版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年城市综合体水暖电消防工程劳务分包协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程劳务分包范围4.1水暖电工程4.2消防工程4.3其他相关劳务5.工程量及质量要求5.1工程量清单5.2质量标准5.3质量检验6.工程进度与节点6.1进度计划6.2节点验收6.3返工及延期责任7.工程款支付7.1支付方式7.2支付进度7.3验收结算7.4逾期付款责任8.材料供应8.1材料清单8.2材料质量8.3材料供应责任9.保险责任9.1分包方责任险9.2总包方责任险9.3工程一切险10.合同变更与解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同生效、终止及解除13.1合同生效13.2合同终止13.3合同解除14.其他14.1法律适用14.2合同附件14.3合同份数14.4合同签署第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义(1)"分包方"是指在本协议中承担城市综合体水暖电消防工程劳务分包的乙方。(2)"总包方"是指在本协议中委托分包方进行城市综合体水暖电消防工程劳务分包的甲方。(3)"工程"是指城市综合体水暖电消防工程。(4)"工程劳务"是指水暖电工程和消防工程的劳务作业。1.2解释(1)本协议中的术语和定义,除非上下文另有说明,应具有本条所赋予的含义。(2)任何与本协议相关的术语,如未在本协议中定义,应按照相关法律法规及行业惯例进行解释。2.双方基本信息2.1分包方信息(1)名称:[分包方名称](2)地址:[分包方地址](3)联系人:[分包方联系人](4)联系电话:[分包方联系电话]2.2总包方信息(1)名称:[总包方名称](2)地址:[总包方地址](3)联系人:[总包方联系人](4)联系电话:[总包方联系电话]3.项目概述3.1项目名称:[项目名称]3.2项目地点:[项目地点]3.3项目规模:[项目规模]3.4项目工期:自[开工日期]至[竣工日期]4.工程劳务分包范围4.1水暖电工程(1)水暖安装工程(2)电气安装工程4.2消防工程(1)消防设施安装工程(2)消防系统调试与检测4.3其他相关劳务(1)临时用电及用水工程(2)材料搬运及清理工程5.工程量及质量要求5.1工程量清单[此处列出详细的工程量清单]5.2质量标准(1)水暖电工程应符合国家及行业相关质量标准。(2)消防工程应符合国家消防规范及标准。5.3质量检验(1)分包方应按照合同约定的质量标准进行自检。(2)总包方有权对工程进行抽检,检验费用由双方协商确定。6.工程进度与节点6.1进度计划[此处列出详细的进度计划]6.2节点验收(1)分包方应按照进度计划完成工程节点。(2)总包方有权对完成的节点进行验收。6.3返工及延期责任(1)如因分包方原因导致工程返工,由分包方承担全部责任及费用。(2)如因分包方原因导致工程延期,每延误一日,分包方应向总包方支付[金额]元的违约金。7.工程款支付7.1支付方式(1)按月支付进度款。(2)验收合格后支付结算款。7.2支付进度(1)每月支付上月完成工程量的80%。(2)验收合格后支付剩余20%。7.3验收结算(1)验收合格后,双方应在[天数]内完成结算。(2)结算完成后,总包方应在[天数]内支付结算款。7.4逾期付款责任(1)如总包方逾期支付工程款,每逾期一日,应向分包方支付[金额]元的滞纳金。8.材料供应8.1材料清单[此处列出详细的材料清单,包括材料名称、规格、数量、品牌等]8.2材料质量(1)所有材料均需符合国家及行业相关质量标准。(2)材料供应商应提供合格证明文件。8.3材料供应责任(1)材料由总包方统一采购,分包方负责材料的验收和使用。(2)分包方应在材料送达后[天数]内完成验收,并向总包方报告验收结果。9.保险责任9.1分包方责任险(1)分包方需自行投保建筑工程一切险,保险金额不低于工程合同价。(2)保险单副本需提交给总包方备案。9.2总包方责任险(1)总包方需投保相关责任险,确保对分包方及工程的安全负责。(2)保险单副本需提交给分包方备案。9.3工程一切险(1)工程一切险由总包方负责投保,保险期限覆盖整个工程周期。(2)保险费用由总包方承担。10.合同变更与解除10.1变更程序(1)任何合同变更需经双方书面同意。(2)变更内容应包括但不限于工程范围、工期、质量标准、付款方式等。10.2解除条件(1)如一方严重违约,另一方有权解除合同。(2)发生不可抗力事件,经双方协商一致,可解除合同。10.3解除程序(1)一方提出解除合同,应书面通知另一方。11.违约责任11.1违约情形(1)未按时完成工程或未达到质量标准。(2)未按约定支付工程款。(3)违反合同约定的其他行为。11.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。(2)违约金的具体数额由双方协商确定。