2025年度大数据中心06289工程招标合同管理规范3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度大数据中心06289工程招标合同管理规范本合同目录一览1.合同订立1.1合同主体1.2合同依据1.3合同生效2.合同内容2.1工程概况2.2工程范围2.3工程进度2.4工程质量2.5工程安全2.6工程造价3.合同履行3.1工程实施3.2工程验收3.3工程变更3.4工程延期4.合同变更4.1变更范围4.2变更程序4.3变更责任5.合同解除5.1解除条件5.2解除程序5.3解除责任6.合同违约6.1违约情形6.2违约责任6.3违约处理7.合同争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同终止8.1终止条件8.2终止程序8.3终止责任9.合同附件9.1附件清单9.2附件内容10.合同保密10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同解除条件11.1解除事由11.2解除程序11.3解除责任12.合同生效条件12.1生效条件12.2生效程序12.3生效时间13.合同解除程序13.1解除通知13.2解除生效13.3解除责任14.合同解除后果14.1后果范围14.2后果处理14.3后果责任第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同主体1.1.1招标人1.1.1.1招标人名称：大数据中心1.1.1.2招标人地址：市区路号1.1.2中标人1.1.2.1中标人名称：信息技术有限公司1.1.2.2中标人地址：市区路号1.2合同依据1.2.1《中华人民共和国合同法》1.2.2《中华人民共和国招标投标法》1.2.3《建设工程施工合同示范文本》1.2.4相关国家标准、行业标准及规范1.3合同生效1.3.1合同双方签字盖章后生效1.3.2合同生效日期为合同签订之日起2.合同内容2.1工程概况2.1.1工程名称：2025年度大数据中心06289工程2.1.2工程地点：市区2.1.3工程规模：平方米2.1.4工程类型：数据中心2.2工程范围2.2.1建设内容包括但不限于：2.2.1.1服务器房建设2.2.1.2数据存储系统建设2.2.1.3网络系统建设2.2.1.4安全系统建设2.3工程进度2.3.1工程总工期：个月2.3.2各阶段工期安排：2.3.2.1设计阶段：天2.3.2.2施工阶段：个月2.3.2.3验收阶段：天2.4工程质量2.4.1工程质量标准：按照国家相关标准和规范执行2.4.2质量检验：2.4.2.1施工过程中进行质量检验2.4.2.2工程验收时进行最终质量检验2.5工程安全2.5.1工程安全标准：按照国家相关标准和规范执行2.5.2安全措施：2.5.2.1施工现场安全管理2.5.2.2人员安全教育2.5.2.3施工设备安全管理2.6工程造价2.6.1工程造价：人民币万元整2.6.2付款方式：2.6.2.1预付款：合同签订后天内支付2.6.2.2进度款：每月日前支付2.6.2.3验收款：工程验收合格后天内支付2.6.2.4保修金：合同到期后天内支付3.合同履行3.1工程实施3.1.1中标人应按照合同约定，按时完成工程设计和施工3.1.2中标人应保证工程质量、安全，严格按照国家相关标准和规范执行3.2工程验收3.2.1工程验收标准：按照国家相关标准和规范执行3.2.2验收程序：3.2.2.1验收准备3.2.2.2验收实施3.2.2.3验收报告3.3工程变更3.3.1工程变更范围：工程实施过程中发生的工程量、工程内容、工程进度等变更3.3.2变更程序：3.3.2.1提出变更申请3.3.2.2变更审批3.3.2.3变更实施3.4工程延期3.4.1工程延期原因：3.4.1.1不可抗力因素3.4.1.2政府行为3.4.1.3其他原因3.4.2延期申请：3.4.2.1延期申请提交3.4.2.2延期审批3.4.2.3延期实施4.合同变更4.1变更范围4.1.1变更范围：合同内容、工程范围、工程进度、工程质量、工程造价等方面的变更4.2变更程序4.2.1变更申请：4.2.1.1提出变更申请4.2.1.2变更审批4.2.2变更实施：4.2.2.1变更内容实施4.2.2.2变更费用结算4.3变更责任4.3.1变更责任由合同双方共同承担，具体责任根据变更原因和影响程度确定5.合同解除5.1解除条件5.1.1合同双方协商一致解除合同5.1.2合同解除条件：5.1.2.1合同约定的解除条件5.1.2.2法律法规规定的解除条件5.2解除程序5.2.1提出解除合同申请5.2.2解除合同审批5.2.3解除合同生效5.3解除责任5.3.1解除合同责任由合同双方根据解除原因和影响程度承担6.合同违约6.1违约情形6.1.1违约情形：6.1.1.1合同履行过程中的违约行为6.1.1.2合同解除过程中的违约行为6.1.1.3合同终止过程中的违约行为6.2违约责任6.2.1违约责任：6.2.1.1违约赔偿6.2.1.2违约解除6.2.1.3违约终止6.3违约处理6.3.1违约处理程序：6.3.1.1违约通知6.3.1.2违约处理6.3.1.3违约责任追究8.