二零二四年度上蔡二中硅PU篮球场施工与竣工验收合同3篇_第1页
二零二四年度上蔡二中硅PU篮球场施工与竣工验收合同3篇_第2页
二零二四年度上蔡二中硅PU篮球场施工与竣工验收合同3篇_第3页
二零二四年度上蔡二中硅PU篮球场施工与竣工验收合同3篇_第4页
二零二四年度上蔡二中硅PU篮球场施工与竣工验收合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩61页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度上蔡二中硅PU篮球场施工与竣工验收合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及范围2.4施工期限3.合同金额及支付方式3.1合同总金额3.2分阶段支付比例及时间3.3付款条件及违约责任4.施工要求4.1施工标准及规范4.2施工材料及设备要求4.3施工工艺及流程4.4施工安全及环境保护5.验收标准及程序5.1验收标准5.2验收程序5.3验收时间及地点5.4验收不合格的处理6.保修期限及责任6.1保修期限6.2保修范围6.3保修责任及违约责任7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同生效日期10.3合同终止条件10.4合同终止日期11.合同附件11.1附件一:施工图纸及技术要求11.2附件二:施工组织设计11.3附件三:材料清单及质量要求11.4附件四:工程量清单11.5附件五:其他相关文件12.其他约定12.1双方一致同意的其他约定事项12.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决13.合同份数及效力13.1合同份数13.2合同效力14.合同签署日期及地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1上蔡二中1.1.2上蔡二中地址:河南省上蔡县街道号1.1.3施工单位1.1.4施工单位地址:河南省市区街道号1.2合同双方法定代表人或授权代表1.2.1上蔡二中法定代表人:1.2.2施工单位法定代表人:1.3合同双方联系方式1.3.1上蔡二中联系人:1.3.2上蔡二中联系电话:1381.3.3施工单位联系人:赵六1.3.4施工单位联系电话:13956782.项目概况2.1项目名称2.1.1二零二四年度上蔡二中硅PU篮球场施工与竣工验收2.2项目地点2.2.1河南省上蔡二中校内篮球场2.3项目规模及范围2.3.1硅PU篮球场总面积为800平方米2.4施工期限2.4.1硅PU篮球场施工期限为60日历天3.合同金额及支付方式3.1合同总金额3.1.1合同总金额为人民币壹拾万元整(¥100,000.00)3.2分阶段支付比例及时间3.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总金额的20%3.2.2进度款:分三个阶段支付,每个阶段支付合同总金额的30%,分别在施工进度达到30%、60%、90%时支付3.2.3验收款:竣工验收合格后5个工作日内支付合同总金额的20%3.2.4结算款:最终结算时,如无争议,支付剩余的合同总金额的30%3.3付款条件及违约责任3.3.1付款条件:按照合同约定的时间和比例支付3.3.2违约责任:逾期付款的,应向对方支付每日万分之五的违约金;未按约定支付预付款的,视为合同解除4.施工要求4.1施工标准及规范4.1.1施工应符合国家及行业相关标准和规范4.2施工材料及设备要求4.2.1所用材料应符合国家标准及行业标准,并提供相应的质量证明文件4.3施工工艺及流程4.3.1施工工艺应按照合同约定及行业标准执行4.4施工安全及环境保护4.4.1施工过程中应确保施工安全,遵守相关安全规定4.4.2施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响5.验收标准及程序5.1验收标准5.1.1验收应符合国家及行业相关标准和规范5.2验收程序5.2.1验收应在工程完工后5个工作日内进行5.3验收时间及地点5.3.1验收时间:上午9:00至下午17:005.4验收不合格的处理5.4.1验收不合格的,施工单位应在接到通知后5个工作日内进行整改6.保修期限及责任6.1保修期限6.1.1保修期限为一年6.2保修范围6.2.1保修范围包括因施工质量问题导致的损坏6.3保修责任及违约责任6.3.1保修期内,施工单位应负责修复因施工质量问题导致的损坏6.3.2违约责任:保修期内,如施工单位未履行保修责任,应承担相应的违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方发生争议时,应通过友好协商解决8.