11.3违约赔偿(1)因违约造成的损失,由违约方全额赔偿。(2)赔偿金应在赔偿事实发生后[天数]内支付。12.争议解决12.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议。(2)如协商不成,可提交[仲裁委员会名称]仲裁。12.2争议解决机构(1)仲裁委员会为争议解决的唯一机构。(2)仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。12.3争议解决费用(1)仲裁费用由败诉方承担。(2)双方另有约定的,从其约定。13.合同生效、终止及解除13.1合同生效(1)本合同自双方签字盖章之日起生效。(2)合同副本各一式[份数]份,双方各执一份。13.2合同终止(1)工程竣工验收合格,且双方完成所有合同义务后,合同终止。(2)合同解除后,合同终止。13.3合同解除(1)如发生本合同10.2条所述解除条件,合同解除。14.其他14.1法律适用(1)本合同适用中华人民共和国法律。(2)合同条款的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2合同附件(1)本合同附件包括但不限于工程量清单、进度计划、材料清单等。(2)附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同份数(1)本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份。(2)合同份数不足时,可由双方协商补充。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)"第三方"是指在本协议中提供专业服务、咨询、监督或协调等非直接参与工程劳务分包的独立实体。(2)第三方不包括但不限于中介方、监理方、咨询方、协调方等。15.2第三方介入条件(1)总包方或分包方根据项目需要,可邀请第三方介入。(2)第三方介入需经双方同意,并签订相应的合作协议。15.3第三方职责(1)第三方应根据合作协议,提供专业服务,协助双方完成工程劳务分包工作。(2)第三方应遵守国家法律法规、行业规范及本合同约定。15.4第三方权利(1)第三方有权根据合作协议,收取相应的服务费用。(2)第三方有权要求总包方或分包方提供必要的工作条件及信息。15.5第三方与其他方的关系(1)第三方与总包方、分包方之间是独立的服务提供关系。(2)第三方在执行任务时,应尊重总包方和分包方的决定和意见。16.甲乙方增加条款16.1总包方增加条款(1)总包方需确保第三方在介入过程中,不影响工程进度和质量。(2)总包方应承担第三方在执行任务过程中产生的合理费用。16.2分包方增加条款(1)分包方需积极配合第三方的工作,提供必要的协助和配合。(2)分包方应承担第三方在执行任务过程中产生的合理费用。17.第三方责任限额17.1责任范围(1)第三方仅对其直接服务内容承担责任。(2)第三方不对因总包方、分包方或工程本身原因导致的损失承担责任。17.2限额标准(1)第三方责任限额不得超过合作协议中约定的金额。(2)如第三方责任限额不足以赔偿损失,总包方和分包方应承担相应的补充赔偿责任。17.3责任认定(1)第三方责任由双方根据合作协议及实际情况进行认定。(2)如第三方责任纠纷,由双方协商解决;协商不成,提交[仲裁委员会名称]仲裁。18.第三方变更与退出18.1变更程序(1)第三方变更需经双方同意,并签订相应的变更协议。(2)变更协议应明确变更后的第三方职责、权利和责任。18.2退出程序(1)第三方退出需提前[天数]书面通知双方。18.3责任承担(1)第三方退出前产生的责任,由第三方承担。(2)第三方退出后,原协议中关于第三方责任的规定仍然有效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程劳务分包范围内的各项工程量及单位。包括水暖电工程、消防工程及其他相关劳务的工程量。2.进度计划列出工程各阶段的开始和结束日期。包括工程节点验收的时间安排。3.材料清单详细列出工程所需的各种材料名称、规格、数量、品牌等。包括水暖电工程、消防工程及其他相关劳务的材料要求。4.质量标准列出水暖电工程、消防工程及其他相关劳务的质量标准。包括国家及行业相关质量规范和标准。5.付款进度表列出工程款支付的时间节点和金额。包括进度款和结算款的支付时间。6.保险单副本提供分包方和总包方各自投保的保险单副本。包括建筑工程一切险、责任险等。7.合作协议记载双方同意的合同变更、解除等事项。包括第三方介入、责任限额、争议解决等。8.第三方合作协议记载第三方与总包方或分包方签订的合作协议内容。包括第三方职责、权利、责任等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为分包方未按时完成工程或未达到质量标准。分包方未按约定支付工程款。总包方未按时支付工程款。第三方未履行合作协议中的职责。任何违反合同约定或法律法规的行为。