二零二五年度绿色建筑安装建设工程合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度绿色建筑安装建设工程合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.2.乙方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型3.工程内容3.1.安装工程内容3.2.建筑工程内容3.3.绿色建筑技术要求4.合同工期4.1.工期起止时间4.2.工期延误责任5.合同价款5.1.工程总造价5.2.付款方式5.3.付款节点6.质量要求6.1.工程质量标准6.2.质量保证期6.3.质量验收程序7.工程进度7.1.工程进度计划7.2.进度调整程序7.3.进度延误责任8.安全生产8.1.安全生产责任8.2.安全生产措施8.3.事故处理程序9.环境保护9.1.环境保护责任9.2.环境保护措施9.3.环境污染处理10.甲方权利和义务10.1.甲方权利10.2.甲方义务11.乙方权利和义务11.1.乙方权利11.2.乙方义务12.违约责任12.1.违约情形12.2.违约责任承担13.争议解决13.1.争议解决方式13.2.争议解决机构14.合同生效与终止14.1.合同生效条件14.2.合同终止条件14.3.合同解除条件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.1.1.甲方名称：房地产开发1.1.2.甲方地址：市区路号1.1.3.甲方联系人：1.1.4.甲方联系电话：1381.2.乙方基本信息1.2.1.乙方名称：建筑工程1.2.2.乙方地址：市区路号1.2.3.乙方联系人：1.2.4.乙方联系电话：13956782.工程概况2.1.工程名称：绿色住宅小区安装建设工程2.2.工程地点：市区街道2.3.工程规模：占地面积10万平方米，总建筑面积15万平方米2.4.工程类型：住宅楼、商业楼、地下车库等3.工程内容3.1.安装工程内容3.1.1.电气安装工程3.1.2.水暖安装工程3.1.3.通风空调安装工程3.1.4.弱电安装工程3.2.建筑工程内容3.2.1.土建工程3.2.2.钢结构工程3.2.3.装饰装修工程3.3.绿色建筑技术要求3.3.1.采用节能材料3.3.2.绿色施工技术3.3.3.绿色环保措施4.合同工期4.1.工期起止时间：2025年3月1日至2026年2月28日4.2.工期延误责任4.2.1.因甲方原因导致的工期延误，由甲方承担相应责任4.2.2.因乙方原因导致的工期延误，由乙方承担相应责任5.合同价款5.1.工程总造价：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）5.2.付款方式5.2.1.分阶段付款：开工前支付合同价的10%，主体结构完成支付合同价的30%，装修完成支付合同价的30%，竣工验收合格支付合同价的20%，保修期满支付合同价的10%5.2.2.付款节点：按照实际完成工程进度及质量验收结果确定6.质量要求6.1.工程质量标准：符合国家相关建筑工程质量验收规范及绿色建筑标准6.2.质量保证期：自竣工验收合格之日起，提供2年的质量保证期6.3.质量验收程序6.3.1.施工过程中，乙方应按照合同约定和工程质量标准进行自检6.3.2.甲方应按约定的时间进行验收，如乙方未在约定时间内完成施工，甲方有权自行组织验收6.3.3.验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至合格为止7.工程进度7.1.工程进度计划7.1.1.开工前，乙方应提交详细的施工组织设计和进度计划7.1.2.甲方应审核并批准施工组织设计和进度计划7.1.3.乙方应按照批准的进度计划进行施工7.2.进度调整程序7.2.1.因不可抗力等原因导致进度延误，双方应协商调整进度计划7.2.2.乙方应提前5天向甲方提出进度调整申请，并说明原因7.2.3.甲方应在收到申请后3日内回复是否同意调整进度计划7.3.进度延误责任7.3.1.因甲方原因导致的进度延误，由甲方承担相应责任7.3.2.因乙方原因导致的进度延误，由乙方承担相应责任8.安全生产8.1.安全生产责任8.1.1.乙方负责施工现场的安全生产管理，确保施工安全。8.1.2.甲方应提供必要的安全生产条件，包括但不限于安全防护设施和设备。8.2.安全生产措施8.2.1.乙方应制定安全生产规章制度，并严格执行。8.2.2.乙方应定期对施工现场进行安全检查，确保安全措施到位。8.3.事故处理程序8.3.1.发生安全事故时，乙方应立即采取应急措施，并报告甲方。8.3.2.甲方和乙方应共同调查事故原因，并采取措施防止类似事故再次发生。9.环境保护9.1.环境保护责任9.1.1.乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。9.2.环境保护措施9.2.1.乙方应设置废弃物处理设施，确保施工垃圾的分类存放和及时清运。9.2.2.乙方应采取措施控制施工过程中的噪音、粉尘和废水排放。9.3.环境污染处理9.3.1.一旦发生环境污染事件，乙方应立即停止污染行为，并采取措施进行治理。9.3.2.甲方和乙方应共同承担环境污染治理责任。10.甲方权利和义务10.1.甲方权利10.1.1.甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。10.1.2.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和质量标准完成工程。10.2.甲方义务10.2.1.甲方应按照合同约定的时间支付工程款项。10.2.2.甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、场地等。11.乙方权利和义务11.1.乙方权利11.1.1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸和场地。11.1.2.乙方有权要求甲方支付工程款项。11.2.乙方义务11.2.1.乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成工程。11.2.2.乙方应确保施工现场的安全生产和环境保护。12.违约责任12.1.违约情形12.1.1.乙方未按照合同约定的时间和质量标准完成工程。