




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度购房赠送全屋智能家居及绿色装修合同合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方1.4合同有效期1.5合同份数第二章房屋信息2.1房屋位置2.2房屋面积2.3房屋结构2.4房屋产权2.5房屋交付时间第三章赠送内容3.1智能家居系统3.1.1智能家居产品清单3.1.2智能家居系统功能3.1.3智能家居系统安装3.2绿色装修材料3.2.1绿色装修材料清单3.2.2绿色装修材料标准3.2.3绿色装修材料采购第四章赠送方式4.1赠送形式4.2赠送时间4.3赠送地点4.4赠送责任第五章质量保证5.1智能家居系统质量保证5.2绿色装修材料质量保证5.3质量验收标准5.4质量问题处理第六章交付与验收6.1房屋交付6.2赠送内容交付6.3验收程序6.4验收标准6.5验收不合格处理第七章付款方式7.1付款时间7.2付款方式7.3付款比例7.4付款责任第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十章合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果第十一章合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后果第十二章合同附件12.1附件一:智能家居系统详细清单12.2附件二:绿色装修材料详细清单12.3附件三:合同签订证明第十三章合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同生效地点第十四章其他约定14.1法律适用14.2通知方式14.3合同修改14.4合同附件14.5合同解释合同编号_________第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确甲方购买房产并享受乙方提供的智能家居及绿色装修服务的权利义务,确保双方合法权益。1.3合同双方甲方:名称:_________________地址:_________________联系人:_________________联系电话:_________________乙方:名称:_________________地址:_________________联系人:_________________联系电话:_________________1.4合同有效期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至甲方收到乙方提供的全部智能家居及绿色装修服务之日止。1.5合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二章房屋信息2.1房屋位置房屋位于_________,具体地址为:_________________。2.2房屋面积房屋建筑面积为_________平方米。2.3房屋结构房屋为_________结构。2.4房屋产权房屋产权归甲方所有。2.5房屋交付时间房屋交付时间为_________。第三章赠送内容3.1智能家居系统3.1.1智能家居产品清单详见附件一。3.1.2智能家居系统功能详见附件一。3.1.3智能家居系统安装乙方负责在房屋交付后_________日内完成智能家居系统的安装。3.2绿色装修材料3.2.1绿色装修材料清单详见附件二。3.2.2绿色装修材料标准详见附件二。3.2.3绿色装修材料采购乙方负责在房屋交付后_________日内完成绿色装修材料的采购。第四章赠送方式4.1赠送形式乙方以免费赠送的形式向甲方提供智能家居及绿色装修服务。4.2赠送时间智能家居系统及绿色装修材料在房屋交付后_________日内完成。4.3赠送地点赠送地点为甲方购买的房屋所在地。4.4赠送责任乙方负责智能家居系统及绿色装修材料的安装、调试及售后服务。第五章质量保证5.1智能家居系统质量保证乙方保证智能家居系统符合国家相关质量标准,如出现质量问题,乙方负责免费维修或更换。5.2绿色装修材料质量保证乙方保证绿色装修材料符合国家环保标准,如出现质量问题,乙方负责免费更换。5.3质量验收标准详见附件一、附件二。5.4质量问题处理如出现质量问题,双方应协商解决,协商不成可依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。第六章交付与验收6.1房屋交付房屋交付时,乙方应向甲方提供房屋钥匙及相关资料。6.2赠送内容交付智能家居系统及绿色装修材料在房屋交付后_________日内完成交付。6.3验收程序甲方应在收到智能家居系统及绿色装修材料后_________日内进行验收。6.4验收标准详见附件一、附件二。6.5验收不合格处理如验收不合格,乙方应在_________日内进行整改,直至合格为止。第七章付款方式7.1付款时间甲方在房屋交付后_________日内支付乙方智能家居系统及绿色装修服务费用。7.2付款方式甲方应以_________方式支付乙方费用。7.3付款比例甲方支付乙方费用的比例为_________。7.4付款责任甲方应按时足额支付乙方费用,如逾期支付,应向乙方支付_________%的违约金。第八章违约责任8.1违约情形8.1.1甲方未按约定支付费用的;8.1.2乙方未按约定时间完成智能家居系统及绿色装修材料交付的;8.1.3乙方提供的智能家居系统及绿色装修材料存在严重质量问题,经多次维修仍无法正常使用的;8.1.4乙方违反合同约定,泄露甲方隐私信息的;8.2违约责任承担8.2.1甲方未按时支付费用的,应向乙方支付违约金;8.2.2乙方未按约定时间完成交付的,应向甲方支付违约金;8.2.3乙方提供的智能家居系统及绿色装修材料存在严重质量问题的,乙方应承担维修或更换责任,并支付相应的违约金;8.2.4乙方泄露甲方隐私信息的,乙方应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。