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构:河南省上蔡县人民法院8.3争议解决程序8.3.1双方应按照人民法院的诉讼程序进行9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1因不可抗力导致合同无法履行9.1.2一方严重违约,经另一方通知后仍未纠正9.1.3合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使合同无法履行9.2合同解除程序9.2.1一方提出解除合同,应书面通知另一方9.2.2双方应在接到通知后5个工作日内协商确定合同解除事宜9.3合同解除后的处理9.3.2双方应结算已发生的费用,并处理剩余款项10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1合同双方签字盖章后生效10.2合同生效日期10.2.1合同自双方签字盖章之日起生效10.3合同终止条件10.3.1合同约定的工期完成后10.3.2合同双方协商一致解除合同10.4合同终止日期10.4.1合同终止日期为合同约定的工期完成之日或合同解除之日11.合同附件11.1附件一:施工图纸及技术要求11.2附件二:施工组织设计11.3附件三:材料清单及质量要求11.4附件四:工程量清单11.5附件五:其他相关文件12.其他约定12.1双方一致同意的其他约定事项12.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议12.1.2补充协议与本合同具有同等法律效力12.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决13.合同份数及效力13.1合同份数13.1.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力13.2合同效力13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方均有约束力14.合同签署日期及地点14.1合同签署日期14.1.1合同签署日期为2024年2月1日14.2合同签署地点14.2.1合同签署地点为河南省上蔡二中行政楼会议室第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方之外的,为合同履行提供专业服务、监督或咨询等作用的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是确保合同履行的质量、进度和合法性,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入方式a)质量监督b)进度管理c)法律咨询d)争议调解16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行其职责过程中,因自身过错导致合同履行出现问题,应承担相应的责任。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额由双方在合同中约定,具体金额根据第三方服务的性质和重要性确定。16.3保险公司责任16.3.1第三方应购买相应的责任保险,以保障其因过错导致的责任损失。17.甲乙方与第三方的关系17.1合作关系17.1.1第三方与甲乙方之间为合作关系,第三方应独立行使职责,不得损害甲乙方的合法权益。17.2信息保密17.2.1第三方在合同履行过程中获取的甲乙方信息,应严格保密,未经允许不得向任何第三方泄露。17.3责任划分17.3.1第三方在合同履行过程中,其职责范围明确界定,超出职责范围的行为,由第三方自行承担责任。18.第三方介入的具体条款18.1第三方资质要求18.1.1第三方应具备相应的专业资质,能够胜任合同约定的服务内容。18.2第三方服务内容a)对施工过程进行质量监督b)对施工进度进行管理c)对合同履行过程中的争议进行调解d)对合同履行情况进行法律咨询18.3第三方费用18.3.1第三方服务费用由双方在合同中约定,费用支付方式及时间按照合同约定执行。18.4第三方更换18.4.1如第三方无法继续履行合同约定的服务,甲乙方有权更换第三方,更换过程应遵守相关法律法规。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更程序a)双方协商一致b)签订书面变更协议c)通知第三方19.2合同变更内容19.2.1合同变更内容应包括但不限于:a)第三方介入的具体方式b)第三方责任限额c)第三方费用及支付方式d)其他相关条款20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方介入后的争议解决方式,仍按照本合同第8条约定执行。20.2第三方介入争议处理20.2.1第三方在处理争议过程中,应遵循公平、公正、公开的原则,确保合同双方的合法权益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术要求1.1要求:提供详细的设计图纸、施工技术规范和施工工艺流程。1.2说明:图纸应包含平面图、立面图、剖面图等,技术要求应详细列出材料、施工方法、质量标准等。2.附件二:施工组织设计2.1要求:包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、安全管理措施等。2.2说明:施工组织设计应确保施工过程的顺利进行,包括人员、设备、材料等资源的合理配置。3.附件三:材料清单及质量要求3.1要求:列出所需材料的种类、规格、数量和质量标准。3.2说明:材料清单应详细列出每种材料的品牌、型号、供应商等信息。