12.1.2.甲方未按照合同约定的时间支付工程款项。12.2.违约责任承担12.2.1.乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金。12.2.2.甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金。13.争议解决13.1.争议解决方式13.1.1.双方应友好协商解决争议。13.1.2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2.争议解决机构13.2.1.双方同意将争议提交至仲裁委员会仲裁。14.合同生效与终止14.1.合同生效条件14.1.1.双方签字盖章后，本合同自生效。14.2.合同终止条件14.2.1.工程竣工验收合格，且乙方完成保修期内的维修工作。14.3.合同解除条件14.3.1.双方协商一致解除合同。14.3.2.一方严重违约，另一方有权解除合同。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1.本合同中的“第三方”指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织。1.2.第三方介入的范围包括但不限于设计、监理、检测、咨询、保险、融资、中介等。2.第三方介入的同意与通知2.1.任何第三方介入合同执行前，甲乙双方均应书面同意，并通知对方。2.2.甲方或乙方引入第三方时，应确保第三方具备相应的资质和条件。3.第三方的责任与义务3.1.第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行相应的职责。3.2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。3.3.第三方在履行职责过程中，若因自身原因造成损失，应承担相应的责任。4.第三方的权利4.1.第三方有权根据合同约定收取服务费用。4.2.第三方有权根据合同约定获得必要的资料和协助。5.第三方的责任限额5.1.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，未约定的按法律法规执行。5.2.第三方的责任限额包括但不限于：5.2.1.第三方在履行职责过程中因自身原因造成的直接经济损失；5.2.2.第三方在履行职责过程中因违反合同约定给甲乙双方造成的间接经济损失。6.第三方与其他各方的划分说明6.1.第三方与甲乙双方之间为委托与被委托关系，双方应明确各自的权责。6.2.第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。6.3.第三方与其他各方的关系如下：6.3.1.第三方与甲方：第三方应服从甲方管理，接受甲方监督。6.3.2.第三方与乙方：第三方应配合乙方工作，接受乙方监督。6.3.3.第三方与施工人员：第三方应指导施工人员按规范施工，确保工程质量。7.第三方介入的变更与终止7.1.第三方介入的变更需经甲乙双方同意，并书面通知对方。7.2.1.合同约定的终止条件成就；7.2.2.第三方违反合同约定，甲乙双方协商一致解除第三方介入；7.2.3.法律法规规定或政策调整导致第三方介入终止。8.第三方介入的费用承担8.1.第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定承担。8.2.第三方介入的费用包括但不限于：8.2.1.第三方服务费用；8.2.2.第三方人员差旅费；8.2.3.第三方办公及设备费用。9.第三方介入的争议解决9.1.第三方介入的争议解决方式同本合同争议解决方式。9.2.第三方介入的争议解决机构同本合同争议解决机构。10.本合同的修正与补充10.1.本合同如有与本附加说明条款不一致之处，以本附加说明条款为准。10.2.本附加说明条款为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出各项工程的工程量、单位、单价和总价，并由甲乙双方签字确认。2.合同附件二：施工图纸详细要求和说明：施工图纸应包含必要的建筑、结构、电气、水暖、通风等图纸，并由设计单位盖章确认。3.合同附件三：施工组织设计详细要求和说明：施工组织设计应包含施工方案、进度计划、安全措施、环境保护措施等，并由乙方签字确认。4.合同附件四：安全生产规章制度详细要求和说明：安全生产规章制度应包含安全生产责任、安全防护措施、事故处理程序等，并由乙方签字确认。5.合同附件五：环境保护措施详细要求和说明：环境保护措施应包含环境污染治理、废弃物处理、噪声和粉尘控制等，并由乙方签字确认。6.合同附件六：验收报告详细要求和说明：验收报告应包含工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等，并由甲乙双方签字确认。7.合同附件七：保修单详细要求和说明：保修单应包含保修范围、保修期限、保修联系方式等，并由甲乙双方签字确认。8.合同附件八：第三方介入协议详细要求和说明：第三方介入协议应包含第三方的基本信息、介入范围、费用、责任等，并由甲乙双方及第三方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定标准：乙方未按时完成工程，超过合同约定工期比例的10%，甲方有权要求乙方支付违约金。示例说明：若合同约定工期为12个月，乙方超过约定工期3个月，甲方有权要求乙方支付相当于合同总价1%的违约金。2.违约行为：甲方未按时支付工程款项责任认定标准：甲方未按时支付工程款项，超过合同约定付款期限的10%，乙方有权要求甲方支付违约金。示例说明：若合同约定付款期限为30天，甲方超过付款期限15天，乙方有权要求甲方支付相当于应付工程款1%的违约金。3.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：工程质量经验收不合格，乙方应立即进行整改，直至合格为止。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担全部责任。示例说明：若某项工程经验收不合格，乙方应在接到验收报告后7天内完成整改，否则乙方应承担因不合格造成的损失。4.违约行为：第三方介入违反合同约定责任认定标准：第三方介入违反合同约定，导致合同无法履行或造成损失，第三方应承担相应责任。