版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度大连市文化艺术中心装修工程合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及地点1.3合同工期1.4合同总价及支付方式2.工程范围及内容2.1工程概况2.2工程量清单2.3工程施工图纸3.设计要求及标准3.1设计原则3.2设计标准3.3设计变更及审批4.施工组织设计4.1施工方案4.2施工进度计划4.3施工安全措施5.材料供应及设备采购5.1材料供应要求5.2材料验收标准5.3设备采购及安装6.施工质量控制6.1质量标准6.2质量检测与验收6.3质量问题处理7.施工安全与环境保护7.1施工安全要求7.2环境保护措施7.3施工安全事故处理8.人员配备与管理8.1人员配置要求8.2人员培训与管理8.3人员变动及替换9.施工进度管理9.1进度计划制定9.2进度跟踪与调整9.3进度违约责任10.合同变更与解除10.1变更条件10.2变更程序10.3解除条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.合同终止与解除13.1终止条件13.2解除条件14.合同生效与终止14.1生效条件14.2生效日期14.3终止日期第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(建设单位):大连市文化艺术中心1.1.2乙方(施工单位):[施工单位名称]1.1.3甲方地址:[甲方地址]1.1.4乙方地址:[乙方地址]1.1.5甲方联系人:[甲方联系人姓名]1.1.6乙方联系人:[乙方联系人姓名]1.1.7联系电话:[联系电话]1.2合同签订日期及地点1.2.1签订日期:2025年[日期]1.2.2签订地点:[签订地点]1.3合同工期1.3.1工期:自合同签订之日起[工期],共计[天数]天。1.4合同总价及支付方式1.4.1合同总价:人民币[金额]元整。1.4.2支付方式:1.4.2.1预付款:合同签订后[天数]个工作日内,支付合同总价的[百分比]%作为预付款。1.4.2.2进度款:按工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间节点由双方另行约定。1.4.2.3结算款:工程竣工验收合格后[天数]个工作日内,支付合同总价的[百分比]%作为结算款。1.4.2.4保修金:工程竣工验收合格后[天数]个工作日内,支付合同总价的[百分比]%作为保修金,保修期满后无质量问题退还。2.工程范围及内容2.1工程概况2.1.1工程名称:大连市文化艺术中心装修工程2.1.2工程地点:[工程地点]2.1.3工程规模:[工程规模描述]2.2工程量清单2.2.1工程量清单详见附件[附件名称]。2.3工程施工图纸2.3.1施工图纸详见附件[附件名称]。3.设计要求及标准3.1设计原则3.1.1符合国家相关法律法规和行业标准。3.1.2符合甲方使用功能和审美需求。3.1.3确保工程质量和安全。3.2设计标准3.2.1设计标准详见附件[附件名称]。3.3设计变更及审批3.3.1设计变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。3.3.2设计变更后的工程量、费用及工期由双方另行约定。4.施工组织设计4.1施工方案4.1.1施工方案详见附件[附件名称]。4.2施工进度计划4.2.1施工进度计划详见附件[附件名称]。4.3施工安全措施4.3.1施工安全措施详见附件[附件名称]。5.材料供应及设备采购5.1材料供应要求5.1.1乙方应按照合同约定和设计要求,选择合格的材料供应商。5.1.2供应材料应符合国家相关标准和质量要求。5.2材料验收标准5.2.1材料验收标准详见附件[附件名称]。5.3设备采购及安装5.3.1设备采购及安装详见附件[附件名称]。6.施工质量控制6.1质量标准6.1.1工程质量应符合国家相关标准和规范。6.1.2具体质量标准详见附件[附件名称]。6.2质量检测与验收6.2.1质量检测与验收详见附件[附件名称]。6.3质量问题处理6.3.1质量问题处理详见附件[附件名称]。8.人员配备与管理8.1人员配置要求8.1.1乙方应按照合同要求配备足够的技术人员和施工人员。8.1.2技术人员应具备相应的资格证书和丰富的施工经验。8.2人员培训与管理8.2.1乙方应对施工人员进行岗前培训,确保其了解工程要求和安全规范。8.2.2乙方应建立人员管理制度,确保人员稳定和工作效率。8.3人员变动及替换8.3.1人员变动需提前[天数]个工作日通知甲方,并说明原因。8.3.2人员替换需具备同等或更高的资质和技能。9.施工进度管理9.1进度计划制定9.1.1乙方应根据合同工期和工程量,制定详细的施工进度计划。9.1.2进度计划应包括各阶段的工作内容、时间节点和责任人。9.2进度跟踪与调整9.2.1乙方应定期向甲方报告施工进度,并及时调整进度计划。9.2.2如遇不可抗力因素导致进度延误,乙方应及时通知甲方,并采取补救措施。9.3进度违约责任9.3.1如乙方未按合同约定完成工程,每延误一天,应向甲方支付合同总价的[百分比]%作为违约金。10.合同变更与解除10.1变更条件10.1.1任何一方提出变更,应提前[天数]个工作日书面通知对方。10.1.2变更内容应包括变更原因、变更内容、变更后的工期和费用等。10.2变更程序10.2.1双方协商一致后,签订书面变更协议。10.2.2变更协议作为合同附件,具有同等法律效力。10.3解除条件10.3.1如一方严重违约,另一方有权解除合同。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后,双方应在[天数]个工作日内提交争议解决申请。11.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务。12.违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定完成工程或提供不合格材料。12.1.2乙方未按合同约定支付工程款。12.1.3甲方未按合同约定提供施工条件或支付工程款。