




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024铝模板高空作业安全保障劳务分包合同范本本合同目录一览第一条合同双方信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表信息1.3合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及内容2.4项目工期第三条高空作业安全保障3.1高空作业安全责任划分3.2安全生产管理制度3.3安全防护设施及用品要求3.4作业人员安全培训第四条劳务分包范围4.1分包内容4.2分包期限4.3分包单位资质要求第五条质量要求5.1工程质量标准5.2质量检测与验收5.3质量问题处理第六条价格及支付方式6.1分包价格6.2付款方式6.3付款时间第七条保险及意外事故处理7.1保险范围及责任7.2意外事故处理程序7.3赔偿责任第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约金计算第十条合同解除10.1合同解除条件10.2解除程序10.3解除后的责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理第十三条合同附件13.1附件名称13.2附件内容第十四条其他约定14.1其他约定事项14.2修改及补充14.3通知及送达方式第一部分:合同如下:第一条合同双方信息1.1合同双方名称及地址甲方(劳务分包方):[甲方全称]地址:[甲方详细地址]乙方(委托方):[乙方全称]地址:[乙方详细地址]1.2合同双方法定代表人或授权代表信息甲方法定代表人/授权代表:[甲方法定代表人/授权代表姓名]身份证号码:[甲方法定代表人/授权代表身份证号码]乙方法定代表人/授权代表:[乙方法定代表人/授权代表姓名]身份证号码:[乙方法定代表人/授权代表身份证号码]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话]乙方联系方式:[乙方联系电话]第二条项目概况2.1项目名称:[项目全称]2.2项目地点:[项目具体地址]2.3项目规模及内容:[项目规模描述,包括面积、数量等]2.4项目工期:[项目开始日期]至[项目结束日期]第三条高空作业安全保障3.1高空作业安全责任划分甲方负责整个项目的安全生产管理,乙方负责高空作业的具体实施,并承担相应安全责任。3.2安全生产管理制度安全操作规程事故应急预案安全检查制度安全教育培训制度3.3安全防护设施及用品要求乙方应按照国家和行业相关标准,配备必要的安全防护设施及用品,如安全带、安全网、防滑鞋等。3.4作业人员安全培训乙方应对所有参与高空作业人员进行安全培训,确保其了解并掌握安全操作规程。第四条劳务分包范围4.1分包内容4.2分包期限自[分包开始日期]起至[分包结束日期]止。4.3分包单位资质要求乙方应具备国家规定的相关资质证书,并在合同签订前提供资质证明文件。第五条质量要求5.1工程质量标准乙方应严格按照国家和行业相关标准执行,确保工程质量符合要求。5.2质量检测与验收乙方应定期进行质量检测,并将检测结果报告甲方。项目完工后,双方共同进行验收。5.3质量问题处理如发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,直至达到质量要求。第六条价格及支付方式6.1分包价格[具体价格及计价方式]6.2付款方式[具体付款方式,如分期付款、按工程进度付款等]6.3付款时间[具体付款时间,如每月结算、每完成一定工作量付款等]第七条保险及意外事故处理7.1保险范围及责任乙方应购买相应的意外伤害保险,并确保保险金额符合要求。保险责任由保险公司承担。7.2意外事故处理程序发生意外事故时,乙方应立即通知甲方,并按照国家相关规定进行事故处理。7.3赔偿责任如因乙方责任导致甲方或第三方遭受损失,乙方应承担相应的赔偿责任。第八条保密条款8.1保密内容甲方的设计图纸、技术资料、工艺流程甲方客户信息、市场分析、商业计划甲方合作伙伴信息、供应链信息甲方内部管理信息8.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年数],或至相关秘密失去保密价值之日止。8.3违约责任如乙方违反保密义务,泄露或不当使用保密信息,应立即停止泄露行为,并承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的直接损失。第九条违约责任9.1违约行为未按约定时间完成工作工程质量不符合约定标准违反安全生产规定导致事故发生未按约定支付费用违反保密条款9.2违约责任承担乙方发生违约行为,应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金修复或重新完成工作赔偿甲方因此遭受的损失承担因违约行为产生的其他法律责任9.3违约金计算违约金按实际损失的一定比例计算,最高不超过合同总价的[具体百分比]。第十条合同解除10.1合同解除条件甲方严重违约,乙方在合理期限内未得到满意的解决乙方严重违约,甲方在合理期限内未得到满意的解决发生不可抗力事件,经双方协商一致解除合同合同目的不能实现,经双方协商一致解除合同10.2解除程序任何一方提出解除合同,应提前[具体天数]书面通知对方,并说明解除原因。