示例说明：若第三方介入协议约定第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密，但第三方泄露了相关信息，第三方应承担相应的法律责任。5.违约行为：安全生产事故责任认定标准：发生安全生产事故，造成人员伤亡或财产损失，乙方应承担主要责任。第三方如有过错，也应承担相应责任。示例说明：若施工现场发生安全事故，导致人员受伤，乙方应承担赔偿责任。如事故原因是第三方提供的设备不合格，第三方也应承担相应责任。全文完。二零二五年度绿色建筑安装建设工程合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（请填写甲方全称）地址：（请填写甲方详细地址）联系人：（请填写甲方联系人姓名）联系电话：（请填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（请填写乙方全称）地址：（请填写乙方详细地址）联系人：（请填写乙方联系人姓名）联系电话：（请填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有其他相关方，请填写其全称）地址：（如有其他相关方，请填写其详细地址）联系人：（如有其他相关方，请填写其联系人姓名）联系电话：（如有其他相关方，请填写其联系电话）二、合同前言2.1背景本合同是在遵循国家相关法律法规、政策导向和市场规律的基础上，为促进绿色建筑安装建设工程的发展，实现节能减排、环保可持续发展的目标，经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、诚实信用的原则，特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在绿色建筑安装建设工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利实施，实现合同双方利益的最大化。三、定义与解释3.1专业属于本合同中涉及的专业属于绿色建筑安装工程领域，包括但不限于建筑节能、绿色环保、可再生能源利用等方面。3.2关键词解释（1）绿色建筑：指在建筑全生命周期内，通过节约资源、保护环境、提高居住品质和建筑功能，实现可持续发展目标的建筑。（2）安装工程：指在建筑主体结构完成后，对建筑内部进行设备、管道、线路等设施的安装和调试工作。（3）建设工程：指新建、改建、扩建、拆除等建筑活动。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成绿色建筑安装建设工程。（2）甲方有权对乙方在施工过程中发现的问题提出整改要求。（3）甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款及有关费用。（4）甲方应配合乙方办理相关手续，为乙方提供施工便利。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成绿色建筑安装建设工程。（2）乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全、环保。（3）乙方应按照甲方要求，对施工过程中发现的问题进行整改。（4）乙方应按照合同约定，及时向甲方提交工程进度报告、竣工报告等文件。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为二零二五年度，具体工期根据工程实际情况确定。5.2合同履行地点本合同约定的工程地点为：（请填写具体地点）5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，采取分期施工、分段验收的方式，确保工程进度和质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后，自合同生效之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工程全部完成，并经甲方验收合格；（2）合同约定的工程因不可抗力等原因无法继续履行；（3）甲乙双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前三十日书面通知对方；（2）经甲乙双方协商一致，签订终止合同协议；（3）终止合同后，双方应按照协议约定处理相关事宜。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，将工程交付甲方；（2）甲乙双方应按照合同约定，结算工程款及有关费用；（3）合同终止后，双方应妥善处理合同履行过程中产生的债权债务。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程直接费用：包括人工费、材料费、设备租赁费、运输费、施工机械使用费等。（2）工程间接费用：包括项目管理费、质量监督费、安全防护费、环境保护费、临时设施费等。（3）其他费用：包括设计费、咨询费、监理费、验收费、税费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。（2）进度款：工程按进度完成并经甲方验收合格后，甲方应按实际完成工程量支付相应比例的进度款。（3）竣工结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告后30日内支付剩余工程款。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后5个工作日内支付。（2）进度款：每个支付周期结束后10个工作日内支付。（3）竣工结算款：竣工验收合格后30个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付工程款时，应出具正式的付款凭证，包括但不限于付款申请、发票、收据等。（2）乙方收到甲方支付的工程款后，应及时出具相应的收款凭证。（3）如因甲方原因导致工程款支付延迟，甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。（2）乙方在施工过程中造成安全事故的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失和合同约定支付赔偿金。赔偿方式包括但不限于现金支付、货物补偿、工程返工等。