二零二五年度路桥工程劳务分包单价合同（含争议解决机制）4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度路桥工程劳务分包单价合同（含争议解决机制）合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止条件1.6合同履行地点二、合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程质量要求三、合同价款3.1合同总价3.2计价方式3.3付款方式3.4付款期限3.5预付款3.6结算方式四、工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误责任五、劳务人员5.1劳务人员数量5.2劳务人员资质5.3劳务人员管理5.4劳务人员培训六、材料供应6.1材料种类6.2材料质量6.3材料供应方式6.4材料验收标准七、设备租赁7.1设备种类7.2设备质量7.3设备租赁方式7.4设备验收标准八、安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护责任8.4环境保护措施九、质量保证9.1质量保证措施9.2质量检验标准9.3质量责任十、合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更程序10.4合同解除程序十一、违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿十二、争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点十三、合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理十四、其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数14.4合同生效条件合同编号_________一、合同概述1.1合同名称：二零二五年度路桥工程劳务分包单价合同1.2合同双方：甲方（路桥工程业主方）和乙方（劳务分包单位）1.3合同签订日期：2025年1月1日1.4合同生效日期：合同签订之日起1.5合同终止条件：合同约定的工程完工且双方无未了事项1.6合同履行地点：路桥工程现场二、合同标的2.1工程名称：路桥工程2.2工程地点：市区路2.3工程规模：全长公里，路基宽度米2.4工程内容：路基、路面、桥梁、排水、绿化等2.5工程质量要求：符合国家及地方相关质量标准三、合同价款3.1合同总价：人民币万元整3.2计价方式：按劳务分包单价结算3.3付款方式：分阶段支付，每完成一定工程量支付相应款项3.4付款期限：合同签订后日内支付预付款，后续款项按工程进度支付3.5预付款：合同总价的%3.6结算方式：按实际完成工程量和劳务分包单价进行结算四、工程进度与工期4.1工程进度计划：详见附件14.2工期要求：合同签订后个月内完成4.3工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应支付合同总价的%作为违约金五、劳务人员5.1劳务人员数量：人5.2劳务人员资质：具备相关岗位资格证书5.3劳务人员管理：乙方负责劳务人员的管理和培训5.4劳务人员培训：乙方应定期对劳务人员进行安全、技能等方面的培训六、材料供应6.1材料种类：水泥、砂石、钢材等6.2材料质量：符合国家及地方相关质量标准6.3材料供应方式：由甲方或指定供应商提供6.4材料验收标准：详见附件2七、设备租赁7.1设备种类：挖掘机、推土机、压路机等7.2设备质量：符合国家及地方相关质量标准7.3设备租赁方式：由甲方或指定供应商提供7.4设备验收标准：详见附件3八、安全生产与环境保护8.1安全生产责任：乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全，防止事故发生8.2安全生产措施：详见附件48.3环境保护责任：乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取措施减少施工对环境的影响8.4环境保护措施：详见附件5九、质量保证9.1质量保证措施：乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量9.2质量检验标准：详见附件69.3质量责任：乙方对工程质量承担全部责任，如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担修复费用及相应责任十、合同变更与解除10.1合同变更条件：因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更10.2合同解除条件：发生合同约定的解除情形或双方协商一致10.3合同变更程序：双方协商一致后，签订书面变更协议10.4合同解除程序：双方协商一致后，签订书面解除协议十一、违约责任11.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、质量不符合要求、违反安全生产规定等11.2违约责任：根据违约情形，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿：具体赔偿金额由双方协商确定或参照相关法律法规十二、争议解决12.