4.附件四:工程量清单4.1要求:根据施工图纸和施工方案,详细列出各项工程的工程量。4.2说明:工程量清单应准确反映工程的实际需求,为合同价格和付款提供依据。5.附件五:其他相关文件5.1要求:包括合同双方签署的补充协议、变更通知、验收报告等。5.2说明:其他相关文件是合同履行过程中的重要凭证,应妥善保存。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按合同约定的时间完成施工任务。1.2施工单位使用的材料不符合合同约定的质量标准。1.3施工单位未按照施工图纸和施工组织设计进行施工。1.4施工单位未按照合同约定的安全标准进行施工,导致安全事故发生。2.责任认定标准:2.1违约行为发生,经另一方确认,施工单位应承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于:a)支付违约金:按合同约定的比例支付违约金。b)修复损坏:修复因违约行为导致的工程损坏。c)损害赔偿:赔偿因违约行为给另一方造成的损失。3.违约责任示例:3.1示例一:施工单位未按合同约定的时间完成施工任务,经甲方确认,施工单位应支付合同总金额的5%作为违约金。3.2示例二:施工单位使用的材料不符合合同约定的质量标准,经第三方检测确认,施工单位应承担修复损坏的费用,并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。二零二四年度上蔡二中硅PU篮球场施工与竣工验收合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.施工范围3.1施工区域划分3.2施工内容3.3施工期限4.工程设计要求4.1设计依据4.2设计标准4.3设计图纸5.施工材料及设备5.1材料设备供应5.2材料设备质量5.3材料设备验收6.施工进度计划6.1施工阶段划分6.2进度安排6.3进度调整7.施工现场管理7.1现场施工组织7.2现场安全措施7.3现场环保措施8.竣工验收8.1竣工验收标准8.2竣工验收程序8.3竣工验收时间9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款方式10.合同变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除责任14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效时间14.3合同附件14.4合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:上蔡二中乙方:硅PU篮球场施工与竣工验收承包方1.2合同双方地址甲方地址:上蔡县街道号乙方地址:上蔡县街道号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138乙方联系人:乙方联系电话:13956782.工程概况2.1工程名称上蔡二中硅PU篮球场施工与竣工验收工程2.2工程地点上蔡二中校内篮球场2.3工程规模篮球场总面积为1000平方米2.4工程内容包括硅PU篮球场铺设、围网、灯光照明、排水系统等配套设施建设3.施工范围3.1施工区域划分篮球场区域、围网区域、灯光照明区域、排水系统区域3.2施工内容铺设硅PU面层、安装围网、安装灯光照明设施、建设排水系统3.3施工期限自合同签订之日起60日内完成施工,具体工期根据实际情况调整4.工程设计要求4.1设计依据国家相关建筑标准、规范及甲方提供的场地条件4.2设计标准硅PU篮球场设计标准应符合GB/T210912007《篮球场地》的规定4.3设计图纸乙方提供完整的硅PU篮球场施工图纸,甲方审核通过后方可施工5.施工材料及设备5.1材料设备供应乙方负责提供所有施工所需的材料及设备5.2材料设备质量所有材料及设备应符合国家标准和甲方要求,乙方应提供合格证明文件5.3材料设备验收甲方对乙方提供的材料及设备进行验收,不合格者乙方应立即更换6.施工进度计划6.1施工阶段划分基础施工阶段、硅PU铺设阶段、配套设施安装阶段6.2进度安排基础施工阶段:10天硅PU铺设阶段:15天配套设施安装阶段:5天6.3进度调整如遇不可抗力因素或其他原因导致工期延误,双方应协商调整进度计划8.竣工验收8.1竣工验收标准8.1.1工程质量符合国家相关标准及设计要求8.1.2工程施工完成,无遗留问题8.1.3环保、安全、消防等配套设施齐全并符合要求8.2竣工验收程序8.2.1乙方在工程完工后7日内向甲方提交竣工验收申请8.2.2甲方组织相关人员进行现场查验8.2.3验收合格后,双方签署竣工验收报告8.2.4验收不合格,乙方应按甲方要求整改直至合格8.3竣工验收时间竣工验收应在乙方提交申请后的15个工作日内完成9.付款方式9.1付款比例9.1.1竣工验收合格后支付合同总价的60%9.1.2验收合格后一年内支付合同总价的30%9.1.3剩余10%作为质保金,质保期满后无质量问题支付9.2付款时间9.2.1验收合格后的30日内支付第一笔款项9.2.2验收合格后一年的同日内支付第二笔款项9.3付款方式9.3.1通过银行转账支付10.