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风、山体滑坡等。（2）战争：战争、军事冲突、恐怖袭击等。（3）政府行为：政府政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决，包括合同延期履行或终止合同。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断，合同延期履行。（2）政府政策调整，导致部分工程无法继续施工，合同终止。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同中明确约定不得转让的权利义务；（2）法律法规规定不得转让的权利义务。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对绿色建筑安装建设工程的设计、施工、验收等环节的监督权，以及合同约定的其他权利。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对工程质量的最终验收权。（2）甲方保留对工程变更的审批权。（3）甲方保留对工程进度和费用的调整权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互配合，共同完成绿色建筑安装建设工程的各项任务。15.2协作与配合方式（1）甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水电等。（2）乙方应按照甲方要求，提供施工图纸、技术资料等。（3）双方应定期召开协调会议，解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于绿色建筑安装建设工程的完整协议，具有独立性。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.绿色建筑安装建设工程施工图纸4.工程量清单5.技术规范及质量标准6.预付款支付凭证7.进度款支付凭证8.竣工结算报告9.不可抗力事件证明材料10.协议书及补充协议11.其他双方认为有必要作为附件的材料二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付工程款的，视为违约。未按合同约定提供施工条件的，视为违约。未按合同约定进行工程验收的，视为违约。2.乙方违约：未按合同约定完成工程的，视为违约。施工过程中造成安全事故的，视为违约。未按合同约定进行工程变更的，视为违约。违约行为的认定需有书面证据，包括但不限于支付凭证、验收报告、事故调查报告等。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.绿色建筑：指在建筑全生命周期内，通过节约资源、保护环境、提高居住品质和建筑功能，实现可持续发展目标的建筑。3.施工图纸：建筑安装工程的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。4.工程量清单：列明工程项目的具体数量和单价，用于计算工程款的依据。5.质量标准：建筑工程施工过程中，对材料、施工工艺、工程成品等质量要求的规定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：及时沟通，分析原因，调整施工计划，必要时增加人员或设备。2.问题：工程质量问题解决办法：严格执行质量标准，加强施工过程中的质量监控，发现问题及时整改。3.问题：施工过程中发生安全事故解决办法：加强安全教育，落实安全措施，及时处理事故，避免类似事件再次发生。4.问题：工程变更解决办法：双方协商一致，签订变更协议，明确变更内容、工期和费用。5.问题：合同纠纷解决办法：通过友好协商解决，协商不成可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称：（请填写第三方全称）2.第三方地址：（请填写第三方详细地址）3.第三方联系人：（请填写第三方联系人姓名）4.第三方联系电话：（请填写第三方联系电话）第三方责任：（1）第三方应按照合同约定，提供专业的设计、咨询或监理服务。（2）第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。第三方权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。（2）第三方有权对工程进行监督检查，并提出改进建议。第三方义务：（1）第三方应按时提交服务报告，对工程进度、质量、安全等方面进行监督。（2）第三方应保守合同机密，不得泄露给任何第三方。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方对工程变更进行审批。2.乙方的利益条款：乙方有权在工程完成后获得甲方支付的竣工结算款。乙方有权在工程验收合格后获得甲方支付的质保金。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金。甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的责任。甲方不得擅自变更工程内容，如需变更，应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方提交的施工图纸、技术资料等进行审查。甲方可对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。2.甲方的利益条款：甲方可获得工程验收合格后的质保金。甲方可获得工程竣工后的所有权。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金。乙方在施工过程中造成安全事故的，应承担相应的法律责任。乙方不得擅自变更工程内容，如需变更，应经甲方同意。全文完。