二零二五年度数据中心建设劳务分包合同标准范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度数据中心建设劳务分包合同标准范本合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同期限1.6合同背景二、项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目进度安排三、合同主体3.1承包方3.2发包方3.3合同双方法定代表人3.4合同双方授权代表四、合同内容4.1工程范围4.2工程量清单4.3工程质量标准4.4工程施工组织设计4.5工程进度计划4.6工程验收标准五、合同价格及支付5.1合同价格5.2价格构成5.3支付方式5.4支付节点5.5预付款5.6结算方式5.7拖欠款利息六、合同工期6.1工期计算6.2工期延误责任6.3工期延误处理6.4合同工期调整七、材料及设备7.1材料设备供应7.2材料设备质量7.3材料设备价格7.4材料设备交货7.5材料设备验收八、技术标准与规范8.1国家及行业相关标准8.2地方相关标准8.3设计规范8.4施工规范九、工程管理9.1工程施工管理9.2工程进度管理9.3工程质量管理9.4工程安全管理9.5工程验收管理十、知识产权10.1知识产权归属10.2保密协议10.3技术转让11、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用12、合同变更12.1合同变更范围12.2合同变更程序12.3合同变更审批13、合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的责任14、其他14.1合同附件14.2合同生效条件14.3合同终止条件14.4合同解除条件14.5合同不可抗力14.6合同解除后的责任合同编号_________一、合同概述1.1合同名称：二零二五年度数据中心建设劳务分包合同1.2合同双方：甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]1.3合同签订日期：2025年[日期]1.4合同签订地点：[签订地点]1.5合同期限：自2025年[起始日期]至2025年[终止日期]1.6合同背景：为满足[项目背景描述]，甲方决定建设[数据中心名称]，现委托乙方进行劳务分包工作。二、项目概况2.1项目名称：[数据中心名称]2.2项目地点：[项目地点]2.3项目规模：[项目规模描述]2.4项目投资：[项目总投资金额]2.5项目进度安排：[项目进度计划表]三、合同主体3.1承包方3.1.1承包方名称：[乙方全称]3.1.2承包方法定代表人：[法定代表人姓名]3.1.3承包方授权代表：[授权代表姓名]3.2发包方3.2.1发包方名称：[甲方全称]3.2.2发包方法定代表人：[法定代表人姓名]3.2.3发包方授权代表：[授权代表姓名]四、合同内容4.1工程范围4.1.1[具体工程内容]4.1.2[具体工程内容]4.1.3[具体工程内容]4.2工程量清单4.2.1[具体工程量清单]4.2.2[具体工程量清单]4.2.3[具体工程量清单]4.3工程质量标准4.3.1[具体质量标准]4.3.2[具体质量标准]4.3.3[具体质量标准]4.4工程施工组织设计4.4.1[具体施工组织设计]4.4.2[具体施工组织设计]4.4.3[具体施工组织设计]4.5工程进度计划4.5.1[具体进度计划]4.5.2[具体进度计划]4.5.3[具体进度计划]4.6工程验收标准4.6.1[具体验收标准]4.6.2[具体验收标准]4.6.3[具体验收标准]五、合同价格及支付5.1合同价格：[合同总价]5.2价格构成5.2.1材料费5.2.2人工费5.2.3机械费5.2.4管理费5.2.5利润5.3支付方式：[具体支付方式]5.4支付节点5.4.1预付款：[预付款金额]5.4.2进度款：[进度款金额及支付节点]5.4.3验收款：[验收款金额及支付节点]5.5拖欠款利息：[拖欠款利息计算方式]5.6结算方式：[具体结算方式]六、合同工期6.1工期计算：[工期计算方式]6.2工期延误责任6.2.1[工期延误责任描述]6.2.2[工期延误责任描述]6.3工期延误处理6.3.1[工期延误处理方式]6.3.2[工期延误处理方式]6.4合同工期调整6.4.1[工期调整条件]6.4.2[工期调整程序]七、材料及设备7.1材料设备供应7.1.1[材料设备供应方式]7.1.2[材料设备供应责任]7.2材料设备质量7.2.1[材料设备质量标准]7.2.2[材料设备质量检验]7.3材料设备价格7.3.1[材料设备价格确定方式]7.3.2[材料设备价格调整]7.4材料设备交货7.4.1[材料设备交货时间]7.4.2[材料设备交货地点]7.5材料设备验收7.5.1[材料设备验收标准]7.5.2[材料设备验收程序]八、技术标准与规范8.1国家及行业相关标准8.1.1[具体标准名称及编号]8.1.2[具体标准名称及编号]8.2地方相关标准8.2.1[具体标准名称及编号]8.2.2[具体标准名称及编号]8.3设计规范8.3.1[具体规范名称及编号]8.3.2[具体规范名称及编号]8.4施工规范8.4.1[具体规范名称及编号]8.4.2[具体规范名称及编号]九、工程管理9.1工程施工管理9.1.1[具体施工管理要求]9.1.2[具体施工管理要求]9.2工程进度管理9.2.1[具体进度管理要求]9.2.2[具体进度管理要求]9.3工程质量管理9.3.1[具体质量管理要求]9.3.2[具体质量管理要求]9.4工程安全管理9.4.1[具体安全管理要求]9.4.2[具体安全管理要求]9.5工程验收管理9.5.1[具体验收