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2.2违约责任的具体承担方式由双方在合同中约定。13.合同终止与解除13.1终止条件13.1.1合同约定的工期届满,工程验收合格。13.1.2双方协商一致解除合同。13.2解除条件13.2.1如一方严重违约,另一方有权解除合同。13.2.2如遇不可抗力因素,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。14.合同生效与终止14.1生效条件14.1.1双方签字盖章后,合同自[日期]起生效。14.2生效日期14.2.1合同生效日期为[日期]。14.3终止日期14.3.1合同终止日期为工程验收合格并支付完毕所有款项的日期。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义1.1.1本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立法人或其他组织。1.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。1.2第三方介入目的1.2.1第三方介入旨在提高工程质量、确保工程进度、控制工程成本和规范工程管理。1.3第三方介入方式1.3.1第三方介入可通过合同约定或双方协商一致的方式确定。2.第三方责任限额2.1第三方责任2.1.1第三方在履行本合同时,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。2.1.2第三方对因其自身原因造成的损失,应承担相应的赔偿责任。2.2责任限额2.2.1第三方的责任限额由双方在合同中约定,具体金额应合理反映第三方的服务内容和风险。2.2.2如第三方责任超出约定限额,超出部分由甲方和乙方根据各自过错承担相应的责任。3.第三方介入程序3.1第三方选择3.1.1第三方的选择应由甲方和乙方共同协商确定。3.1.2甲方和乙方应确保第三方的资质、能力和信誉符合合同要求。3.2第三方合同签订3.2.1第三方介入后,甲方和乙方应与第三方签订书面合同,明确双方的权利和义务。3.2.2第三方合同作为本合同的附件,具有同等法律效力。3.3第三方工作范围3.3.1第三方的工作范围应在合同中明确,包括但不限于工程质量监督、进度控制、成本管理等。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方责任划分4.1.1第三方对甲方负责,确保其提供的服务符合合同要求。4.1.2甲方对第三方的选择和监督负有责任。4.2第三方与乙方责任划分4.2.1第三方对乙方负责,监督其施工质量和进度。4.2.2乙方应配合第三方的监督工作,并承担因自身原因造成的损失。4.3第三方与工程其他相关方责任划分4.3.1第三方对工程其他相关方(如设计单位、材料供应商等)不承担直接责任,但其服务应满足相关方的合理要求。4.3.2第三方应与工程其他相关方保持沟通,确保工程顺利进行。5.第三方介入的变更与解除5.1变更程序5.1.1如需变更第三方介入的内容或方式,甲方和乙方应协商一致,并书面通知第三方。5.2解除条件5.2.1如第三方严重违约,甲方和乙方有权解除其合同,并要求其承担相应的违约责任。5.2.2如遇不可抗力因素,导致第三方无法履行合同,双方可协商解除其合同。6.第三方介入的费用承担6.1第三方费用6.1.1第三方介入的费用由甲方和乙方按合同约定承担。6.1.2第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。6.2费用支付6.2.1第三方费用应在合同中明确支付方式和时间节点。6.2.2甲方和乙方应按约定及时支付第三方费用。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式7.1.1第三方介入产生的争议,应通过协商解决。7.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序7.2.1争议发生后,双方应在[天数]个工作日内提交争议解决申请。7.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务。8.第三方介入的合同终止与解除8.1终止条件8.1.1第三方合同约定的服务期限届满。8.1.2双方协商一致解除第三方合同。8.2解除条件8.2.1如第三方严重违约,甲方和乙方有权解除其合同,并要求其承担相应的违约责任。8.2.2如遇不可抗力因素,导致第三方无法履行合同,双方可协商解除其合同。9.第三方介入的记录与档案管理9.1第三方介入的记录9.1.1第三方介入的记录应包括工作内容、时间、结果等。9.1.2记录应真实、完整、准确。9.2档案管理9.2.1第三方介入的档案应由甲方和乙方共同管理。9.2.2档案应妥善保存,以备日后查阅。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程范围和工程量。2.施工图纸详细要求:包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等。说明:施工图纸是施工的重要依据,应清晰、准确、完整。3.设计变更协议详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的工期和费用等。说明:设计变更协议是合同变更的书面文件,应经双方签字盖章。4.材料验收报告详细要求:包括材料名称、规格、数量、检验结果等。说明:材料验收报告是材料验收的凭证,应真实反映材料质量。5.施工进度计划详细要求:包括各阶段的工作内容、时间节点、责任人等。说明:施工进度计划是施工进度管理的依据,应合理、可行。6.施工安全措施详细要求:包括安全管理制度、安全防护设施、安全培训等。说明:施工安全措施是施工安全管理的依据,应确保施工安全。7.第三方合同详细要求:包括第三方名称、服务内容、费用、期限等。说明:第三方合同是第三方介入的依据,应明确双方的权利和义务。