二零二五版海洋工程建设工程担保服务合同3篇_第1页
二零二五版海洋工程建设工程担保服务合同3篇_第2页
二零二五版海洋工程建设工程担保服务合同3篇_第3页
二零二五版海洋工程建设工程担保服务合同3篇_第4页
二零二五版海洋工程建设工程担保服务合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版海洋工程建设工程担保服务合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同目的4.合同签订时间及地点5.合同有效期6.合同保密条款二、定义与解释1.定义2.术语解释3.补充说明三、担保服务内容1.担保范围2.担保方式3.担保额度4.担保期限5.担保费用6.担保责任四、项目信息1.项目名称2.项目地点3.项目业主4.项目承包商5.项目工期五、担保费用及支付1.费用构成2.计费标准3.支付方式4.支付时间5.支付凭证六、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿七、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用八、合同解除1.解除条件2.解除程序3.解除后果九、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序4.合同终止后事宜十、其他条款1.通知方式2.法律适用3.合同附件4.合同修改5.合同附件清单十一、合同签署1.签署主体2.签署日期3.签署地点4.签署人5.签署手续十二、附件1.项目资料2.担保协议3.其他相关文件十三、合同备案1.备案机构2.备案时间3.备案要求4.备案程序十四、合同附件清单1.附件一:项目资料2.附件二:担保协议3.附件三:其他相关文件合同编号_________一、合同概述1.合同名称:二零二四版海洋工程建设工程担保服务合同2.合同双方:甲方(担保方)、乙方(被担保方)3.合同目的:为确保乙方在海洋工程建设工程中的履约能力,甲方提供担保服务。4.合同签订时间及地点:____年____月____日,____地点5.合同有效期:自____年____月____日起至____年____月____日止6.合同保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。二、定义与解释1.定义:本合同中使用的术语,如未在本合同中定义,应按照行业惯例或相关法律法规的解释。2.术语解释:对本合同中使用的专业术语进行解释,确保双方对术语的理解一致。3.补充说明:对本合同中未明确的内容,可根据实际情况进行补充说明。三、担保服务内容1.担保范围:包括但不限于乙方在海洋工程建设工程中的履约责任、质量责任、安全责任等。2.担保方式:采用信用担保方式,甲方承诺在乙方违约时,按照合同约定承担相应的担保责任。3.担保额度:根据乙方在海洋工程建设工程中的履约风险,由双方协商确定。4.担保期限:自合同签订之日起至乙方完成海洋工程建设工程并验收合格之日止。5.担保费用:甲方按照合同约定的担保金额和费率,向乙方收取担保费用。6.担保责任:甲方在乙方违约时,按照合同约定承担相应的担保责任,包括但不限于赔偿损失、承担违约责任等。四、项目信息1.项目名称:____海洋工程建设工程2.项目地点:____地点3.项目业主:____单位4.项目承包商:____单位5.项目工期:____年____月____日至____年____月____日五、担保费用及支付1.费用构成:担保费用包括担保金额、担保费率、担保期限等。2.计费标准:按照合同约定的费率和担保期限计算。3.支付方式:甲方按照合同约定的时间和方式收取担保费用。4.支付时间:每月____日支付上月担保费用。5.支付凭证:甲方出具收款凭证,乙方签字确认。六、违约责任1.违约情形:乙方在海洋工程建设工程中违反合同约定的义务,包括但不限于质量、工期、安全等方面。2.违约责任:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、承担违约责任等。3.违约赔偿:乙方应按照合同约定,向甲方支付违约赔偿金。七、争议解决1.争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成时,提交____仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构:____仲裁委员会3.争议解决程序:按照《中华人民共和国仲裁法》及相关法律法规执行。4.争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。八、合同解除a.乙方严重违反合同约定;b.甲方无法履行合同约定的担保义务;c.合同约定的解除条件成立;d.法律法规规定或双方协商一致解除合同。2.解除程序:一方提出解除合同,应提前____天书面通知对方,经双方协商一致后,合同解除。3.解除后果:合同解除后,双方应按照约定处理合同解除后的善后事宜,包括但不限于:a.甲方退还乙方已收取的担保费用;b.乙方退还甲方提供的保证金;c.双方应承担因解除合同而产生的损失。九、合同生效与终止1.合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止条件:合同期限届满或双方协商一致解除合同。3.合同终止程序:合同终止后,双方应按照约定处理合同终止后的善后事宜。4.合同终止后事宜:包括但不限于:a.双方应互相确认合同终止,并办理相关手续;b.双方应清理并返还各自提供的担保物或保证金;c.双方应确认合同终止后的债权债务关系。