10.3解除后的责任第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如协商不成,双方可选择仲裁,并将争议提交至[具体仲裁机构名称]进行仲裁。11.3争议解决期限自争议发生之日起[具体天数]内,双方应尽力通过协商解决争议。如未能在规定期限内解决,任何一方均可采取上述争议解决方式。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同终止条件合同期限届满双方协商一致解除合同合同因法定原因被终止12.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照约定处理未了事宜,包括但不限于:结算剩余款项处理剩余材料清理工作现场第十三条合同附件13.1附件名称[列出所有附件名称,如附件一:高空作业安全协议等]13.2附件内容[详细描述附件内容,如附件一详细规定了高空作业的安全措施和责任分配等]第十四条其他约定14.1其他约定事项[列出其他需要特别说明的约定事项,如合同文本的份数、文本的效力等]14.2修改及补充本合同的修改或补充必须以书面形式进行,并经双方签字(或盖章)后生效。14.3通知及送达方式邮寄至对方地址电子邮件发送至对方指定的电子邮箱直接交付对方或其授权代表送达日期以实际收到日期为准。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,因特定目的而介入合同关系的外部主体,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、保险公司等。1.2第三方的介入应基于合同双方的书面同意,并明确其介入的具体事项和责任。第二条第三方介入事项2.1中介方:负责协助合同双方进行合同洽谈、签订及履行过程中的协调工作。2.2监理方:负责监督合同的履行情况,确保工程质量、进度和安全。2.3检测机构:负责对合同履行过程中的工程质量、材料等进行检测,出具检测报告。2.4保险公司:负责根据合同约定,为合同双方提供相应的保险服务。第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其介入事项的具体情况,由合同双方在合同中明确约定。因第三方自身原因导致合同履行受阻或合同无法实现的损失因第三方违反合同约定或操作不当导致的直接损失因第三方行为导致合同双方遭受的间接损失3.3第三方的责任限额不得超过合同总价的[具体百分比],且不得低于[具体金额]。第四条第三方责权利划分4.1第三方的权利根据合同约定,享有相应的权利,如收取服务费用、获取相关信息等。在合同履行过程中,有权对合同双方的行为进行监督和检查。4.2第三方的义务按照合同约定,履行相应的义务,如提供专业服务、保证服务质量等。在合同履行过程中,应尽到相应的注意义务,防止因自身原因导致合同无法履行。4.3第三方的责任对因自身原因导致的合同履行受阻或合同无法实现的损失,承担相应的责任。对因违反合同约定或操作不当导致的直接损失,承担相应的责任。对因自身行为导致合同双方遭受的间接损失,承担相应的责任。第五条第三方介入程序5.1合同双方同意第三方介入时,应书面通知对方,并明确第三方的介入事项和责任。5.2第三方应在收到通知后[具体天数]内,书面确认其接受介入,并明确其权利、义务和责任。5.3第三方介入后,合同双方应与第三方保持良好沟通,共同确保合同履行。第六条第三方介入费用的承担6.1第三方介入费用由合同双方根据合同约定或市场行情协商确定。6.2第三方介入费用应在合同履行过程中分阶段支付,具体支付方式由合同双方在合同中约定。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入期间,如合同双方协商一致,可终止第三方的介入。7.2第三方介入终止后,合同双方应按照合同约定处理未了事宜,并结算已发生的费用。第八条第三方介入争议解决8.1第三方介入过程中,如出现争议,应由合同双方协商解决。8.2协商不成时,任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院或[具体仲裁机构名称]进行仲裁。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露合同双方的商业秘密、技术秘密和经营信息。9.2违反保密义务的,第三方应承担相应的违约责任。第十条第三方介入合同的变更和补充10.1第三方介入合同如需变更或补充,应经合同双方书面同意,并签订补充协议。10.2补充协议作为本合同的一部分,具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:高空作业安全协议详细要求:协议应包含高空作业的安全规程、操作流程、防护措施、事故处理等内容。附件说明:本附件为双方共同遵守的安全作业规范,确保高空作业安全。2.附件二:劳务分包合同详细要求:合同应明确分包内容、期限、价格、支付方式、质量要求、违约责任等条款。附件说明:本附件为本合同的核心内容,详细规定了双方的权利和义务。3.