合同争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方协商8.1.2仲裁8.1.3司法诉讼8.2争议解决机构8.2.1仲裁委员会：市仲裁委员会8.2.2人民法院：市区人民法院8.3争议解决程序8.3.1协商解决程序：8.3.1.1协商提议8.3.1.2协商过程8.3.1.3协商结果8.3.2仲裁解决程序：8.3.2.1仲裁申请8.3.2.2仲裁受理8.3.2.3仲裁审理8.3.2.4仲裁裁决8.3.3司法诉讼程序：8.3.3.1起诉8.3.3.2应诉8.3.3.3庭审8.3.3.4判决9.合同终止9.1终止条件9.1.1合同履行完毕9.1.2合同解除9.1.3合同无效9.1.4合同双方协商一致终止9.2终止程序9.2.1提出终止合同申请9.2.2终止合同审批9.2.3终止合同生效9.3终止责任9.3.1终止合同责任由合同双方根据终止原因和影响程度承担10.合同附件10.1附件清单10.1.1招标文件10.1.2中标通知书10.1.3合同书10.1.4设计文件10.1.5施工图纸10.1.6相关资质证书10.1.7其他附件10.2附件内容10.2.1附件清单中所列文件的内容应与合同一致，作为合同的组成部分11.合同保密11.1保密内容11.1.1合同内容11.1.2技术秘密11.1.3商业秘密11.1.4其他需要保密的信息11.2保密期限11.2.1保密期限自合同生效之日起至合同终止后年11.3违约责任11.3.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失12.合同解除条件12.1解除事由12.1.1合同主体资格丧失12.1.2合同履行不可能12.1.3合同履行不符合约定12.2解除程序12.2.1提出解除合同申请12.2.2解除合同审批12.2.3解除合同生效12.3解除责任12.3.1解除合同责任由合同双方根据解除原因和影响程度承担13.合同生效条件13.1生效条件13.1.1合同双方签字盖章13.1.2合同内容完整13.1.3合同形式符合法律规定13.2生效程序13.2.1合同签订13.2.2合同备案13.2.3合同公告13.3生效时间13.3.1合同生效时间为合同签订之日起14.合同解除程序14.1解除通知14.1.1解除通知应由一方以书面形式向另一方发出14.1.2解除通知应明确解除合同的原因和生效时间14.2解除生效14.2.1解除合同自解除通知送达对方之日起生效14.2.2解除合同生效后，双方应立即停止履行合同义务14.3解除责任14.3.1解除合同责任由合同双方根据解除原因和影响程度承担第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或法律规定介入合同关系的外部主体。15.1.2第三方可以是中介方、监理方、审计方、保险方等。15.2第三方介入原因15.2.1为保证合同履行质量，提高工程效率；15.2.2为解决合同履行中的争议；15.2.3为提供专业服务，如技术支持、资金管理、风险管理等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的必要性；15.3.2甲乙双方共同与第三方签订协议，明确第三方在合同中的角色和责任；15.3.3第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的信息和协助。16.甲乙双方责任16.1第三方介入时，甲乙双方应继续履行合同义务，并确保第三方能够独立、公正地履行其职责。16.2甲乙双方应向第三方提供必要的合同文件和资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范等。16.3甲乙双方应就第三方介入事项进行充分沟通，确保第三方能够及时了解合同履行情况。17.第三方责任17.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，独立、公正地履行其职责。17.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成合同履行障碍或损害甲乙双方利益的，应承担相应的法律责任。17.3第三方责任限额17.3.1第三方责任限额应根据合同金额、第三方介入事项的复杂程度等因素确定。17.3.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确约定。17.3.3第三方责任限额的确定应遵循公平、合理的原则。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方介入后，甲乙双方与第三方的权利义务关系应明确划分。18.2第三方与甲乙双方的权利义务关系：18.2.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，独立、公正地履行其职责。18.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。