管理要求]9.5.2[具体验收管理要求]十、知识产权10.1知识产权归属10.1.1[知识产权归属说明]10.2保密协议10.2.1[保密协议内容]10.3技术转让10.3.1[技术转让条件]10.3.2[技术转让程序]十一、争议解决11.1争议解决方式11.1.1[争议解决方式说明]11.2争议解决机构11.2.1[争议解决机构名称及地址]11.3争议解决程序11.3.1[争议解决程序步骤]11.4争议解决费用11.4.1[争议解决费用承担]十二、合同变更12.1合同变更范围12.1.1[合同变更范围说明]12.2合同变更程序12.2.1[合同变更程序步骤]12.3合同变更审批12.3.1[合同变更审批流程]十三、合同解除13.1合同解除条件13.1.1[合同解除条件说明]13.2合同解除程序13.2.1[合同解除程序步骤]13.3合同解除后的责任13.3.1[合同解除后责任承担]十四、其他14.1合同附件14.1.1[合同附件清单]14.2合同生效条件14.2.1[合同生效条件说明]14.3合同终止条件14.3.1[合同终止条件说明]14.4合同解除条件14.4.1[合同解除条件说明]14.5合同不可抗力14.5.1[合同不可抗力定义]14.5.2[合同不可抗力处理]甲方（发包方）：[甲方全称]法定代表人（或授权代表）：[姓名]签字/盖章日期：____年____月____日乙方（承包方）：[乙方全称]法定代表人（或授权代表）：[姓名]签字/盖章日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导的进度计划甲方应制定详细的工程进度计划，并提前15个工作日通知乙方。乙方应严格按照甲方制定的进度计划执行，如需调整，需经甲方同意。1.2甲方提供的图纸和技术文件甲方应确保图纸和技术文件的准确性和完整性，并及时提供给乙方。乙方在使用图纸和技术文件时，如发现错误或遗漏，应立即通知甲方，甲方应在接到通知后及时修正。1.3甲方监督与管理甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，包括但不限于现场巡查、材料验收、工程验收等。乙方应积极配合甲方的工作。1.4甲方负责的协调工作甲方应负责协调解决与项目相关的各种外部关系，包括但不限于政府、土地、环保、消防等部门的事务。1.5甲方责任的风险转移在合同履行过程中，因甲方原因导致的损失，甲方应承担全部责任，乙方无需承担任何责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导的施工方案乙方应制定详细的施工方案，并提交甲方审批。甲方应在收到乙方施工方案后的10个工作日内给予回复。2.2乙方负责的材料采购乙方应根据施工进度和施工方案，自行负责材料的采购，并确保材料的质量和供应。2.3乙方负责的现场管理乙方应负责现场的管理工作，包括但不限于人员管理、安全管理、质量管理等。2.4乙方责任的风险承担在合同履行过程中，因乙方原因导致的损失，乙方应承担全部责任，甲方无需承担任何责任。2.5乙方负责的工程验收乙方应按照合同约定的质量标准进行工程验收，并将验收结果报告甲方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介机构职责中介机构应负责对合同的履行情况进行监督和协调，确保合同的各项条款得到执行。3.2中介机构费用中介机构的费用由合同双方按约定的比例分摊。3.3中介机构报告中介机构应在每个项目阶段结束后，向合同双方提交书面报告，内容包括但不限于：工程进度、质量状况、合同履行情况等。3.4中介机构争议解决在合同履行过程中，如发生争议，中介机构应协助合同双方进行协商解决。3.5中介机构责任中介机构在履行职责过程中，因自身原因导致的损失，应由中介机构自行承担。附加条款：3.6合同变更任何合同变更均需经合同双方及中介机构共同签署书面文件，并作为合同附件。3.7合同解除合同解除需经合同双方及中介机构共同签署书面文件，并明确解除原因及责任。3.8合同终止合同终止后，合同双方及中介机构应妥善处理剩余事宜，包括但不限于工程移交、费用结算等。3.9合同保密合同双方及中介机构对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。3.10合同附件本合同附件包括但不限于：工程进度计划、施工方案、图纸和技术文件、验收报告等。3.11合同解释本合同的解释权归甲方所有。3.12法律适用本合同适用中华人民共和国法律。3.13争议解决合同双方的争议应通过友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程进度计划2.施工方案3.图纸和技术文件4.合同双方的身份证明文件5.材料设备清单及质量证明6.工程验收报告7.甲方制定的工程进度计划8.中介机构的资质证明文件9.合同变更文件10.合同解除文件11.合同终止文件12.合同保密协议13.争议解决文件14.法律适用声明二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的进度完成工程。认定：经甲方核实，乙方未按合同进度计划完成工程，超过合同约定的时间。2.违约行为：乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。认定：经甲方或第三方检测机构检测，乙方提供的材料或设备质量不符合合同约定。3.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。认定：经乙方核实，甲方未按合同约定的支付时间或金额支付款项。4.违约行为：甲方未按合同约定提供图纸和技术文件。