2025年度海上风电场施工劳务分包合同范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度海上风电场施工劳务分包合同范本合同目录一、合同概述1.合同订立依据2.合同当事人3.合同签订时间与地点4.合同生效条件二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目工期5.项目质量要求三、施工范围与内容1.施工范围2.施工内容3.施工工序4.施工标准四、工程量清单1.工程量清单编制依据2.工程量清单内容3.工程量清单价格五、工程进度计划1.施工进度计划编制依据2.施工进度计划内容3.施工进度计划调整六、合同价款及支付方式1.合同价款组成2.合同价款调整3.工程进度款支付4.结算方式七、工期延误及处理1.工期延误原因2.工期延误责任3.工期延误处理八、质量要求及验收1.质量标准2.质量检验3.质量验收4.质量保证期九、安全生产与文明施工1.安全生产责任制2.安全生产措施3.文明施工要求十、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约处理十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序十二、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理十三、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十四、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：施工进度计划3.附件三：安全生产措施4.附件四：其他相关资料合同编号2025年度海上风电场施工劳务分包合同范本一、合同概述1.合同订立依据（1）中华人民共和国有关法律、法规和政策（2）海上风电场施工相关国家标准和行业标准（3）双方协商一致的原则2.合同当事人（1）甲方：[甲方全称]（2）乙方：[乙方全称]3.合同签订时间与地点（1）签订时间：[签订日期]（2）签订地点：[签订地点]4.合同生效条件（1）双方签字盖章（2）合同备案二、项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.项目规模：[项目规模]4.项目工期：[项目工期]5.项目质量要求：[质量要求]三、施工范围与内容1.施工范围：[施工范围]2.施工内容：[施工内容]3.施工工序：[施工工序]4.施工标准：[施工标准]四、工程量清单1.工程量清单编制依据：[编制依据]2.工程量清单内容：[清单内容]3.工程量清单价格：[清单价格]五、工程进度计划1.施工进度计划编制依据：[编制依据]2.施工进度计划内容：[计划内容]3.施工进度计划调整：[调整内容]六、合同价款及支付方式1.合同价款组成：[价款组成]2.合同价款调整：[价款调整]3.工程进度款支付：[支付方式]4.结算方式：[结算方式]七、工期延误及处理1.工期延误原因：[延误原因]2.工期延误责任：[责任划分]3.工期延误处理：[处理措施]八、质量要求及验收1.质量标准：[质量标准]2.质量检验：[检验方法]3.质量验收：[验收程序]4.质量保证期：[保证期长度]九、安全生产与文明施工1.安全生产责任制：[责任制度]2.安全生产措施：[安全措施]3.文明施工要求：[文明施工规范]十、违约责任1.违约情形：[违约情形]2.违约责任：[责任承担]3.违约处理：[处理方式]十一、争议解决1.争议解决方式：[解决方式]2.争议解决程序：[解决程序]十二、合同解除1.合同解除条件：[解除条件]2.合同解除程序：[解除程序]3.合同解除后的处理：[处理措施]十三、合同终止1.合同终止条件：[终止条件]2.合同终止程序：[终止程序]3.合同终止后的处理：[处理措施]十四、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：施工进度计划3.附件三：安全生产措施4.附件四：其他相关资料甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：__________________乙方代表（签字）：__________________签订日期：_________________________附件：1.工程量清单2.施工进度计划3.安全生产措施4.其他相关资料多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导下的进度管理条款（1）甲方应制定详细的施工进度计划，并确保乙方按计划执行。（2）甲方有权对施工进度计划进行调整，乙方应积极配合。（3）如因甲方原因导致施工进度延误，甲方应承担相应的责任，并支付乙方合理的延期损失。2.甲方主导下的质量管理条款（1）甲方负责对施工过程中的质量进行监督和检验。（2）乙方应按照甲方要求提供质量保证措施，并接受甲方检查。（3）如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方损失。3.甲方主导下的变更管理条款（1）任何施工过程中的变更均需经甲方批准，并由甲方负责协调。（2）变更内容应详细记录，并作为合同附件。（3）变更可能导致合同价款调整，具体调整方案由双方协商确定。4.甲方主导下的支付管理条款（1）甲方应按照合同约定及时支付工程进度款。（2）乙方应在收到支付通知后，及时提供相关支付凭证。