二零二五年度绿色建筑安装建设工程合同2合同目录第一章合同概述1.1合同订立依据1.2合同主体1.3合同目的1.4合同范围1.5合同期限1.6合同生效条件1.7合同解除条件1.8合同变更程序1.9合同争议解决方式1.10合同附件1.11合同保密条款1.12合同签署日期1.13合同签署地点1.14合同签署人第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设标准2.6工程设计单位2.7工程施工单位2.8工程监理单位2.9工程质量要求2.10工程安全要求第三章工程设计3.1设计依据3.2设计原则3.3设计内容3.4设计深度3.5设计变更3.6设计费用3.7设计交底3.8设计图纸第四章工程施工4.1施工准备4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工质量控制4.5施工安全措施4.6施工环境保护4.7施工合同管理4.8施工资料管理4.9施工验收4.10施工保修第五章工程监理5.1监理依据5.2监理范围5.3监理内容5.4监理方法5.5监理人员5.6监理费用5.7监理报告5.8监理协调5.9监理验收5.10监理争议处理第六章质量管理6.1质量管理体系6.2质量控制措施6.3质量检验标准6.4质量事故处理6.5质量保证措施6.6质量责任追究6.7质量验收程序6.8质量保修期6.9质量纠纷处理第七章安全管理7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全教育培训7.4安全检查与隐患排查7.5安全事故处理7.6安全防护设施7.7安全文明施工7.8安全责任追究7.9安全生产费用第八章环境保护8.1环境保护责任制8.2环境保护措施8.3环境监测与评价8.4环境污染事故处理8.5环境保护费用8.6环境影响评价8.7环境保护验收8.8环境保护纠纷处理第九章合同价款9.1合同价款构成9.2合同价款支付方式9.3合同价款调整9.4合同价款结算9.5合同价款争议处理9.6预付款9.7进度款9.8结算款9.9保修金第十章交付与验收10.1工程交付条件10.2工程验收程序10.3验收标准10.4验收争议处理10.5验收资料10.6验收证书10.7验收期限10.8验收费用第十一章保修11.1保修范围11.2保修期限11.3保修责任11.4保修费用11.5保修争议处理11.6保修记录第十二章违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿12.4违约争议处理第十三章合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果13.4合同解除争议处理第十四章合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后果14.4合同终止争议处理合同编号_________第一章合同概述1.1合同订立依据1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规订立。1.1.2本合同依据双方签订的《二零二五年度绿色建筑安装建设工程设计合同》和《二零二五年度绿色建筑安装建设工程施工合同》订立。1.2合同主体1.2.1甲方（建设单位）：[甲方全称]1.2.2乙方（施工单位）：[乙方全称]1.3合同目的1.3.1本合同旨在明确甲乙双方在绿色建筑安装建设工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.4合同范围1.4.1本合同适用于甲方委托乙方实施的绿色建筑安装建设工程。1.5合同期限1.5.1本合同自双方签字之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。1.6合同生效条件1.6.1双方签字盖章后，本合同生效。1.7合同解除条件1.7.1发生不可抗力事件，致使合同无法履行。1.7.2双方协商一致，决定解除合同。1.8合同变更程序1.8.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。1.9合同争议解决方式1.9.1双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。1.10合同附件1.10.1本合同附件包括但不限于：工程图纸、设计文件、施工方案等。1.11合同保密条款1.11.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。1.12合同签署日期1.12.1本合同签署日期为二零二五年[具体日期]。1.13合同签署地点1.13.1本合同签署地点为[具体地点]。1.14合同签署人1.14.1甲方代表：[甲方代表姓名]1.14.2乙方代表：[乙方代表姓名]第二章工程概况2.1工程名称2.1.1[具体工程名称]2.2工程地点2.2.1[具体工程地址]2.3工程规模2.3.1[具体工程规模]2.4工程类型2.4.1[具体工程类型]2.5工程建设标准2.5.1[具体工程建设标准]2.6工程设计单位2.6.1[具体设计单位名称]2.7工程施工单位2.7.1[具体施工单位名称]2.8工程监理单位2.8.1[具体监理单位名称]2.9工程质量要求2.9.1[具体工程质量要求]2.10工程安全要求2.10.1[具体工程安全要求]第三章工程设计3.1设计依据3.1.1[具体设计依据]3.2设计原则3.2.1[具体设计原则]3.3设计内容3.3.1[具体设计内容]3.4设计深度3.4.1[具体设计深度]3.5设计变更3.5.1[具体设计变更程序]3.6设计费用3.6.1[具体设计费用]3.7设计交底3.7.1[具体设计交底程序]3.8设计图纸3.8.1[具体设计图纸要求]第四章工程施工4.1施工准备4.1.1[具体施工准备工作]4.2施工组织设计4.2.1[具体施工组织设计内容]4.3施工进度计划4.3.1[具体施工进度计划]4.4施工质量控制4.4.1[具体施工质量控制措施]4.5施工安全措施4.5.1[具体施工安全措施]4.6施工环境保护4.6.1[具体施工环境保护措施]4.7施工合同管理4.7.1[具体施工合同管理规定]4.8施工资料管理4.8.1[具体施工资料管理规定]4.9施工验收4.9.1[具体施工验收程序]4.10施工保修4.10.1[具体施工保修规定]第五章工程监理5.1监理依据5.1.1[具体监理依据]5.2监理范围5.2.1[具体监理范围]5.3监理内容5.3.1[具体监理内容]5.4监理方法5.4.1[具体监理方法]5.5监理人员5.5.1[具体监理人员要求]5.6监理费用5.6.1[具体监理费用]5.7监理报告5.7.1[具体监理报告要求]5.8监理协调5.8.1[具体监理协调要求]5.9监理验收5.9.1[具体监理验收程序