认定：经乙方核实，甲方未在合同约定的时间内提供完整的图纸和技术文件。三、法律名词及解释：1.仲裁：指由双方当事人同意，将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.保密协议：指双方当事人就保密事项达成的协议，约定对特定信息进行保密。4.合同解除：指合同双方在合同有效期内，经协商一致或依法定程序终止合同关系。5.合同终止：指合同因履行完毕、协商一致或法定原因而结束。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方无法按时完成工程。解决办法：甲方应与乙方协商，根据实际情况调整工程进度计划，并给予乙方必要的支持。2.问题：材料或设备供应不及时。解决办法：甲方应提前与供应商沟通，确保材料或设备的及时供应，或寻找替代供应商。3.问题：工程验收不合格。解决办法：甲方应与乙方共同分析原因，并采取措施进行整改，直至验收合格。4.问题：合同双方发生争议。解决办法：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.数据中心建设项目的劳务分包。2.甲方为主导的工程项目。3.乙方为主导的工程项目。4.存在第三方中介机构的工程项目。5.需要明确违约行为及责任承担的工程项目。全文完。二零二五年度数据中心建设劳务分包合同标准范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及建设内容2.4项目合同总价及付款方式3.项目工期及进度3.1项目总工期3.2项目分阶段工期及节点3.3项目进度款的支付及验收4.工程质量要求及标准4.1工程质量标准4.2工程验收标准4.3工程质量保证期5.工程材料及设备5.1材料及设备供应要求5.2材料及设备质量保证5.3材料及设备验收及更换6.安全生产及环境保护6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环境保护要求6.4环境污染赔偿7.合同履行及变更7.1合同履行方式7.2合同变更及补充7.3合同解除条件8.付款及结算8.1付款方式及期限8.2结算方式及程序8.3逾期付款责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.违约责任10.1违约情形及责任10.2违约赔偿计算方式10.3违约赔偿的支付11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容及格式要求14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同解释及争议处理14.4合同份数及送达14.5合同签署及生效第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.1.1分包方名称：____________________1.1.2分包方全称：____________________1.1.3总包方名称：____________________1.1.4总包方全称：____________________1.2合同双方地址1.2.1分包方地址：____________________1.2.2总包方地址：____________________1.3合同双方法定代表人或授权代表1.3.1分包方法定代表人或授权代表：____________________1.3.2总包方法定代表人或授权代表：____________________1.4合同双方联系方式1.4.1分包方联系方式：____________________1.4.2总包方联系方式：____________________2.合同标的及范围2.1项目名称：____________________2.2项目地点：____________________2.3项目规模及建设内容：____________________2.4项目合同总价及付款方式：____________________3.项目工期及进度3.1项目总工期：____________________3.2项目分阶段工期及节点：____________________3.3项目进度款的支付及验收：____________________4.工程质量要求及标准4.1工程质量标准：____________________4.2工程验收标准：____________________4.3工程质量保证期：____________________5.工程材料及设备5.1材料及设备供应要求：____________________5.2材料及设备质量保证：____________________5.3材料及设备验收及更换：____________________6.安全生产及环境保护6.1安全生产责任：____________________6.2安全生产措施：____________________6.3环境保护要求：____________________6.4环境污染赔偿：____________________7.合同履行及变更7.1合同履行方式：____________________7.2合同变更及补充：____________________7.3合同解除条件：____________________8.付款及结算8.1付款方式及期限8.1.1预付款：合同签订后，分包方收到总包方支付预付款，金额为合同总价的10%。8.1.2进度款：按工程进度分期支付，每个阶段完成后，分包方提交工程进度报告及相关资料，经总包方审核确认后支付该阶段工程款的60%。8.1.3结算款：工程竣工验收合格后，分包方提交竣工结算报告，经总包方审核确认后支付结算款的80%。