第九章争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构双方同意将争议提交至_________仲裁委员会仲裁。9.3争议解决程序仲裁程序按照_________仲裁委员会的仲裁规则进行。第十章合同解除10.1合同解除条件10.1.1合同订立后,因不可抗力导致合同无法履行的;10.1.2一方违约,经另一方通知仍未采取补救措施的;10.2合同解除程序10.2.1任何一方提出解除合同时,应书面通知对方;10.2.2收到解除通知的一方应在_________日内答复是否同意解除;10.3合同解除后果合同解除后,双方应按照合同约定结算各自的权利义务。第十一章合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同履行完毕;11.1.2合同依法解除;11.2合同终止程序11.2.1双方应按照合同约定办理合同终止手续;11.2.2合同终止后,双方应按照约定结算各自的权利义务。第十二章合同附件12.1附件一:智能家居系统详细清单12.2附件二:绿色装修材料详细清单12.3附件三:合同签订证明第十三章合同生效13.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同生效时间本合同自____年__月__日起生效。13.3合同生效地点本合同生效地点为合同签订地。第十四章其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知方式甲方:_________________乙方:_________________14.3合同修改本合同的任何修改均需经双方书面同意,并签订书面修改协议。14.4合同解释本合同的解释权归乙方所有。甲方(签字/盖章):_________________乙方(签字/盖章):_________________日期:_________________日期:_________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方主导权条款说明:本条款明确甲方在合同执行过程中的主导地位,确保甲方对智能家居及绿色装修项目的决策权。条款内容:1.1.1甲方有权对智能家居系统及绿色装修材料的品牌、型号、规格等进行选择;1.1.2甲方有权对智能家居系统及绿色装修项目的施工进度、质量进行监督;1.1.3甲方有权根据自身需求对智能家居系统及绿色装修项目进行调整。1.2甲方付款进度条款说明:本条款旨在确保甲方在合同执行过程中的资金安全,避免乙方拖延工程进度。条款内容:1.2.1甲方在合同签订后支付合同总价的_________%作为预付款;1.2.2乙方完成智能家居系统及绿色装修材料采购后,甲方支付合同总价的_________%;1.2.3乙方完成智能家居系统及绿色装修项目施工并验收合格后,甲方支付合同总价的_________%;1.2.4乙方提供完整售后服务后,甲方支付合同总价的_________%。1.3甲方权益保障条款说明:本条款保障甲方在合同执行过程中的合法权益,确保智能家居系统及绿色装修项目的顺利进行。条款内容:1.3.1甲方有权要求乙方提供智能家居系统及绿色装修项目的相关资质证明;1.3.2甲方有权要求乙方在施工过程中对现场进行保护,确保甲方财产安全;1.3.3甲方有权要求乙方在合同执行过程中对工程进度进行定期汇报。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方主导权条款说明:本条款明确乙方在合同执行过程中的主导地位,确保乙方在智能家居系统及绿色装修项目的实施过程中拥有充分的自主权。条款内容:2.1.1乙方有权根据市场情况和甲方需求,提出智能家居系统及绿色装修项目的方案;2.1.2乙方有权对智能家居系统及绿色装修材料的采购、施工过程进行管理;2.1.3乙方有权对智能家居系统及绿色装修项目的进度进行调整。2.2乙方质量保证条款说明:本条款确保乙方提供的智能家居系统及绿色装修项目达到国家相关质量标准。条款内容:2.2.1乙方保证智能家居系统及绿色装修材料符合国家环保标准;2.2.2乙方保证智能家居系统及绿色装修项目在施工过程中不出现质量问题;2.2.3乙方对智能家居系统及绿色装修项目提供_________年的质保期。2.3乙方服务承诺条款说明:本条款确保乙方在合同执行过程中提供优质的服务,满足甲方需求。条款内容:2.3.1乙方承诺在合同签订后_________日内完成智能家居系统及绿色装修材料的采购;2.3.2乙方承诺在合同签订后_________日内完成智能家居系统及绿色装修项目的施工;2.3.3乙方承诺在智能家居系统及绿色装修项目完成后提供_________天的免费售后服务。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1中介服务条款说明:本条款明确第三方中介在合同执行过程中的服务内容,确保中介服务的专业性和公正性。条款内容:3.1.1第三方中介负责协调甲方、乙方之间的沟通,确保合同顺利执行;3.1.2第三方中介负责监督智能家居系统及绿色装修项目的施工进度和质量;3.1.3第三方中介负责对合同执行过程中的争议进行调解。3.2中介费用条款说明:本条款明确第三方中介的服务费用,确保甲乙双方对中介费用的承担明确。条款内容:3.2.1第三方中介服务费用为合同总价的_________%;3.2.2甲方和乙方各自承担中介服务费用的一半;3.2.3中介服务费用在合同签订后支付。