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、程序、期限等。说明:争议解决协议是解决合同争议的依据,应有利于争议的快速解决。9.合同变更协议详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的工期和费用等。说明:合同变更协议是合同变更的书面文件,应经双方签字盖章。10.工程验收报告详细要求:包括工程名称、验收时间、验收结果等。说明:工程验收报告是工程验收的凭证,应真实反映工程完成情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为一:乙方未按合同约定完成工程。责任认定标准:每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价的[百分比]%作为违约金。示例:若乙方未按合同约定完成工程,延误工期10天,则应支付违约金。违约行为二:乙方提供不合格材料。责任认定标准:乙方应承担材料更换、修复或赔偿损失的责任。示例:若乙方提供的材料不符合质量要求,甲方有权要求乙方更换或修复,并赔偿由此造成的损失。违约行为三:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:每延误一天,甲方应向乙方支付合同总价的[百分比]%作为违约金。示例:若甲方未按合同约定支付工程款,延误付款10天,则应支付违约金。违约行为四:第三方未按合同约定提供服务。责任认定标准:第三方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。示例:若第三方未按合同约定提供监理服务,导致工程延误,则应赔偿由此造成的损失。全文完。2025年度大连市文化艺术中心装修工程合同1合同编号_________一、合同主体地址:(此处填写甲方详细地址)联系人:(此处填写甲方联系人姓名)联系电话:(此处填写甲方联系电话)地址:(此处填写乙方详细地址)联系人:(此处填写乙方联系人姓名)联系电话:(此处填写乙方联系电话)二、合同前言2.1背景2.2目的本合同旨在明确双方在2025年度大连市文化艺术中心装修工程中的权利、义务和责任,确保装修工程顺利进行,确保工程质量,实现甲乙双方共同利益。三、定义与解释3.1专业术语(此处填写与装修工程相关的专业术语,如:装修、设计、施工、监理等)3.2关键词解释(此处对合同中出现的关键词进行解释,如:装修工程、质量标准、验收等)四、权利与义务4.1甲方的权利和义务4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定进行装修施工,确保工程进度和质量;4.1.2甲方有权对乙方的施工过程进行监督,对发现的问题提出整改意见;4.1.3甲方应按时支付乙方工程款项;4.1.4甲方应按照合同约定提供施工所需的材料、设备等。4.2乙方的权利和义务4.2.1乙方应按照合同约定进行装修施工,确保工程进度和质量;4.2.2乙方应接受甲方的监督,对甲方提出的问题进行整改;4.2.3乙方应按照合同约定提供施工所需的材料、设备等;4.2.4乙方应按时完成工程,确保工程按时交付使用。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至2025年度大连市文化艺术中心装修工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点大连市文化艺术中心。5.3合同履行方式乙方负责本合同的履行,包括设计、施工、监理等环节。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件6.2.1合同约定的工程竣工验收合格;6.2.2双方协商一致解除合同;6.2.3因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序6.3.1双方协商一致解除合同,应书面通知对方;6.3.2因不可抗力导致合同无法履行,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料。6.4终止后果6.4.1合同终止后,乙方应按照合同约定完成剩余工程;6.4.2双方应按照合同约定结算工程款项;6.4.3双方应按照合同约定处理剩余材料、设备等。七、费用与支付7.1费用构成7.1.1本合同费用包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备租赁费、运输费、安装费、税费等。7.1.2设计费:根据甲方提供的装修方案,乙方将提供详细的设计图纸和施工方案,设计费按实际完成的设计工作量计算。7.1.3材料费:乙方将按照甲方指定的材料品牌、规格和质量要求采购材料,材料费按实际采购材料的价格计算。7.1.4人工费:包括乙方施工人员的工资、福利及社会保险等。7.1.5设备租赁费:如需租赁施工设备,租赁费按实际租赁时间及设备型号计算。7.1.6运输费:材料及设备的运输费用按实际发生的费用计算。7.1.7安装费:包括设备、材料的安装费用。7.1.8税费:按照国家相关法律法规规定,应缴纳的各类税费。7.2支付方式7.2.1乙方提交发票后,甲方应在收到发票之日起15个工作日内支付相应款项。7.2.2甲方可采用银行转账、支票或现金等方式支付。7.3支付时间7.3.1设计费:在乙方提交设计图纸和施工方案后,甲方支付50%的设计费。7.3.2材料费:在材料采购完成后,甲方支付50%的材料费。7.3.3人工费、设备租赁费、运输费、安装费:在工程进度达到约定节点后,甲方支付相应款项。7.3.4税费:在税费产生后,甲方支付相应税费。7.4支付条款7.4.1甲方应在支付款项前对乙方提交的发票进行审核,确认无误后支付。7.4.2乙方应保证所提交的发票真实、合法、有效。八、违约责任8.1甲方违约8.1.1甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。8.1.2甲方未按约定提供材料、设备等,导致工程延期,应承担相应的责任。