18.2.3第三方对甲乙双方违约行为有权提出异议，并要求甲乙双方承担相应的责任。18.3第三方与工程承包方的关系：18.3.1第三方对工程承包方的施工质量、进度、安全等方面进行监督和检查。18.3.2第三方有权要求工程承包方对发现的问题进行整改。18.3.3第三方对工程承包方的违约行为有权提出异议，并要求其承担相应的责任。18.4第三方与工程分包方的关系：18.4.1第三方对工程分包方的施工质量、进度、安全等方面进行监督和检查。18.4.2第三方有权要求工程分包方对发现的问题进行整改。18.4.3第三方对工程分包方的违约行为有权提出异议，并要求其承担相应的责任。19.第三方介入协议19.1.1第三方介入的原因和目的；19.1.2第三方在合同中的角色和职责；19.1.3第三方介入的时间和范围；19.1.4第三方责任限额；19.1.5第三方与其他各方的权利义务关系；19.1.6第三方介入协议的生效、变更和解除；19.1.7第三方介入协议的争议解决方式。19.2第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签订，并经双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.招标文件要求：详细描述招标工程的范围、要求、技术规范、质量标准、工程量清单、合同条款等。说明：招标文件是合同订立的基础，应确保其内容完整、准确。2.中标通知书要求：中标通知书应包含中标人的名称、中标金额、中标工期、合同签订期限等信息。说明：中标通知书是中标人获得合同权利的正式文件。3.合同书要求：合同书应详细列明甲乙双方的名称、地址、联系方式、合同标的、工程范围、工期、质量标准、造价、付款方式、违约责任等内容。说明：合同书是双方权利义务关系的法律文件。4.设计文件要求：设计文件应包括施工图纸、设计说明书、材料清单、施工组织设计等。说明：设计文件是工程实施的重要依据。5.施工图纸要求：施工图纸应清晰、准确，包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等。6.相关资质证书要求：甲乙双方应提供相关资质证书，如营业执照、资质证书、安全生产许可证等。说明：资质证书是甲乙双方履行合同的基本条件。7.其他附件要求：包括但不限于合同变更协议、会议纪要、验收报告、审计报告、保修证书等。说明：其他附件是合同履行过程中可能产生的补充性文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为要求：甲乙双方在合同履行过程中，未按照合同约定履行义务的行为。说明：违约行为可能导致合同解除、违约金支付、损害赔偿等后果。2.违约责任认定标准要求：根据违约行为的性质、情节、影响程度等因素，确定违约责任。说明：违约责任认定应遵循公平、合理原则。3.违约责任示例示例一：工程延期违约行为：工程延期超过合同约定的工期。责任认定：按合同约定的违约金标准支付违约金；如造成损失，还应赔偿损失。示例二：工程质量不合格违约行为：工程验收不合格。责任认定：由责任方返工、修复，并承担由此产生的费用；如造成损失，还应赔偿损失。示例三：未按时付款违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定：按逾期付款利率支付滞纳金；如造成损失，还应赔偿损失。示例四：未按约定提供材料违约行为：乙方未按合同约定提供合格的材料。责任认定：乙方承担材料更换、修复费用；如造成损失，还应赔偿损失。全文完。2025年度大数据中心06289工程招标合同管理规范1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同背景2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同标的3.1招标范围3.2合同标的物3.3合同标的数量3.4合同标的单价4.合同金额4.1合同总价4.2分阶段支付方式4.3支付条件4.4付款时间5.合同履行5.1工期要求5.2质量要求5.3进度管理5.4施工现场管理6.合同变更6.1变更申请6.2变更审批6.3变更实施6.4变更费用7.合同解除7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同解除后的处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.合同附件10.1合同附件清单10.2合同附件内容11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同附件变更13.1附件变更申请13.2附件变更审批13.3附件变更实施14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2025年度大数据中心06289工程招标合同管理规范1.2合同签订双方：甲方（招标方）为X公司，乙方（中标方）为X公司1.3合同签订日期：2025年1月1日1.4合同有效期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止1.5合同背景：为满足甲方大数据中心建设需求，乙方依据招标文件要求，参与本次招标并成功中标，双方经协商一致，签订本合同2.