]5.10监理争议处理5.10.1[具体监理争议处理程序]第六章质量管理6.1质量管理体系6.1.1[具体质量管理体系]6.2质量控制措施6.2.1[具体质量控制措施]6.3质量检验标准6.3.1[具体质量检验标准]6.4质量事故处理6.4.1[具体质量事故处理程序]6.5质量保证措施6.5.1[具体质量保证措施]6.6质量责任追究6.6.1[具体质量责任追究规定]6.7质量验收程序6.7.1[具体质量验收程序]6.8质量保修期6.8.1[具体质量保修期规定]6.9质量纠纷处理6.9.1[具体质量纠纷处理程序]第七章安全管理7.1安全生产责任制7.1.1[具体安全生产责任制]7.2安全生产措施7.2.1[具体安全生产措施]7.3安全教育培训7.3.1[具体安全教育培训内容]7.4安全检查与隐患排查7.4.1[具体安全检查与隐患排查程序]7.5安全事故处理7.5.1[具体安全事故处理程序]7.6安全防护设施7.6.1[具体安全防护设施要求]7.7安全文明施工7.7.1[具体安全文明施工要求]7.8安全责任追究7.8.1[具体安全责任追究规定]7.9安全生产费用7.9.1[具体安全生产费用管理规定]第八章环境保护8.1环境保护责任制8.1.1甲方和乙方共同承担环境保护责任，确保工程建设和施工过程中的环境保护措施得到有效实施。8.2环境保护措施8.2.1乙方应按照国家相关环保法律法规和合同约定，采取有效措施，防止环境污染和生态破坏。8.3环境监测与评价8.3.1乙方应定期进行环境监测，并向甲方报告监测结果。8.4环境污染事故处理8.4.1发生环境污染事故时，乙方应立即采取措施，并通知甲方，同时按照规定向有关部门报告。8.5环境保护费用8.5.1环境保护费用包含在合同价款中，由乙方承担。8.6环境影响评价8.6.1乙方应按照要求进行环境影响评价，并向甲方提供评价报告。8.7环境保护验收8.7.1工程竣工后，乙方应配合甲方进行环境保护验收。8.8环境保护纠纷处理8.8.1双方因环境保护问题发生纠纷时，应协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。第九章合同价款9.1合同价款构成9.1.1合同价款包括但不限于：设计费、材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。9.2合同价款支付方式9.2.1合同价款支付分为预付款、进度款、结算款和保修金。9.3合同价款调整9.3.1合同价款根据市场价格变动、政策调整等因素进行适当调整。9.4合同价款结算9.4.1合同价款结算按照合同约定和实际完成工程量进行。9.5合同价款争议处理9.5.1双方因合同价款发生争议时，应协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。9.6预付款9.6.1预付款为合同价款的[百分比]%，在合同签订后[天数]内支付。9.7进度款9.7.1进度款按月支付，根据实际完成工程量计算。9.8结算款9.8.1工程竣工后，双方进行结算，结算款为合同价款扣除预付款、进度款和保修金后的余额。9.9保修金9.9.1保修金为合同价款的[百分比]%，在工程竣工验收合格后[天数]内支付。第十章交付与验收10.1工程交付条件10.1.1工程按设计要求和合同约定全部完工，并经甲方验收合格。10.2工程验收程序10.2.1甲方组织验收，乙方应配合并提供必要资料。10.3验收标准10.3.1验收标准按照国家相关标准和合同约定执行。10.4验收争议处理10.4.1双方对验收结果有异议时，应协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.5验收资料10.5.1乙方应提供完整的工程验收资料。10.6验收证书10.6.1验收合格后，甲方颁发验收证书。10.7验收期限10.7.1验收期限为工程竣工后[天数]内。10.8验收费用10.8.1验收费用由甲方承担。第十一章保修11.1保修范围11.1.1保修范围包括但不限于：主体结构、设备安装、装饰装修等。11.2保修期限11.2.1保修期限为工程竣工验收合格之日起[年数]年。11.3保修责任11.3.1乙方在保修期内对保修范围内的质量问题负责维修或更换。11.4保修费用11.4.1保修费用由乙方承担。11.5保修争议处理11.5.1双方因保修问题发生争议时，应协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.6保修记录11.6.1乙方应建立完整的保修记录。第十二章违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定完成工程或质量不符合要求。12.1.2甲方未按合同约定支付款项。12.1.3双方违反合同约定的其他情形。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额根据实际情况和合同约定确定。12.4违约争议处理12.4.1双方因违约责任发生争议时，应协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。第十三章合同解除13.1合同解除条件13.1.1发生不可抗力事件，致使合同无法履行。13.1.2双方协商一致，决定解除合同。13.2合同解除程序13.2.1双方协商一致解除合同，并以书面形式签署解除协议。13.3合同解除后果13.4合同解除争议处理13.4.1双方因合同解除发生争议时，应协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。第十四章合同终止14.1合同终止条件14.1.1合同期限届满。14.1.2合同解除。14.2合同终止程序14.2.1双方协商一致终止合同，并以书面形式签署终止协议。14.3合同终止后果14.4合同终止争议处理14.4.1双方因合同终止发生争议时，应协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。[甲方（建设单位）签字盖章][乙方（施工单位）签字盖章]甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________日期：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导决策权条款说明：甲方作为建设单位，在工程建设和施工过程中拥有最终决策权。