版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME万科魅力之城2024年购房协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.2买受人信息2.购房合同标的2.1房屋基本信息2.2房屋产权信息2.3房屋用途及性质3.购房价格及付款方式3.1购房总价3.2付款方式3.3付款时间节点4.交付及验收4.1房屋交付时间4.2房屋验收标准4.3验收程序及责任5.房屋质量及保修5.1房屋质量保证5.2保修期限及内容5.3保修责任及处理方式6.房屋过户及税费6.1房屋过户手续6.2税费承担6.3过户时间及费用7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿方式8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除及终止程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同续签及修改11.其他约定事项11.1不可抗力条款11.2法律适用及管辖11.3合同附件及补充协议12.合同签署12.1签署时间及地点12.2签署代表及授权12.3签署文件13.合同附件13.1房屋买卖合同13.2房屋产权证13.3其他相关文件14.合同补充说明14.1合同解释14.2合同修改14.3合同补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.1.1开发商名称:万科集团1.1.2开发商地址:市区路号1.1.3开发商法定代表人:1.1.4开发商联系电话:138xxxx56781.2买受人信息1.2.1买受人姓名:1.2.2买受人地址:市区路号1.2.3买受人身份证号码:056781.2.4买受人联系电话:139xxxx56782.购房合同标的2.1房屋基本信息2.1.1房屋坐落:市区万科魅力之城1栋2单元202室2.1.2房屋面积:100平方米2.1.3房屋户型:三室两厅一卫2.2房屋产权信息2.2.1房屋产权性质:住宅2.2.2房屋产权证号:房权证字第56号2.3房屋用途及性质2.3.1房屋用途:自住2.3.2房屋性质:新建商品住宅3.购房价格及付款方式3.1购房总价:人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)3.2付款方式:3.2.1首付比例:30%3.2.2首付金额:人民币叁拾万元整(¥300,000.00)3.2.3首付时间:合同签订之日起7个工作日内3.2.4按揭贷款:70%3.2.5按揭贷款期限:20年3.2.6按揭贷款利率:按照国家规定执行4.交付及验收4.1房屋交付时间:2025年6月30日4.2房屋验收标准:4.2.1符合国家关于住宅工程质量验收的规范4.2.2房屋结构安全、门窗完整、水电设施齐全4.2.3房屋外观整洁、无损坏4.3验收程序及责任:4.3.1买受人应在房屋交付后7日内进行验收4.3.2买受人验收合格后,应在验收报告上签字确认4.3.3如买受人提出异议,应在验收报告上注明,并由开发商负责整改5.房屋质量及保修5.1房屋质量保证:开发商保证所售房屋符合国家质量标准5.2保修期限及内容:5.2.1结构主体保修期限:50年5.2.2主体结构保修期限:5年5.2.3门窗、水电、管道等设施保修期限:2年5.3保修责任及处理方式:5.3.1发生质量问题,买受人应及时通知开发商5.3.2开发商应在接到通知后7日内予以修复5.3.3修复费用由开发商承担6.房屋过户及税费6.1房屋过户手续:6.1.1开发商负责办理房屋过户手续6.1.2买受人配合办理过户手续6.2税费承担:6.2.1买受人承担过户税费6.2.2税费金额按照国家规定执行6.3过户时间及费用:6.3.1房屋过户时间:开发商交付房屋后30日内6.3.2过户费用按照国家规定执行8.争议解决8.1争议解决方式:8.1.1双方应通过友好协商解决争议8.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构:8.2.1本合同争议解决机构为市区仲裁委员会8.3争议解决费用:8.3.1仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外9.合同生效及终止9.1合同生效条件:9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效9.2合同终止条件:9.2.1合同约定的房屋交付后9.2.2双方协商一致解除合同9.2.3因不可抗力导致合同无法履行9.3合同续签及修改:9.3.1合同期满前,双方可协商续签合同9.3.2合同内容如有修改,应以书面形式进行,并由双方签字盖章10.