴纳,逾期未缴纳的,业主单位有权解除合同4.2专用账户设置及资金监管:双方共同设立专用账户,用于工程款支付和资金监管,账户资金不得挪作他用4.3资金支付条件:工程进度达到约定比例,且质量、安全符合要求5.资金使用5.1资金使用范围:包括但不限于材料采购、人工费用、设备租赁、施工费用等5.2资金使用审批流程:承包商提出资金使用计划,经业主单位审核批准后执行5.3资金使用监督:双方设立监督小组,定期对资金使用情况进行检查和监督6.质量要求6.1工程质量标准:符合国家相关质量标准和规范要求6.2质量检验与验收:按照国家相关质量检验和验收标准进行,验收合格后方可进行下一阶段施工6.3质量保修:工程竣工验收合格后,承包商对工程质量承担保修责任,保修期为年7.工程进度管理7.1进度计划及调整:承包商编制详细的工程进度计划,经业主单位审核批准后执行,如需调整,应提前天向业主单位提出申请7.2进度控制措施:采取科学合理的施工组织措施,确保工程按期完成7.3进度报告及验收:承包商每月向业主单位提交工程进度报告,业主单位进行验收8.安全管理8.1安全责任承包商承担施工过程中的安全责任,确保施工人员、设备、材料等安全,遵守国家有关安全生产法律法规。8.2安全措施承包商应制定详细的安全措施,包括但不限于施工现场安全管理、安全教育培训、应急预案等。8.3安全教育及培训承包商需定期对施工人员进行安全教育及培训,确保其了解并掌握安全操作规程。9.合同履行9.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同履行期限合同履行期限为个月,自合同生效之日起计算。9.3合同解除任何一方违反合同约定,致使合同目的无法实现的,另一方有权解除合同,并追究违约方的责任。10.违约责任10.1违约情形及处理如一方违约,另一方有权要求违约方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2违约金计算及支付违约金按合同总金额的%计算,自违约行为发生之日起个工作日内支付。10.3争议解决双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.争议解决方式11.1争议解决途径(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序按照所选争议解决方式的程序进行。12.不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.2不可抗力事件的处理发生不可抗力事件时,双方应相互理解,协商处理合同履行中的有关问题。13.合同变更13.1合同变更范围合同内容变更包括但不限于工程范围、质量标准、工期、合同金额等。13.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致,签订书面变更协议。14.合同生效及终止14.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后,自合同生效条件满足之日起生效。14.2合同终止条件合同因下列原因终止:(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)双方协商一致终止合同;(4)法律规定或约定的其他终止情形。14.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按合同约定和法律规定处理合同终止后的有关事宜。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方之外的独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、保险公司、金融机构等。1.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于项目设计、施工监理、资金监管、保险理赔、融资担保等。2.第三方介入的条件与程序2.1介入条件甲乙双方根据合同需要,可邀请第三方介入合同履行过程中,具体条件包括但不限于:(1)合同约定或法律规定需要第三方介入;(2)为确保工程质量、安全、进度和资金安全;(3)甲乙双方协商一致,认为第三方介入有助于合同履行。2.2介入程序(1)甲乙双方应共同确定第三方介入的事项、范围和职责;(2)甲乙双方应书面通知第三方,明确介入事项、期限、费用及双方权利义务;(3)第三方应在收到通知后个工作日内予以答复,决定是否介入。3.第三方责任限额3.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行合同而产生的违约责任、赔偿责任或其他法律责任,其最高赔偿限额。3.2责任限额的确定(1)甲乙双方在合同中约定第三方责任限额,如未约定,则以法律法规规定的最高赔偿限额为准;(2)第三方责任限额不得低于合同总金额的%;(3)第三方责任限额应在合同签订前由甲乙双方共同确定。4.第三方权利义务4.1第三方权利(1)根据合同约定和甲乙双方授权,独立开展相关工作;(2)获得甲乙双方提供的必要信息、资料和条件;(3)依法获得报酬。4.2第三方义务(1)遵守国家法律法规,履行合同约定;(2)按照合同约定,及时、准确地向甲乙双方报告工作进展;(3)对在工作中获取的甲乙双方信息保密;(4)因自身原因造成合同履行的违约,应承担相应的违约责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分(1)第三方应按照甲方要求,独立履行合同约定的职责;(2)甲方对第三方的监督、管理及支付报酬等事项,均应通过合同约定;(3)第三方在履行合同过程中,如违反甲方要求,甲方有权要求其改正或解除合同。