十、其他条款1.通知方式:双方通过书面形式进行通知,通知送达对方即视为送达。2.法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。3.合同附件:合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。4.合同修改:本合同内容经双方协商一致,可进行修改,修改内容以书面形式补充。5.合同附件清单:见附件清单。十一、合同签署1.签署主体:甲方、乙方均为具有完全民事行为能力的独立法人。2.签署日期:____年____月____日3.签署地点:____地点4.签署人:甲方代表(签字):________________________乙方代表(签字):________________________5.签署手续:双方代表应在本合同上签字并加盖单位公章。十二、附件1.项目资料:包括但不限于项目可行性研究报告、工程设计文件、合同等。2.担保协议:担保双方签订的担保协议。3.其他相关文件:与合同履行相关的其他文件。十三、合同备案1.备案机构:____工商行政管理部门2.备案时间:____年____月____日3.备案要求:双方应按照备案机构的要求提交相关文件。4.备案程序:按照备案机构的规定执行。十四、合同附件清单1.附件一:项目资料2.附件二:担保协议3.附件三:其他相关文件甲方(担保方)代表(签字):________________________乙方(被担保方)代表(签字):________________________甲方(担保方)盖章:________________________乙方(被担保方)盖章:________________________签订日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导下的担保责任条款:说明:甲方作为担保方,在乙方违约时,应承担相应的担保责任。本条款明确了甲方在担保过程中的主导地位,以及担保责任的承担方式。内容:甲方在乙方违约时,应按照合同约定,承担乙方因违约而产生的经济损失,包括但不限于工程延期、质量不合格、安全责任事故等。2.甲方监督条款:说明:甲方作为担保方,有权对乙方的履约情况进行监督,以确保工程质量和进度。内容:甲方有权对乙方进行定期或不定期的监督检查,乙方应积极配合,提供必要的资料和条件。3.甲方提前通知条款:说明:甲方在发现乙方可能违约时,应提前通知乙方,给予乙方改正的机会。内容:甲方在发现乙方可能违约时,应立即书面通知乙方,并给予乙方____个工作日改正的机会。4.甲方解除权条款:说明:甲方在乙方违约或出现其他严重情况时,有权解除合同。内容:若乙方在合同履行过程中出现严重违约行为,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。5.甲方费用承担条款:说明:甲方在担保过程中产生的合理费用,应由乙方承担。内容:甲方在履行担保职责过程中产生的合理费用,包括但不限于调查费、诉讼费等,由乙方承担。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导下的履约保证条款:说明:乙方作为被担保方,应保证工程质量和进度,并承担相应的履约责任。内容:乙方应严格按照合同约定,确保工程质量和进度,如因乙方原因导致工程延期或质量不合格,乙方应承担全部责任。2.乙方权利条款:说明:乙方在合同履行过程中,享有一定的权利,包括但不限于工程变更、索赔等。内容:乙方有权根据实际情况提出工程变更申请,经甲方同意后,可对合同进行相应调整。3.乙方异议条款:说明:乙方对合同条款有异议时,有权提出书面异议,并要求甲方予以答复。内容:乙方对合同条款有异议时,应在合同签订之日起____个工作日内,以书面形式提出异议,甲方应在____个工作日内给予答复。4.乙方保密条款:说明:乙方应保护甲方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。内容:乙方在合同履行过程中,应严格保守甲方的商业秘密,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露。5.乙方违约责任条款:说明:乙方在合同履行过程中,如出现违约行为,应承担相应的违约责任。内容:乙方如因自身原因导致违约,应按照合同约定,承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介条款:说明:本合同引入第三方中介机构,负责协调双方关系,提供专业服务。内容:本合同引入的第三方中介机构应具备相关资质,并按照合同约定履行职责。2.第三方费用条款:说明:第三方中介机构在履行职责过程中产生的费用,由双方协商分摊。内容:第三方中介机构的服务费用,按照合同约定由甲方和乙方分摊。3.第三方责任条款:说明:第三方中介机构在履行职责过程中,如因自身原因导致损失,应由其自行承担。内容:第三方中介机构在履行职责过程中,如因自身原因导致损失,应由其自行承担,甲方和乙方不承担连带责任。4.第三方保密条款:说明:第三方中介机构应保守双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。内容:第三方中介机构在履行职责过程中,应严格保守双方的商业秘密,未经甲方和乙方同意,不得向任何第三方泄露。5.第三方解除权条款:说明:如第三方中介机构无法履行职责或违反合同约定,甲方和乙方有权解除其服务。内容:如第三方中介机构无法履行职责或违反合同约定,甲方和乙方有权解除其服务,并要求其承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目资料项目可行性研究报告工程设计文件合同2.