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成则提交仲裁或诉讼12.2争议解决程序：详见附件712.3争议解决地点：市仲裁委员会或人民法院十三、合同终止13.1合同终止条件：合同约定的工程完工、合同解除或双方协商一致13.2合同终止程序：双方签订书面终止协议13.3合同终止后的处理：包括但不限于工程验收、结算、资料移交等十四、其他约定14.1不可抗力：指因自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况14.2合同附件：附件1至附件714.3合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导的工程进度安排1.1.1甲方负责制定详细的工程进度计划，并通知乙方。1.1.2乙方应按照甲方制定的进度计划进行施工，如有变更需提前通知甲方并获得批准。1.1.3甲方有权对工程进度进行监督，如发现乙方未按计划施工，甲方有权要求乙方采取措施加快进度。1.2甲方提供的材料与设备1.2.1甲方负责提供施工所需的材料与设备，并确保其质量符合合同要求。1.2.2甲方应提前通知乙方材料与设备的供应时间，以便乙方做好施工准备。1.2.3如甲方提供的材料与设备不符合合同要求，乙方有权要求甲方更换或赔偿损失。1.3甲方对施工过程的监督1.3.1甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、检查施工记录等。1.3.2乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的资料和协助。1.3.3如甲方发现施工过程中存在问题，乙方应立即采取措施予以整改。1.4甲方对施工安全的责任1.4.1甲方应确保施工现场的安全，包括但不限于提供安全防护设施、制定安全操作规程等。1.4.2甲方应对施工现场的安全事故承担主要责任，乙方应积极配合事故调查和处理。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导的施工方案2.1.1乙方应根据工程特点和自身能力制定施工方案，并报甲方审批。2.1.2乙方应确保施工方案的科学性、合理性和可行性。2.1.3甲方有权对施工方案提出修改意见，乙方应予以采纳。2.2乙方对施工质量的控制2.2.1乙方应对施工质量进行严格控制，确保工程质量符合合同要求。2.2.2乙方应建立质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行跟踪和解决。2.2.3甲方有权对施工质量进行抽检，如发现质量问题，乙方应立即整改。2.3乙方对施工进度的管理2.3.1乙方应制定合理的施工进度计划，并确保按计划完成工程。2.3.2乙方应提前向甲方报告施工进度，如遇特殊情况导致进度延误，乙方应及时通知甲方。2.3.3甲方有权对施工进度进行监督，乙方应予以配合。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介的职责3.1.1第三方中介负责监督合同的履行，确保双方权益得到保障。3.1.2第三方中介应具备相关资质和经验，能够公正、客观地处理合同争议。3.2第三方中介的监督方式3.2.1第三方中介可通过现场巡查、查阅施工记录、召开会议等方式进行监督。3.2.2第三方中介有权要求双方提供相关资料，以了解合同履行情况。3.3第三方中介的争议解决3.3.1第三方中介在发现合同争议时，应积极协调双方进行解决。3.3.2如双方无法达成一致，第三方中介可提出解决方案或建议提交仲裁或诉讼。3.4第三方中介的费用3.4.1第三方中介的费用由双方协商确定，并在合同中明确。3.4.2第三方中介的费用应从合同总价中扣除。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件1：工程进度计划2.附件2：材料验收标准3.附件3：设备验收标准4.附件4：安全生产措施5.附件5：环境保护措施6.附件6：质量检验标准7.附件7：争议解决程序二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按时完成工程工程质量不符合要求违反安全生产规定违反环境保护规定未按时支付款项违反合同约定的其他行为违约行为的认定：违约行为需由甲方或第三方中介通过现场巡查、检查施工记录、召开会议等方式予以确认违约行为需符合合同条款及相关法律法规的规定三、法律名词及解释：合同：是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。违约责任：是指合同当事人一方违反合同约定，应当承担的法律责任。不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。仲裁：是指双方当事人自愿将争议提交给仲裁机构进行裁决的争议解决方式。诉讼：是指当事人将争议提交人民法院，由人民法院依法作出判决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：问题：工程进度延误解决办法：甲方与乙方协商调整进度计划，或根据合同规定追究乙方违约责任。问题：工程质量问题解决办法：立即停止施工，对不合格工程进行返工，并追究乙方违约责任。问题：安全生产事故解决办法：立即采取应急措施，报告相关部门，并按合同规定承担相应责任。问题：环境保护问题解决办法：立即停止违法行为，进行整改，并承担相应的赔偿责任。五、所有应用场景：本合同适用于路桥工程的劳务分包，包括路基、路面、桥梁、排水、绿化等施工内容。适用于甲方为路桥工程业主方，乙方为劳务分包单位的合作关系。适用于有第三方中介参与监督和争议解决的合同执行过程。全文完。