8.2乙方违约8.2.1乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为每日工程总价的千分之五。8.2.2乙方提供的材料、设备不符合约定,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式8.3.1违约金的具体金额由双方协商确定。8.3.2赔偿金额应以人民币计算,支付方式同第七条。九、保密条款9.1保密内容9.1.1本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等。9.1.2双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。9.2保密期限9.2.1本合同签订之日起至合同终止后三年内。9.3保密履行方式9.3.1双方应采取合理的保密措施,防止保密信息的泄露。9.3.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义10.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件10.2.1自然灾害,如地震、洪水、台风等;10.2.2社会事件,如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务10.3.1发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。10.3.2在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同。10.3.3不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例10.4.1地震、洪水等自然灾害;10.4.2战争、罢工等社会事件。十一、争议解决11.1协商解决11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼11.2.1协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2.2双方也可约定提交仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定12.1.1未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形12.2.1本合同项下的权利和义务不得转让给任何第三方;12.2.2乙方不得将其在合同项下的权利和义务转让给任何第三方。十三、权利的保留13.1权力保留13.1.1甲方保留对装修工程的设计、施工、监理等环节的监督权。13.1.2乙方保留对甲方提供的材料、设备等的验收权。13.2特殊权力保留13.2.1在合同履行期间,未经甲方同意,乙方不得将合同项下的权利和义务转让给任何第三方。13.2.2未经乙方同意,甲方不得要求乙方改变装修设计方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序14.1.1合同的修改和补充应当以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.1.2任何修改和补充的文件视为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力14.2.1修改和补充的文件与本合同具有同等法律效力。14.2.2未经双方同意,任何一方不得单方面修改或补充本合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项15.1.1双方应相互配合,确保装修工程顺利进行。15.1.2双方应按照合同约定,及时提供所需材料、设备等。15.2协作与配合方式15.2.1双方应定期召开会议,讨论工程进度和问题。15.2.2双方应通过书面形式或其他约定的方式进行沟通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同是双方就2025年度大连市文化艺术中心装修工程达成的完整协议,具有独立性,任何与合同内容相冲突的口头协议无效。16.3增减条款本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):_________________________乙方(盖章):_________________________甲方代表(签字):_______________________乙方代表(签字):_______________________签订日期:_______________________________签订地点:_______________________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的装修设计方案及效果图。2.乙方提交的设计图纸和施工方案。3.材料采购清单及供应商资质证明。4.乙方施工人员的资质证书及劳动合同。5.设备租赁合同及设备清单。6.工程进度报告及验收报告。7.双方签订的补充协议。8.争议解决过程中的相关文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付款项,认定为甲方违约。未按约定提供材料、设备等,认定为甲方违约。未按约定完成工程,认定为甲方违约。2.乙方违约行为及认定:未按时完成工程,认定为乙方违约。提供的材料、设备不符合约定,认定为乙方违约。未按时提交工程进度报告及验收报告,认定为乙方违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.违约责任:指合同一方违反合同约定,应当承担的法律责任。3.保密条款:指合同中关于保密事项的约定,包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。4.争议解决:指合同双方在履行合同过程中发生的争议,可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工过程中发现甲方提供的材料存在问题。