担保协议3.其他相关文件甲方、乙方营业执照复印件第三方中介机构资质证明甲方、乙方授权委托书通知、函件等往来文件附件清单二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定履行工程质量和进度要求;乙方未按合同约定支付工程款项;甲方未按合同约定履行担保义务;第三方中介机构未按合同约定履行职责;任何一方违反合同约定的保密义务。2.违约行为的认定:违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规;双方协商一致后,可认定违约行为;如有争议,提交仲裁委员会或法院裁决。三、法律名词及解释:1.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,共同选定一个仲裁机构,由仲裁机构对争议进行裁决。2.诉讼:指一方当事人向法院提起诉讼,请求法院依法解决争议。3.保密义务:指双方在合同履行过程中,对对方的商业秘密负有保密责任,不得泄露给任何第三方。4.履约责任:指合同当事人按照合同约定履行合同义务的责任。5.违约责任:指合同当事人违反合同约定,应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方履约过程中出现质量问题。解决办法:甲方有权要求乙方整改,乙方应在规定时间内完成整改,如整改不达标,甲方有权解除合同。2.问题:甲方未按时履行担保义务。解决办法:甲方应在发现违约行为后,立即采取补救措施,如不能及时履行担保义务,应向乙方说明原因。3.问题:第三方中介机构未履行职责。解决办法:双方有权解除第三方中介机构的服务,并要求其承担相应的责任。五、所有应用场景:1.海洋工程建设工程中,乙方需要担保其履约能力。2.甲方作为担保方,需要确保乙方履约,降低自身风险。3.引入第三方中介机构,协调双方关系,提供专业服务。4.解决合同履行过程中的争议,保障双方权益。全文完。二零二四版海洋工程建设工程担保服务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4住所地1.5合同签订日期1.6合同有效期2.担保范围与对象2.1担保范围2.2担保对象3.担保金额3.1担保金额确定3.2金额调整4.担保方式4.1担保方式选择4.2担保责任4.3担保期限5.担保费用5.1担保费用计算5.2费用支付方式5.3费用调整6.合同履行与监督6.1合同履行6.2监督措施6.3违约责任7.担保解除与终止7.1担保解除条件7.2担保终止条件7.3解除与终止程序8.法律适用与争议解决8.1法律适用8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.通知与送达9.1通知方式9.2送达地址9.3送达方式10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同附件11.1附件一:担保申请书11.2附件二:担保合同11.3附件三:相关证明文件12.其他约定12.1其他条款12.2不可抗力12.3保密条款12.4合同变更12.5合同解除12.6合同终止13.合同附件清单13.1附件一:担保申请书13.2附件二:担保合同13.3附件三:相关证明文件14.合同签署与生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1担保方:[担保方全称]1.1.2承建方:[承建方全称]1.2法定代表人1.2.1担保方法定代表人:[担保方法定代表人姓名]1.2.2承建方法定代表人:[承建方法定代表人姓名]1.3联系方式1.3.1担保方联系方式:[担保方联系电话]、[担保方电子邮箱]1.3.2承建方联系方式:[承建方联系电话]、[承建方电子邮箱]1.4住所地1.4.1担保方住所地:[担保方住所详细地址]1.4.2承建方住所地:[承建方住所详细地址]1.5合同签订日期:[合同签订日期]1.6合同有效期:自[合同签订日期]起至[合同终止日期]止2.担保范围与对象2.1担保范围2.1.1担保范围包括但不限于承建方在海洋工程建设工程中的工程质量、进度、安全等方面。2.1.2担保范围应满足相关法律法规及合同约定。2.2担保对象2.2.1担保对象为承建方在海洋工程建设工程中的合同履约行为。3.担保金额3.1担保金额确定3.1.1担保金额根据海洋工程建设工程合同金额的[比例]确定。3.1.2担保金额不得低于[最低担保金额]。3.2金额调整3.2.1在合同履行期间,如因工程变更、设计调整等原因导致工程合同金额发生变化,担保金额应相应调整。4.担保方式4.1担保方式选择4.1.1担保方式为银行保函或担保公司担保。4.1.2双方应在合同签订前协商确定具体担保方式。4.2担保责任4.2.1担保方应承担因承建方违约导致的合同履行责任。4.2.2担保责任期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。4.3担保期限4.3.1担保期限与工程合同期限一致。5.担保费用5.1担保费用计算5.1.1担保费用按照[费率]计算,具体费率由双方协商确定。5.1.2担保费用在合同签订时一次性支付。5.2费用支付方式5.2.1担保费用以银行转账方式支付至担保方指定账户。5.2.2担保方收到费用后出具收款证明。5.3费用调整5.3.1如因政策调整、市场变化等原因导致担保费用发生变化,双方应协商调整。6.合同履行与监督6.1合同履行6.1.1双方应按照合同约定履行各自义务。6.1.2承建方应按时完成工程,确保工程质量、进度和安全。