工程概况2.1工程名称：2025年度大数据中心06289工程2.2工程地点：X市X区2.3工程规模：建筑面积X平方米，容纳服务器X台2.4工程内容：包括数据中心基础设施建设、网络设备安装、服务器部署、安全系统建设等3.合同标的3.1招标范围：包括但不限于数据中心基础设施建设、网络设备安装、服务器部署、安全系统建设等3.2合同标的物：数据中心建设所需的所有设备、材料、软件等3.3合同标的数量：详见附件一《合同标的物清单》3.4合同标的单价：详见附件一《合同标的物清单》4.合同金额4.1合同总价：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）4.2分阶段支付方式：合同签订后支付合同总价20%作为预付款，设备到货并验收合格后支付合同总价40%，工程验收合格后支付合同总价30%，质保期满后支付合同总价10%4.3支付条件：按合同约定的时间和比例支付4.4付款时间：每月5日前支付上月应付金额5.合同履行5.1工期要求：自合同签订之日起，乙方应在6个月内完成工程建设，并保证工程质量达到国家标准5.2质量要求：乙方应严格按照国家标准和行业规范进行工程建设，确保工程质量达到甲方要求5.3进度管理：乙方应定期向甲方报告工程进度，甲方有权对工程进度进行监督和检查5.4施工现场管理：乙方应负责施工现场的安全、文明施工，并确保施工不影响周边环境和居民生活6.合同变更6.1变更申请：任何一方如需对合同内容进行变更，应向对方提出书面申请，经双方协商一致后签订补充协议6.2变更审批：合同变更需经甲方、乙方及双方指定的第三方共同审批6.3变更实施：合同变更实施后，乙方应向甲方提供变更后的相关资料6.4变更费用：合同变更产生的费用由变更双方协商分担8.争议解决8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议，协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构进行仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼8.2争议解决程序：提交仲裁的，应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行；提起诉讼的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定进行8.3争议解决机构：双方同意将争议提交至X仲裁委员会进行仲裁9.违约责任9.1违约情形：包括但不限于逾期交付工程、工程不符合质量要求、未按时支付款项等9.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等9.3违约赔偿计算：违约金的计算方式为：违约金额×日违约金比例×违约天数；损失赔偿的计算方式为：实际损失金额10.合同附件10.1合同附件清单：详见附件二《合同附件清单》10.2合同附件内容：包括但不限于招标文件、中标通知书、工程量清单、合同标的物清单、图纸等11.合同生效11.1合同生效条件：双方签字盖章，且合同内容符合法律法规及政策要求11.2合同生效日期：自合同签订之日起生效12.合同终止12.1合同终止条件：合同履行完毕、合同解除、合同期限届满等12.2合同终止程序：合同终止前，双方应协商确定合同终止的具体事宜12.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照约定办理工程验收、结算、质保金返还等事宜13.合同附件变更13.1附件变更申请：任何一方如需对合同附件进行变更，应向对方提出书面申请，经双方协商一致后签订补充协议13.2附件变更审批：合同附件变更需经甲方、乙方及双方指定的第三方共同审批13.3附件变更实施：合同附件变更实施后，乙方应向甲方提供变更后的相关资料14.其他约定事项14.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.2通知送达：本合同的送达以书面形式进行，自送达之日起生效14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决，协商不成的，可解除合同14.5合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形：15.2.1工程质量监督：为确保工程质量，甲方可委托第三方进行工程质量监督。15.2.2工程进度管理：为确保工程进度，甲方可委托第三方进行工程进度管理。15.2.3工程造价咨询：为确保工程造价合理，甲方可委托第三方进行工程造价咨询。15.2.4法律、财务等专业服务：在合同履行过程中，甲乙双方可共同委托第三方提供法律、财务等专业服务。15.3第三方介入程序：15.3.1第三方选定：甲乙双方协商确定第三方，并签订服务协议。