2.责任认定标准违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。赔偿金额根据实际损失、合同约定或法律法规确定。违约金的具体数额由双方协商确定。3.违约责任示例分包方未按时完成工程,导致工程延期。责任认定:分包方承担违约责任,支付总包方[金额]元的违约金。分包方未达到质量标准,导致返工。责任认定:分包方承担返工费用,并支付总包方[金额]元的违约金。总包方未按时支付工程款,导致分包方资金周转困难。责任认定:总包方支付违约金,并赔偿分包方因此造成的损失。全文完。二零二四年城市综合体水暖电消防工程劳务分包协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2业主方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程内容与范围4.1水暖电工程内容4.2消防工程内容4.3分包工程范围5.劳务分包合同签订5.1合同签订条件5.2合同签订程序5.3合同生效日期6.质量要求与标准6.1水暖电工程质量6.2消防工程质量6.3质量验收标准7.工程进度与计划7.1进度计划7.2进度调整7.3进度考核8.工程费用与支付8.1费用构成8.2费用结算8.3费用支付方式9.材料供应与管理9.1材料供应责任9.2材料验收标准9.3材料管理要求10.安全生产与环境保护10.1安全生产责任10.2环境保护责任10.3应急预案11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更程序12.4合同解除程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿标准14.合同终止与终止后的处理14.1合同终止条件14.2终止后的处理程序14.3终止后的责任承担第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指本二零二四年城市综合体水暖电消防工程劳务分包协议。1.1.2“分包方”指承担本工程劳务分包任务的乙方。1.1.3“业主方”指委托乙方进行劳务分包的甲方。1.1.4“工程”指本合同约定的二零二四年城市综合体水暖电消防工程。1.1.5“劳务分包”指分包方根据本合同约定,在工程范围内提供劳务服务的行为。1.2解释1.2.1本合同中涉及的专业术语、技术要求等,均按照国家标准、行业标准及行业惯例进行解释。2.双方基本信息2.1分包方信息2.1.1乙方名称:2.1.2乙方法定代表人:2.1.3乙方注册地址:2.1.4乙方联系电话:2.1.5乙方开户银行:2.1.6乙方银行账户:2.2业主方信息2.2.1甲方名称:2.2.2甲方法定代表人:2.2.3甲方注册地址:2.2.4甲方联系电话:2.2.5甲方开户银行:2.2.6甲方银行账户:3.项目概况3.1项目名称:二零二四年城市综合体水暖电消防工程3.2项目地点:[具体地址]3.3项目规模:[具体规模描述]3.4项目工期:[具体工期描述]4.工程内容与范围4.1水暖电工程内容:4.1.1水管道安装及维修4.1.2供暖系统安装及维修4.1.3电力线路安装及维修4.1.4电气设备安装及维修4.2消防工程内容:4.2.1消防系统设计4.2.2消防设施安装4.2.3消防系统调试4.2.4消防系统维护4.3分包工程范围:[具体描述分包方承担的工程范围]5.劳务分包合同签订5.1合同签订条件:5.1.1甲方与乙方已签订正式的工程承包合同。5.1.2乙方具备相应的资质和条件。5.1.3双方就分包工程内容、费用、工期等达成一致意见。5.2合同签订程序:5.2.1双方协商一致,签订本合同。5.2.2乙方向甲方提交相关资质和条件的证明材料。5.2.3甲方审核乙方提交的材料,确认无误后签订合同。5.3合同生效日期:[具体日期]6.质量要求与标准6.1水暖电工程质量:6.1.1符合国家标准、行业标准及甲方要求。6.1.2工程质量验收合格。6.2消防工程质量:6.2.1符合国家标准、行业标准及甲方要求。6.2.2工程质量验收合格。6.3质量验收标准:6.3.1按照国家标准、行业标准及甲方要求进行质量验收。6.3.2乙方负责组织施工过程中的质量检查,确保工程质量。8.工程进度与计划8.1进度计划:8.1.1乙方应按照合同约定的工期编制详细的施工进度计划,并在开工前提交甲方审核。8.1.2进度计划应包括分阶段目标、关键节点、施工顺序等。8.2进度调整:8.2.1因不可抗力、甲方要求变更等原因导致工期延误,乙方应立即通知甲方,并提出调整后的进度计划。8.2.2甲方应在收到乙方通知后五个工作日内予以回复,同意调整进度计划。8.3进度考核:8.3.1甲方将定期对乙方施工进度进行考核,考核内容包括进度完成情况、质量情况等。8.3.2乙方应积极配合甲方进行进度考核,并提供相关资料。9.