2024版建设工程监理施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程监理施工合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包人1.2监理人1.3施工承包人1.4工程1.5监理范围1.6施工范围第二条：合同文件的组成2.1合同协议书2.2中标通知书2.3投标书及其附件2.4专用合同条款2.5通用合同条款2.6监理规划2.7施工图纸2.8相关规范和标准2.9合同的补充和修改第三条：合同的履行3.1监理人的义务3.1.1编制监理规划3.1.2进行现场监理3.1.3提出监理意见和建议3.1.4审核施工进度和质量3.2施工承包人的义务3.2.1按合同约定施工3.2.2遵守相关法律法规和规范3.2.3接受监理人的监督和检查3.2.4承担违约责任第四条：合同的变更和解除4.1合同变更的条件4.2合同解除的条件第五条：合同的转让5.1合同转让的条件5.2合同转让的程序第六条：合同的终止和解除6.1合同终止的条件6.2合同解除的条件第七条：违约责任7.1发包人的违约责任7.2监理人的违约责任7.3施工承包人的违约责任第八条：争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁或诉讼的地点和法院第九条：合同的生效、修改和终止9.1合同的生效条件9.2合同的修改程序9.3合同的终止条件第十条：合同的保密条款10.1保密信息的定义10.2保密义务的期限10.3保密信息的泄露后果第十一条：税收和费用11.1税收责任11.2费用承担第十二条：不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的后果第十三条：合同的解除和终止后的权利义务13.1合同解除后的权利义务13.2合同终止后的权利义务第十四条：其他条款14.1合同的保管14.2合同的复制14.3合同的翻译14.4合同的解除和终止的书面通知第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包人：指根据本合同约定，具有工程发包权利并承担合同义务的一方。1.2监理人：指根据本合同约定，负责对工程的施工过程进行全面监督管理的一方。1.3施工承包人：指根据本合同约定，承担工程施工任务并按合同约定完成工程的一方。1.4工程：指本合同约定的建设项目，包括工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等内容。1.5监理范围：指监理人在本合同项下应负责的工程监理范围，包括工程施工过程、工程质量、工程安全、工程进度等方面。1.6施工范围：指施工承包人在本合同项下应负责的工程施工范围，包括工程施工、设备安装、调试、验收等。第二条：合同文件的组成2.1合同协议书：为本合同的主件，明确了合同各方的主体资格、合同标的、合同价格、合同履行期限等主要条款。2.2中标通知书：指发包人向施工承包人发出的，确认施工承包人中标并同意与其签订合同的书面文件。2.3投标书及其附件：指施工承包人提交的，包含工程施工方案、工程报价等内容的书面文件。2.4专用合同条款：为本合同的附件，明确了本合同的特别约定，包括合同的变更、解除、违约责任等方面的规定。2.5通用合同条款：为本合同的附件，明确了合同各方的一般权利义务，包括合同的履行、争议解决等方面的规定。2.6监理规划：指监理人为履行监理职责，编制的包含监理工作内容、监理工作程序、监理工作要求的书面文件。2.7施工图纸：指施工承包人依据设计文件制作的，明确工程施工内容的图纸和技术文件。2.8相关规范和标准：指工程施工过程中应遵守的国家及地方法规、标准、规范等。2.9合同的补充和修改：指合同各方在合同履行过程中，就合同内容进行的补充和修改。第三条：合同的履行3.1监理人的义务3.1.1编制监理规划：监理人应根据工程特点和合同约定，编制监理规划，明确监理工作的内容、程序和要求，并提交给发包人审查。3.1.2进行现场监理：监理人应按监理规划的要求，对施工现场进行定期或不定期的监督检查，确保工程施工的顺利进行。3.1.3提出监理意见和建议：监理人应对施工现场的施工质量、施工安全、施工进度等方面的问题，提出监理意见和建议，并及时通知施工承包人。3.1.4审核施工进度和质量：监理人应按合同约定，对施工承包人的施工进度和工程质量进行审核，并签署审核意见。3.2施工承包人的义务3.2.1按合同约定施工：施工承包人应按合同约定和施工图纸的要求，组织施工，确保工程质量、工程安全、工程进度等方面的要求得到满足。3.2.2遵守相关法律法规和规范：施工承包人应遵守国家及地方的法律法规、标准、规范等，合法合规进行施工。3.2.3接受监理人的监督和检查：施工承包人应接受监理人的监督和检查，对监理人提出的问题及时整改。3.2.4承担违约责任：施工承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。第四条：合同的变更和解除4.1合同变更的条件（1）合同各方协商一致；（2）因国家法律法规、政策变化，需要对合同内容进行变更；（3）因工程实际情况发生变化，需要对合同内容进行变更。4.2合同解除的条件（1）合同各方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）合同一方严重违约，导致合同无法履行。第五条：合同的转让5.1合同转让的条件（1）合同各方协商一致；（2）转让方不再参与合同的履行；（3）受让方具备相应的资质和能力。5.2合同转让的程序（1）合同各方协商一致，签订转让协议；（2）转让协议经合同各方签字盖章后生效；（3）受让方按照转让协议的约定，履行合同义务。第六条：合同的终止和解除6.1合同第八条：违约责任8.1发包人的违约责任发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）未按约定时间支付合同价款，应支付违约金；（2）未按约定提供施工条件，导致施工进度延误，应承担相应责任；（3）发包人其他违反合同约定的行为。