15.3.2服务协议内容：服务协议应明确第三方的服务内容、服务期限、服务费用、责任范围等。15.3.3第三方职责：第三方应按照服务协议的约定，履行相应的职责。16.甲乙方责任16.1甲方责任：16.1.1甲方应按照本合同约定支付第三方服务费用。16.1.2甲方应配合第三方开展工作，并提供必要的协助。16.1.3甲方应对第三方的服务质量和效果进行监督。16.2乙方责任：16.2.1乙方应按照本合同约定，接受第三方的监督和检查。16.2.2乙方应配合第三方开展工作，并提供必要的协助。16.2.3乙方应对第三方的服务提出意见和建议。17.第三方责任17.1第三方责任限额：17.1.1第三方在履行服务协议过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额为本合同总价的5%，超过部分由甲乙双方另行协商解决。17.2第三方权利：17.2.1第三方有权根据服务协议的约定，要求甲乙双方提供必要的资料和协助。17.2.2第三方有权根据服务协议的约定，对甲乙双方的行为进行监督和检查。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系：第三方与甲方之间为服务合同关系，第三方应按照服务协议的约定，履行对甲方提供的服务。18.2第三方与乙方的关系：第三方与乙方之间为监督、检查、咨询等关系，第三方应按照服务协议的约定，对乙方进行相应的监督和检查。18.3第三方与甲乙双方的关系：第三方与甲乙双方为独立第三方，其服务不构成甲乙双方之间的合同关系，第三方对甲乙双方不承担连带责任。19.第三方变更19.1第三方变更条件：在合同履行过程中，如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。19.2第三方变更程序：更换第三方应按照原第三方介入程序进行。19.3第三方变更后的责任：更换后的第三方应承担原第三方的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.招标文件要求：详细记载招标项目的各项要求、技术规格、质量标准、工程量清单等。说明：招标文件是合同签订的基础文件，乙方应严格按照招标文件要求进行工程建设。2.中标通知书要求：确认乙方中标，并明确合同签订的基本条件。说明：中标通知书是乙方参与工程建设的法律依据。3.合同标的物清单要求：详细列明合同标的物的名称、规格、数量、单价等。说明：清单是合同标的物交付和验收的依据。4.图纸要求：提供工程建设的详细图纸，包括建筑、结构、电气、给排水等图纸。说明：图纸是工程建设的指导文件，乙方应严格按照图纸进行施工。5.工程量清单要求：详细列明工程项目的工程量，为工程结算提供依据。说明：工程量清单是工程结算的基础，甲乙双方应共同确认。6.施工组织设计要求：包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施等。说明：施工组织设计是指导工程建设的文件，乙方应提交甲方审批。7.质量保证文件要求：包括质量管理体系文件、质量保证措施等。说明：质量保证文件是确保工程质量的重要依据。8.安全生产措施要求：包括安全生产管理制度、安全生产措施等。说明：安全生产措施是确保施工现场安全的重要保障。9.环境保护措施要求：包括环境保护管理制度、环境保护措施等。说明：环境保护措施是确保工程对环境影响的最低限度。10.付款凭证要求：包括预付款、进度款、结算款等付款凭证。说明：付款凭证是合同履行的证明，甲乙双方应妥善保管。11.工程验收报告要求：包括工程验收的日期、结果、存在问题等。说明：工程验收报告是工程验收的结论性文件。12.保修证书要求：包括保修期限、保修范围、保修方式等。说明：保修证书是工程保修的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期交付工程责任认定：乙方逾期交付工程，应向甲方支付每日万分之五的违约金。示例：若合同约定工期为6个月，乙方实际交付时间为7个月，则应支付每日万分之五的违约金。2.工程质量不符合要求责任认定：乙方提供的工程不符合合同约定的质量标准，应承担修复或重新施工的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。示例：若甲方验收发现乙方施工的墙体裂缝超过规范要求，乙方应负责修复，并赔偿甲方因此产生的费用。3.未按时支付款项责任认定：甲方未按时支付乙方款项，应向乙方支付每日万分之五的违约金。示例：若合同约定甲方应在每月5日前支付上月款项，甲方实际支付时间为每月10日，则应支付每日万分之五的违约金。4.违反安全生产规定责任认定：乙方违反安全生产规定，导致安全事故发生，应承担相应的法律责任。示例：若乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡，乙方应承担相应的赔偿责任。5.违反环境保护规定责任认定：乙方违反环境保护规定，造成环境污染，应承担相应的法律责任。示例：若乙方施工过程中排放废水超标，造成环境污染，乙方应承担相应的赔偿责任。全文完。