3.3中介责任条款说明:本条款明确第三方中介在合同执行过程中的责任,确保中介服务的可靠性和有效性。条款内容:3.3.1第三方中介应保证其提供的咨询服务真实、准确、完整;3.3.2第三方中介应对其提供的咨询服务承担相应的法律责任;3.3.3第三方中介在合同执行过程中应严格遵守国家法律法规和职业道德。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:智能家居系统详细清单2.附件二:绿色装修材料详细清单3.附件三:合同签订证明4.附件四:甲方付款进度表5.附件五:第三方中介服务协议6.附件六:智能家居系统及绿色装修项目施工图纸7.附件七:智能家居系统及绿色装修项目施工进度表8.附件八:智能家居系统及绿色装修项目验收报告9.附件九:质保期内维修记录二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按约定支付费用认定:甲方超过付款期限未支付应付款项,经乙方催告后仍不支付的。2.违约行为:乙方未按约定时间完成交付3.违约行为:乙方提供的智能家居系统及绿色装修材料存在严重质量问题认定:经甲方验收,智能家居系统及绿色装修材料不符合国家相关质量标准,经乙方维修或更换后仍无法正常使用的。4.违约行为:乙方泄露甲方隐私信息认定:乙方未经甲方同意,泄露甲方个人信息,造成甲方损失的。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.质保期:指产品自购买之日起,在一定期限内,因产品质量问题导致产品不能正常使用,生产者或销售者应承担的免费维修或更换责任。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院对争议进行审理和判决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:智能家居系统及绿色装修项目施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应在发现问题后立即进行维修或更换,直至符合合同约定的质量标准。2.问题:甲方对智能家居系统及绿色装修材料不满意。解决办法:甲方应在验收时提出异议,乙方应根据甲方的要求进行调整或更换。3.问题:合同执行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.适用于个人购房并希望获得智能家居及绿色装修服务的场景。2.适用于房地产开发商在销售房产时,作为增值服务提供智能家居及绿色装修服务的场景。3.适用于智能家居及绿色装修企业作为服务提供商,与房地产开发商或个人购房者签订合同的场景。全文完。2025年度购房赠送全屋智能家居及绿色装修合同1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1出卖方信息1.2买受方信息第二条房屋基本信息2.1房屋坐落2.2房屋面积2.3房屋结构2.4房屋产权第三条赠送智能家居及绿色装修内容3.1智能家居系统3.2智能家居设备3.3绿色装修材料3.4绿色装修工艺第四条赠送智能家居及绿色装修标准4.1智能家居系统配置标准4.2智能家居设备品牌及型号4.3绿色装修材料环保等级4.4绿色装修工艺要求第五条赠送智能家居及绿色装修交付时间5.1智能家居系统安装完成时间5.2智能家居设备到位时间5.3绿色装修完工时间第六条赠送智能家居及绿色装修验收标准6.1智能家居系统功能验收6.2智能家居设备性能验收6.3绿色装修质量验收第七条赠送智能家居及绿色装修费用7.1智能家居及绿色装修总费用7.2费用支付方式7.3费用支付时间第八条违约责任8.1出卖方违约责任8.2买受方违约责任第九条争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决方式第十条合同解除条件10.1合同解除情形10.2合同解除程序第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件第十二条合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容第十三条其他约定事项13.1保密条款13.2知识产权条款13.3违约金条款第十四条合同签订与生效14.1合同签订时间14.2合同生效条件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1出卖方信息1.1.1出卖方名称:房地产开发1.1.2出卖方地址:市区路号1.1.3出卖方法定代表人:1.1.4出卖方联系电话:138xxxx56781.2买受方信息1.2.1买受方名称:1.2.2买受方地址:市区路号1.2.3买受方身份证号码:110101199003071.2.4买受方联系电话:139xxxx8765第二条房屋基本信息2.1房屋坐落2.1.1房屋地址:市区路号栋单元号2.1.2房屋规划用途:住宅2.2房屋面积2.2.1建筑面积:100平方米2.2.2使用面积:90平方米2.3房屋结构2.3.1结构类型:框架结构2.3.2建筑年代:2023年2.4房屋产权2.4.1房屋产权证号:房权证字第号2.4.2房屋产权性质:商品房第三条赠送智能家居及绿色装修内容3.1智能家居系统3.1.1系统名称:智能家居系统3.1.2系统功能:智能安防、智能照明、智能温控、智能家电控制等3.2智能家居设备3.2.1设备名称:智能门锁、智能摄像头、智能灯光、智能插座等3.2.2设备品牌:品牌3.3绿色装修材料3.3.1材料名称:环保涂料、环保板材、环保地板等3.3.2材料环保等级:符合国