二零二五年度监理合同延期补充协议-费用结算与支付3篇_第1页
二零二五年度监理合同延期补充协议-费用结算与支付3篇_第2页
二零二五年度监理合同延期补充协议-费用结算与支付3篇_第3页
二零二五年度监理合同延期补充协议-费用结算与支付3篇_第4页
二零二五年度监理合同延期补充协议-费用结算与支付3篇_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度监理合同延期补充协议——费用结算与支付本合同目录一览1.协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议期限2.延期原因及理由2.1延期原因2.2延期理由2.3延期期限3.费用结算3.1费用构成3.2费用计算方法3.3费用结算程序3.4费用结算时间4.费用支付4.1支付方式4.2支付时间4.3支付条件4.4支付责任5.逾期支付处理5.1逾期支付责任5.2逾期支付罚息5.3逾期支付处理程序6.费用调整6.1调整原因6.2调整方法6.3调整程序7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理程序9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果10.合同生效10.1生效条件10.2生效时间10.3生效文件11.合同变更11.1变更程序11.2变更文件11.3变更生效12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.通知与送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达时间14.其他约定14.1法律适用14.2争议管辖14.3合同附件第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议背景本协议依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,在原监理合同的基础上,就二零二四年度监理合同的延期事宜,双方经协商一致,达成如下补充协议。1.2协议目的本协议旨在明确监理合同延期期间的费用结算与支付方式,确保双方权益得到保障。1.3协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效,至监理合同延期结束之日止。2.延期原因及理由2.1延期原因因(具体原因)导致监理合同原定工期延期。2.2延期理由(具体理由)经双方确认,符合合同延期条件。2.3延期期限监理合同延期期限为(具体延期天数)天。3.费用结算3.1费用构成延期期间的监理费用包括但不限于:监理人员工资、差旅费、通讯费、资料费等。3.2费用计算方法监理费用按原监理合同约定的计算方法执行,即(具体计算方法)。3.3费用结算程序1.监理单位每月向建设单位提交费用结算申请,包括费用明细、计算依据等。2.建设单位在收到结算申请后(具体时间)内审核,确认无误后支付。3.4费用结算时间费用结算时间为每月(具体日期)。4.费用支付4.1支付方式延期期间监理费用支付方式为银行转账。4.2支付时间费用支付时间为每月(具体日期)。4.3支付条件1.费用结算申请经建设单位审核无误。2.费用结算时间已到。4.4支付责任1.监理单位负责提供准确、完整的费用结算资料。2.建设单位负责按时支付监理费用。5.逾期支付处理5.1逾期支付责任若建设单位逾期支付监理费用,应按(具体逾期支付罚息比例)向监理单位支付罚息。5.2逾期支付罚息罚息按逾期天数计算,自逾期之日起至实际支付之日止。5.3逾期支付处理程序1.监理单位向建设单位发出逾期支付通知。2.建设单位在接到通知后(具体时间)内支付罚息及费用。6.费用调整6.1调整原因因(具体原因)导致监理费用发生变动。6.2调整方法费用调整按(具体调整方法)执行。6.3调整程序1.监理单位向建设单位提出费用调整申请。2.建设单位在收到申请后(具体时间)内审核,确认无误后执行调整。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构除非本协议另有约定,争议解决机构为合同履行地的人民法院。8.3争议解决程序1.争议发生后,双方应立即停止一切可能导致争议扩大的行为。2.双方应尽力在收到争议通知后的(具体时间)内协商解决争议。3.如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1违约情形1.监理单位未按约定提供监理服务或提供的服务不符合合同要求。2.建设单位未按约定支付监理费用。3.双方违反本协议其他约定。9.2违约责任1.违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失。2.违约方应支付违约金,违约金按(具体违约金比例)计算。9.3违约处理程序1.守约方有权要求违约方立即履行合同义务。2.守约方有权要求违约方支付违约金和赔偿损失。3.如违约方不履行义务,守约方有权解除合同并追究违约责任。10.合同解除10.1解除条件1.双方协商一致解除合同。2.一方严重违约,另一方有权解除合同。