工程费用与支付9.1费用构成:9.1.1人工费9.1.2材料费9.1.3施工机械使用费9.1.4其他直接费用9.1.5管理费9.1.6利润9.2费用结算:9.2.1乙方应在每月末提交费用结算报告,包括已完成的工程量、费用发生情况等。9.2.2甲方应在收到乙方报告后十个工作日内进行审核,并支付相应费用。9.3费用支付方式:9.3.1采用按月进度支付的方式。9.3.2甲方应在确认费用结算报告无误后五个工作日内支付当月费用。10.材料供应与管理10.1材料供应责任:10.1.1乙方负责材料的采购、运输、保管和使用。10.1.2乙方应保证材料的质量符合合同要求。10.2材料验收标准:10.2.1乙方应按照国家标准和行业标准对材料进行验收。10.2.2甲方有权对乙方验收的材料进行抽检。10.3材料管理要求:10.3.1乙方应建立材料管理制度,确保材料的安全、有效使用。10.3.2乙方应做好材料的标识、存放、出库等管理工作。11.安全生产与环境保护11.1安全生产责任:11.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。11.1.2乙方应制定安全生产管理制度,并落实安全生产责任制。11.2环境保护责任:11.2.1乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。11.2.2乙方应采取有效措施,减少施工过程中对环境的影响。11.3应急预案:11.3.1乙方应制定应急预案,包括火灾、触电、中毒等事故的应对措施。11.3.2乙方应定期组织应急演练,提高应急处置能力。12.争议解决12.1争议解决方式:12.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。12.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序:12.2.1发生争议后,双方应立即停止争议行为,并协商解决。12.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决地点:12.3.1合同签订地。13.合同变更与解除13.1合同变更条件:13.1.1因不可抗力等原因导致合同无法履行。13.1.2双方协商一致,对合同内容进行修改。13.2合同解除条件:13.2.1乙方严重违反合同约定,经甲方催告后仍未改正。13.2.2甲方严重违反合同约定,经乙方催告后仍未改正。13.3合同变更程序:13.3.1双方协商一致后,签订书面变更协议。13.3.2变更协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。13.4合同解除程序:13.4.1发生解除合同条件后,任何一方均可通知对方解除合同。13.4.2合同解除后,双方应按照约定办理相关手续。14.合同终止与终止后的处理14.1合同终止条件:14.1.1合同约定的工期结束。14.1.2双方协商一致解除合同。14.2终止后的处理程序:14.2.1双方应按照合同约定,办理工程验收、结算、移交等手续。14.2.2乙方应将工程现场清理完毕,确保现场整洁、安全。14.3终止后的责任承担:14.3.1合同终止后,双方应按照合同约定承担相应的责任。14.3.2任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方是指在合同履行过程中,根据甲乙双方的需要,介入合同执行过程中的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于项目管理、技术支持、监理、检测、评估、咨询等。2.第三方介入的程序与条件2.1介入程序:2.1.1甲乙双方协商一致,确定第三方介入的必要性和具体事项。2.1.2甲方或乙方提出书面申请,经对方同意后,共同选择合适的第三方。2.1.3双方与第三方签订书面协议,明确介入的具体内容、期限、费用及责任。2.2介入条件:2.2.1第三方应具备相应的资质和条件,能够满足介入需求。2.2.2第三方介入应符合法律法规和行业规范的要求。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定:3.1.1第三方责任限额应根据第三方介入的具体内容、风险程度及甲乙双方协商确定。3.1.2第三方责任限额应在第三方协议中明确约定。3.2责任限额的执行:3.2.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因导致违约,应承担相应的责任。3.2.2第三方责任限额内的责任,由第三方自行承担;超过责任限额的部分,由甲乙双方根据合同约定分担。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方的责权利划分:4.1.1第三方应按照甲方的要求,独立、公正地履行职责。4.1.2甲方有权对第三方的介入工作进行监督和指导。4.1.3甲方应按照协议支付第三方费用,并承担第三方责任限额内的风险。4.2第三方与乙方的责权利划分:4.2.1第三方应按照乙方的施工计划和技术要求,独立、公正地履行职责。