附件三:安全生产管理制度详细要求:制度应包含安全生产的组织架构、职责分工、操作规程、检查制度、教育培训等内容。附件说明:本附件为乙方安全生产管理的依据,确保施工安全。4.附件四:质量检测报告详细要求:报告应包含检测项目、检测方法、检测结果、结论等内容。附件说明:本附件为乙方施工质量的检验结果,作为质量验收的依据。5.附件五:保险单详细要求:保险单应包含保险范围、保险金额、保险期限、保险费等内容。附件说明:本附件为乙方购买的保险证明,保障合同双方的合法权益。6.附件六:争议解决协议详细要求:协议应包含争议解决方式、机构、程序等内容。附件说明:本附件为双方解决合同争议的依据,确保争议得到公正处理。7.附件七:补充协议详细要求:协议应包含合同变更、补充、修改等内容。附件说明:本附件为合同履行过程中可能产生的变更或补充内容。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按约定时间完成工作责任认定标准:乙方应按照合同约定的工期完成工作。如未按时完成,视为违约。示例说明:乙方未能在合同约定的工期内完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。2.违约行为:工程质量不符合约定标准责任认定标准:乙方应按照合同约定的质量标准进行施工。如工程质量不符合标准,视为违约。示例说明:乙方施工的工程质量不达标,甲方有权要求乙方进行修复或重新施工。3.违约行为:违反安全生产规定导致事故发生责任认定标准:乙方应严格遵守安全生产规定。如因违反规定导致事故发生,视为违约。示例说明:乙方在施工过程中违反安全操作规程,导致事故发生,乙方应承担相应责任。4.违约行为:未按约定支付费用责任认定标准:乙方应按照合同约定的付款方式支付费用。如未按时支付,视为违约。示例说明:乙方未按约定时间支付工程款项,甲方有权要求乙方支付违约金。5.违约行为:违反保密条款责任认定标准:乙方应遵守保密条款,不得泄露甲方的商业秘密。如泄露,视为违约。示例说明:乙方泄露甲方商业秘密,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。全文完。2024铝模板高空作业安全保障劳务分包合同范本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方1.5合同目的2.分包工程内容2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度安排3.安全保障措施3.1高空作业安全管理制度3.2安全防护设施3.3人员配备与培训3.4安全生产责任3.5事故应急预案4.劳务分包范围4.1劳务分包内容4.2劳务分包人员4.3劳务分包期限4.4劳务分包费用5.质量要求5.1质量标准5.2质量检查与验收5.3质量保证措施5.4质量责任6.工程进度6.1工程进度计划6.2工程进度控制6.3工程进度调整6.4工程进度奖惩7.费用结算7.1费用构成7.2费用结算方式7.3费用支付时间7.4费用争议解决8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除责任11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:劳务分包人员名单12.3附件三:安全生产管理制度12.4附件四:质量标准13.其他约定13.1合同变更13.2合同解除13.3合同终止13.4合同履行14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:2024铝模板高空作业安全保障劳务分包合同1.2合同编号:LS202400011.3合同签订日期:2024年3月1日1.4合同双方1.4.1甲方:建筑有限公司1.4.2乙方:劳务分包有限公司1.5合同目的:为确保2024年铝模板高空作业的安全,明确甲乙双方的权利和义务,特订立本合同。2.分包工程内容2.1工程名称:项目铝模板高空作业2.2工程地点:市区项目工地2.3工程规模:建筑面积万平方米,高空作业区域面积平方米2.4工程内容:包括铝模板安装、拆除、运输及高空作业人员的临时住宿等2.5工程进度安排:2.5.1安装阶段:2024年3月10日至2024年4月10日2.5.2拆除阶段:2024年4月15日至2024年5月15日3.安全保障措施3.1高空作业安全管理制度:3.1.1乙方应严格按照国家和行业安全规范,建立健全高空作业安全管理制度。3.1.2乙方应定期对高空作业人员进行安全教育培训,提高安全意识。3.2安全防护设施:3.2.1乙方应确保高空作业区域的安全防护设施齐全、有效。3.2.2乙方应定期检查和维护安全防护设施,确保其处于良好状态。3.3人员配备与培训:3.3.1乙方应配备足够数量的合格高空作业人员,并对其进行专业培训。3.3.2乙方应要求高空作业人员持有相关资格证书,方可上岗作业。3.4安全生产责任:3.4.1乙方对高空作业过程中的安全生产负全面责任。3.4.2甲方对高空作业的安全监督和管理负责。3.5事故应急预案:3.5.1乙方应制定高空作业事故应急预案,并定期进行演练。3.5.2事故发生时,乙方应立即启动应急预案,采取有效措施,减少损失。4.劳务分包范围4.1劳务分包内容:包括铝模板高空作业人员的招募、培训、管理、工资支付等。