解决办法:乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料,甲方应负责更换或修复。2.问题:工程进度与合同约定不符。解决办法:双方应召开会议,讨论工程进度问题,协商解决方案。3.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:进行协商解决,协商不成的,可提交调解、仲裁或诉讼。4.问题:不可抗力事件导致工程延期。解决办法:双方应按照合同约定处理不可抗力事件,尽快恢复工程进度。5.问题:合同修改和补充过程中产生争议。解决办法:按照合同约定的修改和补充程序进行,确保双方权益。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体:第三方合同主体是指在2025年度大连市文化艺术中心装修工程合同中,除甲方和乙方之外的第三方参与者,如设计单位、监理单位、材料供应商等。2.第三方责任:第三方应按照合同约定,履行其职责,包括但不限于设计、监理、材料供应等。第三方应保证其提供的服务或产品符合国家相关标准和合同约定。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付其服务或产品的费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持,以保障其工作的顺利进行。4.第三方义务:第三方应遵守国家法律法规,确保其服务或产品符合相关标准。第三方应按时提交工作成果或产品,并接受甲方和乙方的验收。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项,包括预付款、进度款和竣工结算款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如施工场地、材料供应等。乙方有权要求甲方在工程进度延误时,支付相应的违约金。2.乙方利益条款:乙方有权在工程完成后,要求甲方支付工程保修金,用于保修期内可能发生的维修费用。乙方有权要求甲方在工程保修期满后,退还保修金。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金按每日应付款项的千分之五计算。甲方未按约定提供施工条件,导致工程延误,应承担相应的责任。甲方不得无理拒绝乙方的合理要求,如材料更换、工程调整等。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照合同约定进行施工,确保工程进度和质量。甲方可要求乙方提供施工过程中的相关资料,如施工日志、材料验收报告等。甲方可要求乙方在工程完成后进行验收,并提交验收报告。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程保修期内,对工程进行定期检查和维护。甲方可要求乙方在工程保修期满后,提供长期的售后服务。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按每日工程总价的千分之五计算。乙方提供的材料、设备不符合约定,应承担相应的责任。乙方不得擅自更改工程设计和施工方案,未经甲方同意不得进行工程调整。全文完。2025年度大连市文化艺术中心装修工程合同2合同目录一、合同基本信息1.合同双方2.合同标的3.合同签订时间4.合同生效时间5.合同期限6.合同履行地点7.合同总价及支付方式二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程内容4.工程规模5.工程进度6.工程质量要求三、施工组织与管理1.施工单位资质要求2.施工人员资质要求3.施工现场管理4.施工安全措施5.施工环境保护措施6.施工进度管理四、设计及变更1.设计单位资质要求2.设计内容3.设计变更程序4.设计费用5.设计交底与验收五、材料供应与检验1.材料供应商资质要求2.材料质量要求3.材料采购与检验程序4.材料验收标准5.材料供应进度六、施工质量保证1.施工质量标准2.施工过程质量检验3.质量责任与处理4.质量纠纷解决5.质量保证金的设置与使用七、进度与工期1.施工进度计划2.进度调整程序3.工期延误责任4.工期提前奖励5.工期验收八、工程款支付1.工程款支付方式2.工程款支付进度3.付款条件与时间4.付款争议解决5.付款保证措施九、违约责任1.违约责任形式2.违约责任承担3.违约责任赔偿4.违约责任减免5.违约责任争议解决十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序4.合同解除与终止后的责任5.合同解除与终止后的争议解决十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十二、合同其他条款1.合同附件2.合同修改程序3.合同附件内容4.合同补充条款5.合同签署日期与地点十三、合同附件1.设计图纸与技术规范2.材料清单及质量标准3.施工方案与进度计划4.施工合同附件5.其他相关附件十四、合同签署1.签署人员2.签署日期3.签署地点4.签署方式5.签署后的生效时间合同编号_________一、合同基本信息1.合同双方甲方:大连市文化艺术中心乙方:装修工程公司2.合同标的甲方委托乙方对大连市文化艺术中心进行装修工程,具体内容详见附件。3.合同签订时间:2025年1月15日4.合同生效时间:自双方签字盖章之日起生效5.合同期限:自2025年1月16日至2025年12月31日6.合同履行地点:大连市文化艺术中心7.合同总价及支付方式合同总价:人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)支付方式:分阶段支付,具体支付进度详见附件。二、工程概况1.工程名称:大连市文化艺术中心装修工程2.工程地点:大连市文化艺术中心3.工程内容:包括但不限于墙面、地面、天花板的装修,灯光、音响、消防设施的安装等。4.工程规模:总建筑面积约为10,000平方米5.工程进度:按月进度计划执行,具体进度计划详见附件。6.工程质量要求:符合国家相关质量标准,达到甲方满意的程度。