4.2.2乙方应配合第三方的介入工作,提供必要的信息和资料。4.2.3乙方应按照协议支付第三方费用,并承担第三方责任限额内的风险。5.第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入的额外条款:5.1.1第三方在介入过程中,应遵守国家法律法规、行业规范和甲乙双方的要求。5.1.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。5.1.3第三方应定期向甲乙双方报告介入工作进展情况。5.2第三方介入的说明:5.2.1第三方介入的目的是为了确保工程质量和进度,提高合同履行的效率。5.2.2第三方介入不应影响甲乙双方的权利和义务,也不应增加甲乙双方的负担。6.第三方介入后的合同变更与解除6.1合同变更:6.1.1如因第三方介入导致合同内容需要变更,甲乙双方应协商一致,签订书面变更协议。6.1.2变更协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。6.2合同解除:6.2.1如第三方介入过程中出现严重违约,甲乙双方可协商解除第三方协议。6.2.2合同解除后,甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。7.第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式:7.1.1第三方介入过程中产生的争议,应通过友好协商解决。7.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序:7.2.1发生争议后,甲乙双方应立即停止争议行为,并协商解决。7.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.第三方介入后的合同终止与终止后的处理8.1合同终止条件:8.1.1第三方介入任务完成。8.1.2双方协商一致解除第三方协议。8.2终止后的处理程序:8.2.1第三方介入任务完成后,甲乙双方应按照协议约定进行验收和结算。8.2.2合同解除后,甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方资质证明文件要求:提供甲方的营业执照、资质证书、相关许可证等。说明:用于证明甲方具备合同履行所需的资质和条件。2.乙方资质证明文件要求:提供乙方的营业执照、资质证书、相关许可证等。说明:用于证明乙方具备合同履行所需的资质和条件。3.项目施工图纸及技术资料要求:提供完整的施工图纸、技术规范、设计文件等。说明:用于指导施工过程中的技术要求和施工标准。4.材料设备清单及质量保证书要求:提供材料设备的品牌、型号、规格、数量、质量保证书等。说明:用于确保工程使用的材料设备符合合同要求。5.施工进度计划要求:提供详细的施工进度计划,包括关键节点、施工顺序等。说明:用于监督和控制施工进度,确保工程按期完成。6.费用结算报告要求:提供详细的费用结算报告,包括已完成的工程量、费用发生情况等。说明:用于甲乙双方进行费用结算和支付。7.工程验收报告要求:提供工程验收报告,包括质量、进度、安全等方面的验收结果。说明:用于证明工程已按照合同要求完成。8.安全生产记录要求:提供安全生产记录,包括安全培训、事故报告、应急预案等。说明:用于证明乙方在施工过程中遵守安全生产规定。9.环境保护记录要求:提供环境保护记录,包括环保措施、污染排放等情况。说明:用于证明乙方在施工过程中遵守环境保护规定。10.第三方协议要求:提供第三方介入的协议,包括介入内容、期限、费用及责任等。说明:用于明确第三方在合同履行过程中的职责和权利。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的时间完成工程。1.2乙方提供的材料或设备不符合合同要求。1.3乙方未按照施工图纸和技术规范进行施工。1.4乙方未履行安全生产责任,导致安全事故发生。1.5乙方未履行环境保护责任,导致环境污染。1.6乙方未按合同约定支付费用。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定的时间完成工程,每延迟一天,应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。2.2乙方提供的材料或设备不符合合同要求,应承担退货或更换的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。2.3乙方未按照施工图纸和技术规范进行施工,应承担重新施工或修复的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。2.4乙方未履行安全生产责任,导致安全事故发生,应承担相应的法律责任。2.5乙方未履行环境保护责任,导致环境污染,应承担相应的法律责任。