本条款明确甲方在工程进度、设计变更、材料选用等方面的决策权。1.2甲方监督权条款说明：甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督，确保工程按照合同约定顺利进行。本条款规定了甲方监督的具体方式和权限。1.3甲方信息提供义务条款说明：甲方应按照合同约定，及时向乙方提供工程相关信息，包括设计图纸、施工方案、技术要求等，确保乙方按照要求进行施工。1.4甲方付款进度控制条款说明：甲方应根据工程进度和合同约定，合理安排付款进度，确保乙方有足够的资金进行施工。本条款规定了付款进度和方式。1.5甲方协调责任条款说明：甲方应协调处理与工程相关的各种关系，包括与政府、供应商、监理单位等的关系，确保工程顺利进行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导施工权条款说明：乙方作为施工单位，在工程建设和施工过程中拥有主导权。本条款明确乙方在施工组织、进度安排、材料采购等方面的主导权。2.2乙方质量控制权条款说明：乙方负责工程质量控制，有权对施工过程中的质量问题进行整改。本条款规定了乙方在质量控制方面的责任和权限。2.3乙方进度控制权条款说明：乙方应根据合同约定和工程实际情况，合理安排施工进度，确保工程按期完成。本条款规定了乙方在进度控制方面的责任和权限。2.4乙方材料采购权条款说明：乙方有权根据工程需要，选择合适的材料供应商，确保材料质量和供应。本条款规定了乙方在材料采购方面的责任和权限。2.5乙方协调责任条款说明：乙方应协调处理与工程相关的各种关系，包括与甲方、监理单位、政府等的关系，确保工程顺利进行。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介服务条款说明：本合同约定，甲方和乙方可委托第三方中介机构提供设计、监理、咨询等服务。本条款明确了第三方中介机构的职责和权利。3.2第三方中介费用承担条款说明：第三方中介服务费用由甲方和乙方按照约定比例承担。本条款规定了费用承担的具体方式和比例。3.3第三方中介责任条款说明：第三方中介机构应按照合同约定提供专业服务，并对服务质量负责。本条款规定了第三方中介机构的责任和义务。3.4第三方中介协调条款说明：第三方中介机构应协调处理甲方、乙方之间的争议，确保工程顺利进行。本条款规定了第三方中介机构在争议解决方面的职责。3.5第三方中介保密条款说明：第三方中介机构应遵守保密协议，对在服务过程中知悉的甲方、乙方商业秘密和工程信息负有保密义务。本条款规定了第三方中介机构的保密责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甲乙双方签订的《二零二五年度绿色建筑安装建设工程设计合同》2.甲乙双方签订的《二零二五年度绿色建筑安装建设工程施工合同》3.工程图纸4.设计文件5.施工方案6.第三方中介机构的服务协议7.甲方提供的设计图纸、施工方案等技术文件8.乙方提供的施工组织设计、进度计划等文件9.工程验收报告10.工程保修记录11.第三方中介机构的资质证明12.甲方付款凭证13.乙方收款凭证14.其他双方约定的附件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程或质量不符合要求。认定：根据合同约定和工程质量标准，由甲方或第三方中介机构进行验收，确认乙方存在违约行为。2.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。认定：根据合同约定和付款进度，由乙方或第三方中介机构进行核对，确认甲方存在违约行为。3.违约行为：双方违反合同约定的其他情形。认定：根据合同约定和实际情况，由双方协商或第三方中介机构进行认定。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律法规。2.建筑法：调整建筑活动及相关法律关系的法律法规。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁委员会：依法设立，独立行使仲裁职权的机构。5.仲裁协议：双方当事人约定将争议提交仲裁解决的协议。6.保密协议：约定双方对特定信息保密的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：重新制定施工计划，增加人力资源和设备，确保工程按期完成。2.问题：工程质量不合格。解决办法：要求乙方整改，直至符合合同约定的质量标准。3.问题：甲方付款不及时。解决办法：协商调整付款进度，确保乙方有足够的资金进行施工。4.问题：第三方中介服务不到位。解决办法：与第三方中介机构协商，要求其提供优质服务，或更换中介机构。五、所有应用场景：1.绿色建筑安装建设工程项目。2.甲方为主导的建设工程项目。3.乙方为主导的建设工程项目。4.带有第三方中介机构参与的建设工程项目。5.需要严格按照国家相关法律法规进行建设的项目。全文完。二零二五年度绿色建筑安装建设工程合同3合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建设单位）：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______1.2乙方（施工单位）：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______1.3其他相关方：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______二、合同前言2.1背景：本合同签订的背景是甲方拟在_______地区投资建设一幢绿色建筑，乙方具备相关资质和经验，愿意承接该绿色建筑安装建设工程。2.2目的：本合同的目的在于明确甲乙双方在绿色建筑安装建设工程中的权利、义务、责任和风险，确保工程顺利进行，实现绿色建筑的建设目标。三、定义与解释3.1专业术语：绿色建筑：指在建筑的设计、施工、使用和拆除过程中，综合考虑节约能源、降低污染、提高舒适度、促进生态平衡等方面的要求，实现可持续发展目标的建筑。绿色建筑安装建设工程：指乙方按照甲方的要求，在绿色建筑的设计、施工、使用和拆除过程中，进行安装施工的建设工程。3.2关键词解释：1.绿色材料：指在生产过程中，具有节约资源、降低污染、可回收利用等环保特性的建筑材料。