8.1.4验收合格后支付尾款：剩余20%的结算款在工程保修期满后支付。8.2结算方式及程序8.2.1结算方式：采用银行转账方式进行结算。8.2.2结算程序：分包方提交结算申请，总包方在收到申请后30日内完成审核，并支付相应款项。8.3逾期付款责任8.3.1总包方未按时支付款项，应向分包方支付逾期付款违约金，违约金按每日千分之五计算。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议。9.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1提起诉讼前，双方应至少书面通知对方，并给予对方30天的时间进行协商。9.2.2诉讼期间，合同除争议部分外，其他条款继续履行。9.3争议解决费用9.3.1争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。10.违约责任10.1违约情形及责任10.1.1分包方未按合同约定完成工程，每延迟一天，应向总包方支付合同总价的0.1%作为违约金。10.1.2总包方未按时支付款项，每延迟一天，应向分包方支付逾期付款违约金，违约金按每日千分之五计算。10.2违约赔偿计算方式10.2.1违约赔偿金额以实际损失为基础，计算方式为实际损失×违约金比例。10.3违约赔偿的支付10.3.1违约赔偿应在违约行为发生后10日内支付。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致，可以解除合同。11.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可以解除合同。11.2合同解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同。11.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余工程及款项。11.3合同解除后的处理11.3.1解除合同后，分包方应立即停止施工，并按照合同约定清理现场。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的工期届满，且工程已按合同约定完成。12.1.2双方协商一致，终止合同。12.2合同终止程序12.2.1双方应书面通知对方合同终止。12.2.2合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程及款项。12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后，分包方应立即停止施工，并按照合同约定清理现场。13.合同附件13.1附件清单13.1.1本合同附件包括：工程量清单工程进度计划材料设备清单质量保证书13.2附件内容及格式要求13.2.1附件内容应与合同一致，格式应符合国家相关标准。14.其他约定事项14.1合同生效条件14.1.1双方代表签字盖章后，合同生效。14.2合同生效日期14.2.1合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.3合同解释及争议处理14.3.1合同条款如有歧义，以双方协商一致的解释为准。14.4合同份数及送达14.4.1本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。14.5合同签署及生效14.5.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、检测方、保险公司、仲裁机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和资质证书，能够独立承担法律责任。15.2第三方介入情形15.2.1第三方介入的情形包括但不限于：工程质量争议；工程进度争议；工程款项争议；工程安全及环境保护争议；合同履行过程中的其他争议。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在介入过程中，其责任限额由双方在合同中约定，具体如下：第三方因自身原因造成工程损失，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过合同总价的5%。第三方因违反合同约定造成工程损失，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过合同总价的10%。15.4第三方责权利15.4.1第三方权利：第三方有权根据合同约定，对工程进行监督、检查、评估和验收。第三方有权根据合同约定，提出工程改进建议和意见。15.4.2第三方义务：第三方应遵守国家相关法律法规，履行合同约定的义务。第三方应确保其提供的服务质量，对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。15.4.3第三方责任：第三方在介入过程中，因违反合同约定或自身原因造成工程损失，应承担相应的赔偿责任。第三方应配合甲乙双方解决工程争议，不得无故拖延或拒绝。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方的关系：第三方与甲乙双方是独立的合同关系，第三方不参与甲乙双方的合同履行。第三方在介入过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。15.5.2第三方与工程的关系：第三方对工程进行监督、检查、评估和验收，但不直接参与工程施工。第三方应确保其提供的服务不影响工程进度和质量。