6.2监督措施6.2.1担保方有权对承建方的工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。6.2.2承建方应配合担保方的监督检查工作。6.3违约责任6.3.1如承建方违反合同约定,担保方有权要求其承担违约责任。6.3.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.法律适用与争议解决8.1法律适用8.1.1本合同适用中华人民共和国法律。8.1.2双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2争议解决方式8.2.1如协商不成,任何一方均有权将争议提交至[指定法院或仲裁委员会]。8.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务。9.通知与送达9.1通知方式9.1.1通知应以书面形式发送,包括但不限于挂号信、特快专递、电子邮件等。9.2送达地址9.2.1担保方送达地址:[担保方住所详细地址]9.2.2承建方送达地址:[承建方住所详细地址]9.3送达方式9.3.1通知应在发送后的[工作日]内送达对方。10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.1.2合同生效前,双方应完成必要的审批手续。10.2合同解除条件10.2.1如发生不可抗力事件,致使合同无法履行,双方可协商解除合同。10.2.2如一方违约,守约方有权解除合同。10.3合同解除程序10.3.1解除合同应提前[通知期限]通知对方。10.3.2解除合同后,双方应按照约定处理剩余事宜。11.合同附件11.1附件一:担保申请书11.1.1担保申请书应包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等内容。11.2附件二:担保合同11.2.1担保合同应详细约定担保双方的权利和义务。11.3附件三:相关证明文件11.3.1相关证明文件包括但不限于工程合同、资质证明、财务报表等。12.其他约定12.1其他条款12.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。12.2不可抗力12.2.1不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。12.3保密条款12.3.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.4合同变更12.4.1合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议。12.5合同解除12.5.1合同解除需按照第十条约定执行。12.6合同终止12.6.1合同终止后,双方应按照约定处理剩余事宜,包括但不限于担保解除、费用结算等。13.合同附件清单13.1附件一:担保申请书13.2附件二:担保合同13.3附件三:相关证明文件14.合同签署与生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.1.2双方代表在合同上签字(或盖章)后,合同即生效。14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除担保方和承建方之外的,在合同履行过程中,因特定需求而介入合同关系的独立第三方。15.2第三方介入类型15.2.1第三方介入类型包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经担保方和承建方书面同意。15.3.2第三方介入前,双方应与第三方签订书面协议,明确第三方在合同中的角色、责任和权利。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额由双方在第三方介入协议中约定,不得超过本合同担保金额的一定比例。15.4.2第三方责任限额的调整需经双方书面同意。16.第三方责任16.1第三方责任范围16.1.1第三方应在其职责范围内,按照合同约定和行业标准,履行其义务。16.1.2第三方责任范围包括但不限于提供专业服务、监督工程进度、质量、安全等。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求担保方和承建方提供必要的信息和资料。16.2.2第三方有权根据合同约定,对工程进行监督检查。16.3第三方义务16.3.1第三方应保证其提供的专业服务的质量和时效性。16.3.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与担保方17.1.1第三方与担保方之间不存在股权关系、债权债务关系或其他利益关系。17.1.2第三方应独立于担保方,不得受其影响。17.2第三方与承建方17.2.1第三方与承建方之间不存在股权关系、债权债务关系或其他利益关系。17.2.2第三方应独立于承建方,不得受其影响。17.3第三方与合同双方的关系17.3.1第三方是合同双方的共同参与者,其介入的目的是为了保障合同履行,维护各方合法权益。17.3.2第三方在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。18.第三方介入的额外条款及说明18.1第三方介入协议18.1.1第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。18.1.2第三方介入协议应包含保密条款,确保第三方对合同内容保密。