（3）如甲方未按时支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导下的进度管理条款（1）乙方负责制定施工进度计划，并报甲方备案。（2）乙方应确保施工进度符合合同要求，如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应责任。（3）甲方有权对乙方制定的进度计划提出建议，乙方应予以考虑。2.乙方主导下的质量管理条款（1）乙方负责对施工过程中的质量进行控制和检验。（2）乙方应确保工程质量符合合同要求，如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担修复责任。（3）甲方有权对乙方进行质量监督，乙方应予以配合。3.乙方主导下的变更管理条款（1）任何施工过程中的变更均需由乙方提出，并经甲方批准。（2）变更内容应详细记录，并作为合同附件。（3）变更可能导致合同价款调整，具体调整方案由双方协商确定。4.乙方主导下的支付管理条款（1）乙方应按照合同约定及时向甲方提交工程进度款申请。（2）甲方应在收到申请后，及时进行审核并支付工程进度款。（3）如甲方未按时支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介的职责条款（1）第三方中介应独立、公正地履行合同监督和协调职责。（2）第三方中介有权对施工进度、质量和变更进行监督和评估。（3）第三方中介应定期向甲方和乙方提交工作报告。2.第三方中介的决策权条款（1）第三方中介在合同执行过程中，对争议事项有最终裁决权。（2）第三方中介的裁决应基于事实、合同条款和相关法律法规。（3）甲方和乙方应尊重第三方中介的裁决结果。3.第三方中介的费用承担条款（1）第三方中介的费用由甲方和乙方按约定比例分担。（2）第三方中介的费用应纳入合同总价，并在合同中明确。（3）如因甲方或乙方原因导致第三方中介工作量增加，增加的费用由责任方承担。4.第三方中介的保密条款（1）第三方中介应保守合同内容和商业秘密。（2）未经甲方和乙方同意，第三方中介不得泄露合同相关信息。（3）第三方中介违反保密义务，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工进度计划3.安全生产措施4.质量检验报告5.合同变更记录6.工程进度款支付凭证7.第三方中介工作报告8.其他相关资料二、违约行为及认定：1.违约行为：未按时完成工程进度工程质量不符合合同要求未按时支付工程进度款未履行安全生产责任未履行合同约定的其他义务2.违约行为的认定：甲方未按时支付工程进度款，经乙方催告后仍未支付，视为违约。工程质量经检验不合格，乙方未在规定时间内修复，视为违约。乙方未履行安全生产责任，导致安全事故发生，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：指双方当事人意思表示一致，设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人违反合同约定的义务，造成对方损失的行为。3.争议：指合同当事人对合同履行过程中发生的权利义务关系产生的分歧。4.第三方中介：指在合同履行过程中，为协调双方关系、解决争议而聘请的独立第三方机构。5.安全生产：指在生产过程中，采取各种措施，防止事故发生，保障劳动者人身安全和财产安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误解决办法：明确责任，制定合理的进度计划，加强协调，确保按期完成。2.问题：工程质量问题解决办法：加强质量检验，严格执行质量标准，发现问题及时整改。3.问题：支付问题解决办法：明确支付条款，确保及时支付，建立支付预警机制。4.问题：安全生产问题解决办法：加强安全生产教育，严格执行安全生产措施，定期进行安全检查。五、所有应用场景：1.海上风电场施工劳务分包2.工程建设领域的劳务分包3.任何需要第三方中介协调的合同执行过程4.需要明确违约责任和争议解决机制的合同全文完。2025年度海上风电场施工劳务分包合同范本1合同编号_________一、合同主体甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________二、合同前言2.1背景本合同旨在规范2025年度海上风电场施工劳务分包活动，明确甲乙双方的权利义务，确保海上风电场施工劳务分包项目的顺利进行。2.2目的本合同的目的是为了确保海上风电场施工劳务分包项目的质量、安全、进度、成本等方面的要求得到有效保障，实现甲乙双方的合作共赢。三、定义与解释3.1专业属于本合同所述专业属于海上风电场施工劳务分包行业，具体包括海上风电场基础施工、塔架安装、设备调试等环节。3.2关键词解释（1）海上风电场：指位于海岸线以外，水深超过10米的海域内，利用风力发电的技术和设备进行发电的设施。（2）施工劳务分包：指甲方将海上风电场施工劳务部分或全部工作委托给乙方，乙方按照约定完成相关工作并承担相应责任的行为。（3）进度：指完成海上风电场施工劳务分包项目的预定时间。（4）成本：指海上风电场施工劳务分包项目的实际投入，包括人力、物力、财力等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度、成本等方面进行监督和检查。（2）甲方应按照合同约定支付乙方劳务分包费用。（3）甲方应按照约定提供必要的施工场地、设备、材料等。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成海上风电场施工劳务分包项目。