16.第三方介入程序16.1第三方介入申请16.1.1甲乙双方任何一方认为需要第三方介入，应向对方提出书面申请。16.1.2申请内容包括第三方名称、资质、介入原因、预期目标等。16.2第三方介入批准16.2.1接到第三方介入申请后，甲乙双方应在7日内进行协商，决定是否批准第三方介入。16.2.2双方协商一致后，签署第三方介入协议。16.3第三方介入实施16.3.1第三方介入协议签署后，第三方按照协议约定开展相关工作。16.3.2第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况。16.4第三方介入结束16.4.2甲乙双方应在收到报告后15日内，对第三方的工作进行评估。17.第三方介入费用17.1第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并纳入合同总价。17.2第三方介入费用支付方式：第三方介入费用在第三方介入协议签署后支付50%；第三方介入完成后，支付剩余50%。18.第三方介入争议解决18.1第三方介入过程中如发生争议，甲乙双方应通过协商解决。18.2协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列明工程项目的具体数量、单位、规格、型号等。包含施工图纸、设计文件及相关技术资料。2.工程进度计划包括工程项目的分阶段进度安排、关键节点时间表。包含施工组织设计、施工方案及资源配置计划。3.材料设备清单列明所需材料的品牌、规格、型号、数量及供应商信息。包含设备清单，包括设备的型号、数量、供应商等。4.质量保证书包含工程质量标准、检验方法、质量保证期等。由分包方提供，证明其有能力保证工程质量。5.安全生产许可证分包方须具备有效的安全生产许可证。许可证应在合同履行期间保持有效。6.环境保护验收报告分包方需按照环保要求进行施工，并提交验收报告。包含环保设施、措施及达标情况。7.施工图纸及技术规范包含施工图纸、设计文件及相关技术规范。由总包方提供，分包方应按照图纸及技术规范进行施工。8.合同履行记录记录合同履行过程中的各项事项，包括付款、变更、验收等。用于证明合同履行情况，作为后续争议解决依据。9.争议解决文件记录双方在争议解决过程中产生的文件，包括协商、调解、仲裁等。用于证明争议解决过程及结果。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按时完成工程进度违约责任：分包方每延迟一天，向总包方支付合同总价的0.1%作为违约金。示例：如约定工期为30天，实际完成时间为40天，则应支付10天的违约金。2.分包方未按质量标准施工违约责任：分包方承担由此产生的全部损失，包括修复费用、停工损失等。示例：因分包方施工质量不合格，导致返工，损失金额为10万元。3.总包方未按时支付工程款项违约责任：总包方每延迟一天，向分包方支付逾期付款违约金，违约金按每日千分之五计算。示例：约定付款期限为每月10日，实际付款时间为每月15日，则应支付5日的违约金。4.第三方介入争议解决过程中违反约定违约责任：第三方承担由此产生的全部损失，包括诉讼费用、仲裁费用等。示例：第三方在介入过程中，未按约定进行工作，导致争议解决延误，损失金额为2万元。5.双方未履行合同约定的保密义务违约责任：违约方承担由此产生的全部损失，包括名誉损失、商业秘密泄露等。示例：因一方泄露商业秘密，导致另一方遭受损失，损失金额为5万元。全文完。二零二五年度数据中心建设劳务分包合同标准范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方（如有）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景：本合同背景为甲方需建设数据中心，为保证数据中心建设质量，甲方决定将部分劳务分包给具有相关资质的乙方。2.2目的：本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方的权利、义务和责任，确保数据中心建设的顺利进行，实现项目目标。三、定义与解释3.1专业术语：数据中心：指为满足信息处理、存储、传输和备份等需求，具备一定规模和功能的数据处理中心。劳务分包：指甲方将数据中心建设部分工作委托给乙方完成，乙方按照约定承担相应责任和义务。3.2关键词解释：本合同中“数据中心建设”、“劳务分包”、“甲方”、“乙方”等关键词均具有特定的含义，具体解释如下：数据中心建设：指乙方按照甲方要求，在规定的时间、地点内完成数据中心的建设工作。劳务分包：指甲方将部分数据中心建设工作委托给乙方，乙方按照约定承担相应责任和义务。甲方：指委托乙方进行数据中心建设的委托方。乙方：指接受甲方委托，承担数据中心建设工作的承包方。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成数据中心建设工作。（2）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。（3）甲方应配合乙方进行现场勘查、施工等工作。（4）甲方应提供必要的施工图纸、资料等。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。（2）乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成数据中心建设工作。（3）乙方应按照甲方要求提供施工图纸、资料等。（4）乙方应遵守国家有关法律法规和行业标准，确保施工安全、环保。五、履行条件5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为____年。