5.2第三方与乙方的划分(1)第三方应按照乙方要求,独立履行合同约定的职责;(2)乙方对第三方的监督、管理及支付报酬等事项,均应通过合同约定;(3)第三方在履行合同过程中,如违反乙方要求,乙方有权要求其改正或解除合同。5.3第三方与其他各方的关系(1)第三方在合同履行过程中,应与其他各方保持良好沟通,共同推进项目进展;(2)第三方应尊重其他各方的合法权益,不得损害其他各方的利益;(3)第三方与其他各方发生争议,应通过协商或仲裁等方式解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订证明文件附件说明:合同双方签字盖章的合同副本,证明合同生效。2.承包商资质证明文件附件说明:承包商的营业执照、资质证书、安全生产许可证等,证明承包商具备相应的资质和能力。3.业主单位资质证明文件附件说明:业主单位的营业执照、资质证书等,证明业主单位具备相应的资质和能力。4.项目概况文件附件说明:项目可行性研究报告、项目设计文件、项目预算等,详细说明项目的基本情况。5.资金保障计划附件说明:资金使用计划、资金监管方案等,明确资金的使用和管理。6.质量保证文件附件说明:工程质量标准、质量检验报告等,确保工程质量符合要求。7.安全管理文件附件说明:安全管理制度、安全操作规程、安全教育培训记录等,确保施工安全。8.进度计划文件附件说明:工程进度计划、进度报告等,跟踪工程进度。9.争议解决文件附件说明:争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等,解决合同履行过程中的争议。10.不可抗力事件证明文件附件说明:自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可抗力事件的证明文件,证明不可抗力事件的发生。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为附件说明:合同双方在履行合同过程中,违反合同约定的行为。2.违约责任认定标准附件说明:根据违约行为的严重程度、对合同履行的影响以及违约方的主观过错等因素,确定违约责任。3.违约责任示例说明违约行为:承包商未按合同约定的时间完成工程进度。违约责任认定:根据合同约定,承包商应承担逾期完成工程的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约行为:业主单位未按合同约定支付进度款。违约责任认定:根据合同约定,业主单位应承担逾期支付进度款的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约行为:第三方未按合同约定履行职责。违约责任认定:根据合同约定,第三方应承担未履行职责的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。全文完。二零二五年度综合管廊建设工程承包商资金保障合同1合同编号_________一、合同主体1.1甲方(综合管廊建设工程业主方):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________1.2乙方(综合管廊建设工程承包商):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________1.3其他相关方:名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景为保障二零二五年度综合管廊建设工程的顺利进行,根据我国相关法律法规,甲乙双方经友好协商,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在综合管廊建设工程中的权利义务,确保工程资金安全,促进工程顺利实施。三、定义与解释3.1专业术语(1)综合管廊:指在城市地下空间内,用于容纳电力、通信、给排水、燃气等管线的一种基础设施。(2)建设工程:指新建、改建、扩建、拆除、修缮等建筑物、构筑物及其附属设施的建设活动。(3)资金保障:指甲方为保障乙方在工程实施过程中所需资金,提供的相应资金支持。3.2关键词解释(1)甲方:指综合管廊建设工程业主方。(2)乙方:指综合管廊建设工程承包商。(3)合同履行:指甲乙双方按照本合同约定,完成各自权利义务的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成综合管廊建设工程。(2)甲方有权对乙方在工程实施过程中的资金使用情况进行监督。(3)甲方有义务按照合同约定,提供必要的资金支持,保障乙方工程实施。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的资金支持。(2)乙方有义务按照合同约定,按时、按质、按量完成综合管廊建设工程。(3)乙方有义务按照国家法律法规和行业规范,进行工程实施。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为二零二五年度。5.2合同履行地点综合管廊建设工程实施地点。5.3合同履行方式甲乙双方按照本合同约定,通过资金保障方式,共同推进综合管廊建设工程的顺利实施。