其他约定事项10.1不可抗力条款:10.1.1因自然灾害、战争等不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担责任10.2法律适用及管辖:10.2.1本合同适用中华人民共和国法律10.2.2合同纠纷的解决,适用中华人民共和国法律,并由合同签订地人民法院管辖10.3合同附件及补充协议:10.3.1本合同附件包括但不限于房屋买卖合同、房屋产权证等10.3.2本合同如有补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力11.合同签署11.1签署时间及地点:11.1.1签署时间为2024年1月1日11.1.2签署地点为市区万科魅力之城售楼部11.2签署代表及授权:11.2.1开发商签署代表:(法定代表人)11.2.2买受人签署代表:(本人)11.3签署文件:11.3.1双方签署本合同一份,各执一份,自双方签字盖章之日起生效12.合同附件12.1房屋买卖合同12.2房屋产权证12.3房屋质量保证书12.4付款计划表12.5其他相关文件13.合同补充说明13.1合同解释:13.1.1本合同条款如有歧义,应以有利于保护买受人权益的解释为准13.2合同修改:13.2.1合同内容如有修改,应以书面形式进行,并由双方签字盖章13.3合同补充协议:13.3.1本合同如有补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力14.合同解除及终止14.1合同解除条件:14.1.1双方协商一致解除合同14.1.2因开发商违约导致合同无法履行14.1.3因买受人违约导致合同无法履行14.2合同终止条件:14.2.1合同约定的房屋交付后14.2.2因不可抗力导致合同无法履行14.2.3合同期满14.3解除及终止程序:14.3.1双方应提前30日书面通知对方解除或终止合同14.3.2解除或终止合同后,双方应按照合同约定处理相关事宜第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:15.1.1第三方是指本合同签订过程中,由甲乙双方共同认可的,为协助合同履行或提供专业服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围:15.2.1第三方介入范围包括但不限于房屋买卖过程中的评估、咨询、担保、贷款、过户等服务。15.3第三方介入程序:15.3.1甲乙双方应在合同签订前协商确定第三方介入事宜。15.3.2双方应共同签订第三方服务协议,明确第三方服务内容、费用及责任。16.第三方责任16.1第三方责任限额:16.1.1第三方因自身原因导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,但责任限额不得超过第三方服务协议约定的金额。16.2第三方责任承担:16.2.1第三方责任承担方式包括但不限于退还服务费用、赔偿损失等。16.2.2第三方责任承担的具体方式由甲乙双方与第三方在服务协议中约定。17.第三方权利17.1第三方权利保障:17.1.1第三方在履行服务协议过程中,享有合法权益,甲乙双方应予以保障。17.1.2第三方有权要求甲乙双方按照服务协议约定支付服务费用。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分说明:18.1.1第三方与甲方的关系限于服务协议约定的范围内,第三方不承担甲方与乙方的合同责任。18.2第三方与乙方的划分说明:18.2.1第三方与乙方的关系限于服务协议约定的范围内,第三方不承担乙方与甲方的合同责任。18.3第三方与其他各方的划分说明:18.3.1第三方与合同中其他各方(如担保方、贷款方等)的关系由各自签订的协议约定。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1额外条款一:19.1.1甲乙双方应确保第三方在介入过程中,遵守国家法律法规和本合同约定。19.1.2第三方应按照甲乙双方的要求,及时、准确、完整地提供相关服务。19.2额外条款二:19.2.1第三方在介入过程中,如因自身原因导致甲乙双方损失,应立即停止服务,并承担相应的赔偿责任。19.2.2甲乙双方有权要求第三方提供必要的担保,以确保其履行服务协议和承担赔偿责任。19.3额外条款三:19.3.1第三方在介入过程中,如发现甲乙双方有违反法律法规或本合同约定行为,应立即报告甲乙双方,并协助处理。19.3.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人隐私。