二零二五年度路桥工程劳务分包单价合同（含争议解决机制）1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方授权代表及联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称及地点2.2工程规模及内容2.3工程施工期限3.合同价款及支付方式3.1合同价款总额3.2工程进度款支付方式3.3结算方式及时间3.4逾期付款违约责任4.工程施工要求4.1施工质量标准4.2施工进度要求4.3施工安全要求4.4施工环境保护要求5.材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料供应责任6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收争议解决7.争议解决机制7.1争议解决方式7.2争议解决期限7.3争议解决费用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.其他约定事项13.1不可抗力13.2通知方式13.3合同变更13.4合同争议解决14.合同签订及生效日期14.1合同签订日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：路桥建设地址：省市区路号乙方：劳务分包地址：省市区路号1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方授权代表及联系方式甲方授权代表：乙方授权代表：赵六2.合同标的及范围2.1工程名称及地点工程名称：路桥工程工程地点：省市区路2.2工程规模及内容工程规模：全长公里，桥面宽度米工程内容：路基、桥梁、涵洞、排水等2.3工程施工期限合同工期：自合同生效之日起个月3.合同价款及支付方式3.1合同价款总额合同价款总额：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）3.2工程进度款支付方式工程进度款按工程进度分期支付，具体支付节点及比例如下：进度达到20%时支付合同价款的10%进度达到40%时支付合同价款的20%进度达到60%时支付合同价款的30%进度达到80%时支付合同价款的40%工程验收合格后支付合同价款的10%3.3结算方式及时间结算方式：按月结算，每月结算一次结算时间：每月的五个工作日内完成结算4.工程施工要求4.1施工质量标准施工质量应符合国家及行业标准，达到合格标准4.2施工进度要求施工进度应按合同约定的时间节点完成，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付合同价款的0.1%作为违约金4.3施工安全要求施工过程中应严格遵守国家及地方有关安全生产法律法规，确保施工安全4.4施工环境保护要求施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响，确保施工环境保护达标5.材料供应5.1材料供应方式材料由乙方自行采购，甲方提供必要的协助5.2材料质量要求材料质量应符合国家及行业标准，乙方应提供材料合格证明文件5.3材料供应责任乙方负责材料的采购、运输、保管及使用，确保材料质量及供应及时6.工程验收6.1验收标准工程验收应按照国家及行业标准进行，达到合格标准6.2验收程序工程验收分为自检、初验和最终验收三个阶段，具体程序如下：自检：乙方在工程完成后进行自检，确保工程质量达到验收标准初验：甲方组织相关人员进行初验，对工程质量进行初步确认最终验收：工程验收合格后，甲方组织最终验收，确认工程达到合同要求6.3验收争议解决如发生验收争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可申请仲裁或诉讼解决8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延误一日，应向甲方支付合同价款的0.1%作为违约金。8.1.2乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准，每批次材料不合格，乙方应承担相应的返工、更换或赔偿损失。8.1.3乙方未按照合同要求进行施工，导致工程质量不合格，乙方应负责返工，并承担由此产生的费用。8.1.4乙方未按合同约定支付工程进度款，每逾期一日，应向甲方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。8.1.5乙方违反合同约定的保密条款，泄露甲方商业秘密，乙方应承担相应的法律责任。8.2违约责任承担8.2.1乙方应按照合同约定的违约情形，承担相应的违约责任。8.2.2甲方有权要求乙方立即采取补救措施，以消除违约行为的影响。8.2.3甲方有权要求乙方支付违约金或赔偿损失，直至达到合同约定的赔偿标准。9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1乙方严重违反合同约定，经甲方书面通知后仍不改正的。9.1.2不可抗力事件导致合同无法履行，经双方协商一致解除合同的。9.2合同解除程序9.2.1一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明理由。9.2.2双方应在接到解除合同通知之日起X日内，协商确定解除合同的具体事宜。9.3合同解除后的处理9.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。9.3.2双方应按照合同约定，对已完成的工程进行结算，并处理剩余工程。9.3.3双方应按照合同约定，处理合同解除产生的债权债务关系。