2.节能技术：指在建筑设计和施工过程中，采用节能、环保、高效的技术手段，降低建筑能耗。3.环保设施：指在建筑中设置的用于降低污染、保护环境、提高居住舒适度的设施。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成绿色建筑安装建设工程。2.甲方有权对乙方的工作进行监督、检查，确保工程质量和进度。3.甲方应按照合同约定支付工程款。4.1.1乙方有权要求甲方在合同约定的期限内提供必要的施工图纸、资料等。4.1.2甲方应按照合同约定的时间、质量、标准提供施工场地，确保乙方正常施工。4.2乙方的权利和义务：1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。2.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成绿色建筑安装建设工程。3.乙方应遵守国家有关绿色建筑安装建设工程的相关法律法规。4.2.1乙方应按照合同约定，合理使用绿色材料，提高建筑物的环保性能。4.2.2乙方应采用节能技术，降低建筑能耗，提高能源利用效率。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为_______个月。5.2合同履行地点：绿色建筑安装建设工程施工地点：_______5.3合同履行方式：1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成绿色建筑安装建设工程。2.乙方应按照合同约定，合理组织施工，确保工程质量和进度。3.甲方应按照合同约定的时间、质量、标准提供施工图纸、资料等。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.合同约定的工程全部完成，且甲方验收合格。2.双方协商一致，解除本合同。6.3终止程序：1.双方协商一致解除本合同时，应签订书面协议。2.乙方在接到甲方终止合同的通知后，应立即停止施工。3.甲方应按照合同约定支付已完成的工程款。6.4终止后果：1.合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程。2.双方应按照合同约定承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成：1.工程直接费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。2.工程间接费用：包括但不限于设计费、监理费、检验费、安全文明施工费等。3.不可预见费用：指在合同签订时无法预见的费用，经双方协商一致后可列入费用构成。4.税费：按照国家相关法律法规规定，应由甲方承担的税费。7.2支付方式：1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款。2.进度款：乙方在工程按期完成并经甲方验收合格后，甲方应按实际完成工程量支付进度款。3.结算款：工程竣工并验收合格后，乙方提交结算报告，甲方应在_______个工作日内审核并支付结算款。4.保修金：甲方在支付结算款时，应向乙方支付合同总价款的_______%作为保修金，保修期满后无质量问题，乙方应退还保修金。7.3支付时间：1.预付款支付时间：合同签订后_______个工作日内。2.进度款支付时间：每个工程节点完成后_______个工作日内。3.结算款支付时间：工程竣工验收合格后_______个工作日内。4.保修金支付时间：保修期满后_______个工作日内。7.4支付条款：1.甲方支付款项时，应按照国家有关财务规定，开具相应的发票。2.乙方应在收到甲方支付款项后_______个工作日内，向甲方提供相应的工程量清单和结算报告。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付_______%的违约金。2.甲方未能按时提供施工图纸、资料等，导致工程延期，应承担相应的责任。8.2乙方违约：1.乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程，应向甲方支付_______%的违约金。2.乙方在施工过程中，出现质量事故，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式：1.违约金计算方式：按合同总价款的_______%计算。2.赔偿方式：违约方应向守约方支付违约金，并承担由此产生的损失。九、保密条款9.1保密内容：1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。2.双方在合同履行过程中涉及的技术秘密、管理秘密等。9.2保密期限：本合同约定的保密期限为_______年。9.3保密履行方式：1.双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的安全。2.双方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事冲突等。3.政府行为：政府政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明。2.不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应协商解决。10.4不可抗力实例：1.地震、洪水等自然灾害。2.政府政策调整导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形：1.合同中明确约定不得转让的情形。2.法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：1.甲方保留对绿色建筑安装建设工程的最终验收权。2.乙方保留对绿色建筑安装建设工程的技术秘密和商业秘密的保密权。13.2特殊权力保留：1.甲方保留在合同履行期间，对工程进度、质量、安全等方面的监督权。2.乙方保留在合同履行期间，对工程变更、增减等事项的提出权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：1.合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：1.合同的修改和补