4.2劳务分包人员:乙方负责招募、培训并管理高空作业人员,甲方提供必要的设备和技术支持。4.3劳务分包期限:自合同签订之日起至2024年5月15日。4.4劳务分包费用:总费用为人民币万元,具体费用构成详见附件一。5.质量要求5.1质量标准:按照国家和行业相关标准执行,确保铝模板高空作业质量符合要求。5.2质量检查与验收:甲方有权对铝模板高空作业进行监督检查,乙方应积极配合。5.3质量保证措施:乙方应采取有效措施,确保铝模板高空作业质量达到合同约定标准。5.4质量责任:若因乙方原因导致铝模板高空作业质量不符合合同约定,乙方应承担相应的质量责任。6.工程进度6.1工程进度计划:详见附件二。6.2工程进度控制:乙方应按照工程进度计划执行,确保工程按期完成。6.3工程进度调整:如遇特殊情况,双方可协商调整工程进度计划。6.4工程进度奖惩:根据实际工程进度,双方可协商确定奖惩措施。8.费用结算8.1费用构成:包括劳务分包人员工资、设备租赁费、材料费、管理费等。8.2费用结算方式:乙方每月末提交费用结算报告,甲方在收到报告后5个工作日内进行审核并支付相应费用。8.3费用支付时间:每月支付上一个月的费用,支付期限为收到结算报告后的15日内。8.4费用争议解决:如双方对费用结算有异议,应友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的人民法院诉讼解决。9.违约责任9.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、质量不达标、安全事故发生等。9.2违约责任承担:违约方应根据违约情形,承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约责任赔偿:赔偿金额应根据实际情况和合同约定计算,违约方应在收到赔偿要求后10日内支付。10.争议解决10.1争议解决方式:通过友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的人民法院诉讼解决。10.2争议解决机构:双方同意将争议提交至市区人民法院管辖。10.3争议解决程序:按照我国《民事诉讼法》及相关法律法规的规定进行。11.合同解除11.1合同解除条件:包括但不限于甲方单方面解除合同、乙方严重违约、不可抗力等。11.2合同解除程序:一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明解除原因。11.3合同解除责任:解除合同后,双方应根据实际情况承担相应的责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.合同生效与终止12.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。12.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。12.3合同终止程序:合同终止后,双方应进行合同清算,包括但不限于费用结算、工程验收等。13.附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:劳务分包人员名单13.3附件三:安全生产管理制度13.4附件四:质量标准14.合同附件14.1附件一:工程量清单,详细列出工程量及单价。14.2附件二:劳务分包人员名单,包括姓名、工种、资格证书等。14.3附件三:安全生产管理制度,包括安全操作规程、安全培训计划等。14.4附件四:质量标准,明确铝模板高空作业的质量要求和验收标准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方指的是除甲乙双方外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、保障安全生产、解决合同争议等。16.第三方介入条款16.1第三方介入方式:第三方介入应通过书面协议或合同附件的形式,明确第三方介入的具体事项、责任和义务。16.2第三方介入程序:16.2.1甲方或乙方提出第三方介入的申请,并说明介入的具体原因和目的。16.2.2双方协商确定第三方介入的方式、范围和期限。16.2.3签订第三方介入协议或合同附件,明确各方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:第三方在介入过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不得超过合同总价的%。17.2责任限额计算:17.2.1第三方责任损失计算依据:按照实际损失金额,扣除应由甲方或乙方承担的部分。17.2.2责任限额的调整:如合同履行过程中发生重大变更,双方可协商调整责任限额。18.第三方责权利划分18.1第三方权利:18.1.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和配合。18.1.2第三方有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查。18.2第三方义务:18.2.1第三方应按照合同约定,履行监督检查职责。