10.2解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知对方。2.收到通知的一方应在(具体时间)内确认或拒绝解除合同。10.3解除后果1.合同解除后,双方应立即停止履行合同义务。2.双方应按合同约定结算剩余款项。3.合同解除不影响双方其他权利和义务。11.合同变更11.1变更程序1.双方协商一致,书面提出合同变更申请。2.变更内容经双方签字盖章后生效。11.2变更文件变更文件作为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。11.3变更生效变更文件经双方签字盖章后立即生效。12.合同终止12.1终止条件1.合同履行完毕。2.合同解除。12.2终止程序1.合同终止后,双方应进行资产清算。2.双方应签署合同终止确认书。12.3终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定进行结算。2.合同终止不影响双方其他权利和义务。13.通知与送达13.1通知方式双方应以书面形式进行通知。13.2送达地址送达地址为双方在合同中约定的地址。13.3送达时间送达时间为通知发出后的(具体时间)。14.其他约定14.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。14.2争议管辖本协议的争议管辖地为合同履行地。14.3合同附件本协议的附件包括但不限于:监理合同、费用结算明细表等。附件与本协议具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方概念本协议中所述的“第三方”是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中,因特定需求而介入合同履行过程的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理机构、检测机构、评估机构、咨询机构、仲裁机构等。1.2第三方定义第三方应具备相应的资质和能力,能够独立承担相应责任,并接受甲乙双方的监督和管理。2.第三方介入的范围与条件2.1第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于:监理合同履行过程中的质量控制、进度控制、成本控制等;技术咨询服务;争议解决;合同履行过程中的其他需要第三方介入的事项。2.2第三方介入条件双方同意;第三方具备相应资质和能力;第三方同意接受甲乙双方的监督和管理。3.第三方介入的程序与方式3.1第三方介入程序1.双方协商确定第三方介入的事项及具体要求;2.双方共同与第三方签订合作协议,明确第三方在合同履行过程中的职责和权利;3.第三方按照合作协议的要求履行职责。3.2第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于:直接参与合同履行;提供专业咨询服务;评估、检测、鉴定等服务。4.第三方责任限额4.1责任限额概念第三方责任限额是指第三方在履行协议过程中,因自身原因导致甲乙双方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。4.2责任限额约定1.第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,一般不应超过合同总金额的一定比例;2.第三方责任限额应在合作协议中明确,并在合同履行过程中予以公示。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1第三方与甲方的责任权利1.第三方应按照合作协议的要求,对甲方提供的服务或产品进行监督、检查,确保符合合同约定;2.第三方有权要求甲方提供必要的资料和条件,以便其履行职责;3.第三方在履行职责过程中,如发现甲方存在违约行为,有权通知甲方,并要求甲方予以纠正。5.2第三方与乙方的责任权利1.第三方应按照合作协议的要求,对乙方提供的服务或产品进行监督、检查,确保符合合同约定;2.第三方有权要求乙方提供必要的资料和条件,以便其履行职责;3.第三方在履行职责过程中,如发现乙方存在违约行为,有权通知乙方,并要求乙方予以纠正。5.3第三方与其他各方的责任权利1.第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙双方的合法权益,不得损害其利益;2.第三方应遵守国家法律法规,不得从事违法活动;3.第三方与其他各方在合同履行过程中,应相互配合,共同完成合同目标。6.第三方介入的变更与解除6.1变更1.第三方介入的变更需经甲乙双方同意;2.变更后的协议作为本补充协议的附件,与本补充协议具有同等法律效力。6.2解除1.第三方介入的解除需经甲乙双方同意;2.解除后,第三方应立即停止介入,并按照约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理合同详细要求:包括监理服务内容、范围、期限、费用、双方权利义务等。说明:监理合同是本补充协议的基础,所有附件均应与本合同保持一致。2.费用结算明细表详细要求:详细列出费用构成、计算方法、结算时间等。