合同变更10.1变更条件10.1.1任何一方因不可抗力因素导致合同无法履行10.1.2双方协商一致,且变更内容不影响工程质量和安全10.2变更程序10.2.1提出变更申请10.2.2双方协商确定变更内容10.2.3修改合同条款10.3变更责任10.3.1因变更导致工程延期或费用增加,由责任方承担11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定时间完成施工11.1.2乙方提供的材料或设备不符合约定标准11.1.3甲方未按合同约定支付款项11.2违约责任11.2.1乙方违约,应支付违约金,并承担相应的赔偿责任11.2.2甲方违约,应向乙方支付违约金,并赔偿实际损失12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方协商解决12.1.2争议无法协商解决,提交上蔡县仲裁委员会仲裁12.2争议解决程序12.2.1争议发生后,双方应在30日内提出书面仲裁申请12.2.2仲裁委员会受理后,应在60日内作出仲裁裁决12.3争议解决机构上蔡县仲裁委员会13.合同解除13.1解除条件13.1.1双方协商一致解除合同13.1.2一方违约,另一方提出解除合同13.2解除程序13.2.1提出解除合同申请13.2.2双方签署解除合同协议13.3解除责任13.3.1因解除合同导致的损失,由责任方承担14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1双方签署合同14.1.2合同经甲方审核通过14.2合同生效时间合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同附件14.3.1工程设计图纸14.3.2材料设备清单14.3.3施工进度计划14.3.4其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指本合同签订后,由甲乙双方共同邀请或指定,为本合同执行提供专业服务、咨询、监督或仲裁等辅助作用的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、仲裁委员会等。15.2第三方职责15.2.1第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业、公正的服务。15.2.2第三方应协助甲乙双方解决合同执行过程中出现的争议。15.2.3第三方应保守合同执行过程中的商业秘密。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的文件、资料和场地。15.3.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出改进建议。15.3.3第三方有权根据合同约定,对甲乙双方进行处罚或提出整改要求。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方协商一致,邀请第三方介入。15.4.2第三方接受邀请后,与甲乙双方签署《第三方介入协议》。15.4.3《第三方介入协议》应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。16.额外条款及说明16.1第三方介入后的合同变更16.1.1甲乙双方在第三方介入后,如需变更合同内容,应经第三方同意。16.1.2第三方有权对合同变更的合理性进行审查,并提出意见。16.2第三方介入后的付款方式16.2.1第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定和《第三方介入协议》的约定支付款项。16.3第三方介入后的争议解决16.3.1第三方介入后,如甲乙双方发生争议,应协商解决。16.3.2协商不成的,可提交《第三方介入协议》约定的争议解决机构。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方的责任限额应在本合同约定的责任限额范围内。17.1.2第三方的责任限额包括但不限于因其服务不当、违反合同约定等原因导致的损失。17.2责任限额的计算17.2.1第三方责任限额按合同总价的百分比计算,具体比例由甲乙双方在《第三方介入协议》中约定。17.3责任限额的承担17.3.1第三方在责任限额内承担责任,超出部分由甲乙双方根据合同约定各自承担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方18.1.1第三方应向甲方提供独立的报告和建议,甲方应独立决策。18.1.2第三方应遵守甲方的保密要求。18.2第三方与乙方18.2.1第三方应与乙方保持沟通,确保施工进度和质量。18.2.2第三方有权要求乙方提供施工进度、质量等相关资料。18.3第三方与其他第三方18.3.1第三方与其他第三方之间应相互尊重、独立运作。18.3.2如有需要,第三方之间可进行必要的信息交流,但应保密。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《硅PU篮球场施工与竣工验收合同》详细要求:合同文本应完整、清晰,包括合同双方基本信息、工程概况、施工范围、设计要求、材料设备、施工进度、竣工验收、付款方式、合同变更、违约责任、争议解决、合同解除、合同生效及其他等内容。