（2）乙方应保证施工过程中的质量、安全，对施工过程中发生的事故负责。（3）乙方应按照甲方要求，提供施工进度报告、质量检测报告等相关资料。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度海上风电场施工劳务分包项目全部完成之日止。5.2合同履行地点海上风电场施工劳务分包项目的具体地点以甲方提供的施工场地为准。5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求，采取合理的施工方法，确保施工过程中的质量、安全、进度和成本。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）海上风电场施工劳务分包项目全部完成，合同自动终止。（2）因不可抗力导致合同无法履行，合同终止。（3）甲乙双方协商一致，终止合同。6.3终止程序（1）合同终止前，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。（2）合同终止后，甲乙双方应按照约定进行结算。6.4终止后果合同终止后，甲乙双方应按照约定进行结算，并对因合同终止而产生的损失承担相应的责任。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下：（1）劳务费：根据海上风电场施工劳务分包项目的工程量、人工成本等因素，经甲乙双方协商确定。（2）材料费：包括施工所需的各种材料、设备、工具等，费用按照实际采购成本计算。（3）管理费：包括乙方在施工过程中产生的各项管理费用，如人员管理、项目管理等。（4）税费：按照国家相关法律法规规定，乙方应缴纳的税费。（5）其他费用：因合同履行过程中产生的其他费用。7.2支付方式（1）劳务费：按月支付，甲方应在每月末前支付当月劳务费的80%。（2）材料费：在材料采购完成后，甲方应在5个工作日内支付材料费的90%。（3）管理费：按月支付，甲方应在每月末前支付当月管理费的80%。（4）税费：甲方在乙方提供完税凭证后，应在10个工作日内支付税费。（5）其他费用：在费用发生后的10个工作日内，甲方应支付其他费用。7.3支付时间（1）劳务费：每月末前支付当月劳务费的80%。（2）材料费：在材料采购完成后，5个工作日内支付材料费的90%。（3）管理费：每月末前支付当月管理费的80%。（4）税费：在乙方提供完税凭证后，10个工作日内支付税费。（5）其他费用：在费用发生后的10个工作日内支付。7.4支付章件（1）支付凭证：包括支付金额、支付时间、收款人信息等。（2）费用清单：详细列明各项费用的构成、金额等。（3）完税凭证：乙方提供的完税凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应支付费用总额的千分之五。（2）甲方未按约定提供施工场地、设备、材料等，导致乙方无法按时完成工作，甲方应承担相应责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工作，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。（2）乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应责任。8.3赔偿金额和方式（1）甲方违约，应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的实际损失。（2）乙方违约，应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际损失。九、保密条款9.1保密内容本合同中的保密内容包括但不限于：（1）海上风电场施工劳务分包项目的商业秘密。（2）甲乙双方在合同履行过程中了解到的对方商业秘密。（3）其他经双方约定应保密的信息。9.2保密期限本合同的保密期限为合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式甲乙双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件本合同中的不可抗力事件包括但不限于：（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、政治动荡、政府行为等。（3）其他经双方认可的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，甲乙双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件发生后，甲乙双方应协商解决合同履行问题。（3）因不可抗力导致合同无法履行，甲乙双方互不承担责任。10.4不可抗力实例本合同中的不可抗力实例包括但不限于：（1）地震导致施工场地受损，无法继续施工。（2）战争导致项目资金无法到位。（3）政府行为导致项目审批延迟。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼（1）调解：由双方共同委托的调解机构进行调解。（2）仲裁：提交仲裁委员会仲裁。（3）诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方书面同意，任何一方不得转让或以其他方式处置其在本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等特殊情况。