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房屋买卖合同详细要求:包含买卖双方基本信息、房屋详细信息、购房价格、付款方式、交付及验收条款等。说明:是本合同的核心文件,双方签字盖章后具有法律效力。2.房屋产权证详细要求:提供房屋产权证的复印件,确保房屋产权清晰无争议。说明:是房屋所有权证明文件,是买卖双方确认房屋产权的重要依据。3.房屋质量保证书详细要求:开发商提供房屋质量保证书,明确保修期限和保修内容。说明:是开发商对房屋质量的承诺,买受人可据此要求开发商履行保修责任。4.付款计划表详细要求:明确每期付款金额、时间节点和支付方式。说明:是买受人按照约定支付房款的依据,有助于双方按时履行付款义务。5.第三方服务协议详细要求:明确第三方服务内容、费用、责任及权利。说明:是甲乙双方与第三方签订的协议,保障第三方在介入过程中的权益。6.不可抗力证明详细要求:在发生不可抗力事件时,提供相关证明材料。说明:是确认不可抗力事件发生及影响的重要依据。7.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、机构及费用。说明:是解决合同争议的依据,有助于双方友好解决纠纷。8.合同修改协议详细要求:在合同内容修改时,双方签订的书面协议。说明:是修改合同内容的正式文件,具有法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1开发商违约:未按时交付房屋房屋质量不符合约定未履行保修责任1.2买受人违约:未按时支付房款非法使用房屋故意破坏房屋设施2.责任认定标准:2.1开发商违约:未按时交付房屋,每逾期一日,向买受人支付合同总价款的千分之一作为违约金。房屋质量不符合约定,开发商应负责修复或退还房款。未履行保修责任,开发商应承担修复费用。2.2买受人违约:未按时支付房款,每逾期一日,向开发商支付合同总价款的千分之一作为违约金。非法使用房屋,买受人应承担由此产生的损失。故意破坏房屋设施,买受人应承担修复费用。3.违约责任示例:3.1开发商未按时交付房屋,逾期15天,应向买受人支付违约金人民币2,500元(合同总价款1,000,000元的0.25%)。3.2买受人未按时支付房款,逾期30天,应向开发商支付违约金人民币3,750元(合同总价款1,000,000元的0.375%)。全文完。万科魅力之城2024年购房协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1出卖方信息1.2买受方信息2.房屋基本信息2.1房屋坐落位置2.2房屋建筑面积2.3房屋用途2.4房屋产权状况3.房屋价格及付款方式3.1房屋成交价格3.2付款方式及期限3.3首付款金额及支付时间3.4首付比例3.5银行贷款额度及条件3.6尾款支付时间及方式4.房屋交付及验收4.1房屋交付时间4.2房屋验收标准4.3房屋交付条件4.4验收程序及争议解决5.房屋产权过户5.1过户手续及费用5.2过户时间5.3过户风险及责任6.交房后物业及配套设施6.1物业管理费标准及支付方式6.2配套设施及服务6.3物业服务内容及标准7.合同解除及违约责任7.1合同解除条件7.2违约责任及赔偿8.争议解决方式8.1争议解决途径8.2诉讼管辖法院9.合同生效及解除9.1合同生效条件9.2合同解除条件10.合同附件10.1房屋买卖合同附件10.2其他相关附件11.合同签署及生效日期11.1合同签署时间11.2合同生效日期12.合同份数及保管12.1合同份数12.2合同保管责任13.其他约定事项13.1其他约定条款13.2双方协商一致的其他事项14.合同签署14.1出卖方代表签字14.2买受方代表签字14.3双方盖章第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1出卖方信息(1)名称:万科房地产开发有限公司(2)住所:市区街道号(3)法定代表人:(4)联系电话:138xxxx56781.2买受方信息(1)名称:(买受方为个人时,填写姓名;为法人或其他组织时,填写名称)(2)住所:(买受方为个人时,填写身份证住址;为法人或其他组织时,填写注册地址)(3)法定代表人:(买受方为个人时,填写身份证号码;为法人或其他组织时,填写法定代表人姓名)(4)联系电话:(买受方为个人时,填写联系方式;为法人或其他组织时,填写联系电话)2.房屋基本信息2.1房屋坐落位置:市区街道号万科魅力之城X栋X单元X室2.2房屋建筑面积:120平方米2.3房屋用途:住宅2.4房屋产权状况:已取得预售许可证,具备房屋所有权转移条件3.房屋价格及付款方式3.1房屋成交价格:人民币壹佰玖拾玖万玖仟捌佰元整(¥1,990,800.00)3.2付款方式及期限:分期付款,具体如下:3.2.1首付款:成交价格的30%,即人民币肆拾陆万玖仟贰佰元整(¥560,200.00),于合同签订之日起X个工作日内支付。