说明:明细表用于双方核对费用结算情况,确保费用支付准确无误。3.第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的事项、职责、权利、责任限额等。说明:第三方合作协议是第三方介入合同履行过程的依据。4.争议解决协议详细要求:约定争议解决方式、机构、程序等。说明:争议解决协议用于解决合同履行过程中可能出现的争议。5.合同变更协议详细要求:详细列出变更内容、生效时间等。说明:合同变更协议用于记录合同履行过程中的变更事项。6.合同终止协议详细要求:明确合同终止条件、程序、后果等。说明:合同终止协议用于记录合同终止的具体情况。7.通知与送达证明详细要求:记录通知内容、送达时间、送达方式等。说明:通知与送达证明用于证明通知已送达对方。8.违约责任证明详细要求:记录违约行为、违约责任认定、赔偿金额等。说明:违约责任证明用于证明违约方应承担的责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约方未按约定提供监理服务或提供的服务不符合合同要求。违约方未按约定支付监理费用。违约方违反本协议其他约定。2.责任认定标准违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失。违约方应支付违约金,违约金按(具体违约金比例)计算。3.违约责任示例示例一:监理单位未按约定时间完成监理工作,导致工程进度延误。责任认定:监理单位应承担违约责任,赔偿建设单位因此遭受的损失,并支付违约金。示例二:建设单位未按约定时间支付监理费用,导致监理单位无法正常开展工作。责任认定:建设单位应承担违约责任,支付监理费用,并支付违约金。示例三:第三方在履行协议过程中,因自身原因导致工程出现质量问题。责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失,并支付违约金。全文完。二零二四年度监理合同延期补充协议——费用结算与支付1合同目录一、协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议依据二、延期原因2.1延期原因说明2.2延期影响评估三、费用调整3.1费用调整原则3.2费用调整方法3.3费用调整计算四、结算方式4.1结算方式说明4.2结算流程4.3结算时间五、支付方式5.1支付方式说明5.2支付流程5.3支付时间六、付款条件6.1付款条件说明6.2付款条件变更七、违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约责任追究八、争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点九、协议生效与终止9.1协议生效条件9.2协议生效时间9.3协议终止条件9.4协议终止时间十、协议变更与解除10.1协议变更条件10.2协议解除条件10.3协议解除程序十一、协议附件11.1附件一:费用调整明细表11.2附件二:结算、支付时间表11.3附件三:争议解决相关文件十二、其他约定12.1其他约定事项12.2其他约定效力十三、协议签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员十四、协议附件清单14.1附件一清单14.2附件二清单14.3附件三清单合同编号_________一、协议概述1.1协议背景本协议签订于二零二四年,原监理合同约定工期为自二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日。由于工程实际情况,监理合同工期需要延期至二零二五年六月三十日。1.2协议目的本协议旨在明确监理合同工期延期期间的费用结算与支付方式,确保合同双方的权益。1.3协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程监理条例》及相关法律法规制定。二、延期原因2.1延期原因说明工程因设计变更、材料供应延迟、不可抗力等因素导致工期延期。2.2延期影响评估工期延期对工程进度、质量及合同双方权益产生影响,需进行评估。三、费用调整3.1费用调整原则费用调整遵循公平、合理原则,根据实际发生的工作量和市场行情进行调整。3.2费用调整方法费用调整采用按实际完成工作量计算,结合市场行情进行调整。3.3费用调整计算费用调整计算公式:调整后费用=原合同费用×(实际完成工作量/原合同工作量)×市场调整系数。四、结算方式4.1结算方式说明结算方式采用按月结算,每月结算一次。4.2结算流程1.监理单位每月底提交费用结算申请;2.建设单位审核费用结算申请;3.双方确认结算金额;4.建设单位支付结算款项。4.3结算时间结算时间:每月五日前。五、支付方式5.1支付方式说明支付方式采用银行转账,支付至监理单位指定账户。5.2支付流程1.建设单位根据结算金额,在每月结算时间前将款项划转至监理单位指定账户;2.监理单位收到款项后,确认到账。5.3支付时间支付时间:每月五日前。六、付款条件6.1付款条件说明1.结算金额经双方确认;2.工程进度符合合同要求;3.监理单位提供相关费用凭证。