10.合同终止10.1合同终止条件10.1.1合同约定的工期届满，工程已按合同要求完成。10.1.2双方协商一致，决定终止合同的。10.2合同终止程序10.2.1双方应在合同终止前，对已完成工程进行结算。10.2.2双方应在合同终止后，处理剩余工程及债权债务关系。10.3合同终止后的处理10.3.1合同终止后，双方应按照合同约定，对剩余工程进行验收。10.3.2合同终止后，双方应按照合同约定，处理合同终止产生的债权债务关系。11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后，合同自签订之日起生效。11.2合同期限合同期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。11.3合同续签如双方同意，合同期限届满前一个月内可协商续签。12.合同附件12.1合同附件清单合同附件包括：本合同附件一：工程量清单附件二：材料清单附件三：施工图纸及技术规范12.2合同附件内容合同附件内容详见附件清单。13.其他约定事项13.1不可抗力如遇不可抗力事件，双方应相互理解，协商解决，如导致合同无法履行，合同可相应延期或解除。13.2通知方式双方之间的通知应以书面形式进行，通知送达对方后生效。13.3合同变更合同变更需经双方书面同意，并签订补充协议。14.合同签订及生效日期14.1合同签订日期本合同于2025年X月X日签订。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的，根据合同约定参与合同履行或争议解决的个人或单位。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问、调解机构等。15.2第三方的责权利15.2.1第三方在合同履行过程中的责任：监理单位：负责监督工程施工质量、进度和安全，确保工程质量符合合同要求。检测机构：负责对施工材料、工程实体进行检测，出具检测报告。评估机构：负责对工程进度、质量、成本等进行评估，提供评估报告。咨询顾问：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。调解机构：在争议解决过程中，提供调解服务，协助双方达成和解。15.2.2第三方的权利：第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合，以完成其职责。第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。15.2.3第三方的义务：第三方应按照合同约定，独立、公正地履行其职责。第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的划分：第三方对甲方负责，甲方对第三方的服务进行监督和评价。第三方在履行职责过程中，如出现失误或违约，甲方有权要求第三方承担责任。15.3.2第三方与乙方的划分：第三方对乙方负责，乙方对第三方的服务进行监督和评价。第三方在履行职责过程中，如出现失误或违约，乙方有权要求第三方承担责任。15.3.3第三方与甲乙双方的共同责任：第三方在履行职责过程中，如因第三方自身原因导致甲乙双方权益受损，甲乙双方均有权要求第三方承担责任。甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其履行合同约定的职责。16.第三方责任限额16.1第三方的责任限额：16.1.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，其责任限额为合同总价款的X%。16.1.2第三方责任限额的计算方式：第三方责任限额=合同总价款×X%16.2超过责任限额的处理：16.2.1如第三方责任超过合同约定的责任限额，超出部分由第三方自行承担。16.2.2甲乙双方有权要求第三方赔偿超出责任限额的部分。17.第三方介入的具体条款17.1第三方介入的流程：甲乙双方应在合同中明确需要第三方介入的情形和介入流程。需要第三方介入时，甲乙双方应共同确定第三方并与其签订相关协议。17.2第三方介入的费用：第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定承担。第三方介入的费用应在合同中明确约定，并按约定的方式和期限支付。17.3第三方介入的争议解决：第三方介入过程中产生的争议，应按照本合同约定的争议解决机制解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和合价。工程量清单应与合同约定的工程范围一致。工程量清单作为工程结算的依据。2.附件二：材料清单详细要求和说明：列明工程所需材料的名称、规格、型号、数量、单价和合价。材料清单应与合同约定的材料供应要求一致。材料清单作为材料采购和验收的依据。3.附件三：施工图纸及技术规范详细要求和说明：提供工程项目的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。提供工程项目的施工技术规范，包括施工工艺、质量标准等。施工图纸及技术规范作为工程施工的依据。4.附件四：合同签订及生效证明详细要求和说明：提供合同签订的日期、地点和双方签字盖章的证明文件。合同签订及生效证明作为合同生效的依据。5.附件五：工程进度报告详细要求和说明：每月提交工程进度报告，包括工程进度、质量情况、安全情况等。工程进度报告作为工程进度管理的依据。6.附件六：工程验收报告详细要求和说明：提供工程验收报告，包括验收日期、验收人员、验收结果等。