3.2.2首期贷款:成交价格的70%,即人民币壹佰叁拾叁万捌仟捌佰元整(¥1,338,800.00),买受方需在取得银行贷款批准后X个工作日内支付。3.2.3尾款支付:房屋交付前,买受方需支付剩余款项,即人民币肆拾玖万玖仟捌佰元整(¥490,800.00)。3.3首付款金额及支付时间:首付款人民币肆拾陆万玖仟贰佰元整(¥560,200.00),于合同签订之日起X个工作日内支付。3.4首付比例:成交价格的30%3.5银行贷款额度及条件:买受方可根据自身条件向银行申请贷款,具体贷款额度和条件由银行决定。3.6尾款支付时间及方式:房屋交付前,买受方需支付剩余款项,支付方式为银行转账。4.房屋交付及验收4.1房屋交付时间:买受方收到出卖方通知后X个工作日内,具体时间以出卖方通知为准。4.2房屋验收标准:按照《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》约定的标准执行。4.3房屋交付条件:出卖方保证房屋符合国家规定的住宅交付标准,并已取得相关验收合格证明。4.4验收程序及争议解决:买受方应在房屋交付后X个工作日内完成房屋验收,如有争议,双方应协商解决,协商不成可向法院提起诉讼。5.房屋产权过户5.1过户手续及费用:出卖方负责办理房屋产权过户手续,买受方按相关规定支付相关税费。5.2过户时间:自买受方支付首付款之日起X个月内完成房屋产权过户手续。5.3过户风险及责任:房屋产权过户过程中产生的风险及责任由出卖方承担。6.交房后物业及配套设施6.1物业管理费标准及支付方式:物业管理费标准按出卖方与物业管理公司签订的合同执行,买受方按期支付。6.2配套设施及服务:万科魅力之城配备有健身房、游泳池、儿童游乐场等配套设施,买受方可享受相应服务。6.3物业服务内容及标准:物业服务内容包括但不限于安全、保洁、绿化等,具体服务内容及标准由物业管理公司制定。8.争议解决方式8.1争议解决途径:本合同在履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖法院:合同争议的诉讼,由合同签订地人民法院管辖。9.合同生效及解除9.1合同生效条件:本合同自双方代表签字盖章之日起生效。9.2合同解除条件:9.2.1任何一方违反合同约定,导致合同无法履行;9.2.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行;9.2.3经双方协商一致,决定解除合同。10.合同附件10.1房屋买卖合同附件10.1.1房屋买卖合同10.1.2房屋产权证复印件10.1.3房屋质量保证书10.1.4住宅使用说明书10.2其他相关附件10.2.1付款凭证10.2.2银行贷款合同10.2.3物业管理合同11.合同签署及生效日期11.1合同签署时间:____年____月____日11.2合同生效日期:自双方代表签字盖章之日起生效。12.合同份数及保管12.1合同份数:本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。13.其他约定事项13.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同未尽事宜,按照国家相关法律法规执行。14.合同签署14.1出卖方代表签字:14.2买受方代表签字:第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于中介机构、评估机构、鉴定机构、法律服务机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和资格,并依法承担相应的法律责任。15.2第三方责任15.2.1第三方在履行本合同时,应遵守国家法律法规和行业规范,保证其提供的服务真实、准确、有效。15.2.2第三方因提供虚假信息、违反职业道德或其他原因给甲方或乙方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额为本合同成交价格的X%,具体数额由双方在合同中约定。15.3.2若第三方责任超出责任限额,超出部分由第三方自行承担。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方仅作为本合同履行过程中的辅助角色,不参与合同主体权益的分配。15.4.2第三方与甲方、乙方之间不存在合同关系,其与甲方、乙方的任何往来均独立于本合同。15.4.3第三方对甲方、乙方提供的服务,甲方、乙方有权独立进行评价和选择,第三方无权干预。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明16.1第三方介入的必要性16.1.1甲方或乙方在合同履行过程中,如需第三方介入,应充分评估第三方介入的必要性,确保第三方介入不会对本合同履行产生不利影响。