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程竣工日期届满,且工程已全部完成;(2)甲乙双方协商一致,解除本合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)合同终止前,甲乙双方应就合同终止事宜进行协商;(2)协商一致后,双方应签署终止合同协议;(3)终止合同协议生效后,甲乙双方应按照协议约定,处理相关事宜。6.4终止后果合同终止后,甲乙双方应按照本合同约定,处理工程剩余款项、设备、材料等事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程直接费用:包括人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等;(2)工程间接费用:包括设计费、监理费、勘察费、保险费等;(3)其他费用:包括但不限于临时设施费、交通费、通讯费等。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总额的20%作为预付款;(2)进度款:在工程实施过程中,甲方应根据乙方提交的工程进度报告和付款申请,按月支付工程进度款的70%;(3)结算款:工程竣工并经甲方验收合格后,甲方应在30日内支付剩余工程款的10%;(4)质保金:工程竣工验收合格后,甲方应向乙方支付合同总额的10%作为质保金,质保期自工程验收合格之日起计算,期限为一年。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后15日内;(2)进度款:每月的15日前;(3)结算款:工程竣工验收合格后30日内;(4)质保金:工程竣工验收合格后30日内。7.4支付条款(1)甲方应在支付前核对乙方提交的工程进度报告和付款申请,确认无误后支付;(2)甲方支付款项时,应出具支付凭证,并注明款项用途;(3)乙方应在收到款项后,向甲方出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五;(2)甲方未按合同约定提供必要资金支持的,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程的,应承担相应的法律责任;(2)乙方未按合同约定使用资金的,应承担相应的法律责任;(3)乙方因自身原因导致工程延误的,应向甲方支付违约金,违约金为延误天数乘以每日合同总额的千分之五。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额应按照实际损失计算;(2)赔偿金额应以人民币支付。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等,均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、动乱、政府禁令等政府行为;(3)罢工、停工等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,甲乙双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)不可抗力事件发生后,甲乙双方应根据实际情况,协商调整合同履行期限或解除合同;(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,甲乙双方互不承担责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、政府禁令、罢工等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方发生争议时,应友好协商解决。11.2调解协商不成的,可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、公共利益的;(2)涉及商业秘密的;(3)法律法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留在合同履行期间对工程进度、质量、安全等方面的监督权;(2)乙方保留在合同履行期间对工程变更、设计调整等方面的建议权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,如遇国家政策调整、法律法规变化等情况,甲方保留调整合同内容的权利;(2)乙方保留在工程实施过程中,因不可抗力等原因导致工程延误的,有权要求甲方延长合同履行期限。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序甲乙双方对本合同进行修改或补充,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应按时提供工程所需资料、图纸等;(2)乙方应按照甲方要求,及时完成工程进度;(3)甲乙双方应共同解决工程实施过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式(1)定期召开工程协调会,沟通工程进展情况;(2)及时解决工程实施过程中出现的问题;(3)共同制定工程进度计划,确保工程按期完成。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,与甲乙双方签订的其他合同或协议无关。16.3增减条款本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲乙双方的身份证明文件;2.工程设计图纸及施工方案;3.工程进度报告;4.工程款项支付凭证;5.不可抗力事件证明文件;6.争议解决相关文件;7.合同修改和补充协议;8.