工程验收报告作为工程验收的依据。7.附件七：工程变更单详细要求和说明：记录工程变更的日期、原因、内容、变更后的工程量及费用等。工程变更单作为工程变更管理的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度。乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准。乙方未按照合同要求进行施工，导致工程质量不合格。乙方未按合同约定支付工程进度款。乙方违反合同约定的保密条款。2.责任认定标准：违约行为的认定依据合同约定和事实情况。违约责任的认定标准：乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延误一日，应向甲方支付合同价款的0.1%作为违约金。乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准，每批次材料不合格，乙方应承担相应的返工、更换或赔偿损失。乙方未按照合同要求进行施工，导致工程质量不合格，乙方应负责返工，并承担由此产生的费用。乙方未按合同约定支付工程进度款，每逾期一日，应向甲方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。乙方违反合同约定的保密条款，泄露甲方商业秘密，乙方应承担相应的法律责任。3.示例说明：示例一：乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，延误工期10天，应支付违约金：100,000元（合同价款1,000万元×0.1%×10天）。示例二：乙方提供的钢筋质量不合格，导致返工费用5,000元，乙方应承担返工费用5,000元。示例三：乙方未按合同约定支付工程进度款，逾期30天，应支付违约金：30,000元（合同价款1,000万元×0.1%×30天）。全文完。二零二五年度路桥工程劳务分包单价合同（含争议解决机制）2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______2.乙方：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方在二零二五年度路桥工程劳务分包中的权利、义务和责任，以确保工程劳务分包工作的顺利进行，保障双方的合法权益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1）路桥工程：指道路、桥梁、隧道等交通基础设施建设工程。2）劳务分包：指施工单位将工程中的一部分劳务作业分包给具有相应资质的企业或个人。3）单价合同：指按工程劳务作业的实际完成量计算劳务费用的合同。3.2关键词解释1）单价：指每单位工程劳务作业的合同价格。2）工程劳务作业：指在路桥工程中，按照合同约定，乙方负责完成的各项劳务作业。3）争议解决机制：指甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，按照本合同约定的方式和程序进行解决。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成工程劳务作业。2）甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行检查和监督。3）甲方有权在合同约定的范围内对工程劳务作业进行变更，并按照合同约定支付相应的费用。4）甲方应按照合同约定向乙方支付劳务费用。4.2乙方的权利和义务1）乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成工程劳务作业。2）乙方应保证施工过程中的质量、安全、进度等方面符合国家相关标准和要求。3）乙方应按照甲方的要求对工程劳务作业进行变更，并按照合同约定支付相应的费用。4）乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至二零二五年度路桥工程劳务分包工作全部完成之日止。5.2合同履行地点路桥工程现场。5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，按照合同约定的工程劳务作业内容、质量和进度，完成各项劳务作业。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1）合同约定的工程劳务分包工作全部完成；2）合同约定的期限届满；3）因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。6.3终止程序1）终止合同前，甲乙双方应就合同终止事宜进行协商，达成一致意见；2）协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.4终止后果1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定结算劳务费用；2）合同终止后，乙方应按照甲方要求，将施工场地清理完毕；3）合同终止后，双方应按照法律法规的规定，处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1）人工费用：包括但不限于工人工资、加班费、夜班费等。2）材料费用：乙方在施工过程中实际使用的材料费用。3）机械使用费用：乙方在施工过程中使用机械设备的费用。4）管理费用：乙方为完成工程劳务作业而产生的管理费用。5）其他费用：合同约定外的其他费用。7.2支付方式乙方劳务费用的支付方式为银行转账，甲方应在合同约定的每个支付周期内，按照约定的比例支付给乙方。