16.1.2甲方或乙方应提前X个工作日通知对方,说明第三方介入的原因、目的和预期效果。16.2第三方介入的程序16.2.1甲方或乙方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利、义务和责任。16.2.2第三方介入后,应按照本合同和与甲方或乙方签订的协议履行职责。16.3第三方介入的费用16.3.1第三方介入的费用由甲方或乙方承担,具体费用由双方在协议中约定。16.3.2第三方介入的费用应在合同履行过程中分批次支付。16.4第三方介入的风险16.4.1甲方或乙方应充分了解第三方介入的风险,包括但不限于第三方违约风险、服务质量风险等。16.4.2甲方或乙方应在合同中约定第三方介入的风险防范措施,确保本合同履行不受影响。17.第三方介入的解除17.1若第三方介入后,甲方或乙方认为第三方无法履行职责或存在重大违约行为,有权解除与第三方的协议,并要求第三方承担相应的责任。17.2第三方介入的解除,不影响本合同的有效性和履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房屋买卖合同要求:详细列明房屋的基本信息、买卖双方信息、房屋价格及付款方式、房屋交付及验收、房屋产权过户等条款。说明:本附件为合同主体,是双方权利义务的主要依据。2.房屋产权证复印件要求:提供房屋产权证的清晰复印件,确保房屋产权清晰无争议。说明:本附件用于证明房屋产权的合法性,是办理过户手续的重要文件。3.房屋质量保证书要求:房屋质量保证书应包含房屋质量标准、保修期限、保修范围等内容。说明:本附件用于保障买受方在房屋交付后的质量权益。4.住宅使用说明书要求:住宅使用说明书应包含房屋的构造、功能、使用方法、维护保养等内容。说明:本附件用于指导买受方正确使用和维护房屋。5.付款凭证要求:提供所有付款的银行转账记录、汇款凭证等证明材料。说明:本附件用于证明付款的实际情况,是合同履行的重要证据。6.银行贷款合同要求:提供银行贷款合同的原件或复印件,确保贷款的合法性。说明:本附件用于证明买受方已经取得银行贷款,是合同履行的重要条件。7.物业管理合同要求:物业管理合同应包含物业管理范围、服务内容、收费标准、违约责任等内容。说明:本附件用于规范物业管理服务,保障买受方权益。8.其他相关附件要求:根据合同履行过程中可能产生的其他相关文件,如补充协议、协议书等。说明:本附件用于补充和说明合同中未尽事宜,是合同履行的重要补充。说明二:违约行为及责任认定:1.买受方违约行为及责任认定违约行为:未按时支付首付款或尾款。责任认定:买受方应支付逾期付款的违约金,并承担由此产生的利息损失。示例:买受方未在合同约定的首付款支付期限内支付首付款,应向出卖方支付合同约定金额的违约金。2.出卖方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定时间交付房屋。责任认定:出卖方应向买受方支付逾期交付房屋的违约金,并承担由此产生的损失。示例:出卖方未在合同约定的房屋交付期限内交付房屋,应向买受方支付合同约定金额的违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方未按约定提供虚假信息或服务质量不达标。责任认定:第三方应向甲方或乙方支付违约金,并承担由此产生的损失。示例:第三方提供的评估报告存在虚假信息,导致买受方权益受损,第三方应向买受方支付违约金。4.不可抗力违约行为及责任认定违约行为:因不可抗力事件导致合同无法履行。责任认定:双方均不承担违约责任,可根据实际情况调整合同履行时间或解除合同。示例:因自然灾害导致房屋无法交付,双方可协商调整交付时间或解除合同。全文完。万科魅力之城2024年购房协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1出卖方信息1.2买受方信息2.房地产基本信息2.1房地产位置2.2房地产面积2.3房地产用途2.4房地产产权状况3.购房价格及支付方式3.1购房总价3.2付款方式3.3付款时间节点3.4付款违约责任4.房屋交付及验收4.1交付时间4.2交付条件4.3验收标准4.4验收程序5.房屋产权过户5.1过户手续5.2过户时间5.3过户费用5.4过户责任6.履约保证金6.1保证金金额6.2保证金支付6.3保证金退还6.4保证金违约责任7.交房条件及义务7.1交房条件7.2出卖方义务7.3买受方义务8.不可抗力及免责条款8.1不可抗力定义8.2不可抗力处理8.3免责条款9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效及解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件一:房地产测绘报告12.2附件二:房屋买卖合同12.3附件三:其他相关文件13.