18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系:19.1.1第三方应向甲方报告监督检查结果,并对甲方负责。19.1.2甲方有权对第三方的监督检查结果提出异议。19.2第三方与乙方的关系:19.2.1第三方应向乙方提供监督检查意见,并协助乙方改进工作。19.2.2乙方应配合第三方的工作,并对第三方提供的意见给予反馈。19.3第三方与其他各方的责任划分:19.3.1第三方在介入过程中,如因自身原因造成甲方或乙方损失,应承担相应的赔偿责任。19.3.2甲方或乙方在履行合同过程中,如因第三方原因造成损失,应向第三方追偿。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件:合同履行完毕、第三方完成监督检查任务、合同解除或终止等。20.2第三方介入终止程序:20.2.1双方协商确定第三方介入终止的时间。20.2.2第三方应提交监督检查报告,并对甲方或乙方进行交接。20.2.3第三方介入终止后,甲方或乙方应支付第三方相应的报酬。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:工程量清单应详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价,并附有相应的计算方法和依据。2.附件二:劳务分包人员名单详细要求和说明:人员名单应包括姓名、工种、身份证号码、联系方式、资格证书、培训记录等信息。3.附件三:安全生产管理制度详细要求和说明:制度应包含安全操作规程、安全培训计划、安全检查制度、事故报告和处理程序等内容。4.附件四:质量标准详细要求和说明:质量标准应明确铝模板高空作业的质量要求,包括材料、施工工艺、验收标准等。5.附件五:第三方介入协议详细要求和说明:协议应明确第三方介入的具体事项、责任、权利、期限以及费用等。6.附件六:费用结算报告详细要求和说明:报告应详细列出费用构成、支付时间、支付金额等信息,并附有相应的凭证。7.附件七:工程进度计划详细要求和说明:计划应包括工程项目的分期目标、时间节点、责任人等信息。8.附件八:事故应急预案详细要求和说明:预案应包括事故类型、应急措施、责任分工、联络方式等内容。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按时完成工程进度;1.2乙方施工质量不符合合同约定;1.3乙方未按约定配备合格高空作业人员;1.4乙方未按约定进行安全教育培训;1.5乙方未按约定使用安全防护设施;1.6乙方发生安全事故;1.7乙方未按时支付费用;1.8第三方在介入过程中造成损失。2.责任认定标准:2.1乙方未按时完成工程进度:乙方应支付违约金,违约金按每日延误工程总价的%计算。2.2乙方施工质量不符合合同约定:乙方应返工或修复,并承担由此产生的费用。2.3乙方未按约定配备合格高空作业人员:乙方应重新配备,并承担由此产生的费用。2.4乙方未按约定进行安全教育培训:乙方应重新培训,并承担由此产生的费用。2.5乙方未按约定使用安全防护设施:乙方应立即整改,并承担由此产生的费用。2.6乙方发生安全事故:乙方应承担全部责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.7乙方未按时支付费用:乙方应支付滞纳金,滞纳金按每日欠款金额的%计算。2.8第三方在介入过程中造成损失:第三方应承担相应责任,赔偿甲方或乙方的损失。示例说明:若乙方未按时完成工程进度,导致甲方遭受损失,乙方应支付违约金,计算公式为:违约金=工程总价×%×延误天数。若乙方施工质量不符合合同约定,导致甲方遭受损失,乙方应返工或修复,并承担由此产生的全部费用。全文完。2024铝模板高空作业安全保障劳务分包合同范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.当事人信息2.1分包单位信息2.2总包单位信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限4.高空作业安全要求4.1安全管理制度4.2安全培训与教育4.3安全防护措施4.4应急预案5.劳务分包内容5.1劳务分包范围5.2劳务分包人员5.3劳务分包设备6.技术规范与标准6.1技术规范6.2国家标准6.3行业标准7.工程进度与质量7.1工程进度计划7.2质量要求7.3质量检测与验收8.费用与支付8.1工程造价8.2支付方式8.3付款期限8.4逾期付款违约责任9.保险与责任9.1保险责任9.2责任范围9.3责任免除10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约金计算11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与修改13.1合同生效条件13.2合同修改程序14.其他约定14.1其他条款14.2附则第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1合同定义本合同所指的“铝模板高空作业安全保障劳务分包合同”是指分包单位与总包单位之间,就分包单位在总包单位指定的工程项目中,对铝模板高空作业实施安全保障而签订的劳务分包合同。