三、施工组织与管理1.施工单位资质要求乙方应具备国家建设行政主管部门颁发的相应等级的资质证书。2.施工人员资质要求施工人员应持有相应的职业资格证书。3.施工现场管理乙方应制定施工现场管理制度,确保施工安全、文明、有序。4.施工安全措施乙方应采取必要的安全措施,防止施工过程中发生安全事故。5.施工环境保护措施乙方应遵守国家环保法规,采取有效措施保护施工现场环境。6.施工进度管理乙方应按月度进度计划执行,确保工程按期完成。四、设计及变更1.设计单位资质要求设计单位应具备国家建设行政主管部门颁发的相应等级的资质证书。2.设计内容设计单位应提供完整的设计图纸及施工技术规范。3.设计变更程序设计变更需经甲方同意,并由设计单位出具变更图纸。4.设计费用设计费用由甲方承担,具体费用详见附件。5.设计交底与验收设计交底由设计单位负责,验收由甲方组织。五、材料供应与检验1.材料供应商资质要求材料供应商应具备相应的资质证书。2.材料质量要求材料应符合国家相关质量标准,满足设计要求。3.材料采购与检验程序材料采购需经甲方同意,并由乙方负责检验。4.材料验收标准材料验收标准详见附件。5.材料供应进度材料供应进度详见附件。六、施工质量保证1.施工质量标准施工质量标准应符合国家相关质量标准,达到甲方满意的程度。2.施工过程质量检验施工过程中,乙方应进行自检,并接受甲方定期或不定期的抽检。3.质量责任与处理如发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,并承担相应责任。4.质量纠纷解决质量纠纷解决方式详见附件。5.质量保证金合同签订后,乙方应向甲方支付质量保证金,具体金额详见附件。七、进度与工期1.施工进度计划施工进度计划详见附件。2.进度调整程序如因不可抗力等原因导致进度延误,双方应协商调整进度计划。3.工期延误责任如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任。4.工期提前奖励如乙方提前完成工程,甲方将给予相应奖励。5.工期验收工程完工后,由甲方组织验收,验收合格后乙方方可进行工程结算。八、工程款支付1.工程款支付方式工程款支付采用分期付款方式,具体支付节点如下:a.预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总价的20%。b.进度款:每月根据实际完成工程量及进度支付,每月支付合同总价的10%。c.验收合格后支付:验收合格后5个工作日内,支付合同总价的30%。d.竣工结算后支付:竣工结算审核合格后5个工作日内,支付合同总价的30%。e.保修期满支付:保修期满后5个工作日内,支付合同总价的10%。2.付款条件与时间付款条件:乙方提交合格的工程进度报告、发票等相关单据。付款时间:每月一个工作日支付当月进度款。3.付款争议解决如发生付款争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼。4.付款保证措施乙方应提供银行保函或信用证作为付款保证。九、违约责任1.违约责任形式违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。2.违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,并赔偿守约方因此遭受的损失。3.违约责任赔偿违约责任赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构或法院判决。4.违约责任减免如因不可抗力等原因导致违约,双方可协商减免违约责任。5.违约责任争议解决违约责任争议解决方式与付款争议解决方式相同。十、合同解除与终止1.合同解除条件合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等。2.合同终止条件合同终止条件包括但不限于工程完成、合同期满等。3.合同解除与终止程序合同解除与终止程序应遵循法定程序,并通知对方。4.合同解除与终止后的责任合同解除与终止后,双方应按照合同约定承担相应责任。5.合同解除与终止后的争议解决合同解除与终止后的争议解决方式与合同争议解决方式相同。十一、争议解决1.争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决机构争议解决机构为双方协商确定,或由仲裁机构指定。3.争议解决程序争议解决程序按照相关法律法规和双方约定的程序进行。4.争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,或由双方协商承担。5.争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起一年内。十二、合同其他条款1.合同附件合同附件包括但不限于设计图纸、施工方案、材料清单等。2.合同修改程序合同修改需双方协商一致,并以书面形式进行。3.合同附件内容合同附件内容为合同组成部分,具有同等法律效力。4.合同补充条款合同补充条款由双方协商一致,并以书面形式补充于合同之后。5.合同签署日期与地点合同签署日期:____年____月____日合同签署地点:____市____区____路____号十三、合同附件1.设计图纸与技术规范2.材料清单及质量标准3.施工方案与进度计划4.施工合同附件5.其他相关附件十四、合同签署1.签署人员甲方代表:(签名)乙方代表:(签名)2.签署日期:____年____月____日3.签署地点:____市____区____路____号甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签名):代表(签名):日期:____年____月____日日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定设计师条款说明:甲方有权指定设计师进行项目的整体设计,乙方应配合甲方指定的设计师进行设计沟通和实施。附加条款:a.甲方应提前一个月向乙方提供指定设计师的信息及设计要求。b.乙方应尊重甲方指定的设计师的设计意见,并在施工过程中提供必要的支持。