家环保标准3.4绿色装修工艺3.4.1工艺名称:环保施工工艺3.4.2工艺要求:无污染、无异味、无甲醛释放第四条赠送智能家居及绿色装修标准4.1智能家居系统配置标准4.1.1系统硬件设备要求4.1.2系统软件功能要求4.2智能家居设备品牌及型号4.2.1设备品牌要求4.2.2设备型号要求4.3绿色装修材料环保等级4.3.1材料环保等级要求4.3.2材料检测报告要求4.4绿色装修工艺要求4.4.1工艺流程要求4.4.2施工质量要求第五条赠送智能家居及绿色装修交付时间5.1智能家居系统安装完成时间:房屋交付后30日内5.2智能家居设备到位时间:房屋交付后60日内5.3绿色装修完工时间:房屋交付后90日内第六条赠送智能家居及绿色装修验收标准6.1智能家居系统功能验收6.1.1系统功能测试6.1.2系统稳定性测试6.2智能家居设备性能验收6.2.1设备功能测试6.2.2设备性能测试6.3绿色装修质量验收6.3.1材料环保检测6.3.2施工质量检测第七条赠送智能家居及绿色装修费用7.1智能家居及绿色装修总费用:人民币万元整7.2费用支付方式:分期支付,首付%,尾款在房屋交付后支付7.3费用支付时间:首付在合同签订后日内支付,尾款在房屋交付后日内支付第八条违约责任8.1出卖方违约责任8.1.1出卖方未按约定时间交付房屋,每延迟一日,应向买受方支付房屋总价款千分之二的违约金。8.1.2出卖方提供的智能家居及绿色装修不符合合同约定,应承担修复责任,并赔偿买受方因此遭受的损失。8.1.3出卖方未按约定提供售后服务,应赔偿买受方因此遭受的直接经济损失。8.2买受方违约责任8.2.1买受方未按约定支付购房款,每延迟一日,应向出卖方支付未付款项千分之二的违约金。8.2.2买受方拒绝接收房屋或拒绝支付购房款,应承担相应的违约责任,并赔偿出卖方因此遭受的损失。8.2.3买受方在房屋交付后擅自改变房屋结构或装修,应恢复原状,并赔偿出卖方因此遭受的损失。第九条争议解决方式9.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同解除条件10.1出卖方严重违约,买受方有权解除合同,并要求出卖方承担违约责任。10.2买受方严重违约,出卖方有权解除合同,并要求买受方承担违约责任。10.3因不可抗力导致合同无法履行,双方均可解除合同,并免除各自的责任。第十一条合同生效与终止11.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。第十二条合同附件12.1.1房屋买卖合同12.1.2智能家居及绿色装修方案12.1.3费用支付凭证12.1.4其他双方约定的文件第十三条其他约定事项13.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。13.2本合同未尽事宜,不影响合同其他条款的效力。13.3本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第十四条合同签订与生效14.1本合同经双方签字(或盖章)后生效。14.2合同签订地点:市区路号14.3合同签订日期:202X年X月X日第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务或协助的其他自然人、法人或其他组织,包括但不限于但不限于中介机构、监理单位、施工队伍、材料供应商等。第二条第三方介入的范畴2.1.1房屋买卖合同的签订与履行;2.1.2智能家居及绿色装修的设计、施工、监理和验收;2.1.3费用支付和结算;2.1.4争议解决和合同解释。第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。3.2若第三方因自身原因导致甲乙双方遭受损失,其责任限额最高不超过合同总价款的%。3.3第三方的责任限额自合同履行完毕或第三方责任终止之日起生效。第四条第三方介入程序4.1第三方介入需经甲乙双方同意,并签订第三方介入协议。4.2.1第三方的名称、地址、法定代表人或负责人;4.2.2第三方的服务内容、范围和标准;4.2.3第三方的责任和权利;4.2.4第三方的责任限额;4.2.5第三方介入的时间和期限;4.2.6第三方介入费用的支付方式。第五条第三方权利与义务5.1第三方的权利:5.1.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用;5.1.2第三方有权在合同约定的范围内,对智能家居及绿色装修进行设计、施工、监理和验收;5.1.3第三方有权在合同约定的范围内,提出合理化建议。5.2第三方的义务:5.2.1第三方应按照合同约定,履行其服务内容,确保服务质量;5.2.2第三方应遵守国家法律法规,不得违反合同约定;5.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私;5.2.4第三方应承担因其自身原因导致的甲乙双方损失,并在责任限额内赔偿。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不承担甲乙双方之间的直接责任。6.2第三方与甲乙双方之间的纠纷,由第三方自行解决,不影响甲乙双方之间的合同关系。6.3第三方介入期间,甲乙双方应积极配合第三方的各项工作,不得干扰第三方的正常工作。第七条第三方介入的终止7.1.1合同履行完毕;7.1.2双方协商一致解除第三方介入协议;7.1.3第三方因自身原因无法继续履行服务;7.1.4出现不可抗力导致合同无法履行。第八条第三方介入的后续处理8.1第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定继续履行合同剩余义务。