2025年度大数据中心06289工程招标合同管理规范2本合同目录一览1.招标文件及招标公告1.1招标文件组成1.2招标公告发布1.3招标公告内容2.投标人资格要求2.1资质证书2.2业绩要求2.3财务状况2.4法律、法规要求3.投标文件要求3.1投标文件组成3.2投标文件内容3.3投标文件提交4.开标、评标及定标4.1开标时间及地点4.2评标委员会组成4.3评标方法及标准4.4定标及合同签订5.合同签订5.1合同签订时间5.2合同签订地点5.3合同签订程序5.4合同主要内容6.合同履行6.1工程进度要求6.2工程质量要求6.3工程费用结算6.4付款方式6.5工程验收7.保密条款7.1保密范围7.2保密义务7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后果12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更后果13.合同附件13.1附件名称13.2附件内容13.3附件效力14.其他约定14.1不可抗力14.2合同生效14.3合同解释14.4合同签署第一部分：合同如下：第一条招标文件及招标公告1.1招标文件组成1.1.1招标文件应包括招标公告、招标文件、投标须知、投标文件格式、合同范本、技术规格、工程量清单等。1.1.2招标文件应由招标人编制，并经相关主管部门审核批准。1.2招标公告发布1.2.1招标公告应在国家指定的媒体上发布，同时可在招标人官方网站上公告。1.2.2招标公告应包括招标项目名称、招标范围、招标内容、投标截止时间、投标保证金等信息。1.3招标公告内容1.3.1招标公告应明确招标项目的性质、规模、投资估算、建设地点、工期要求等。1.3.2招标公告应详细说明投标人的资格要求、投标文件的编制要求、评标标准、合同签订条件等。第二条投标人资格要求2.1资质证书2.1.1投标人须具备有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。2.1.2投标人须具备相应的资质证书，包括但不限于工程勘察设计资质、施工资质等。2.2业绩要求2.2.1投标人须提供近三年内完成类似工程项目的业绩证明材料。2.2.2业绩证明材料应包括项目名称、项目规模、项目金额、项目完成情况等。2.3财务状况2.3.1投标人须提供近三年的财务审计报告，证明其财务状况良好。2.3.2财务审计报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表等。2.4法律、法规要求2.4.1投标人须遵守国家有关法律法规，无不良记录。2.4.2投标人须提供相关法律、法规规定的证明材料。第三条投标文件要求3.1投标文件组成3.1.1投标文件应包括投标函、投标报价书、施工组织设计、项目管理机构、质量保证体系、安全管理体系等。3.1.2投标文件应按照招标文件的要求进行编制。3.2投标文件内容3.2.1投标函应包括投标人的基本信息、投标项目名称、投标报价、投标保证金等信息。3.2.2投标报价书应详细列出工程量清单、工程量、单价、总价等。3.2.3施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工工艺、质量保证措施等。3.3投标文件提交3.3.1投标文件应在投标截止时间前递交至招标人指定地点。3.3.2投标文件递交后，招标人不得以任何理由拒绝接收。第四条开标、评标及定标4.1开标时间及地点4.1.1开标时间应与招标公告中规定的投标截止时间一致。4.1.2开标地点应与招标公告中规定的地点一致。4.2评标委员会组成4.2.1评标委员会应由招标人代表、技术专家、经济专家等组成。4.2.2评标委员会成员应具备相应的专业知识和经验。4.3评标方法及标准4.3.1评标方法应采用综合评分法。4.3.2评标标准应包括投标报价、施工组织设计、项目管理机构、质量保证体系、安全管理体系等。4.4定标及合同签订4.4.1定标应在评标结束后进行，由评标委员会提出定标建议。4.4.2招标人应根据评标委员会的建议确定中标人，并与中标人签订合同。第五条合同签订5.1合同签订时间5.1.1合同签订时间应在定标后5个工作日内。5.2合同签订地点5.2.1合同签订地点应与招标文件中规定的地点一致。5.3合同签订程序5.3.1合同签订前，双方应就合同条款进行协商。5.3.2合同签订时，双方应签署合同。5.4合同主要内容5.4.1合同应包括工程范围、工程量、工期、质量要求、合同价款、付款方式、违约责任等内容。第六条合同履行6.1工程进度要求6.1.1工程进度应按照合同约定的进度计划进行。6.1.2工程进度计划应包括各阶段的工作内容、时间节点等。6.2工程质量要求6.2.1工程质量应符合国家相关标准和规范要求。6.2.2工程质量验收应按照合同约定进行。6.3工程费用结算6.3.1工程费用结算应按照合同约定进行。6.3.2工程费用结算应包括工程量、单价、总价等。6.4付款方式6.4.1付款方式应按照合同约定进行。6.4.2付款方式应包括预付款、进度款、竣工结算款等。6.5工程验收6.5.1工程验收应按照合同约定进行。6.5.2工程验收应包括初验、终验等阶段。