7.3支付时间1）合同签订后，甲方应在5个工作日内支付乙方合同总金额的10%作为预付款。2）工程劳务作业开始后，甲方每月支付乙方当月完成工程劳务作业价值的30%。3）工程劳务作业完成后，甲方应在15个工作日内支付乙方剩余的60%。7.4支付条款1）甲方应在每个支付周期内，根据乙方提交的工程劳务作业完成情况和相关凭证，及时进行支付。2）甲方支付乙方劳务费用时，应出具相应的支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约1）甲方未按时支付乙方劳务费用的，应向乙方支付违约金，违约金按应付未付款的每日万分之五计算。2）甲方违反合同约定，导致乙方无法正常施工的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约2）乙方违反合同约定，造成工程质量问题的，应承担相应的修复责任和赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1）违约金和赔偿金额的支付方式同劳务费用支付方式。2）甲方在支付违约金和赔偿金额后，不影响其根据合同约定追究乙方的其他违约责任。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等，均属保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式1）甲乙双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性。2）未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。2）战争：如战争爆发、军事冲突等。3）政府行为：如政府命令、法律变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1）发生不可抗力事件后，甲乙双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。3）不可抗力事件持续期间，双方应尽力减少损失，并积极采取措施恢复合同履行。10.4不可抗力实例1）地震、洪水等自然灾害；2）战争、军事冲突；3）政府政策、法律、法规的变更；4）其他甲乙双方无法预见、无法避免的客观情况。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1）涉及国家安全、秘密的；2）涉及知识产权的；3）合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留1）甲方保留对乙方工程劳务作业的质量、安全、进度等方面的监督权。2）乙方在合同履行过程中，未经甲方同意，不得将工程劳务分包给第三方。13.2特殊权力保留1）甲方保留在合同履行过程中，对工程劳务作业进行合理变更的权利。2）乙方在合同履行过程中，如发现工程劳务作业存在安全隐患，应立即通知甲方，并采取必要措施予以整改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1）合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。2）合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。14.2修改和补充效力合同的修改和补充，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1）甲乙双方应相互配合，共同确保工程劳务作业的顺利进行。2）甲方应提供乙方施工所需的相关资料和条件。15.2协作与配合方式1）甲乙双方应定期召开会议，沟通工程劳务作业的进展情况。2）甲乙双方应及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于路桥工程劳务分包的全部协议，具有独立性。16.3增减条款本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方的身份证明文件。2.路桥工程劳务分包工程量清单。3.乙方施工资质证明文件。4.乙方安全生产许可证明文件。5.合同履行过程中产生的相关文件和凭证。6.不可抗力事件的证明材料。7.争议解决过程中的相关文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付乙方劳务费用，认定违约。未提供乙方施工所需的相关资料和条件，认定违约。未对乙方施工过程中的质量问题进行及时整改，认定违约。2.乙方违约：未按时完成工程劳务作业，认定违约。施工过程中存在安全隐患，未及时整改，认定违约。将工程劳务分包给未经甲方同意的第三方，认定违约。三、法律名词及解释：1.路桥工程：指道路、桥梁、隧道等交通基础设施建设工程。2.劳务分包：指施工单位将工程中的一部分劳务作业分包给具有相应资质的企业或个人。3.单价合同：指按工程劳务作业的实际完成量计算劳务费用的合同。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。5.违约责任：指当事人一方违反合同约定，应承担的民事责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工过程中出现质量问题。解决办法：甲方应及时通知乙方，要求乙方进行整改，并保留追究乙方违约责任的权利。2.问题：甲方未按时支付乙方劳务费用。解决办法：乙方应按照合同约定，提供相应的工程劳务作业完成情况和相关凭证，甲方应在规定时间内支付劳务费用。