18.2第三方介入费用的承担18.2.1第三方介入费用由担保方和承建方协商分摊。18.2.2第三方介入费用应在第三方介入协议中明确。18.3第三方介入的终止18.3.1第三方介入终止条件由第三方介入协议约定。19.第三方介入的变更19.1第三方介入协议的变更需经合同双方书面同意。19.2第三方介入协议的变更应通知所有相关方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:担保申请书详细要求:担保申请书应包含担保方和承建方的详细信息、担保金额、担保期限、担保方式等。说明:担保申请书是启动担保程序的重要文件,用于申请担保服务。2.附件二:担保合同详细要求:担保合同应详细约定担保方和承建方的权利义务,包括担保范围、担保金额、担保期限、费用、违约责任等。说明:担保合同是双方履行担保服务的法律依据。3.附件三:相关证明文件详细要求:相关证明文件包括但不限于工程合同、资质证明、财务报表、工程验收报告等。说明:相关证明文件用于证明工程的真实性和合法性。4.附件四:第三方介入协议详细要求:第三方介入协议应明确第三方的角色、职责、权利、义务和责任限额。说明:第三方介入协议是第三方参与合同关系的基础文件。5.附件五:工程变更通知书详细要求:工程变更通知书应包含变更内容、变更原因、变更后的合同金额等。说明:工程变更通知书用于记录和确认工程变更情况。6.附件六:工程进度报告详细要求:工程进度报告应包含工程进度、已完成工作、下一步工作计划等。说明:工程进度报告用于跟踪和评估工程进度。7.附件七:工程质量报告详细要求:工程质量报告应包含工程质量检查结果、存在问题及整改措施等。说明:工程质量报告用于确保工程质量符合要求。8.附件八:安全事故报告详细要求:安全事故报告应包含事故原因、事故经过、事故后果、处理措施等。说明:安全事故报告用于记录和处理安全事故。9.附件九:合同解除通知书详细要求:合同解除通知书应包含解除原因、解除日期、解除后的处理措施等。说明:合同解除通知书用于正式解除合同关系。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:担保方违约:未按约定提供担保服务,或提供的服务不符合合同要求。承建方违约:未按约定完成工程,或工程质量、进度、安全不符合要求。第三方违约:未按约定履行职责,或提供的专业服务不符合行业标准。2.责任认定标准:担保方违约:根据合同约定,担保方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。承建方违约:根据合同约定,承建方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。第三方违约:根据第三方介入协议,第三方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例:担保方未按时提供担保服务,导致承建方无法按时履行合同,担保方应赔偿承建方因此遭受的损失。承建方因施工质量问题导致工程延误,承建方应赔偿因此增加的费用和工期延误的损失。第三方未按约定完成工程质量检查,导致工程质量问题被忽视,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四版海洋工程建设工程担保服务合同2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效2.当事人信息2.1担保人信息2.2债务人信息2.3业主信息3.担保范围与金额3.1担保范围3.2担保金额4.担保期限4.1担保起始日期4.2担保终止日期5.担保费用5.1担保费率5.2担保费支付方式5.3担保费支付时间6.担保责任与义务6.1担保责任6.2担保义务7.担保事项7.1担保事项范围7.2担保事项具体内容8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权条款13.3其他条款14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同订立1.1.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。1.2合同生效1.2.1本合同自担保方收到债务人提交的担保申请之日起生效,担保方应在收到申请后的五个工作日内给予答复。2.当事人信息2.1担保人信息2.1.1担保方名称:____________________2.1.2担保方地址:____________________2.1.3担保方法定代表人:____________________2.1.4担保方联系电话:____________________2.2债务人信息2.2.1债务人名称:____________________2.2.2债务人地址:____________________2.2.3债务人法定代表人:____________________2.2.4债务人联系电话:____________________2.3业主信息2.3.1业主名称:____________________2.3.2业主地址:____________________2.3.3业主法定代表人:____________________2.3.4业主联系电话:____________________3.担保范围与金额3.1担保范围3.1.1本合同担保范围包括债务人因履行海洋工程建设工程合同而产生的债务,包括但不限于工程款、设计费、设备费、材料费、税费等。3.1.2担保范围不包括因债务人自身原因导致的违约责任。