第八条保密条款8.1保密范围8.1.1本合同涉及的商业秘密、技术秘密、工程秘密等信息均属保密范围。8.1.2保密范围包括但不限于设计图纸、技术方案、工程预算、财务数据、合同条款等。8.2保密义务8.2.1双方对本合同涉及的秘密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.2.2保密义务在合同有效期内及合同终止后三年内均有效。8.3违约责任8.3.1若一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。8.3.2违反保密义务的行为，一经发现，招标人有权解除合同，并追究其法律责任。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1投标人未按时提交投标文件或提交虚假投标文件的。9.1.2中标人未按时签订合同的。9.1.3承包人未按合同约定完成工程或工程质量不合格的。9.1.4双方未按合同约定履行付款义务的。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。9.2.2违约方应支付违约金，违约金数额按合同约定执行。9.3违约金9.3.1违约金的计算方法按合同约定的标准执行。9.3.2违约金不足以弥补损失的，守约方有权要求违约方继续赔偿。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构应具备相应的资质和权威性。10.2.2争议解决机构的选择应经双方协商一致。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序应按照争议解决机构的规则进行。10.3.2争议解决机构应在收到仲裁申请之日起60日内作出裁决。第十一、十二条合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致，决定解除合同的。11.1.2发生不可抗力，致使合同无法继续履行的。11.2合同解除程序11.2.1解除合同应书面通知对方，并说明解除原因。11.3合同解除后果11.3.1合同解除后，双方应按照合同约定结算已发生的费用。11.4合同终止11.4.1合同解除后，合同终止。11.5合同终止后果第十二、十三条合同变更12.1合同变更条件12.1.1双方协商一致，决定变更合同的。12.1.2因不可抗力或政策调整等原因，导致合同无法继续履行的。12.2合同变更程序12.2.1变更合同应书面通知对方，并说明变更原因。12.2.2变更合同应重新签订书面协议，作为原合同的补充或修改。12.3合同变更后果12.3.1合同变更后，双方应按照变更后的合同条款履行义务。第十四条其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。14.1.2发生不可抗力事件，双方应相互理解，积极采取措施减轻损失。14.2合同生效14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同解释14.3.1合同条款的解释以本合同为准。14.4合同签署14.4.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可并介入合同履行的独立第三方机构或个人。1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。第二条第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于合同履行过程中需要进行专业评估、监督、检测、咨询等情况。2.2第三方介入的具体事项由甲乙双方在合同中明确约定。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入的必要性、职责、权限等达成一致意见。3.2甲乙双方应共同签署第三方介入协议，明确第三方的职责和权利。3.3第三方介入协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。第四条第三方的责任限额4.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，但不得超过合同总金额的10%。4.3第三方责任限额的调整需经甲乙双方书面同意。第五条第三方的权利和义务5.1第三方的权利5.1.1第三方有权根据合同约定和介入协议，对合同履行过程进行监督、评估、检测等。5.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。5.2第三方的义务5.2.1第三方应按照合同约定和介入协议，独立、客观、公正地履行职责。5.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。5.2.3第三方应按时提交评估报告、检测报告等。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分6.1.1第三方应向甲方提供合同履行情况的报告，