6.2付款条件变更任何一方如需变更付款条件,应提前一个月书面通知对方,经双方协商一致后生效。七、违约责任7.1违约情形1.监理单位未按约定完成监理工作;2.建设单位未按约定支付费用;3.双方未按约定履行其他合同义务。7.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;2.违约方应支付违约金,违约金金额为实际损失的一定比例;3.违约方应承担因违约行为产生的诉讼费用。7.3违约责任追究违约责任追究方式:双方协商解决;协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、争议解决8.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交合同签订地仲裁委员会仲裁。8.2争议解决程序1.争议发生后,双方应在收到争议通知之日起三十日内协商解决;2.协商不成的,任何一方可向合同签订地仲裁委员会提交仲裁申请;3.仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起六十日内作出仲裁裁决。8.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。九、协议生效与终止9.1协议生效条件本协议经双方签字盖章后生效。9.2协议生效时间本协议自双方签字盖章之日起生效。9.3协议终止条件1.协议约定的延期期限届满;2.双方协商一致解除本协议;3.本协议约定的其他终止条件。9.4协议终止时间协议终止时间以实际终止条件发生的时间为准。十、协议变更与解除10.1协议变更条件双方协商一致,可对本协议进行变更。10.2协议解除条件1.协议约定的解除条件成就;2.双方协商一致解除本协议;3.本协议约定的其他解除条件。10.3协议解除程序1.提出解除协议的一方应书面通知对方;2.双方应就解除协议事宜进行协商;3.协商一致后,双方签署解除协议的文件。十一、协议附件11.1附件一:费用调整明细表11.2附件二:结算、支付时间表11.3附件三:争议解决相关文件十二、其他约定12.1其他约定事项本协议未尽事宜,按原监理合同及相关法律法规执行。12.2其他约定效力本协议其他约定事项具有同等法律效力。十三、协议签署13.1签署时间本协议自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点合同签订地。十四、协议附件清单14.1附件一清单14.2附件二清单14.3附件三清单监理单位(盖章):授权代表(签字):日期:____年____月____日建设单位(盖章):授权代表(签字):日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导下的进度管理1.1.1甲方应定期向乙方提供工程进度计划,乙方应根据甲方提供的计划调整监理工作计划。1.1.2甲方应保证提供的信息准确、完整,因信息错误导致乙方工作失误,甲方应承担相应责任。2.甲方主导下的费用控制2.1甲方应负责监督和控制工程费用,确保工程费用在预算范围内。2.2甲方应定期向乙方提供工程费用报告,乙方应进行审核并提出改进建议。3.甲方主导下的沟通协调3.1甲方应负责协调与设计、施工、材料供应商等各方的关系,确保工程顺利进行。3.2甲方应确保乙方与各方之间的沟通渠道畅通,及时解决监理过程中出现的问题。4.甲方主导下的风险管理4.1甲方应负责识别、评估和控制工程风险,将风险控制在可接受范围内。4.2甲方应定期向乙方提供风险评估报告,乙方应根据报告调整监理策略。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导下的监理工作1.1乙方应全面负责监理工作,确保工程质量、进度和费用符合合同要求。1.2乙方应定期向甲方报告监理工作进展,并提出改进建议。2.乙方主导下的费用结算2.1乙方应严格按照合同约定和实际工作完成情况,进行费用结算。2.2乙方应提供详细的费用结算报告,甲方应在收到报告后三十日内审核并支付费用。3.乙方主导下的争议解决3.1乙方应在发现争议时,及时向甲方提出,并采取有效措施解决争议。3.2乙方应积极参与争议解决过程,提供必要的证据和资料。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介的引入1.1双方同意引入第三方中介机构,负责协调和监督监理工作。1.2第三方中介机构应具备相关资质,且双方均认可其服务能力。2.第三方中介的职责2.1第三方中介应负责监督乙方的工作,确保其符合合同要求。2.2第三方中介应定期向双方报告监理工作情况,并提出改进建议。3.第三方中介的费用3.1第三方中介的费用由双方共同承担,具体费用标准由双方协商确定。3.2第三方中介的费用结算方式与监理费用结算方式相同。4.第三方中介的更换4.1若第三方中介无法履行职责或出现重大失误,双方可协商更换第三方中介。4.2更换第三方中介的程序和费用由双方另行约定。5.第三方中介的保密5.1第三方中介应遵守保密协议,对监理过程中的敏感信息保密。5.2第三方中介未经双方同意,不得泄露监理过程中的任何信息。附件及其他补充说明一、附件列表:1.费用调整明细表2.