（2）法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对海上风电场施工劳务分包项目的最终验收权。（2）乙方保留对甲方提供的施工场地、设备、材料等的合理使用权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，甲方保留对乙方施工过程中可能出现的违规行为的制止权。（2）乙方保留在合同履行期间对甲方提供的信息和资料进行保密的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改和补充，均需经甲乙双方书面同意，并签字盖章后生效。14.2修改和补充效力经甲乙双方同意的合同修改和补充，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）确保施工过程中的信息沟通畅通。（2）共同解决施工过程中出现的问题。（3）共同维护海上风电场施工劳务分包项目的合法权益。15.2协作与配合方式（1）定期召开会议，讨论项目进展和问题。（2）建立信息共享平台，及时传递相关信息。（3）设立联络人，负责日常沟通和协调。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方就海上风电场施工劳务分包项目的全部协议，具有独立性和完整性。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式签订，并经甲乙双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________甲方（附件及其他说明解释一、附件列表：1.海上风电场施工图纸及设计文件。2.海上风电场施工合同。3.甲乙双方的身份证明文件。4.甲乙双方的资质证明文件。5.海上风电场施工劳务分包项目预算书。6.海上风电场施工劳务分包项目进度计划。7.甲乙双方签订的保密协议。8.甲乙双方签订的争议解决协议。9.不可抗力事件证明文件。10.合同履行过程中的相关记录及证明材料。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付费用：甲方应在规定时间内支付费用，否则构成违约。未按约定提供施工场地、设备、材料等：甲方未按时提供，导致乙方无法正常施工，构成违约。2.乙方违约行为及认定：未按时完成工作：乙方未按合同约定时间完成工作，构成违约。施工过程中发生安全事故：乙方未采取必要的安全措施，导致安全事故发生，构成违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.争议解决：指甲乙双方在合同履行过程中发生争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。3.调解：指由第三方调解机构或人员协助甲乙双方达成和解。4.仲裁：指将争议提交仲裁委员会，由仲裁委员会作出裁决。5.诉讼：指向有管辖权的人民法院提起诉讼，由法院作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：乙方应及时提醒甲方支付，必要时可依法采取催告、诉讼等措施。2.问题：乙方未按时完成工作。解决办法：甲方应及时提醒乙方，必要时可依法采取催告、诉讼等措施，要求乙方加快进度。3.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：乙方应立即采取紧急措施，防止事故扩大，并及时报告甲方。同时，乙方应承担相应责任，依法进行赔偿。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：甲乙双方应协商解决合同履行问题，如无法达成一致，可依法解除合同，并协商处理善后事宜。5.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：甲乙双方应通过协商解决，如协商不成，可依法采取调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体介绍2.第三方责任丙方应按照合同约定，对海上风电场施工劳务分包项目进行全过程监理，确保工程质量、安全、进度符合相关标准和要求。3.第三方权利（1）丙方有权要求甲乙双方提供必要的施工资料和相关信息。（2）丙方有权对甲乙双方进行现场检查，发现问题时有权要求整改。（3）丙方有权对施工过程中的重大变更提出意见和建议。4.第三方义务（1）丙方应保证监理工作的客观、公正和及时。（2）丙方应按照合同约定，按时提交监理报告。（3）丙方应配合甲乙双方解决施工过程中的问题。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地、设备、材料等。（2）乙方有权要求甲方支付劳务费、材料费、管理费等费用。（3）乙方有权要求甲方对施工过程中的问题进行整改。2.乙方利益条款（1）乙方有权要求甲方对施工过程中的重大变更进行协商。（2）乙方有权要求甲方对施工过程中的安全事故进行赔偿。（3）乙方有权要求甲方对施工过程中的延误进行赔偿。3.甲方的违约及限制条款（1）甲方未按时提供施工场地、设备、材料等，应向乙方支付违约金。（2）甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金。（3）甲方违反合同约定，导致乙方无法正常施工，应承担相应责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成海上风电场施工劳务分包项目。