c.如因甲方指定的设计师原因导致设计变更,变更费用由甲方承担。2.甲方监督施工条款说明:甲方有权对施工过程进行监督,确保工程质量符合设计要求。附加条款:a.甲方可安排专员对施工进行定期或不定期的监督检查。b.乙方应提供必要的工作条件和便利,配合甲方的监督检查。c.甲方发现施工质量问题,乙方应立即整改,直至甲方满意。3.甲方提供设备条款说明:如合同中涉及甲方提供的设备,甲方应保证设备的性能和质量。附加条款:a.甲方应确保所提供的设备符合合同约定的规格和性能。b.甲方应在施工前将设备交付乙方,并负责设备的运输和保险。c.设备的维修和保养责任由甲方承担。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方设计主导条款说明:乙方作为施工方,有权对施工过程中的一些设计细节进行优化和调整。附加条款:a.乙方在设计施工过程中,可提出合理的优化建议,并经甲方同意后实施。b.乙方应确保设计优化不影响工程质量和安全。c.乙方对设计优化的费用负责。2.乙方材料选择条款说明:乙方有权选择适合项目的材料和供应商。附加条款:a.乙方应选择符合国家质量标准和合同约定的材料。b.乙方有权根据工程需求,选择合适的供应商,并经甲方确认。c.材料供应商的选择责任由乙方承担。3.乙方施工进度调整条款说明:乙方有权根据现场实际情况,对施工进度进行适当调整。附加条款:a.乙方应在施工前制定详细的施工进度计划,并提交甲方审核。b.如遇不可抗力等因素导致施工进度延误,乙方应立即通知甲方,并调整施工进度计划。c.乙方应确保调整后的施工进度计划不影响工程的整体质量。三、第三方中介时的附加条款及说明1.中介服务费用条款说明:中介方提供的服务应明确收费标准,并经双方确认。附加条款:a.中介方应提供详细的服务内容和收费标准。b.双方应在合同中明确中介方的服务费用,并约定支付方式。c.中介方的服务费用由乙方承担。2.中介方责任条款说明:中介方应确保其提供的服务符合双方的要求,并承担相应的责任。附加条款:a.中介方应对其提供的服务质量负责,如出现质量问题,中介方应承担相应责任。b.中介方应遵守国家相关法律法规,确保服务过程中的合法合规。c.双方应配合中介方的工作,共同确保项目的顺利进行。3.中介方保密条款说明:中介方应遵守保密原则,对项目信息和双方商业秘密进行保密。附加条款:a.中介方不得泄露项目信息和双方商业秘密。b.中介方应对其工作人员进行保密教育,确保保密措施的落实。c.如中介方违反保密条款,应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计图纸与技术规范2.材料清单及质量标准3.施工方案与进度计划4.施工合同附件5.甲方指定设计师的设计方案6.乙方选择的材料供应商信息7.中介方的服务协议8.付款进度表9.质量保证金收据10.合同修改记录11.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按合同约定的时间完成工程。b.乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准。c.甲方未按合同约定的时间支付工程款。d.任何一方未履行合同约定的保密义务。e.任何一方未履行合同约定的责任和义务。2.违约行为的认定:a.违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。b.任何一方认为对方违约,应提供相关证据。c.争议解决机构或法院将根据证据和事实认定违约行为。三、法律名词及解释:1.质量标准:指产品或服务质量达到的规范要求。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.仲裁:指由双方当事人共同选定的仲裁机构对争议进行裁决。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求法院对争议进行判决。5.保密义务:指双方在合同履行过程中对相关信息承担保密责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工期延误。解决办法:双方协商确定变更方案,并调整施工进度计划。2.问题:材料供应商提供的材料质量不符合要求。解决办法:乙方应立即停止使用不合格材料,并要求供应商更换或赔偿。3.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:乙方可要求甲方支付逾期付款利息,或暂停施工直至支付。4.问题:发生质量纠纷。解决办法:双方协商解决,协商不成可提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.甲方为主导的场景:甲方为政府机构或大型企业,对装修工程有较高的要求。2.乙方为主导的场景:乙方为专业装修公司,拥有丰富的施工经验和材料资源。3.第三方中介的场景:合同中涉及第三方中介提供设计、监理或咨询服务。4.公共项目场景:合同适用于公共建筑、文化设施等公共项目的装修工程。5.私人项目场景:合同适用于私人住宅、商业空间等私人项目的装修工程。全文完。2025年度大连市文化艺术中心装修工程合同3合同编号_________一、合同主体二、合同前言2.1背景为提升大连市文化艺术中心的整体形象,提高公共文化服务水平,经甲方研究决定,对文化艺术中心进行装修改造。乙方具备相应的资质和经验,愿意参与本次工程,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就本次装修工程达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度大连市文化艺术中心装修工程中的权利、义务、责任,确保工程顺利进行,达到预期效果。三、定义与解释3.1专业术语在本合同中,“文化艺术中心”、“装修工程”、“设计图纸”、“施工”、“验收”、“工期”、“合同价款”等术语,均应按照相关行业标准和规范进行解释。3.2关键词解释(1)“文化艺术中心”是指甲方拥有的,以文化艺术活动为主要内容的公共服务设施。(2)“装修工程”是指对文化艺术中心进行改造、装饰、维修等工程。