合同变更及补充13.1变更程序13.2补充条款13.3变更及补充效力14.合同解除及终止14.1解除条件14.2终止程序14.3解除及终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1出卖方信息1.1.1出卖方名称:深圳市万科企业股份有限公司1.1.2出卖方地址:广东省深圳市南山区科技园科苑路1号1.1.3出卖方法定代表人:1.2买受方信息1.2.1买受方名称:1.2.2买受方地址:广东省深圳市福田区福中三路2号1.2.3买受方法定代表人:2.房地产基本信息2.1房地产位置2.1.1所在区域:深圳市福田区2.1.2具体地址:福田区福中三路2号万科魅力之城2.2房地产面积2.2.1建筑面积:100平方米2.2.2使用面积:95平方米2.3房地产用途2.3.1用途:住宅2.4房地产产权状况2.4.1产权类型:商品房2.4.2产权证号:粤房权证深字第0000000001号3.购房价格及支付方式3.1购房总价:100万元人民币3.2付款方式:3.2.1首付:30万元人民币,于合同签订之日支付3.2.2尾款:70万元人民币,于房屋交付前支付3.3付款时间节点:3.3.1首付支付时间:合同签订之日起5个工作日内3.3.2尾款支付时间:房屋交付前5个工作日内3.4付款违约责任:3.4.1买受方未按时支付首付,每逾期一日,应向出卖方支付相当于首付总额0.5%的违约金3.4.2买受方未按时支付尾款,每逾期一日,应向出卖方支付相当于尾款总额0.5%的违约金4.房屋交付及验收4.1交付时间:2024年6月30日4.2交付条件:4.2.1房屋主体结构、装修及设施设备符合合同约定4.2.2出卖方已取得房屋所有权证书4.3验收标准:4.3.1房屋质量符合国家标准4.3.2房屋设施设备齐全、正常使用4.4验收程序:4.4.1买受方在交付时间内对房屋进行验收4.4.2出卖方应配合买受方进行验收5.房屋产权过户5.1过户手续:5.1.1出卖方应协助买受方办理房屋产权过户手续5.1.2买受方应按照国家规定支付相关税费5.2过户时间:房屋交付之日起30个工作日内5.3过户费用:按照国家规定执行5.4过户责任:5.4.1出卖方负责办理房屋产权过户手续5.4.2买受方负责支付相关税费6.履约保证金6.1保证金金额:10万元人民币6.2保证金支付:于合同签订之日起3个工作日内支付6.3保证金退还:6.3.1买受方按时履行合同义务,保证金于合同履行完毕后无息退还6.3.2买受方违约,保证金不予退还6.4保证金违约责任:6.4.1买受方未按时支付保证金,每逾期一日,应向出卖方支付相当于保证金总额0.5%的违约金8.不可抗力及免责条款8.1不可抗力定义8.1.1不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等非出卖方和买受方所能预见、避免和克服的客观情况,导致合同不能履行或履行成本大幅增加。8.1.2不可抗力事件包括但不限于:地震、洪水、台风、战争、罢工、政府禁令等。8.2不可抗力处理8.2.1发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并尽力采取措施减轻损失。8.2.2因不可抗力导致合同无法履行或履行成本增加,双方可根据实际情况协商调整合同条款或解除合同,并免除违约责任。8.3免责条款8.3.1因不可抗力导致合同无法履行或履行成本增加,双方均不承担违约责任。8.3.2出卖方因不可抗力无法按时交付房屋,买受方不得要求出卖方支付违约金。9.违约责任9.1违约情形9.1.1买受方未按合同约定支付购房款;9.1.2出卖方未按合同约定交付房屋;9.1.3任何一方未按合同约定履行其他义务。9.2违约责任承担9.2.1违约方应向守约方支付违约金;9.2.2违约金按合同约定比例计算,最高不超过实际损失;9.2.3守约方有权要求违约方继续履行合同或采取其他补救措施。9.3违约赔偿9.3.1违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失;9.3.2违约方应赔偿守约方因违约所造成的间接经济损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议;10.1.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方可约定仲裁机构解决合同争议;10.2.2仲裁机构应具有独立、公正、高效的仲裁能力。10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用由败诉方承担;10.3.2双方另有约定的,从其约定。