其他甲乙双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付款项,认定违约;未按合同约定提供必要资金支持,认定违约;未按时提供工程所需资料、图纸等,认定违约。2.乙方违约:未按合同约定完成工程,认定违约;未按合同约定使用资金,认定违约;因自身原因导致工程延误,认定违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约:指合同当事人一方或双方未履行合同约定的义务,造成对方损失的行为。3.补充协议:指对原合同内容进行修改或补充的协议,具有同等法律效力。4.独立性:指合同作为一个独立文件,与其他合同或协议无关。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,了解支付延迟的原因,并要求甲方按照合同约定支付款项。2.问题:乙方未按合同约定完成工程。解决办法:甲方应要求乙方立即整改,并按照合同约定承担违约责任。3.问题:工程实施过程中出现不可抗力事件。解决办法:甲乙双方应按照合同约定,协商调整合同履行期限或解除合同。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:甲乙双方应通过协商解决争议,协商不成的,可申请调解或仲裁。5.问题:合同修改和补充程序不明确。解决办法:甲乙双方应明确合同修改和补充的程序,确保双方权益得到保障。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称:________________2.第三方地址:________________3.第三方联系人:________________4.第三方联系电话:________________第三方的责权利条款:1.责任:第三方应保证其提供的工程咨询服务符合国家相关标准和规范;第三方应配合甲乙双方的工作,及时解决工程实施过程中出现的问题。2.权利:第三方有权要求甲乙双方提供必要的工程资料和图纸;第三方有权对工程实施过程进行监督和检查。3.利益:第三方有权获得合同约定的咨询服务费用;第三方有权要求甲乙双方对其提出的合理建议给予采纳。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款项;乙方有权要求甲方提供必要的工程图纸和资料;乙方有权要求甲方在工程实施过程中提供必要的支持和服务。2.乙方利益条款:乙方有权在工程实施过程中提出合理的变更建议;乙方有权要求甲方对其提出的合理变更建议给予采纳;乙方有权在工程验收合格后,要求甲方支付剩余工程款。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定支付工程款项,应向乙方支付违约金;甲方未按合同约定提供工程图纸和资料,应承担相应的法律责任;甲方在工程实施过程中不得擅自改变工程设计和施工方案。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照合同约定完成工程;甲方可要求乙方在工程实施过程中保持工程质量和安全;甲方可要求乙方按照合同约定的时间节点完成工程。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程实施过程中进行工程进度报告;甲方可要求乙方在工程验收合格后,按照合同约定支付工程款。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成工程,应承担相应的违约责任;乙方未按合同约定保证工程质量和安全,应承担相应的法律责任;乙方在工程实施过程中擅自改变工程设计和施工方案,应承担相应的违约责任。全文完。二零二五年度综合管廊建设工程承包商资金保障合同2合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4合同双方基本信息1.5合同签订依据二、项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目进度三、资金保障方案3.1资金来源3.2资金投入方式3.3资金使用计划3.4资金监管措施四、合同主体4.1承包商资质要求4.2承包商选择方式4.3承包商权利与义务4.4承包商违约责任五、资金支付方式5.1预付款5.2进度款5.3结算款5.4保修金六、工程质量要求6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3工程质量问题处理七、工期要求7.1工程建设周期7.2工期延误责任7.3工期调整程序八、安全生产要求8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理程序九、合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限十一、合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序十二、附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容十三、其他约定13.1合同保密13.2合同解除后的处理13.3合同补充条款十四、合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署人14.3合同签署地点合同编号2025CZGK一、合同概述1.1合同名称:二零二五年度综合管廊建设工程承包商资金保障合同1.2合同签订日期:2025年1月1日1.3合同签订地点:市区1.4合同双方基本信息:1.4.1承包商名称:建设集团1.4.2承包商地址:市区路号1.4.3承包商法定代表人:1.4.4甲方名称:城市建设投资集团1.4.5甲方地址:市区路号1.4.6甲方法定代表人:1.5合同签订依据:《中华人民共和国合同法》、《建设工程合同条例》等相关法律法规二、项目概况2.1项目名称:市综合管廊建设工程2.2项目地点:市区2.3项目规模:全长公里,总投资亿元2.4项目内容:包括管道铺设、电力设施建设、通讯设施建设等2.5项目进度:2025年1月1日至2027年12月31日三、资金保障方案3.1资金来源:甲方自筹资金3.2资金投入方式:分阶段投入3.3资金使用计划:3.