（2）甲方有权要求乙方提供施工进度报告、质量检测报告等相关资料。（3）甲方有权对乙方施工过程中的问题进行监督和检查。2.甲方的利益条款（1）甲方有权要求乙方对施工过程中的重大变更进行通知。（2）甲方有权要求乙方对施工过程中的安全事故进行整改。（3）甲方有权要求乙方对施工过程中的延误进行赔偿。3.乙方的违约及限制条款（1）乙方未按时完成工作，应向甲方支付违约金。（2）乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应责任。（3）乙方违反合同约定，导致甲方无法正常进行项目运营，应承担相应责任。全文完。2025年度海上风电场施工劳务分包合同范本2本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同签订日期1.2合同生效条件1.3合同期限2.分包工程范围与内容2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.分包工程进度与质量要求3.1工程进度安排3.2质量标准3.3质量检验与验收4.分包工程费用与支付4.1费用总额4.2费用构成4.3支付方式与时间4.4逾期付款的违约责任5.人员配置与资质要求5.1人员配置5.2人员资质要求5.3人员培训与考核6.设备与材料6.1设备要求6.2材料要求6.3设备与材料验收7.安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护责任7.4环境保护措施8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除程序9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违反保密义务的责任12.合同解除后的处理12.1财务结算12.2权利义务转移12.3知识产权归属13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：人员配置表13.3附件三：设备与材料清单13.4附件四：安全生产措施14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2争议解释权14.3合同附件生效日期第一部分：合同如下：1.合同签订与生效1.1合同签订日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。1.2合同生效条件：双方应按照本合同约定履行各自的权利和义务，合同生效。1.3合同期限：本合同自生效之日起至2025年12月31日止。2.分包工程范围与内容2.1工程名称：2025年度海上风电场施工劳务分包工程。2.2工程地点：省市海上风电场。2.3工程规模：装机容量兆瓦，风机台。2.4工程内容：包括风机基础施工、风机安装、海底电缆敷设、陆上集电线路施工等。3.分包工程进度与质量要求3.1工程进度安排：按照工程进度计划表执行，具体进度如下：3.1.1风机基础施工：2025年1月1日至2025年3月31日。3.1.2风机安装：2025年4月1日至2025年6月30日。3.1.3海底电缆敷设：2025年7月1日至2025年9月30日。3.1.4陆上集电线路施工：2025年10月1日至2025年12月31日。3.2质量标准：按照国家相关标准及合同约定执行。3.3质量检验与验收：工程完成后，由甲方组织验收，验收合格后方可交付使用。4.分包工程费用与支付4.1费用总额：本工程分包费用总额为人民币万元整。4.2费用构成：包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。4.3支付方式与时间：甲方按工程进度支付，具体支付方式如下：4.3.1预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总额的10%作为预付款。4.3.2进度款：每月支付已完成工程量的80%作为进度款。4.3.3结算款：工程验收合格后，支付剩余20%作为结算款。4.4逾期付款的违约责任：逾期付款，每逾期一日，应向乙方支付当期应付款金额的1%作为违约金。5.人员配置与资质要求5.1人员配置：乙方应按照合同约定，配备符合要求的技术人员和施工人员。5.2人员资质要求：施工人员应持有相关资格证书，具备相应的施工技能和经验。5.3人员培训与考核：乙方应定期对施工人员进行培训，确保其具备完成工程所需的技能。6.设备与材料6.1设备要求：乙方应按照合同约定，提供符合要求的施工设备。6.2材料要求：乙方应按照合同约定，提供符合质量标准的工程材料。6.3设备与材料验收：设备与材料进场后，由双方共同验收，验收合格后方可投入使用。7.安全生产与环境保护7.1安全生产责任：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。7.2安全生产措施：乙方应制定安全生产措施，包括安全培训、现场安全管理、应急救援等。7.3环境保护责任：乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。7.4环境保护措施：乙方应采取环保措施，包括噪声控制、废水处理、废弃物处理等。8.合同变更与解除8.1.1国家政策调整导致合同内容需要调整。8.1.2由于不可抗力因素导致合同无法继续履行。8.1.3双方协商一致认为需要变更的其他情况。8.2.1另一方严重违约，经催告后仍未改正。8.2.2由于不可抗力因素导致合同无法继续履行。