2.6乙方未按合同约定支付费用,应承担滞纳金,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.示例说明:示例一:若乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工程延期一个月,甲方有权要求乙方支付合同总价款的1%作为违约金。示例二:若乙方提供的电线不符合合同要求,甲方有权要求乙方退货或更换,并赔偿因此遭受的损失。全文完。二零二四年城市综合体水暖电消防工程劳务分包协议2本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议签订日期1.3协议双方1.4协议目的2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目工期3.分包内容与范围3.1水暖电消防工程具体内容3.2分包工程范围3.3分包工程量4.分包工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量保证5.分包工程进度要求5.1进度计划5.2进度调整5.3进度保证6.分包工程费用6.1费用构成6.2费用结算6.3费用支付7.人员配置与管理7.1人员安排7.2人员培训7.3人员管理8.机械设备与材料8.1机械设备8.2材料供应8.3机械设备与材料使用9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3环境保护要求10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求14.其他约定14.1不可抗力14.2协议变更14.3协议附件第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议名称:《二零二四年城市综合体水暖电消防工程劳务分包协议》1.2协议签订日期:2024年1月1日1.3协议双方1.3.1分包方:[分包方名称]1.3.2总包方:[总包方名称]1.4协议目的1.4.1明确双方在项目中的权利与义务1.4.2确保工程按期、保质、保量完成1.4.3促进合作双方共同发展2.项目概况2.1项目名称:[城市综合体名称]水暖电消防工程2.2项目地点:[具体地址]2.3项目规模:[工程规模描述,如:总建筑面积万平方米,地上层,地下层]2.4项目内容:水暖电消防系统设计、施工、调试及验收2.5项目工期:自2024年1月2日起至2024年12月31日止3.分包内容与范围3.1水暖电消防工程具体内容3.1.1水暖系统:给排水、中水回用、热水供应等3.1.2电气系统:强电、弱电、照明、消防等3.1.3消防系统:火灾自动报警、自动灭火、防排烟等3.2分包工程范围3.2.1水暖电消防系统的设计、采购、施工、调试3.2.2水暖电消防系统与主体建筑的接口协调3.2.3水暖电消防系统运行维护指导3.3分包工程量3.3.1水暖系统:[具体工程量]3.3.2电气系统:[具体工程量]3.3.3消防系统:[具体工程量]4.分包工程质量要求4.1质量标准4.1.1符合国家及行业相关质量标准4.1.2达到合同约定的质量标准4.2质量检验4.2.1分包方负责施工过程中的质量检验4.2.2总包方负责施工完成后对分包工程的质量验收4.3质量保证4.3.1分包方确保工程质量,如出现质量问题,由分包方负责修复或赔偿5.分包工程进度要求5.1进度计划5.1.1分包方提交详细的施工进度计划5.1.2总包方审核并批准进度计划5.2进度调整5.2.1如遇不可抗力因素导致进度延误,双方协商调整进度计划5.3进度保证5.3.1分包方确保按计划完成工程进度,如因分包方原因导致进度延误,分包方承担相应责任6.分包工程费用6.1费用构成6.1.1人工费6.1.2材料费6.1.3机械设备使用费6.1.4施工管理费6.1.5其他费用6.2费用结算6.2.1按月结算,每月底前提交费用结算报告6.2.2总包方审核并支付费用6.3费用支付6.3.1分包方提供合法的发票和结算报告6.3.2总包方在收到合法发票和结算报告后的15个工作日内支付费用8.人员配置与管理8.1人员安排8.1.1分包方应按照项目需求配备相应数量的专业技术人员和施工人员8.1.2分包方应确保人员具备相应的资质和技能8.2人员培训8.2.1分包方应组织对人员进行必要的安全教育和技能培训8.2.2培训记录应完整并存档8.3人员管理8.3.1分包方应建立健全人员管理制度8.3.2保障人员合法权益,按时发放工资及福利9.机械设备与材料9.1机械设备9.1.1分包方应提供满足工程需要的机械设备9.1.2机械设备应保持良好状态,确保施工安全9.2材料供应9.2.1分包方应按照工程进度和质量要求供应材料9.2.2使用的材料应符合国家及行业标准9.3机械设备与材料使用9.3.1分包方应合理使用机械设备和材料,避免浪费9.3.2机械设备和材料的使用记录应完整并存档10.