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付总额的10%3.3.2进度款:按工程进度分期支付,每月支付上月完成工程量的80%3.3.3结算款:工程验收合格后30日内支付剩余款项的50%3.3.4保修金:工程验收合格后30日内支付剩余款项的10%,保修期满无质量问题后无息退还3.4资金监管措施:设立专项账户,由双方共同监管四、合同主体4.1承包商资质要求:具备建设行政主管部门核发的相应等级的资质证书4.2承包商选择方式:公开招标4.3承包商权利与义务:4.3.1承包商享有按合同约定获得工程款的权利4.3.2承包商承担工程建设的全部责任和义务4.3.3承包商应按照合同约定的工期、质量要求完成工程建设4.4承包商违约责任:按合同约定承担违约责任五、资金支付方式5.1预付款:合同签订后5个工作日内支付总额的10%5.2进度款:按工程进度分期支付,每月支付上月完成工程量的80%5.3结算款:工程验收合格后30日内支付剩余款项的50%5.4保修金:工程验收合格后30日内支付剩余款项的10%,保修期满无质量问题后无息退还六、工程质量要求6.1工程质量标准:符合国家现行工程质量标准6.2工程验收程序:按国家现行工程质量验收规范进行验收6.3工程质量问题处理:按照国家有关法律法规和合同约定处理七、工期要求7.1工程建设周期:2025年1月1日至2027年12月31日7.2工期延误责任:因承包商原因造成的工期延误,每延误一天,承包商应向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金7.3工期调整程序:因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商一致后调整工期八、安全生产要求8.1安全生产责任:承包商负责工程建设的安全生产,确保施工人员的人身安全和工程安全8.2安全生产措施:8.2.1制定安全生产规章制度8.2.2定期进行安全生产教育和培训8.2.3配备必要的安全防护设施和器材8.2.4做好施工现场的安全检查和隐患排查8.3事故处理程序:8.3.1发生安全事故,承包商应立即启动应急预案8.3.2及时上报事故情况,配合相关部门进行调查处理8.3.3对事故原因进行分析,采取整改措施九、合同变更与解除9.1合同变更条件:因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更的9.2合同解除条件:因一方违约或双方协商一致等原因导致合同无法继续履行的9.3合同变更与解除程序:9.3.1变更合同,需双方签署书面协议9.3.2解除合同,需双方签署书面协议,并按照法律规定办理相关手续十、争议解决10.1争议解决方式:友好协商、调解、仲裁或诉讼10.2争议解决机构:双方协商确定的仲裁机构或人民法院10.3争议解决期限:自争议发生之日起6个月内解决十一、合同生效与终止11.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效11.2合同终止条件:合同约定的工程完工且验收合格,或因合同解除而终止11.3合同终止程序:11.3.1合同终止后,双方应进行工程结算11.3.2双方应办理合同终止手续,并按照法律规定进行资产清算十二、附件12.1合同附件清单:12.1.1项目设计文件12.1.2施工图纸12.1.3合同签订文件12.1.4其他相关文件12.2合同附件内容:详见附件清单十三、其他约定13.1合同保密:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露13.2合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照法律规定和合同约定处理相关事宜13.3合同补充条款:本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力十四、合同签署14.1合同签署日期:____年____月____日14.2合同签署人:14.2.1承包商代表:(签字)14.2.2甲方代表:(签字)14.3合同签署地点:____市____区_________________________(甲方盖章)_________________________(乙方盖章)_________________________(甲方代表签字)_________________________(乙方代表签字)_________________________(日期)_________________________(日期)多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明附加条款1:工程进度控制说明:甲方应设立专门的工程进度管理部门,负责监督工程进度,确保工程按计划实施。承包商需定期向甲方汇报工程进度,如有延误,甲方有权要求承包商提供合理的解释和补救措施。