3.问题：发生不可抗力事件，导致合同无法履行。解决办法：甲乙双方应按照合同约定，及时通知对方，并提供相关证明材料，合同无法履行部分可部分或全部免除责任。4.问题：争议解决过程中出现分歧。解决办法：甲乙双方应通过友好协商解决争议，协商不成时，可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应按照合同约定，对工程劳务作业的质量、安全、进度等方面承担连带责任。第三方应保证其提供的劳务人员具备相应的资质和技能。2.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付劳务费用。第三方有权参与工程劳务作业的监督和管理工作。3.第三方义务：第三方应配合甲方和乙方的工作，确保工程劳务作业的顺利进行。第三方应按照合同约定，及时向甲方和乙方提供劳务人员的有关资料。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方在工程劳务作业开始前提供必要的施工图纸和技术资料。乙方有权要求甲方在工程劳务作业过程中提供必要的施工设备和材料。2.乙方利益条款：乙方有权要求甲方在工程劳务作业完成后进行验收，并支付相应的劳务费用。乙方有权要求甲方在工程劳务作业过程中，对乙方施工人员进行必要的培训和指导。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按约定提供施工图纸和技术资料，导致乙方无法按时完成工程劳务作业，甲方应承担违约责任。甲方未按约定提供施工设备和材料，导致乙方无法正常施工，甲方应承担违约责任。甲方不得随意变更乙方施工计划，如需变更，应提前与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行检查和监督。甲方可要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成工程劳务作业。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在工程劳务作业过程中，对工程质量和安全负责。甲方可要求乙方在工程劳务作业完成后，进行工程验收，并支付相应的劳务费用。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成工程劳务作业，甲方有权要求乙方支付违约金。乙方施工过程中存在安全隐患，未及时整改，甲方有权要求乙方承担相应责任。乙方不得将工程劳务分包给不具备相应资质的第三方。全文完。二零二五年度路桥工程劳务分包单价合同（含争议解决机制）3本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间与地点1.3合同生效条件与时间2.工程概况2.1工程名称与地点2.2工程规模与结构2.3工程质量要求3.劳务分包内容3.1劳务分包范围3.2劳务分包方式3.3劳务分包单价4.工程进度与节点4.1工程进度计划4.2工程节点时间安排4.3工程进度调整5.劳务人员配备与管理5.1劳务人员资质要求5.2劳务人员派遣与管理5.3劳务人员培训与考核6.工程材料供应6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料供应进度安排7.工程款支付7.1工程款支付方式7.2工程款支付进度7.3工程款结算与支付8.争议解决机制8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.违约责任与赔偿9.1违约行为认定9.2违约责任承担9.3赔偿标准与计算方法10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更内容12.合同履行与监督12.1合同履行要求12.2合同履行监督12.3合同履行报告13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：劳务人员名单13.3附件三：材料清单14.其他约定事项14.1合同争议解决方式补充14.2合同履行期间不可抗力处理14.3合同履行完毕后的后续事宜处理第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.1.1分包方名称：[分包方名称]1.1.2分包方地址：[分包方地址]1.1.3分包方法定代表人：[分包方法定代表人姓名]1.1.4总包方名称：[总包方名称]1.1.5总包方地址：[总包方地址]1.1.6总包方法定代表人：[总包方法定代表人姓名]1.2合同订立时间与地点1.2.1订立时间：2025年[具体日期]1.2.2订立地点：[具体地点]1.3合同生效条件与时间1.3.1合同双方签字盖章后生效。1.3.2合同生效时间为[具体日期]。2.工程概况2.1工程名称与地点2.1.1工程名称：[具体工程名称]2.1.2工程地点：[具体工程地点]2.2工程规模与结构2.2.1工程规模：[具体工程规模]2.2.2工程结构：[具体工程结构类型]2.3工程质量要求2.3.1工程质量标准：符合国家相关质量标准及设计要求。2.3.2质量保证措施：分包方应采取有效措施确保工程质量。3.劳务分包内容3.1劳务分包范围3.1.1劳务分包项目：[具体劳务分包项目]3.1.2劳务分包工作内容：[具体劳务分包工作内容]3.2劳务分包方式3.2.1劳务分包采用固定单价合同方式。3.2.2劳务分包单价包含：人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。