1.2术语解释(1)“铝模板”指用于建筑工程中,用于施工过程中模板支撑的铝制材料。(3)“安全保障”指在铝模板高空作业过程中,采取各种措施确保作业人员的人身安全和财产安全。第二条当事人信息2.1分包单位信息(1)名称:[分包单位名称](2)地址:[分包单位地址](3)法定代表人:[分包单位法定代表人姓名](4)联系电话:[分包单位联系电话]2.2总包单位信息(1)名称:[总包单位名称](2)地址:[总包单位地址](3)法定代表人:[总包单位法定代表人姓名](4)联系电话:[总包单位联系电话]第三条工程概况3.1工程名称:[工程名称]3.2工程地点:[工程地点]3.3工程规模:[工程规模]3.4工程期限:[工程期限]第四条高空作业安全要求4.1安全管理制度(1)分包单位应建立健全铝模板高空作业安全管理制度,明确安全责任和操作规程。(2)总包单位应定期对分包单位的安全管理制度进行检查,确保其符合国家相关安全标准。4.2安全培训与教育(1)分包单位应对作业人员进行安全培训和教育,提高作业人员的安全意识和操作技能。(2)总包单位应监督分包单位的安全培训与教育工作,确保其效果。4.3安全防护措施(1)分包单位应按照国家相关安全标准,采取必要的安全防护措施,如安全带、安全网、防护栏杆等。(2)总包单位应监督分包单位的安全防护措施的实施,确保其有效。4.4应急预案(1)分包单位应制定铝模板高空作业应急预案,明确应急响应程序和措施。(2)总包单位应监督分包单位的应急预案制定和演练,确保其有效性。第五条劳务分包内容5.1劳务分包范围(1)铝模板高空作业的安全保障工作。(2)作业人员的调配和管理。(3)安全防护设施的采购、安装和维护。5.2劳务分包人员(1)分包单位应确保劳务分包人员具备相应的作业资格和技能。(2)总包单位有权对劳务分包人员进行审查和监督。5.3劳务分包设备(1)分包单位应提供符合国家相关安全标准的铝模板高空作业设备。(2)总包单位有权对劳务分包设备进行检查和验收。第六条技术规范与标准6.1技术规范(1)分包单位应遵守国家相关铝模板高空作业的技术规范。(2)总包单位有权对分包单位的技术规范执行情况进行监督。6.2国家标准(1)分包单位应按照国家相关安全标准进行铝模板高空作业。(2)总包单位有权对分包单位的国家标准执行情况进行监督。6.3行业标准(1)分包单位应参照行业标准进行铝模板高空作业。(2)总包单位有权对分包单位的行业标准执行情况进行监督。第八条费用与支付8.1工程造价(1)分包工程的总造价为人民币[金额]元,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。(2)工程造价的计算依据为《建筑工程施工合同示范文本》及双方约定的其他相关文件。8.2支付方式(1)支付方式为分阶段支付,具体支付节点为:1.预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总价的[百分比]%。2.进度款:按照工程进度达到合同约定比例时支付,每月支付一次,每次支付金额为前一个月实际完成工程量的[百分比]%。3.结算款:工程竣工验收合格后30日内支付,金额为合同总价的[百分比]%。4.保修金:保修金为合同总价的[百分比]%,在保修期满后无质量问题退还。8.3付款期限(1)分包单位应在每月的[日期]前提交付款申请及相关证明材料。(2)总包单位应在收到付款申请后[天数]个工作日内完成支付。8.4逾期付款违约责任(1)若总包单位逾期付款,应向分包单位支付逾期付款利息,利率为[利率]%。(2)若总包单位连续两次逾期付款,分包单位有权解除合同并要求赔偿损失。第九条保险与责任9.1保险责任(1)分包单位应为其作业人员购买意外伤害保险,保险金额不得低于[金额]元。(2)总包单位应为其工程购买建筑工程一切险,保险金额应覆盖工程总造价。9.2责任范围(1)分包单位对其作业人员在作业过程中发生的意外伤害承担责任。(2)总包单位对其工程在施工过程中发生的意外损失承担责任。9.3责任免除(1)因不可抗力导致的损失,双方互不承担责任。(2)因分包单位自身原因导致的损失,由分包单位承担责任。第十条违约责任10.1违约行为(1)分包单位未按合同约定完成工程;(2)总包单位未按合同约定支付费用;(3)任何一方违反合同约定的其他行为。10.2违约责任(1)违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。(2)违约金为合同总价的[百分比]%。10.3违约金计算(1)违约金的计算依据为实际损失与违约金的倍数。(2)违约金的具体数额由双方协商确定。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件(1)一方违反合同约定,经另一方书面通知后,在合理期限内仍未改正;(2)一方发生严重违约行为,致使合同无法继续履行。11.2合同终止条件(1)工程竣工验收合格,合同目的实现;(2)合同约定的其他终止条件。11.3合同解除与终止后的处理(1)合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同义务。第十二条争议解决12.