说明:此为合同主体文件,是双方权利义务的基本依据。2.《工程图纸及技术规范》详细要求:包含篮球场设计图纸、施工图、材料设备清单、技术规范等。说明:提供施工过程中所需的详细图纸和规范,确保工程质量和施工标准。3.《施工进度计划表》详细要求:明确各施工阶段的开始和结束时间,以及关键节点的里程碑。说明:施工进度计划表是监控工程进度的重要工具。4.《材料设备清单及验收报告》详细要求:列明所有施工所需材料及设备的名称、规格、数量、供应商等信息,并提供验收报告。说明:确保材料设备的质量符合合同要求。5.《施工日志》详细要求:记录施工过程中的每天工作情况,包括天气、进度、问题及解决方案等。说明:施工日志是追溯工程过程和问题的重要记录。6.《竣工验收报告》详细要求:记录竣工验收的过程和结果,包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明:竣工验收报告是工程完成并符合质量标准的证明。7.《付款凭证》详细要求:记录所有付款的时间、金额、用途等。说明:确保付款的透明性和准确性。8.《第三方介入协议》详细要求:明确第三方介入的职责、权利、义务和责任限额。说明:第三方介入协议是第三方参与合同执行的法律文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成施工。乙方提供的材料或设备不符合约定标准。甲方未按合同约定支付款项。第三方未能履行《第三方介入协议》中的职责。2.责任认定标准:乙方未能按时完成施工,每延误一日,应支付合同总价0.5%的违约金。乙方提供的材料或设备不符合标准,乙方应负责更换并承担由此产生的费用。甲方未按时支付款项,每逾期一日,应支付未付款项的0.1%的滞纳金。第三方未能履行职责,应根据《第三方介入协议》中的约定承担相应责任。3.示例说明:若乙方在合同约定的时间内未能完成施工,延误了5天,则应支付合同总价2.5%的违约金。若乙方提供的硅PU材料不符合国家标准,导致工程返工,乙方应承担所有返工费用。若甲方在验收合格后30日内未支付第一笔款项,则应支付合同总价0.3%的滞纳金。若第三方在《第三方介入协议》中未能履行监督职责,导致工程质量问题,第三方应根据协议承担相应的责任。全文完。二零二四年度上蔡二中硅PU篮球场施工与竣工验收合同2本合同目录一览1.1工程概况1.2工程范围1.3工程地点1.4工程工期1.5工程质量1.6工程造价2.1承包人2.2业主2.3设计单位2.4监理单位2.5造价咨询机构3.1合同签订3.2合同生效3.3合同变更3.4合同解除4.1设计变更4.2工程进度调整4.3工程质量调整4.4工程造价调整5.1工程开工5.2工程进度报告5.3工程验收5.4工程竣工6.1质量责任6.2质量保证6.3质量验收6.4质量争议7.1工程造价结算7.2工程款支付7.3预付款7.4工程保修8.1合同履行8.2合同违约8.3违约责任8.4违约解除9.1争议解决9.2仲裁9.3诉讼10.1合同附件10.2附件一:工程量清单10.3附件二:图纸10.4附件三:合同协议书10.5附件四:质量保证书10.6附件五:保修书11.1合同履行期限11.2合同终止11.3合同解除11.4合同终止后的处理12.1合同解除后的处理12.2合同终止后的处理12.3合同解除后的处理13.1合同争议解决13.2争议解决方式13.3争议解决机构13.4争议解决程序14.1合同附件14.2附件一:工程量清单14.3附件二:图纸14.4附件三:合同协议书14.5附件四:质量保证书14.6附件五:保修书第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:二零二四年度上蔡二中硅PU篮球场施工与竣工验收合同1.2工程地点:上蔡二中校内1.3工程内容:硅PU篮球场建设,包括场地平整、基础建设、硅PU面层铺设、场地附属设施等1.4工程规模:占地面积约1000平方米,篮球场尺寸为长28米,宽15米1.5工程工期:自合同签订之日起60日内完成施工,竣工验收合格后15日内完成保修期内的维修工作1.6工程质量:符合国家相关标准及行业标准,确保工程质量达到优良等级第二条工程范围2.1土方工程:场地平整、排水沟开挖及铺设2.2基础工程:混凝土基础浇筑、钢筋绑扎、模板支设2.3硅PU面层铺设:硅PU材料准备、铺设、划线、检查2.4附属设施:篮球架、篮球板、围网、灯光等设施安装2.5竣工验收:工程完成后进行自检、监理验收、业主验收第三条工程地点3.1工程地点位于上蔡二中校内,具体位置以现场实际情况为准3.2工程地点周围环境应满足施工要求,包括交通、水电等基础设施第四条工程工期4.1合同工期为60日历天,自合同签订之日起计算4.2施工方应按照合同约定的时间节点完成各项工程内容,确保工程按期完工4.3因不可抗力或业主方原因导致工期延误,双方应协商解决,合理调整工期第五条工程质量5.1工程质量应符合国家相关标准及行业标准,确保工程质量达到优良等级5.2施工方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量5.3工程验收合格后方可交付使用,如验收不合格,施工方应负责整改第六条工程造价6.1工程造价按合同约定的工程量清单及市场价格计算6.2工程量清单由施工方提供,业主方审核确认6.