8.2第三方介入终止后,若出现争议,双方应协商解决,协商不成的,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条本附加条款的生效9.1本附加条款作为本合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。9.2本附加条款自双方签字(或盖章)之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房屋买卖合同详细要求:包括买卖双方基本信息、房屋基本信息、交易价格、付款方式、交付时间等。说明:此附件为房屋买卖的基础合同,明确了双方的权利和义务。2.智能家居及绿色装修方案详细要求:包括智能家居系统的配置、绿色装修的材料和工艺、设计图纸等。说明:此附件详细描述了赠送的智能家居及绿色装修的具体内容和标准。3.费用支付凭证详细要求:包括付款时间、金额、支付方式、收款人信息等。说明:此附件作为费用支付的凭证,用于记录和核对双方的实际支付情况。4.智能家居及绿色装修验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:此附件用于记录智能家居及绿色装修的验收情况,确保质量符合约定。5.第三方介入协议详细要求:包括第三方基本信息、服务内容、责任限额、介入时间等。说明:此附件明确了第三方介入的具体事宜,保障双方权益。6.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决费用等。说明:此附件明确了双方在发生争议时的解决途径和费用承担。7.其他双方约定的文件详细要求:包括但不限于补充协议、补充条款等。说明:此附件包含了双方在合同履行过程中达成的其他补充性协议和条款。说明二:违约行为及责任认定:1.出卖方违约行为及责任认定违约行为:未按约定时间交付房屋责任认定:每延迟一日,支付房屋总价款千分之二的违约金,直至房屋交付完毕。2.买受方违约行为及责任认定违约行为:未按约定支付购房款责任认定:每延迟一日,支付未付款项千分之二的违约金,直至购房款支付完毕。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按约定履行服务责任认定:第三方在责任限额内赔偿因自身原因导致的甲乙双方损失。4.争议解决违约行为及责任认定违约行为:未按约定参加争议解决责任认定:违约方承担因未参加争议解决而导致的额外费用和损失。示例说明:若出卖方未按约定时间交付房屋,每延迟一日,应支付房屋总价款千分之二的违约金。例如,房屋总价款为100万元,若延迟10天,则应支付违约金2,000元。全文完。2025年度购房赠送全屋智能家居及绿色装修合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(出卖方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(买受方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景:为积极响应国家节能减排政策,推广绿色环保装修理念,甲方决定在2025年度推出购房赠送全屋智能家居及绿色装修活动,以吸引更多消费者购买。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在购房赠送全屋智能家居及绿色装修活动中的权利义务,确保双方合法权益,实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语:(1)全屋智能家居:指在房屋内安装各类智能家居设备,实现家庭自动化、智能化管理。(2)绿色装修:指在装修过程中采用环保、节能、低碳、健康的材料和工艺,减少对环境的污染。3.2关键词解释:(1)购房:指乙方购买甲方提供的房屋。(2)赠送:指甲方将全屋智能家居及绿色装修作为购房优惠,无偿提供给乙方。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权在合同约定的期限内,向乙方提供符合国家相关标准的房屋及全屋智能家居设备。(2)甲方有义务按照合同约定,为乙方提供绿色装修服务,确保装修质量。(3)甲方有义务在合同约定的期限内,完成全屋智能家居及绿色装修的安装、调试工作。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权在合同约定的期限内,获得甲方提供的房屋、全屋智能家居及绿色装修服务。(2)乙方有义务按照合同约定,支付购房款及全屋智能家居及绿色装修费用。(3)乙方有义务配合甲方完成全屋智能家居及绿色装修的安装、调试工作。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,履行期限为2025年度。5.2合同履行地点:房屋所在地。5.3合同履行方式:(1)乙方在合同约定的期限内,支付购房款及全屋智能家居及绿色装修费用。(2)甲方在合同约定的期限内,向乙方提供房屋、全屋智能家居及绿色装修服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的履行期限届满,合同自然终止。(2)因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致,可以终止合同。6.3终止程序:(1)合同终止前,双方应就终止事宜进行协商,达成一致意见。(2)合同终止后,双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照约定结算购房款及全屋智能家居及绿色装修费用。