5.2合同履行地点：数据中心建设地点：____________________5.3合同履行方式：乙方按照甲方要求，在合同履行期限内，完成数据中心建设工作，并确保工程质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同履行期限届满；（2）合同约定的终止条件成就；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，需书面通知另一方；（2）双方协商一致，签署终止合同协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照约定进行工程结算；（2）合同终止后，乙方应按照甲方要求，完成剩余工作；（3）合同终止后，双方应按照约定处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成：乙方在数据中心建设过程中产生的各项费用包括但不限于：（1）人工费：包括乙方施工人员工资、福利及社会保险等；（2）材料费：包括数据中心建设所需各类材料的采购费用；（3）设备费：包括数据中心建设所需各类设备的购置、租赁费用；（4）施工管理费：包括施工现场管理、协调、监督等费用；（5）其他费用：包括合同约定外的其他费用。7.2支付方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总额的____%作为预付款；（2）进度款：在乙方完成合同约定进度的工作后，甲方应在____个工作日内支付相应比例的进度款；（3）竣工结算款：在数据中心建设完成后，经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余工程款的____%；（4）质保金：在竣工验收合格后，甲方应向乙方支付合同总额的____%作为质保金，质保期为____年。7.3支付时间：甲方应按照合同约定的支付时间及时支付乙方工程款，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。7.4支付条款：（1）甲方应在支付工程款前，向乙方提供支付凭证；（2）乙方应在收到支付凭证后____个工作日内，向甲方提供相应的发票或收据；（3）甲方应在收到乙方提供的发票或收据后____个工作日内，将工程款支付至乙方指定账户。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的____%；（2）甲方未按合同约定提供施工图纸、资料等的，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约：（1）乙方未按合同约定完成数据中心建设工作的，应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失；（2）乙方未按合同约定提供施工图纸、资料等的，应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式：违约方应按照实际损失赔偿对方，赔偿金额应包括但不限于直接经济损失和合理费用。九、保密条款9.1保密内容：本合同中涉及的甲方商业秘密、技术秘密、市场信息等均属于保密内容。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式：乙方应采取合理措施，确保保密内容的保密性，不得泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件：不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同；（3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例：不可抗力实例包括地震、洪水、台风、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：（1）调解：由双方共同指定的调解人进行调解；（2）仲裁：提交有管辖权的仲裁机构仲裁；（3）诉讼：依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形：（1）乙方在数据中心建设过程中产生的债务；（2）与本合同履行直接相关的权利和义务；（3）法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：甲方保留对数据中心建设项目的最终决定权，包括但不限于项目设计、施工方案、设备选型等。13.2特殊权力保留：甲方保留在合同履行过程中对乙方工作进行监督、检查和指导的权利，乙方应积极配合。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：任何对合同的修改或补充，均需双方书面同意，并由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力：修改或补充后的条款，与本合同原有条款具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：双方应就数据中心建设项目的实施进行充分沟通和协作，确保项目顺利进行。15.2协作与配合方式：双方应通过定期会议、书面通知等方式保持沟通，及时解决项目实施过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间关于数据中心建设劳务分包的完整协议，具有独立性。