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议;(2)协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。12.2争议解决机构(1)[仲裁机构名称];(2)仲裁地点:[地点]。12.3争议解决程序(1)仲裁程序按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行;(2)仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。第十三条合同生效与修改13.1合同生效条件(1)合同经双方签字盖章后生效;(2)合同约定的其他生效条件。13.2合同修改程序(1)任何一方要求修改合同,应书面通知另一方;(2)经双方协商一致,签订补充协议,作为本合同的组成部分。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与类型1.1第三方定义本合同所称“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、检测方、评估方、咨询方、中介方等。1.2第三方类型(1)监理方:负责对工程项目的施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。(2)检测方:负责对工程材料、设备、工艺等进行检测,确保符合国家相关标准和要求。(3)评估方:负责对工程项目的投资效益、风险评估等进行评估。(4)咨询方:提供专业咨询服务,协助甲乙双方解决合同履行过程中遇到的问题。(5)中介方:为甲乙双方提供信息沟通、谈判协调等服务。第二条第三方介入的依据与程序2.1介入依据第三方介入应当有明确的合同依据,包括但不限于甲乙双方签订的协议、合同条款等。2.2介入程序(1)甲乙双方协商一致,确定第三方介入的事项和范围。(2)甲乙双方与第三方签订合作协议,明确各方的权利、义务和责任。(3)第三方按照合作协议的约定履行职责。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因导致的损失,应当承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定(1)第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。(2)责任限额应参照国家相关法律法规、行业标准以及第三方自身的责任能力等因素确定。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分(1)第三方应向甲方提供真实、准确、完整的报告、意见或建议。(2)甲方有权要求第三方按照合作协议的约定履行职责。(3)甲方对第三方的行为不承担责任,但第三方应向甲方承担相应的责任。4.2第三方与乙方的划分(1)第三方应向乙方提供真实、准确、完整的报告、意见或建议。(2)乙方有权要求第三方按照合作协议的约定履行职责。(3)乙方对第三方的行为不承担责任,但第三方应向乙方承担相应的责任。第五条第三方权利5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。5.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出改进意见。第六条第三方义务6.1第三方应按照合作协议的约定,独立、客观、公正地履行职责。6.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。6.3第三方应在约定的时限内完成工作,并及时向甲乙双方提交报告。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合作协议的约定分摊。7.2若第三方介入导致甲乙双方损失,应由责任方承担相应费用。第八条第三方介入的合同解
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 邮政快递赔偿标准调整补充协议
- 长期承租设备协议书
- 赡养问题调解协议书
- 隧道支护承包协议书
- 邻居快递赔偿协议书
- 车厢买卖合同协议书
- 酒店双方谅解协议书
- 资产收购居间协议书
- 道路清洗保洁协议书
- 写字楼合同解除协议书
- 密封条范文模板(A4打印版)
- 西方文明史导论智慧树知到期末考试答案2024年
- JBT 11699-2013 高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程
- IATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表
- 知识星球行业报告
- 【课件】第15课+权力与理性-17、18世纪西方美术+课件-高中美术人教版(2019)美术鉴赏
- 光电技术(第5版) 习题解答 王庆有
- 仓库货物先进先出管理培训教程培训课件
- 什么是数学:对思想和方法的基本研究
- 家长会课件:初三迎接中考家长会课件
- 金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”课件
评论
0/150
提交评论