(2)合同终止后,双方应各自承担因合同终止而产生的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成:(1)房屋购买价格:____________________(2)全屋智能家居设备费用:____________________(3)绿色装修材料及施工费用:____________________(4)其他费用:____________________7.2支付方式:(1)购房款支付:乙方应按照合同约定,分批支付购房款。(2)全屋智能家居及绿色装修费用支付:乙方应在房屋交付前,一次性支付全屋智能家居及绿色装修费用。7.3支付时间:(1)购房款支付时间:____________________(2)全屋智能家居及绿色装修费用支付时间:____________________7.4支付条款:(1)乙方应按照合同约定的支付时间,将款项支付至甲方指定的账户。(2)甲方收到款项后,应出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按合同约定提供房屋、全屋智能家居及绿色装修服务的,应向乙方支付违约金,违约金金额为合同总价款的_____%。(2)甲方未按合同约定时间交付房屋的,应向乙方支付违约金,违约金金额为每日按合同总价款的_____%计算。8.2乙方违约:(1)乙方未按合同约定支付购房款及全屋智能家居及绿色装修费用的,应向甲方支付违约金,违约金金额为逾期未付款项的_____%。(2)乙方擅自变更房屋结构或用途的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金的具体金额由双方协商确定,并在合同中明确。(2)违约赔偿金应以现金形式支付。九、保密条款9.1保密内容:(1)本合同内容及其相关技术、商业秘密。(2)双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限:本合同保密期限自合同生效之日起至合同终止后______年。9.3保密履行方式:(1)双方应采取必要的保密措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、动乱、罢工等社会异常事件。(3)政府政策调整、法律法规变更等政府行为。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明。(2)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例:(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)社会异常事件:战争、动乱、罢工等。(3)政府行为:政策调整、法律法规变更等。十一、争议解决11.1协商解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:(1)协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。(2)双方也可以约定提交仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:(1)未经对方同意,任何一方不得转让合同。(2)经双方协商一致,可以转让合同。12.2不得转让的情形:(1)涉及国家安全、国家利益、社会公共利益的合同。(2)合同约定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对房屋所有权及相关权益的最终决定权。(2)乙方在使用全屋智能家居及绿色装修过程中,应遵守相关法律法规和甲方规定。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留在房屋交付前,对全屋智能家居及绿色装修进行验收的权利。(2)乙方在使用过程中,如发现全屋智能家居及绿色装修存在质量问题,有权要求甲方进行修复或更换。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)任何修改或补充本合同的协议,均应以书面形式提出,并经双方签字盖章。(2)修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:本合同的修改或补充自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)双方应就房屋交付、全屋智能家居及绿色装修安装调试等事项进行相互协作。(2)双方应按照合同约定,及时提供所需资料和信息。15.2协作与配合方式:(1)双方应通过协商、函件等方式进行沟通,确保合同顺利履行。(2)双方应指定专人负责合同履行过程中的协调工作。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间就购房赠送全屋智能家居及绿色装修事宜的完整协议,取代了以前的所有口头或书面协议。16.3增减条款:任何对本合同的增减条款,均应以书面形式提出,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(出卖方):____________________签字:_______________日期:_______________乙方(买受方):____________________签字:_______________日期:_______________甲方(出卖方)盖章:____________________乙方(买受方)盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.房屋买卖合同2.全屋智能家居设备清单3.绿色装修材料及施工清单4.付款凭证5.不可抗力事件证明6.