安全生产与环境保护10.1安全生产责任10.1.1分包方应严格遵守国家安全生产法律法规10.1.2分包方应制定安全生产规章制度,确保施工安全10.2安全生产措施10.2.1分包方应定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患10.2.2施工现场应设置安全警示标志,确保人员安全10.3环境保护要求10.3.1分包方应遵守国家环境保护法律法规10.3.2施工过程中应采取措施减少对环境的影响11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁11.2争议解决程序11.2.1争议发生后,双方应在[争议解决期限]内协商解决11.2.2仲裁程序按照[仲裁委员会名称]的仲裁规则执行11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为[仲裁委员会名称]所在地12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按合同约定完成工程12.1.2分包方质量不符合约定标准12.1.3分包方未按时提交结算报告12.2违约责任12.2.1分包方应承担违约责任,赔偿总包方损失12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额根据损失情况确定12.3.2逾期付款的,按每日千分之五支付违约金13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致13.1.2出现不可抗力因素13.2合同终止条件13.2.1工程按期完工13.2.2双方协商一致13.3合同解除与终止程序13.3.1双方书面通知对方13.3.2解除或终止合同后,进行工程验收和结算14.其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力包括自然灾害、政府行为等14.1.2发生不可抗力,双方互不承担责任14.2协议变更14.2.1协议变更需双方书面同意14.3协议附件14.3.1本协议附件作为本协议的组成部分第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、技术支持、资金投入或其他形式协助的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括仅提供咨询、见证、评估等非实质性服务的机构。16.第三方介入方式16.1第三方介入方式包括但不限于:16.1.1技术支持:提供专业技术指导、方案设计、设备调试等服务。16.1.2资金支持:提供项目资金、贷款担保等服务。16.1.3物资供应:提供施工材料、设备等。16.1.4管理服务:提供项目管理、监理、咨询等服务。17.第三方责任与权利17.1第三方责任17.1.1第三方应按照合同约定或法律规定,对其提供的服务承担相应的责任。17.1.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,应自行承担。17.1.3第三方违反合同约定或法律规定,造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。17.2.2第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付费用。17.2.3第三方有权要求甲乙双方在合同履行过程中提供必要的信息。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方的关系18.1.1第三方与甲
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年板材行业新材料研发与采购合同4篇
- 二零二五年度砂石料采购合同的合同标的与属性3篇
- 二零二五年度木门市场调研与营销策划合同4篇
- 二零二五年度文化演出代理注销及票务销售合同4篇
- 机械(设备)买卖合同范本
- 超市供货合同
- 2025年度茶园茶叶种植补贴与金融支持合同4篇
- 2025年度大连市正规商业地产租赁合同模板4篇
- 稻米品牌推广与市场拓展2025年度合同
- 2025年度工业自动化设备采购合同规范文本4篇
- 2024-2025学年人教版数学六年级上册 期末综合试卷(含答案)
- 收养能力评分表
- 山东省桓台第一中学2024-2025学年高一上学期期中考试物理试卷(拓展部)(无答案)
- 中华人民共和国保守国家秘密法实施条例培训课件
- 管道坡口技术培训
- 2024年全国统一高考英语试卷(新课标Ⅰ卷)含答案
- 2024年认证行业法律法规及认证基础知识 CCAA年度确认 试题与答案
- 皮肤储存新技术及临床应用
- 外研版七年级英语上册《阅读理解》专项练习题(含答案)
- 2024年辽宁石化职业技术学院单招职业适应性测试题库必考题
- 上海市复旦大学附中2024届高考冲刺模拟数学试题含解析
评论
0/150
提交评论