8.2监理人的违约责任监理人未按合同约定履行监理职责的，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）未按约定时间完成监理规划，应支付违约金；（2）未按约定进行现场监理，导致工程质量、安全问题，应承担相应责任；（3）监理人其他违反合同约定的行为。8.3施工承包人的违约责任施工承包人未按合同约定履行施工义务的，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）未按约定时间完成工程施工，应支付违约金；（2）工程质量不符合约定，应承担相应责任；（3）施工承包人其他违反合同约定的行为。第九条：争议解决9.1争议的解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。9.2仲裁或诉讼的地点和法院仲裁或诉讼的地点和法院，按照合同约定的地点和法院进行。第十条：合同的生效、修改和终止10.1合同的生效条件本合同自合同各方签字盖章之日起生效。10.2合同的修改程序合同各方如需修改合同，应签订书面修改协议，经各方签字盖章后生效。10.3合同的终止条件（1）合同约定的工程完工并验收合格；（2）合同各方协商一致解除合同；（3）合同一方违约，导致合同无法履行，对方依法解除合同；（4）不可抗力导致合同无法履行。第十一条：合同的保密条款11.1保密信息的定义保密信息指合同各方在合同履行过程中产生的、未公开的、具有商业价值的信息。11.2保密义务的期限合同各方对保密信息的保密义务期限，自合同签订之日起算，至合同终止之日起两年内有效。11.3保密信息的泄露后果合同各方泄露保密信息的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二条：税收和费用12.1税收责任合同各方应按国家法律法规的规定，承担相应的税收责任。12.2费用承担合同各方应承担的合同履行过程中的各项费用，按照合同约定承担。第十三条：不可抗力13.1不可抗力的定义不可抗力指合同各方在合同履行过程中，无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的后果因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的，合同各方应协商解决。第十四条：其他条款14.1合同的保管合同各方应妥善保管本合同及其附件。14.2合同的复制合同各方有权复制本合同及其附件。14.3合同的翻译本合同及其附件如有翻译版本，以中文版本为准。14.4合同的解除和终止的书面通知合同解除或终止的，合同各方应书面通知对方。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同协议书附件2：中标通知书附件3：投标书及其附件附件4：专用合同条款附件5：通用合同条款附件6：监理规划附件7：施工图纸附件8：相关规范和标准附件9：合同的补充和修改附件1的详细要求和说明：合同协议书为本合同的主件，明确了合同各方的主体资格、合同标的、合同价格、合同履行期限等主要条款。合同各方应认真阅读和理解合同协议书，确保各自的权利和义务得到明确约定。附件2的详细要求和说明：中标通知书指发包人向施工承包人发出的，确认施工承包人中标并同意与其签订合同的书面文件。施工承包人应仔细核对中标通知书的内容，确保其中标信息无误。附件3的详细要求和说明：投标书及其附件包括施工承包人提交的，包含工程施工方案、工程报价等内容的书面文件。施工承包人应确保投标书及其附件的内容准确、完整，以满足发包人的要求。附件4的详细要求和说明：专用合同条款为本合同的附件，明确了本合同的特别约定，包括合同的变更、解除、违约责任等方面的规定。合同各方应仔细阅读和理解专用合同条款，确保各自的权利和义务得到明确约定。附件5的详细要求和说明：通用合同条款为本合同的附件，明确了合同各方的一般权利义务，包括合同的履行、争议解决等方面的规定。合同各方应认真阅读和理解通用合同条款，确保各自的权利和义务得到明确约定。附件6的详细要求和说明：监理规划指监理人为履行监理职责，编制的包含监理工作内容、监理工作程序、监理工作要求的书面文件。监理人应确保监理规划的编制符合工程特点和合同约定。附件7的详细要求和说明：施工图纸指施工承包人依据设计文件制作的，明确工程施工内容的图纸和技术文件。施工承包人应确保施工图纸的准确性和完整性，以指导施工过程。附件8的详细要求和说明：相关规范和标准指工程施工过程中应遵守的国家及地方法规、标准、规范等。合同各方应熟悉并遵守相关规范和标准，确保工程施工的合法性和合规性。附件9的详细要求和说明：合同的补充和修改指合同各方在合同履行过程中，就合同内容进行的补充和修改。合同各方应通过书面形式签订补充和修改协议，经各方签字盖章后生效。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按约定时间支付合同价款。2.发包人未按约定提供施工条件，导致施工进度延误。3.监理人未按约定时间完成监理规划。4.监理人未按约定进行现场监理，导致工程质量、安全问题。5.施工承包人未按约定时间完成工程施工。6.工程质量不符合约定。7.施工承包人未遵守相关法律法规和规范。违约责任认定标准：1.违约金支付：根据合同约定，违约方应支付一定金额的违约金。2.承担相应责任：违约方应承担因违约行为导致的直接经济损失和间接经济损失。3.合同解除：严重违约方应承担合同解除的后果，包括赔偿对方因此造成的损失。示例说明：如果发包人未按约定时间支付合同价款，施工承包人可以要求发包人支付违约金，并承担因延迟付款导致的工程进度延误的责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指合同各方在合同履行过程中，无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同