争议解决协议7.合同修改和补充协议8.协作与配合记录9.违约赔偿协议10.其他双方约定的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定提供房屋、全屋智能家居及绿色装修服务。未按合同约定时间交付房屋。提供的房屋、全屋智能家居及绿色装修存在质量问题。2.乙方违约:未按合同约定支付购房款及全屋智能家居及绿色装修费用。擅自变更房屋结构或用途。未配合甲方完成全屋智能家居及绿色装修的安装、调试工作。违约行为的认定需依据合同约定及相关法律法规进行。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金:指因一方违约而向守约方支付的赔偿金,用以弥补守约方因违约所遭受的损失。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼:指当事人通过人民法院解决争议的司法程序。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方提供的房屋、全屋智能家居及绿色装修存在质量问题。解决办法:乙方有权要求甲方进行修复或更换,甲方应在合理期限内予以解决。2.问题:乙方未按合同约定支付购房款及全屋智能家居及绿色装修费用。解决办法:甲方有权要求乙方支付违约金,并要求乙方在规定期限内支付。3.问题:双方在履行合同过程中发生争议。解决办法:双方应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应按照合同约定和法律规定,协商解决合同终止或调整履行方式的问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.第三方责任:第三方应保证全屋智能家居设备的性能和质量,对因设备问题导致的故障负责维修或更换。第三方应按照合同约定,提供绿色装修材料和施工服务,确保装修质量符合标准。3.第三方权利:第三方有权按照合同约定收取全屋智能家居设备和绿色装修服务的费用。第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定履行义务。4.第三方义务:第三方应按时完成全屋智能家居设备的安装调试和绿色装修施工。第三方应配合甲方和乙方的监督和检查。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方在合同约定的期限内提供符合标准的房屋、全屋智能家居及绿色装修服务。乙方有权要求甲方对房屋、全屋智能家居及绿色装修存在的质量问题进行修复或更换。乙方有权要求甲方提供必要的售后服务。2.乙方利益条款:乙方在购买房屋时,可享受甲方提供的全屋智能家居及绿色装修优惠。乙方有权参与全屋智能家居及绿色装修方案的讨论和决策。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定提供房屋、全屋智能家居及绿色装修服务的,应向乙方支付违约金。甲方擅自提高全屋智能家居及绿色装修费用的,乙方有权解除合同并要求赔偿。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方有权要求乙方在合同约定的期限内支付购房款及全屋智能家居及绿色装修费用。甲方有权对乙方提供的房屋信息进行核实。2.甲方的利益条款:甲方在乙方支付购房款及全屋智能家居及绿色装修费用后,享有房屋的所有权。甲方有权要求乙方遵守合同约定的房屋使用规范。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定支付购房款及全屋智能家居及绿色装修费用的,应向甲方支付违约金。乙方擅自变更房屋结构或用途的,应承担相应的法律责任。全文完。2025年度购房赠送全屋智能家居及绿色装修合同3本合同目录一览1.定义与解释1.1购房人1.2开发商1.3智能家居1.4绿色装修2.合同背景与目的3.购房事项3.1房屋基本情况3.2房屋交付标准4.赠送智能家居内容4.1智能家居产品品牌4.2智能家居产品配置4.3智能家居安装与调试5.绿色装修事项5.1绿色装修材料5.2绿色装修施工标准5.3绿色装修验收标准6.合同价格与支付6.1购房价格6.2智能家居赠送价值6.3绿色装修赠送价值6.4支付方式与时间7.合同期限与解除7.1合同期限7.2合同解除条件8.质保与服务8.1智能家居质保8.2绿色装修质保8.3客户服务9.违约责任9.1购房人违约责任9.2开发商违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与修改11.1合同生效条件11.2合同修改程序12.法律适用与管辖12.1法律适用12.2管辖法院13.其他约定事项14.合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1购房人:指本合同约定的购买房屋的自然人或法人。1.2开发商:指本合同约定的房地产开发企业。1.3智能家居:指由计算机技术、网络通信技术、自动控制技术等相结合的家居系统,包括但不限于智能照明、智能安防、智能家电等。1.4绿色装修:指采用环保、节能、健康、安全的装修材料及工艺,实现房屋装修的绿色、环保、健康目标。2.合同背景与目的本合同由购房人与开发商于2025年签订,旨在明确双方在购房过程中赠送全屋智能家居及绿色装修的权利义务,确保双方的合法权益。3.购房事项3.1房屋基本情况3.1.1房屋坐落:_______3.1.2房屋面积:_______平方米3.1.3房屋结构:_______3.1.4房屋户型:_______3.2房屋交付标准3.2.1房屋交付时间:_______3.2.2房屋交付条件:房屋主体结构封顶,内外装修完毕,供水、供电、供气、通讯等基础设施齐全,达到入住条件。