8.2.3双方协商一致决定解除合同。8.3合同变更与解除程序：任何一方提出合同变更或解除要求时，应书面通知对方，并经双方协商一致后，签订书面变更或解除协议。9.违约责任与争议解决9.1违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同解除与终止10.1合同解除条件：如第八条所述，合同在满足解除条件时，可由任何一方解除。10.2合同终止条件：合同期限届满或双方协商一致终止合同，合同即告终止。10.3合同解除与终止程序：合同解除或终止时，双方应按照合同约定进行财务结算，并办理相关手续。11.保密条款11.1保密内容：双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后3年。11.3违反保密义务的责任：任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。12.合同解除后的处理12.1财务结算：合同解除后，双方应按照合同约定进行财务结算，包括已完成工程量的结算、违约责任等。12.2权利义务转移：合同解除后，双方的权利义务按照合同约定进行转移或终止。12.3知识产权归属：合同解除后，双方在合同履行过程中产生的知识产权归属按照合同约定处理。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：人员配置表13.3附件三：设备与材料清单13.4附件四：安全生产措施14.其他约定事项14.1合同未尽事宜：本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2争议解释权：本合同的解释权归合同签订地人民法院所有。14.3合同附件生效日期：本合同附件自合同签订之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲方、乙方以外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的：第三方介入的目的是为了提高工程质量和效率，确保工程安全，以及提供专业意见和监督。15.3第三方介入方式：15.3.1中介方：甲方或乙方可聘请中介方协助合同履行，中介方应具备相应的资质和经验。15.3.2监理方：甲方可聘请监理方对施工过程进行监督，监理方应具备相应的监理资质。15.3.3检测方：为确保工程质量，甲方可聘请检测方对材料、设备、施工过程进行检测。16.甲乙方与第三方关系16.1甲乙方与第三方之间的关系由各自签订的协议约定，本合同不涉及第三方与甲乙方之间的权利义务关系。16.2甲乙方应确保第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。17.第三方责任限额17.1第三方在履行本合同时，其责任限额由甲乙方与第三方在各自协议中约定。17.2如第三方在履行合同时造成损失，甲乙方应根据第三方责任限额承担相应责任。17.3.1第三方的专业能力和经验。17.3.2第三方提供服务的内容和范围。17.3.3合同履行过程中可能出现的风险。18.第三方介入后的合同履行18.1第三方介入后，甲乙方应按照本合同约定履行各自的权利和义务，同时遵守第三方提供的专业意见和监督。18.2第三方在履行合同时，应遵守国家法律法规和行业规范。19.第三方介入的费用承担19.1第三方介入的费用由甲乙方各自承担，具体费用由甲乙方与第三方在各自协议中约定。19.2第三方介入的费用应计入本合同约定的工程费用中。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更或解除，需经甲乙方和第三方协商一致，并签订书面协议。20.2第三方介入的变更或解除，不影响本合同的履行。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙方与第三方协商解决。21.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方介入的其他条款22.1第三方介入的协议内容应与本合同内容不冲突。22.2第三方介入的协议应经甲乙方同意。22.3第三方介入的协议应在本合同签订后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：列明工程项目的具体内容、数量、单位、单价和总价。工程量清单应与实际施工内容相符，并由双方签字确认。2.附件二：人员配置表详细要求和说明：列明施工人员姓名、职务、技能等级、工作时间等。人员配置表应与实际施工人员相符，并由双方签字确认。3.附件三：设备与材料清单详细要求和说明：列明所需设备的型号、规格、数量、单价和总价。列明所需材料的型号、规格、数量、单价和总价。设备与材料清单应与实际使用相符，并由双方签字确认。4.附件四：安全生产措施详细要求和说明：列明施工现场的安全管理制度、操作规程、应急预案等。安全生产措施应符合国家相关安全标准，并由双方签字确认。5.附件五：合同变更协议详细要求和说明：记录合同履行过程中发生的变更内容、原因、变更后的合同条款等。变更协议应由甲乙双方签字确认。6.附件六：财务结算清单详细要求和说明：列明合同履行过程中的各项费用支出、收入、结算金额等。财务结算清单应由甲乙双方签字确认。7.附件七：争议解决协议详细要求和说明：记录合同履行过程中发生的争议解决过程、结果等。争议解决协议应由甲乙双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。