16.3增减条款：任何对本合同的增减条款，均需双方书面同意，并由双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（承包方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________见证人（如有）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸及技术规范。2.乙方提交的资质证明文件。3.数据中心建设项目的相关合同附件。4.施工过程中的变更通知及协议。5.质量验收报告。6.工程进度报告。7.付款凭证及发票。8.争议解决的相关文件。二、违约行为及认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按合同约定支付工程款、未按约定提供施工图纸及资料等。（2）乙方违约：未按合同约定完成数据中心建设工作、未按约定提供施工图纸及资料等。2.违约行为认定：（1）甲方违约认定：甲方未按合同约定支付工程款，乙方提供付款凭证及发票等证明。（2）乙方违约认定：乙方未按合同约定完成数据中心建设工作，甲方提供验收报告及进度报告等证明。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.调解：指双方在争议发生后，通过第三方的介入，寻求和解的一种方式。3.仲裁：指双方在争议发生后，提交有管辖权的仲裁机构进行裁决的一种方式。4.诉讼：指双方在争议发生后，依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院进行裁决的一种方式。5.合同解除：指合同当事人一方或双方根据法律规定或约定，提前终止合同效力的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按合同约定支付工程款。解决办法：乙方应提供付款凭证及发票等证明，要求甲方支付工程款。2.问题：乙方未按合同约定完成数据中心建设工作。解决办法：甲方应提供验收报告及进度报告等证明，要求乙方整改或赔偿损失。3.问题：合同履行过程中发生变更。解决办法：双方应协商一致，签订变更协议，并明确变更内容、费用及责任。4.问题：争议解决过程中，一方不履行仲裁裁决或法院判决。解决办法：另一方可申请人民法院强制执行仲裁裁决或法院判决。5.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商解决合同履行问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：（1）第三方名称：____________________（2）第三方地址：____________________（3）第三方联系人：__________________（4）第三方联系电话：________________2.第三方的责任：第三方应负责数据中心建设项目的监理工作，确保项目质量、进度和安全。3.第三方的权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方遵守合同约定；（2）第三方有权对数据中心建设项目的施工过程进行监督检查；（3）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和报告。4.第三方的义务：（1）第三方应按时提交监理报告；（2）第三方应保证监理工作的公正、公平、公开；（3）第三方应保守甲方和乙方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款；（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸及资料；（3）乙方有权在合同履行过程中提出合理的变更请求。2.乙方利益条款：（1）乙方有权在合同履行过程中获得甲方提供的必要支持；（2）乙方有权在合同履行完成后获得相应的奖励；（3）乙方有权在合同履行过程中享受甲方提供的优惠条件。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金；（2）甲方未按合同约定提供施工图纸及资料，应承担相应的责任；（3）甲方不得擅自变更合同内容，如需变更，应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成数据中心建设工作；（2）甲方有权要求乙方提供施工图纸及资料；（3）甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。2.甲方的利益条款：（1）甲方有权在合同履行过程中获得乙方提供的质量保证；（2）甲方有权在合同履行完成后获得乙方提供的售后服务；（3）甲方有权在合同履行过程中享受乙方提供的优惠条件。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按合同约定完成数据中心建设工作，应向甲方支付违约金；（2）乙方未按合同约定提供施工图纸及资料，应承担相应的责任；（3）乙方不得擅自变更合同内容，如需变更，应经甲方同意。全文完。二零二五年度数据中心建设劳务分包合同标准范本3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.合同标的3.1服务内容3.2工程量清单3.3工程质量要求4.合同价款4.1合同总价4.2预付款比例及支付时间4.3进度款支付方式及时间4.4结算款支付方式及时间4.5逾期付款违约责任5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2验收标准及程序5.3验收时间及方式5.4验收不合格的处理6.