11.合同生效及解除11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章;11.1.2买受方支付首付款;11.1.3出卖方同意并确认。11.2合同解除条件11.2.1双方协商一致;11.2.2因不可抗力导致合同无法履行;11.2.3一方严重违约,另一方有权解除合同。11.3合同解除程序11.3.1双方应书面通知对方解除合同;11.3.2解除合同后,双方应按照约定办理相关手续。12.合同附件12.1附件一:房地产测绘报告12.2附件二:房屋买卖合同12.3附件三:其他相关文件13.合同变更及补充13.1变更程序13.1.1双方协商一致;13.1.2变更内容应以书面形式明确。13.2补充条款13.2.1补充条款应视为合同的一部分;13.2.2补充条款的效力与合同其他条款相同。13.3变更及补充效力13.3.1合同变更及补充自双方签字盖章之日起生效;13.3.2合同变更及补充不影响合同其他条款的效力。14.合同解除及终止14.1解除条件14.1.1合同解除条件同11.214.2终止程序14.2.1双方应书面通知对方合同终止;14.2.2合同终止后,双方应按照约定办理相关手续。14.3解除及终止后的处理14.3.1解除及终止合同后,双方应按照约定处理已发生但未履行完毕的义务;14.3.2双方应按照约定处理合同解除或终止后产生的债权债务关系。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,因提供专业服务、协助履行合同或为合同履行提供担保而介入合同关系的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介方、担保方、评估机构、律师事务所等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了确保合同履行的顺利进行,提高合同履行的效率,降低合同风险。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入可通过合同约定、法律授权或当事人委托的方式进行。16.第三方介入的责权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照合同约定或委托事项履行其职责,并对履行结果承担责任。16.1.2第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以便其履行职责。16.2.2第三方有权根据合同约定或委托事项,向甲乙双方收取合理费用。16.3第三方义务16.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露。16.3.2第三方应按照合同约定或委托事项,按时、保质、保量地完成工作。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额是指第三方因履行合同而产生的赔偿责任的上限。17.2第三方责任限额的确定方式:17.2.1合同约定:合同中明确约定第三方责任限额;17.2.2法律规定:依据相关法律法规确定第三方责任限额;17.2.3行业标准:参照行业标准确定第三方责任限额。18.第三方介入的具体条款18.1第三方介入的条件18.1.1甲乙双方协商一致,同意第三方介入;18.1.2第三方具备相应的资质和能力;18.1.3第三方同意按照合同约定履行职责。18.2第三方介入的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度新能源电动汽车分时租赁合同4篇
- 2025年度多功能大棚建筑与设施配套合同4篇
- 2025年度知识产权侵权纠纷解决-专利权让与担保服务合同4篇
- 二零二五年度粮油产品追溯体系建设合同3篇
- 2025年度建筑结构加固打胶施工合同范本4篇
- 二零二五年度汽车驾驶培训服务合同模板8篇
- 二零二五年度汽车保养与车联网服务合同4篇
- 2025年度搭设钢管脚手架工程安全生产责任合同4篇
- 2025年充电桩充电桩售后服务及维修合同范本4篇
- 2025年物业合同补充协议范本:物业小区物业服务合同争议解决机制3篇
- GA 1551.5-2019石油石化系统治安反恐防范要求第5部分:运输企业
- 拘留所教育课件02
- 冲压生产的品质保障
- 《肾脏的结构和功能》课件
- 2023年湖南联通校园招聘笔试题库及答案解析
- 上海市徐汇区、金山区、松江区2023届高一上数学期末统考试题含解析
- 护士事业单位工作人员年度考核登记表
- 天津市新版就业、劳动合同登记名册
- 产科操作技术规范范本
- 人教版八年级上册地理全册单元测试卷(含期中期末试卷及答案)
- 各种焊工证件比较和释义
评论
0/150
提交评论