3工程造价在合同签订后不得调整,如遇政策性调价或不可抗力因素,按国家相关规定执行6.4工程造价结算应在工程竣工验收合格后30日内完成第七条工程款支付7.1工程款支付按合同约定分阶段进行,包括预付款、进度款和竣工结算款7.2预付款:合同签订后5个工作日内,业主方支付合同总价款的20%作为预付款7.3进度款:每完成工程量清单中规定的工作内容,施工方提供验收合格的证明文件,业主方在5个工作日内支付该阶段工程款7.4竣工结算款:工程竣工验收合格后,施工方提交竣工结算文件,业主方在15个工作日内支付剩余工程款7.5工程保修期内,如发生保修范围内的质量问题,施工方应在接到通知后及时进行维修,所需费用由施工方承担第八条合同履行8.1承包人应按照合同约定的时间、质量、工程量完成施工任务8.2业主应按照合同约定的时间、质量、工程量验收工程8.3双方应按照合同约定履行各自的义务,确保工程顺利进行8.4合同履行过程中,如遇特殊情况导致合同无法履行,双方应协商解决第九条合同违约9.1若承包人未按合同约定完成施工任务,业主有权要求承包人承担违约责任9.2若业主未按合同约定支付工程款,承包人有权要求业主承担违约责任9.3双方违约行为应按照合同约定的违约金比例计算赔偿第十条违约责任10.1承包人违约责任:包括工期延误、工程质量不合格、工程量不足等10.2业主违约责任:包括工程款拖延支付、变更合同内容未通知承包人等10.3违约金比例:工期延误按每日合同总价款的0.1%计算,工程质量不合格按实际损失额的20%计算,工程款拖延支付按每日合同总价款的0.05%计算第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决11.2协商不成的,任何一方均有权向合同所在地的人民法院提起诉讼第十二条仲裁12.1若双方同意仲裁,应选择具有管辖权的中立仲裁机构12.2仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力第十三条诉讼13.1若双方同意诉讼,应按照我国《民事诉讼法》的规定向有管辖权的人民法院提起诉讼13.2诉讼过程中,双方应积极配合法院调查取证,及时提供相关证据第十四条合同附件14.1.1工程量清单14.1.2图纸14.1.3合同协议书14.1.4质量保证书14.1.5保修书14.2合同附件应由双方签字盖章,作为合同的一部分,与合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供咨询、监理、设计、检测、鉴定等服务的独立法人或其他组织。第二条第三方介入的类型2.1监理:负责监督工程质量、进度、安全、造价等,确保工程符合合同约定。2.2设计:负责提供工程所需的设计图纸、方案等。2.3检测:负责对工程材料、施工质量进行检测。2.4鉴定:负责对工程质量、安全、造价等进行鉴定。2.5咨询:负责提供合同履行过程中的专业咨询服务。第三条第三方介入的程序3.1甲乙双方应在本合同中明确第三方的介入范围、职责、权限和费用。3.2第三方介入前,甲乙双方应就第三方的资质、能力和信誉进行审查。3.3第三方介入后,甲乙双方应共同与第三方签订相应的合作协议。第四条第三方责任限额4.1第三方在履行合同过程中,因自身原因导致的责任,其责任限额由甲乙双方在合同中约定。4.2若第三方责任超过其约定的责任限额,甲乙双方应根据实际情况分担超出的部分。4.3第三方责任限额的约定应遵循公平、合理、合法的原则。第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与甲方的责任划分:第三方应按照合同约定履行职责,甲方应支付第三方服务费用。5.2第三方与乙方的责任划分:第三方应按照合同约定履行职责,乙方应支付第三方服务费用。5.3第三方与甲乙双方的责任划分:第三方在履行合同过程中,若因自身原因导致甲乙双方损失,应承担相应的赔偿责任。第六条第三方介入时的额外条款6.1第三方介入后,甲乙双方应共同与第三方签订合作协议,明确各方的权利和义务。6.2第三方介入后,甲乙双方应加强沟通协调,确保工程顺利进行。6.3第三方介入后,甲乙双方应共同监督第三方履行合同职责,确保工程质量。第七条第三方介入时的费用7.1.1第三方人员的工资、福利等;7.1.2第三方工作所需的材料、设备等;7.1.3第三方工作所需的交通、住宿等费用。第八条第三方介入时的争议解决8.1第三方介入后,甲乙双方与第三方之间发生争议,应通过友好协商解决。8.2协商不成的,任何一方均有权向合同所在地的人民法院提起诉讼。第九条第三方介入后的合同变更9.1第三方介入后,如需变更合同内容,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面变更协议。9.2合同变更协议经甲乙双方签字盖章后生效。第十条第三方介入后的合同解除10.1第三方介入后,如需解除合同,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面解除协议。10.2合同解除协议经甲乙双方签字盖章后生效。第十一条第三方介入后的合同终止11.1第三方介入后,合同终止的条件、程序和责任应由甲乙双方在合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论