3.2担保金额3.2.1本合同担保金额为人民币____________________元整。4.担保期限4.1担保起始日期4.1.1本合同担保期限自债务人签订海洋工程建设工程合同之日起计算。4.2担保终止日期4.2.1本合同担保期限至债务人履行完毕海洋工程建设工程合同并支付完毕所有相关费用之日起终止。5.担保费用5.1担保费率5.1.1本合同担保费率为____________________%,按年计算。5.2担保费支付方式5.2.1担保费按年支付,债务人应在每年____________________日前支付担保方当年的担保费用。5.3担保费支付时间5.3.1担保费支付时间:____________________6.担保责任与义务6.1担保责任6.1.1担保方应在本合同约定的担保范围内,对债务人的债务承担连带担保责任。6.1.2担保方有权要求债务人提供担保反担保。6.2担保义务6.2.1担保方应在本合同约定的担保范围内,按照债务人的要求履行担保义务。6.2.2担保方应确保担保资金的合法、合规使用。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1本合同在履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至担保方所在地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构8.2.1若双方协商不成,任何一方均可向担保方所在地的人民法院提起诉讼,由该法院按照中华人民共和国相关法律法规进行审理。9.违约责任9.1违约情形9.1.1债务人未按合同约定支付担保费用的;9.1.2债务人未履行海洋工程建设工程合同义务,导致合同解除或违约的;9.1.3担保方未按合同约定履行担保义务的;9.2违约责任承担9.2.1对于债务人违约的情形,担保方应承担相应的担保责任,并有权向债务人追偿;9.2.2对于担保方违约的情形,债务人有权要求担保方承担违约责任,并有权解除合同。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1债务人未按合同约定履行义务,经担保方催告后仍未改正的;10.1.2担保方违反合同约定,导致合同无法继续履行的;10.2合同解除程序10.2.1一方提出解除合同的通知,另一方应在收到通知之日起五个工作日内予以答复;10.2.2解除合同的通知应以书面形式发出,自发出之日起合同解除。11.合同变更11.1合同变更条件11.1.1双方同意变更合同内容的;11.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的;11.2合同变更程序11.2.1双方应签订书面变更协议,并自变更协议签订之日起生效;11.2.2变更协议应明确变更的内容、生效日期等。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的担保期限届满;12.1.2双方协商一致解除合同;12.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行的;12.2合同终止程序12.2.1合同终止后,双方应相互确认合同终止的事实;12.2.2合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。13.其他约定13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露;13.2知识产权条款13.2.1本合同中涉及的技术信息、商业秘密等知识产权归担保方所有;13.3其他条款13.3.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;13.3.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.合同附件14.1.1海洋工程建设工程合同;14.1.2担保方营业执照复印件;14.1.3债务人及业主的相关资质证明复印件;14.1.4其他双方认为有必要作为合同附件的材料。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、评估、担保等服务的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括但不限于中介方、监理方、审计方、评估方等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应经甲乙双方同意,并以书面形式明确第三方的介入方式、职责范围、权利义务等。15.3第三方职责15.3.1.1提供专业服务,包括但不限于项目咨询、风险评估、合同审查等;15.3.1.2对项目实施过程进行监督,确保项目按照合同约定进行;15.3.1.3对项目成果进行评估,提出改进建议;15.3.1.4在必要时,提供担保或其他形式的支持。15.4第三方权利15.4.1.1收取合同约定的服务费用;15.4.1.2要求甲乙双方提供必要的信息和资料;15.4.1.3在合同约定范围内,对项目实施提出意见和建议。15.5第三方义务15.5.1.1严格按照合同约定履行职责,确保服务质量;15.5.1.2对所提供的服务承担保密义务;15.5.1.3对因自身原因导致的服务失误承担相应的责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,未约定的,按法律规定执行。16.2责任划分16.2.1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论