附加条款2:资金支付节点调整说明:在工程实施过程中,如遇特殊原因导致工程进度发生变化,甲方有权与承包商协商调整资金支付节点,确保工程资金合理分配。附加条款3:甲方监督权说明:甲方有权对工程现场进行定期或不定期的监督检查,承包商应积极配合。如发现工程质量、安全等方面的问题,甲方有权要求承包商立即整改。附加条款4:甲方变更权说明:甲方有权根据工程进展和实际情况,对工程内容、设计等进行合理变更。变更内容经双方协商一致后,由甲方发出书面通知,承包商应无条件执行。附加条款5:甲方违约责任说明:如甲方未能按时支付工程款,应按合同约定支付违约金。如甲方因自身原因导致工程延误,应承担相应的违约责任。二、乙方为主导时的附加条款及说明附加条款1:工期延长申请说明:如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应在延误发生之日起3日内向甲方提出工期延长申请,并说明原因及预计延长工期。附加条款2:乙方质量保证说明:乙方应保证工程质量符合国家相关标准和要求,如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应负责返工、维修,并承担相关费用。附加条款3:乙方材料采购权说明:乙方有权自行采购工程所需的材料,但需提前向甲方报备,并确保材料质量符合合同要求。附加条款4:乙方人员安排权说明:乙方有权根据工程进度和人员需求,调整项目管理人员和施工队伍。附加条款5:乙方违约责任说明:如乙方未能按合同约定完成工程,或存在其他违约行为,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。三、有第三方中介时的附加条款及说明附加条款1:第三方中介职责说明:第三方中介应负责对工程进行监理,确保工程质量、进度和安全符合合同要求。中介机构应具备相关资质,并具备独立、公正的监理能力。附加条款2:中介费用支付说明:中介费用由甲方支付,支付方式及金额在合同中约定。中介机构在合同履行过程中应严格按照合同约定执行,不得擅自调整。附加条款3:中介报告说明:中介机构应定期向甲方和乙方提交监理报告,报告内容应包括工程进度、质量、安全等方面的情况。附加条款4:中介违约责任说明:如中介机构未能履行监理职责,或存在其他违约行为,中介机构应承担相应的违约责任。附加条款5:争议解决说明:如甲方、乙方与中介机构之间发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的人民法院或仲裁机构解决。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目设计文件2.施工图纸3.合同签订文件4.甲方营业执照副本5.承包商营业执照副本6.承包商资质证书副本7.甲方授权委托书8.承包商授权委托书9.工程进度表10.工程质量检验报告11.工程款支付凭证12.工程变更记录13.安全生产管理制度14.事故处理记录15.第三方中介机构资质证明16.中介机构监理报告二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未能按时支付工程款。认定:甲方超过合同约定的支付期限未支付工程款,视为违约。2.违约行为:乙方未能按合同约定完成工程。认定:乙方未能在合同约定的工期内完成工程,或工程质量不符合合同要求,视为违约。3.违约行为:中介机构未能履行监理职责。认定:中介机构未按照合同约定进行监理,或监理报告失实,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间民事权利义务关系的法律。2.建设工程合同:建设单位与施工单位之间,就建设工程的勘察、设计、施工、安装等活动所签订的协议。3.违约金:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当承担的违约责任。4.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.监理:对工程建设过程进行监督、检查、指导、协调和控制的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:及时沟通,分析原因,调整进度计划,必要时申请工期延长。2.问题:工程质量问题。解决办法:立即停工整改,查明原因,采取有效措施防止问题扩大。3.问题:资金支付不及时。解决办法:协商解决,必要时通过法律途径维护自身权益。五、所有应用场景:1.综合管廊建设工程的承包商资金保障。2.建设单位与施工单位之间的资金结算。3.工程进度和质量的管理。4.安全生产的管理。5.第三方中介机构的监理服务。全文完。二零二五年度综合管廊建设工程承包商资金保障合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景本合同背景为甲方在二零二五年度综合管廊建设工程中,需要乙方作为承包商提供资金保障,以确保工程顺利进行。2.2目的本合同目的在于明确甲乙双方在资金保障方面的权利与义务,确保工程资金安全,保障工程进度和质量。三、定义与解释3.1专业术语1.综合管廊:指在城市地下空间,将电力、通信、给排水、燃气等市政公用设施集中布置,形成具有一定规模的地下空间。2.承包商:指具备相应资质,承担综合管廊建设工程施工任务的单位。3.资金保障:指乙方为甲方提供一定的资金支持,确保工程顺利进行。3.2关键词解释1.甲方:指委托乙方提供资金保障的业主单位。2.乙方:指承担资金保障任务的承包商。3.合同履行:指甲乙双方按照合同约定,完成各自权利和义务的过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供资金保障。