4.赠送智能家居内容4.1智能家居产品品牌:_______4.2智能家居产品配置:4.2.1智能照明系统:_______4.2.2智能安防系统:_______4.2.3智能家电:_______4.3智能家居安装与调试4.3.1安装时间:_______4.3.2调试时间:_______4.3.3调试人员:_______5.绿色装修事项5.1绿色装修材料:5.1.1瓷砖:_______5.1.2涂料:_______5.1.3木地板:_______5.1.4水暖器材:_______5.2绿色装修施工标准:5.2.1施工队伍:_______5.2.2施工规范:_______5.2.3施工时间:_______5.3绿色装修验收标准:5.3.1验收时间:_______5.3.2验收人员:_______5.3.3验收合格标准:_______6.合同价格与支付6.1购房价格:_______6.2智能家居赠送价值:_______6.3绿色装修赠送价值:_______6.4支付方式与时间:6.4.1首付款:_______,支付时间:_______6.4.2尾款:_______,支付时间:_______8.质保与服务8.1智能家居质保8.1.1质保期限:自智能家居安装调试完成之日起_______年。8.1.2质保范围:包括但不限于智能家居系统的硬件故障、软件故障等。8.1.3质保服务:开发商负责提供免费的上门检查、维修或更换服务。8.2绿色装修质保8.2.1质保期限:自房屋交付之日起_______年。8.2.2质保范围:包括但不限于装修材料质量、施工质量等。8.2.3质保服务:开发商负责提供免费的维修服务,维修材料费用由开发商承担。8.3客户服务8.3.1开发商设立专门的客户服务,为购房人提供咨询、投诉等服务。8.3.2客户服务时间为:周一至周日,9:00至18:00。9.违约责任9.1购房人违约责任9.1.1若购房人未按时支付款项,每逾期一日,应向开发商支付_______%的违约金。9.1.2若购房人单方面解除合同,应向开发商支付_______%的违约金。9.2开发商违约责任9.2.1若开发商未按时交付房屋,每逾期一日,应向购房人支付_______%的违约金。9.2.2若开发商提供的智能家居或绿色装修不符合合同约定,应负责修复或更换,并承担由此产生的费用。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为_______。11.合同生效与修改11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.1.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。11.2合同修改程序11.2.1本合同的修改必须以书面形式进行,经双方签字(或盖章)后生效。12.法律适用与管辖12.1法律适用12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院12.2.1本合同签订地人民法院为本合同争议的管辖法院。13.其他约定事项13.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。14.合同附件14.1房屋买卖合同14.2智能家居配置清单14.3绿色装修材料清单14.4合同签订证明文件14.5其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方:指本合同中除购房人(甲方)和开发商(乙方)之外,参与本合同执行过程中的任何第三方,包括但不限于中介机构、评估机构、监理公司、施工队伍、材料供应商等。2.第三方介入的必要性2.1第三方介入的必要性:鉴于本合同涉及购房、智能家居赠送及绿色装修等多个环节,为保障合同执行的专业性和公正性,必要时引入第三方进行服务。3.第三方介入的流程与条件3.1第三方介入的流程:3.1.1乙方根据项目需要,选择合适的第三方。3.1.2乙方与第三方签订服务协议,明确服务内容、费用、责任等。3.1.3第三方按照协议要求,提供相应服务。3.2第三方介入的条件:3.2.1第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年广东南方职业学院高职单招语文2019-2024历年真题考点试卷含答案解析
- 2025年山东铝业职业学院高职单招职业适应性测试历年(2019-2024年)真题考点试卷含答案解析
- 2025年山东职业学院高职单招职业适应性测试历年(2019-2024年)真题考点试卷含答案解析
- 2025年安徽邮电职业技术学院高职单招高职单招英语2016-2024历年频考点试题含答案解析
- 2025年安徽扬子职业技术学院高职单招职业适应性测试历年(2019-2024年)真题考点试卷含答案解析
- 2025年安庆职业技术学院高职单招(数学)历年真题考点含答案解析
- 高端石材装修工程承包合同模板
- CNC基础知识培训课件
- 教师说课计划教学汇报
- 右肩胛区皮肤鳞癌护理查房
- 跨学科实践活动5探究土壤酸碱性对植物生长的影响教学设计-2024-2025学年九年级化学鲁教版下册
- 拆除临时用电施工方案
- 小学数学教学中小组合作学习课件
- 《国际跳棋教学》课件
- 病历的书写基本规范培训讲座课件
- 2024年晋中职业技术学院单招职业技能测试题库附答案
- 老旧厂区改造项目初步设计
- 《城镇燃气领域重大隐患判定指导手册》专题培训
- 2024年11月广东省第二次调研考试高三数学试题(含答案)
- 部编人教版小学四年级数学下册第1-4单元检测试卷(附答案)四套
- 医院数据备份与恢复管理制度
评论
0/150
提交评论