工程变更6.1变更申请及审批6.2变更内容6.3变更价格6.4变更工期7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护要求7.3事故处理及责任8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同修改及补充14.4合同签署及生效第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称：____________________1.1.2总包方名称：____________________1.2合同双方地址1.2.1分包方地址：____________________1.2.2总包方地址：____________________1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系人：____________________1.3.2分包方联系电话：____________________1.3.3总包方联系人：____________________1.3.4总包方联系电话：____________________2.项目概况2.1项目名称：____________________2.2项目地点：____________________2.3项目规模：____________________2.4项目工期：____________________3.合同标的3.1服务内容3.1.1数据中心土建施工3.1.2数据中心设备安装3.1.3数据中心系统调试3.2工程量清单3.2.1土建工程量清单3.2.2设备安装工程量清单3.2.3系统调试工程量清单3.3工程质量要求3.3.1符合国家及行业标准3.3.2达到设计要求3.3.3确保施工安全4.合同价款4.1合同总价：____________________4.2预付款比例及支付时间：____________________4.3进度款支付方式及时间：____________________4.4结算款支付方式及时间：____________________4.5逾期付款违约责任：____________________5.工程进度及验收5.1工程进度计划：____________________5.2验收标准及程序：____________________5.3验收时间及方式：____________________5.4验收不合格的处理：____________________6.工程变更6.1变更申请及审批：____________________6.2变更内容：____________________6.3变更价格：____________________6.4变更工期：____________________7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任：____________________7.2环境保护要求：____________________7.3事故处理及责任：____________________8.保密条款8.1保密内容8.1.1分包方对总包方提供的项目资料、技术信息、商业秘密等负有保密义务。8.1.2总包方对分包方提供的技术资料、施工方案等负有保密义务。8.2保密期限8.2.1本合同履行期间及合同终止后三年内，双方均应履行保密义务。8.3违约责任8.3.1若因一方违反保密义务导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定完成工程量或质量不合格。9.1.2总包方未按合同约定支付款项。9.1.3双方未按合同约定履行其他义务。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿9.3.1违约金的具体数额由双方协商确定，但不得超过合同总价的10%。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方同意将争议提交至____________________仲裁委员会仲裁。10.3争议解决程序10.3.1争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内提交仲裁委员会。10.3.2仲裁委员会应自受理仲裁申请之日起60日内作出仲裁裁决。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1一方严重违约，另一方有权解除合同。11.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行。11.2合同解除程序11.2.1一方提出解除合同，应书面通知另一方。11.2.2双方应就合同解除后的处理事宜进行协商。11.3合同解除后的处理11.3.1合同解除后，双方应按照合同约定结算剩余款项。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效。12.2合同生效日期12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同终止条件12.3.1合同约定的工程量全部完成。12.3.2双方协商一致解除合同。12.4合同终止日期12.4.1本合同自工程量全部完成或解除之日起终止。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。14.1.2不可抗力事件发生后，一方应及时通知另一方，并提供相关证明。14.2合同附件14.2.1本合同附件为合同不可分割的一部分。14.3合同修改及补充14.3.1本合同如有修改或补充，应以书面形式进行，经双