2.甲方应按照合同约定,按时足额支付乙方资金保障费用。3.甲方应配合乙方完成资金保障相关工作。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付资金保障费用。2.乙方应按照合同约定,确保资金保障工作的顺利进行。3.乙方应承担因自身原因导致资金保障工作延误或失败的责任。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至二零二五年度综合管廊建设工程竣工之日止。5.2合同履行地点合同履行地点为综合管廊建设工程施工现场。5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定,提供资金保障。2.甲方应按照合同约定,支付资金保障费用。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕,工程竣工。2.双方协商一致,解除合同。6.3终止程序1.双方协商一致,签订终止合同协议。2.乙方退还甲方已支付的资金保障费用。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照协议约定处理相关事宜。2.合同终止后,乙方应退还甲方已支付的资金保障费用。七、费用与支付7.1费用构成1.资金保障费用:根据工程进度和资金需求,乙方应向甲方提供相应的资金保障,具体金额由双方在合同中约定。2.保障费用利息:乙方提供资金保障期间,甲方应向乙方支付相应的利息,具体利率由双方在合同中约定。3.其他费用:包括但不限于合同管理费、审计费、保险费等,具体费用由双方在合同中约定。7.2支付方式1.银行转账:甲方应通过银行转账方式向乙方支付资金保障费用。2.现金支付:双方可协商确定现金支付的具体金额和次数。7.3支付时间1.首次支付:合同签订后,甲方应在5个工作日内向乙方支付首期资金保障费用。2.期间支付:根据工程进度,甲方应在每个阶段完成后10个工作日内向乙方支付相应的资金保障费用。3.结算支付:工程竣工后,甲方应在30个工作日内结算并支付剩余资金保障费用。7.4支付条款1.甲方应在支付前向乙方提供支付凭证。2.乙方应在收到支付凭证后3个工作日内确认收到款项。3.甲方应确保支付款项的及时性和准确性。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付资金保障费用,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。2.甲方因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定提供资金保障,应向甲方支付违约金,违约金为应提供资金保障额度的千分之五。2.乙方因自身原因导致工程无法按时完成,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额由双方在合同中约定。2.赔偿金额应以人民币计算,并按照支付方式支付。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。2.双方在合同履行过程中所交换的任何文件、资料、数据等。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起十年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,无法预见、无法避免、无法克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、法律法规变化等。3.社会异常事件:罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.不可抗力事件导致合同无法履行,双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震导致工程无法继续施工。2.政府行为:政策调整导致工程延期。3.社会异常事件:罢工导致工程进度受阻。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解协商不成时,双方可向相关调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时,双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同。2.经双方同意,合同可以转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同涉及国家秘密、商业秘密等。2.合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对工程进度、质量、安全等方面的监督权。2.乙方保留对工程款项的收取权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中对乙方进行考核和评价的权利。2.乙方保留在合同履行过程中对甲方提出合理要求的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改或补充,均需以书面形式提出,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。2.修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论