结算、支付时间表3.争议解决相关文件4.第三方中介资质证明5.保密协议6.协议签署文件7.第三方中介更换申请及批准文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.监理单位未按约定完成监理工作。b.建设单位未按约定支付费用。c.双方未按约定履行其他合同义务。2.违约认定:a.双方协商一致,认定存在违约行为。b.第三方中介机构根据合同约定进行认定。c.仲裁委员会根据争议解决程序进行认定。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律规范。2.建设工程监理条例:规范建设工程监理活动的行政法规。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁:指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构,由仲裁机构作出具有法律效力的裁决。5.保密协议:约定双方对特定信息保密的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:监理单位未按约定完成监理工作。解决办法:双方协商解决,必要时可引入第三方中介机构进行协调。2.问题:建设单位未按约定支付费用。解决办法:监理单位提供详细的费用结算报告,建设单位应在规定时间内支付费用。3.问题:第三方中介更换困难。解决办法:双方协商确定更换程序,必要时可寻求法律途径解决。五、所有应用场景:1.工程工期延期,需要调整费用结算与支付。2.双方在监理合同执行过程中出现争议,需要补充协议明确解决方式。3.引入第三方中介机构协调监理工作,需要明确第三方中介的职责和费用。4.需要对监理过程中的敏感信息进行保密,签订保密协议。5.需要明确违约行为及认定,以便在发生违约时能够及时处理。全文完。二零二四年度监理合同延期补充协议——费用结算与支付2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方(如有):____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景:鉴于本合同编号_________《二零二四年度监理合同》签订后,由于项目实际情况发生变化,经甲乙双方协商一致,决定签订本补充协议,对费用结算与支付方式进行补充约定。2.2目的:为明确双方在项目监理过程中的费用结算与支付方式,保障项目顺利进行,特签订本补充协议。三、定义与解释3.1专业属于:本合同所指专业属于监理行业,包括但不限于工程监理、质量控制、安全监理、进度监理等。3.2关键词解释:a.监理费用:指甲方按照监理合同约定支付给乙方的监理服务费用。b.延期费用:指因项目延期导致乙方产生额外工作费用。c.费用结算:指甲乙双方在项目实施过程中,按照合同约定进行费用计算、确认和支付的行为。d.费用支付:指甲方按照费用结算结果,向乙方支付监理费用的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:a.按照合同约定支付监理费用。b.在监理过程中,有权要求乙方提供真实、准确、完整的监理资料。c.对乙方在监理过程中违反合同约定或法律法规的行为,有权要求乙方改正或承担相应责任。4.2乙方的权利和义务:a.按照合同约定提供监理服务。b.在监理过程中,确保监理质量,及时向甲方提供监理报告。c.按照合同约定,对项目延期产生的额外工作费用进行核算,并向甲方提出费用结算报告。五、履行条款5.1合同履行时间:本补充协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为自监理合同签订之日起至监理合同终止之日止。5.2合同履行地点:监理服务地点为____________________。5.3合同履行方式:a.甲方按照合同约定,在监理服务过程中支付监理费用。b.乙方按照合同约定,在项目实施过程中,对监理费用进行核算,并向甲方提出费用结算报告。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本补充协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:a.监理合同终止。b.本补充协议约定的其他终止条件。6.3终止程序:本补充协议的终止,按照监理合同约定的终止程序进行。6.4终止后果:a.本补充协议终止后,甲乙双方应按照合同约定,完成剩余的监理工作。b.本补充协议终止后,甲乙双方应按照合同约定,结算剩余的监理费用。七、费用与支付7.1费用构成a.监理服务费:根据监理合同约定的监理服务内容和范围,按实际发生的工作量计算。b.延期费用:因甲方原因导致项目延期,乙方根据实际产生的工作量和时间,按照约定的费率计算。c.其他费用:包括但不限于差旅费、资料费、通讯费等,按照实际发生计算。7.2支付方式a.甲方应在监理服务开始前支付监理服务费的50%作为预付款。b.乙方每月提交监理工作报告及费用结算报告,甲方应在收到报告后15个工作日内支付当月监理服务费的30%。c.项目完工验收合格后,甲方应在收到乙方提交的最终监理报告和费用结算报告后30个工作日内支付剩余的20%监理服务费。