乙方提供的材料或设备不符合合同约定标准。乙方未按合同约定进行安全生产管理。甲方未按合同约定支付工程款项。甲方未按合同约定提供必要的施工条件。2.责任认定标准：违约行为发生后，甲乙双方应立即书面通知对方。双方应协商解决违约问题，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.违约责任认定示例：乙方未按合同约定的时间完成工程，延误工期30天，应向甲方支付违约金人民币万元。乙方提供的材料不符合合同约定标准，导致工程返工，乙方应承担由此产生的全部费用。乙方未按合同约定进行安全生产管理，导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。全文完。2025年度海上风电场施工劳务分包合同范本3本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同生效条件1.4合同履行期限2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工范围与内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工质量要求3.4施工安全要求4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工管理人员4.3施工进度计划4.4施工现场管理5.材料与设备5.1材料供应与验收5.2设备供应与验收5.3材料与设备的质量要求6.工程量与计价方式6.1工程量清单6.2计价方式6.3付款方式7.付款条件与进度7.1付款条件7.2付款进度7.3付款方式8.保证金8.1保证金金额8.2保证金退还条件8.3保证金退还方式9.保险9.1保险种类9.2保险金额9.3保险责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项14.1合同保密14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.1.1分包方名称：________1.1.2分包方地址：________1.1.3分包方法定代表人：________1.1.4分包方联系电话：________1.1.5总承包方名称：________1.1.6总承包方地址：________1.1.7总承包方法定代表人：________1.1.8总承包方联系电话：________1.2合同签订时间与地点1.2.1签订时间：____年____月____日1.2.2签订地点：________1.3合同生效条件1.3.1双方签字盖章1.3.2合同履行条件满足1.4合同履行期限1.4.1合同开始日期：____年____月____日1.4.2合同结束日期：____年____月____日2.项目概述2.1项目名称：____海上风电场施工项目2.2项目地点：____市____区____海上风电场2.3项目规模：装机容量____兆瓦2.4项目工期：____个月3.施工范围与内容3.1施工范围3.1.1海上风电场基础施工3.1.2海上风电场塔筒施工3.1.3海上风电场叶片施工3.1.4海上风电场设备安装3.2施工内容3.2.1土建工程3.2.2钢结构工程3.2.3电气工程3.2.4自动化控制工程3.3施工质量要求3.3.1符合国家及行业相关质量标准3.3.2确保施工质量达到设计要求3.4施工安全要求3.4.1严格遵守国家及行业安全规定3.4.2确保施工安全无事故4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.1.1成立项目施工管理团队4.1.2明确各岗位职责4.2施工管理人员4.2.1项目经理4.2.2技术负责人4.2.3质量负责人4.2.4安全负责人4.3施工进度计划4.3.1制定详细施工进度计划4.3.2按计划执行施工任务4.4施工现场管理4.4.1设立施工现场管理制度4.4.2加强施工现场安全管理5.材料与设备5.1材料供应与验收5.1.1分包方负责材料采购与供应5.1.2材料需符合国家及行业相关标准5.1.3材料验收合格后方可使用5.2设备供应与验收5.2.1分包方负责设备采购与供应5.2.2设备需符合国家及行业相关标准5.2.3设备验收合格后方可使用5.3材料与设备的质量要求5.3.1材料与设备质量必须符合合同约定5.3.2确保材料与设备无质量问题6.工程量与计价方式6.1工程量清单6.1.1根据设计图纸及工程量计算规则编制6.1.2列明各项工程量及计价标准6.2计价方式6.2.1采用固定单价合同6.2.2单价按照合同附件中约定的标准执行6.3付款方式6.3.1按照工程进度分阶段支付6.3.2付款比例及时间节点详见合同附件8.付款条件与进度8.1付款条件8.1.1工程量清单经双方确认8.1.2施工进度达到合同约定节点8.1.3材料与设备验收合格8.2付款进度8.2.1首付款：合同签订后____个工作日内支付合同总额的____%8.2.2进度款：每月根据实际完成工程量及合同约定的单价计算，每月____日前支付上月完成的工程款8.2.3结算款：工程验收合格后____个工作日内支付合同总额的____%8.3付款方式8.3.1银行转账8.3.2付款账户：________8.3.3付款通知：分包方需在付款前____个工作日向总承包方提供付款通知9.保证金9.1保证金金额9.1.1保证金总额：合同总额的____%9.2保证金退还条件9.2.1合同履行完毕9.2.2工程验收合格9.2.3分包方无违约行为9.3