(3)“设计图纸”是指乙方根据甲方要求,编制的具有法律效力的施工图纸。(4)“施工”是指乙方按照设计图纸,在甲方指定的地点进行实际操作,完成工程任务。(5)“验收”是指甲方对乙方完成的工程进行质量、进度、安全等方面的检查,确认工程是否符合合同要求。(6)“工期”是指合同规定的完成工程的时间。(7)“合同价款”是指甲乙双方约定的支付给乙方的工程费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,完成文化艺术中心的装修工程。(2)甲方有权要求乙方按照设计图纸施工,确保工程质量和进度。(3)甲方有权对工程进行验收,确认工程是否符合合同要求。(4)甲方应按照合同约定,及时支付乙方工程款项。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时完成文化艺术中心的装修工程。(2)乙方应按照设计图纸施工,确保工程质量和进度。(3)乙方应配合甲方进行工程验收,确保工程符合合同要求。(4)乙方应按照合同约定,提供相关资质、证明材料。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为______个月。5.2合同履行地点大连市文化艺术中心。5.3合同履行方式乙方按照设计图纸,在甲方指定的地点进行实际操作,完成工程任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程完成,甲方验收合格。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)双方协商一致,解除合同。6.3终止程序(1)因合同约定的原因终止合同,乙方应立即停止施工,并妥善处理施工现场。(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,办理相关手续,结清剩余款项。6.4终止后果合同终止后,乙方应将施工现场清理干净,不得留有垃圾、废物等。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费:乙方根据甲方要求提供设计服务所发生的费用。(2)材料费:施工过程中所需材料的费用,包括但不限于主材、辅材等。(3)人工费:施工过程中所需的人工费用。(4)施工费:施工过程中发生的直接费用。(5)管理费:施工过程中发生的间接费用。(6)其他费用:合同约定或双方协商一致的其他费用。7.2支付方式(1)甲方应按照合同约定的进度支付工程款项。(2)甲方应采用银行转账或支票等方式支付工程款项。(3)甲方应在收到乙方提交的发票及相关证明材料后,及时支付工程款项。7.3支付时间(1)设计费:在乙方提交设计成果后五个工作日内支付。(2)材料费:在材料采购完毕后五个工作日内支付。(3)人工费:每月末支付当月人工费。(4)施工费:每月末支付当月施工费。(5)管理费:每月末支付当月管理费。7.4支付条款(1)甲方支付工程款项时,应扣除乙方因违约而产生的赔偿金额。(2)甲方支付工程款项时,应按照合同约定的比例支付质保金。(3)甲方支付工程款项时,应确保款项的准确性和及时性。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款项的,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。(2)甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(2)乙方未按合同约定提供合格工程产品的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定支付违约金。(2)违约方应承担因违约给对方造成的直接经济损失。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同内容。(2)双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同生效之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)政府行为:政策调整、法律变更等。(3)社会异常事件:罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例地震、洪水、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或提交仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同约定不得转让的情形。(2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025版模板医疗设备租赁与维护合同4篇
- 二零二五版门禁系统与消防报警系统联动施工合同3篇
- 二零二五版门窗行业产品追溯与防伪技术合同4篇
- 2025年度跨境电商平台入驻商家租赁合同4篇
- 2025年度露营装备研发与知识产权保护合同4篇
- 2025年个人借款咨询与信用风险控制服务协议3篇
- 2025版向日葵种子种子质量检测与认证服务合同3篇
- 2025版企业租车服务合同范本(2025版)2篇
- 二零二五年离婚子女抚养权及财产分割执行合同3篇
- 2025版汽车销售场地租赁与智能化管理系统合作协议4篇
- 2024公路沥青路面结构内部状况三维探地雷达快速检测规程
- 2024年高考真题-地理(河北卷) 含答案
- 2024光储充一体化系统解决方案
- 处理后事授权委托书
- 食材配送服务方案投标方案(技术方案)
- 足疗店营销策划方案
- 封条(标准A4打印封条)
- 2024年北京控股集团有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 延迟交稿申请英文
- 运动技能学习与控制课件第十章动作技能的指导与示范
- 石油天然气建设工程交工技术文件编制规范(SYT68822023年)交工技术文件表格仪表自动化安装工程
评论
0/150
提交评论