7.3支付时间a.预付款支付时间:监理服务开始前。b.每月监理服务费支付时间:每月的一个工作日。c.项目完工验收后支付时间:收到乙方提交的最终监理报告和费用结算报告后30个工作日内。7.4支付条款a.甲方应按照约定的支付时间向乙方支付费用。b.乙方应在收到甲方支付的费用后,出具相应的收款凭证。c.如甲方未按时支付费用,应向乙方支付应付金额的1%作为滞纳金。八、违约责任8.1甲方违约a.甲方未按时支付费用,应向乙方支付滞纳金。b.甲方因自身原因导致项目延期,应承担乙方产生的额外费用。8.2乙方违约a.乙方未按合同约定提供监理服务,应向甲方支付违约金。b.乙方因自身原因导致项目无法按期完成,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式a.违约金金额为实际损失的10%。b.赔偿方式为甲方直接支付给乙方。九、保密条款9.1保密内容a.甲方和乙方的商业秘密。b.项目的技术资料、设计图纸、施工方案等。9.2保密期限a.保密期限自本合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式a.甲方和乙方应对保密内容进行严格保密。b.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义a.不可抗力是指因自然现象、社会现象或其他无法预见、无法避免、无法克服的客观情况导致的不能履行合同的行为。10.2不可抗力事件a.自然灾害,如地震、洪水、台风等。b.社会现象,如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务a.不可抗力事件发生后,甲乙双方应立即通知对方。b.不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同。c.不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例a.自然灾害:地震、洪水等。b.社会现象:战争、罢工等。十一、争议解决11.1协商解决a.甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼a.协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定a.本合同未经对方同意,不得转让。12.2不得转让的情形a.甲方和乙方的商业秘密。b.项目的技术资料、设计图纸、施工方案等。十三、权利的保留13.1权力保留a.甲方保留对监理合同和本补充协议的最终解释权。b.乙方保留对监理服务的独立判断权。13.2特殊权力保留a.甲方保留在监理过程中对乙方工作的监督权。b.乙方保留在监理过程中对甲方提出建议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序a.合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致。b.修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力a.经甲乙双方签字盖章的修改和补充内容,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项a.甲乙双方应相互提供必要的协助,确保监理工作的顺利进行。b.甲方应提供必要的资料和条件,支持乙方开展监理工作。15.2协作与配合方式a.甲乙双方应定期召开会议,讨论项目进展和问题。b.任何一方发现问题时,应及时通知对方,共同研究解决方案。十六、其他条款16.1法律适用a.本合同及补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性a.本合同及补充协议构成甲乙双方之间的完整协议。b.本合同及补充协议的任何部分均不可分割。16.3增减条款a.本合同及补充协议的增减条款,需经甲乙双方协商一致。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.监理合同(合同编号:_________)2.本补充协议(合同编号:_________)3.监理服务费用明细表4.费用结算报告5.监理工作报告6.不可抗力事件证明材料7.争议解决相关文件8.任何甲乙双方认为需要作为合同附件的其他文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:a.未按时支付费用:认定依据为甲方未在约定支付时间内支付费用。b.项目延期责任:认定依据为甲方原因导致项目延期,且乙方已提出延期费用核算。2.乙方违约行为及认定:a.未按合同约定提供监理服务:认定依据为乙方未按合同要求完成监理工作,或监理质量不符合约定。b.项目无法按期完成:认定依据为乙方未能按合同约定的时间完成监理工作。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.滞纳金:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论