3.3劳务分包单价3.3.1劳务分包单价：[具体单价]3.3.2单价有效期限：自合同生效之日起至合同履行完毕之日止。4.工程进度与节点4.1工程进度计划4.1.1工程总工期：[具体工期]4.1.2工程进度计划：[具体进度计划表]4.2工程节点时间安排4.2.1关键节点：[具体关键节点]4.2.2节点时间安排：[具体时间安排表]4.3工程进度调整4.3.1因不可抗力或政策调整等原因导致工程进度延误，双方应协商一致后调整工程进度计划。5.劳务人员配备与管理5.1劳务人员资质要求5.1.1劳务人员应具备相关岗位的资质证书。5.1.2劳务人员资质证书应在合同签订前提交总包方审核。5.2劳务人员派遣与管理5.2.1分包方负责劳务人员的派遣与管理。5.2.2分包方应确保劳务人员满足工程需求，并遵守工程现场管理规定。5.3劳务人员培训与考核5.3.1分包方应对劳务人员进行岗位培训。5.3.2劳务人员考核合格后方可上岗。6.工程材料供应6.1材料供应方式6.1.1材料供应由总包方负责。6.1.2材料供应方式：[具体供应方式]6.2材料质量要求6.2.1材料质量应符合国家相关质量标准。6.2.2材料供应商资质要求：[具体资质要求]6.3材料供应进度安排6.3.1材料供应进度安排：[具体进度安排表]8.争议解决机制8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。8.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1提起争议的一方应在争议发生后[具体期限]内书面通知对方。8.2.2双方应自收到争议通知之日起[具体期限]内进行协商。8.3争议解决机构8.3.1若双方同意，可共同选择仲裁机构进行仲裁。8.3.2仲裁机构的选择应遵循双方协商一致的原则。9.违约责任与赔偿9.1违约行为认定9.1.1分包方未按合同约定完成工程量或质量不合格的，视为违约。9.1.2总包方未按合同约定支付工程款的，视为违约。9.2违约责任承担9.2.1分包方违约，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2总包方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付逾期付款利息、赔偿损失等。9.3赔偿标准与计算方法9.3.1赔偿标准根据实际损失计算。9.3.2违约金计算方法：[具体计算方法]。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止条件10.2.1工程竣工并验收合格。10.2.2合同约定的其他终止条件。10.3合同解除与终止程序10.3.1双方应书面通知对方解除或终止合同。10.3.2合同解除或终止后，双方应进行清算。11.合同变更11.1合同变更条件11.1.1因工程变更、政策调整等原因需要变更合同内容。11.2合同变更程序11.2.1双方应书面提出变更请求。11.2.2双方应协商一致后签订变更协议。11.3合同变更内容11.3.1变更后的合同内容应包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。12.合同履行与监督12.1合同履行要求12.1.1双方应严格按照合同约定履行各自义务。12.1.2分包方应确保工程质量，按时完成工程量。12.2合同履行监督12.2.1总包方有权对分包方的施工过程进行监督。12.2.2分包方应配合总包方的监督工作。12.3合同履行报告12.3.1分包方应定期向总包方报告工程进度和质量情况。13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.1.1工程图纸应符合国家相关标准。13.1.2工程图纸应由总包方提供。13.2附件二：劳务人员名单13.2.1劳务人员名单应包括人员姓名、岗位、资质证书等信息。13.2.2劳务人员名单应由分包方提供。13.3附件三：材料清单13.3.1材料清单应包括材料名称、规格、数量、单价等信息。13.3.2材料清单应由总包方提供。14.其他约定事项14.1合同争议解决方式补充14.1.1双方应优先通过协商解决争议。14.2合同履行期间不可抗力处理14.2.1不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。14.3合同履行完毕后的后续事宜处理14.3.1合同履行完毕后，双方应进行工程验收。14.3.2工程验收合格后，双方应办理结算手续。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1本合同所指的第三方，是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、保险方等。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、工程进度控制、工程成本管理、争议调解、风险评估等。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入应基于合同双方的共同同意，并签订相应的合作协议。2.2合同双方应提前[具体时间]通知对方，如有需要第三方介入的情况。2.3第三方介入的程序：2.3.1双方共同选定第三方。2.3.2第三方在接到通知后[具体时间]内确认是否接受介入。2.3.3双方与第三方签订合作协议，明确各自的权利、义务和责任。3.第三方介入的权利与义务3.1第三方的权利：3.1.1第三方有权根据合作协议和本合同的要求，对工程进行监督、检查和评估。3.1.2第三方有权要求合同双方提