2025年度厂房装饰装修工程竣工验收备案合同4篇_第1页
2025年度厂房装饰装修工程竣工验收备案合同4篇_第2页
2025年度厂房装饰装修工程竣工验收备案合同4篇_第3页
2025年度厂房装饰装修工程竣工验收备案合同4篇_第4页
2025年度厂房装饰装修工程竣工验收备案合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩66页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度厂房装饰装修工程竣工验收备案合同本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程建设单位1.5工程设计单位1.6工程施工单位1.7工程监理单位2.工程竣工验收备案要求2.1竣工验收备案的范围2.2竣工验收备案的条件2.3竣工验收备案的程序2.4竣工验收备案的时间2.5竣工验收备案的资料3.工程验收标准3.1设计规范标准3.2施工质量标准3.3安全生产标准3.4环境保护标准3.5工程质量保证期4.竣工验收备案的申请与受理4.1竣工验收备案的申请4.2竣工验收备案的受理4.3竣工验收备案的审查4.4竣工验收备案的决定5.工程验收备案的费用5.1工程验收备案的费用标准5.2工程验收备案的缴费方式5.3工程验收备案的费用支付时间5.4工程验收备案的费用退还6.工程验收备案的责任6.1建设单位的责任6.2设计单位的责任6.3施工单位的责任6.4监理单位的责任7.工程验收备案的争议解决7.1争议解决的方式7.2争议解决的期限7.3争议解决的费用8.合同生效与终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件8.4合同终止后的处理9.违约责任9.1违约责任的范围9.2违约责任的承担方式9.3违约责任的赔偿标准9.4违约责任的追究10.合同的修改与补充10.1合同修改的程序10.2合同补充的内容10.3合同修改与补充的效力11.合同的解除与终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件11.3合同解除与终止的程序11.4合同解除与终止后的处理12.合同争议的解决12.1争议解决的方式12.2争议解决的期限12.3争议解决的费用13.合同的生效日期14.合同的附件第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:2025年度厂房装饰装修工程1.2工程地点:市区街道号1.3工程规模:占地面积10000平方米,建筑面积8000平方米1.4工程建设单位:1.5工程设计单位:设计院1.6工程施工单位:建筑1.7工程监理单位:工程监理2.工程竣工验收备案要求2.1竣工验收备案的范围:包括主体结构、装饰装修、给排水、电气、通风空调、消防等分部工程2.2竣工验收备案的条件:工程完成并符合设计要求,质量合格,安全、环保、消防设施齐全,相关技术资料齐全2.3竣工验收备案的程序:施工单位提交申请,监理单位审核,建设单位组织验收,报相关部门备案2.4竣工验收备案的时间:工程竣工后30日内完成备案2.5竣工验收备案的资料:工程竣工验收报告、施工图设计文件、施工许可证、质量验收记录等3.工程验收标准3.1设计规范标准:按照国家现行相关设计规范和标准执行3.2施工质量标准:按照国家现行施工质量验收规范执行3.3安全生产标准:按照国家现行安全生产法规和标准执行3.4环境保护标准:按照国家现行环境保护法规和标准执行3.5工程质量保证期:自竣工验收合格之日起计算,一般为1年4.竣工验收备案的申请与受理4.1竣工验收备案的申请:施工单位在工程竣工后30日内向建设主管部门提交竣工验收备案申请4.2竣工验收备案的受理:建设主管部门在收到申请后5个工作日内予以受理4.3竣工验收备案的审查:建设主管部门对提交的资料进行审查,必要时进行现场查验4.4竣工验收备案的决定:建设主管部门在审查合格后,出具竣工验收备案证明5.工程验收备案的费用5.1工程验收备案的费用标准:按照国家相关规定执行5.2工程验收备案的缴费方式:现金或银行转账5.3工程验收备案的费用支付时间:在提交竣工验收备案申请时一次性支付5.4工程验收备案的费用退还:如因施工单位原因导致验收不合格,已缴纳的费用不予退还6.工程验收备案的责任6.1建设单位的责任:负责组织竣工验收,确保工程符合设计要求和质量标准6.2设计单位的责任:负责工程设计,确保设计符合规范和标准,对设计质量负责6.3施工单位的责任:负责施工质量,确保工程符合设计要求和质量标准,对施工质量负责6.4监理单位的责任:负责工程质量监督,确保工程质量符合规范和标准,对工程质量负责8.合同生效与终止8.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效8.2合同终止条件:工程竣工验收备案完成后,本合同自动终止8.3合同解除条件:任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或履行不符合合同要求,另一方有权解除合同8.4合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照国家相关法律法规和合同约定,妥善处理剩余工程、质量保证期、争议解决等问题9.违约责任9.1违约责任的范围:包括但不限于工程延期、质量不合格、安全责任事故等9.2违约责任的承担方式:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复工程等9.3违约责任的赔偿标准:按照国家相关法律法规和合同约定执行9.4违约责任的追究:违约方应在接到违约通知后15日内采取补救措施,否则守约方有权追究违约责任10.合同的修改与补充10.1合同修改的程序:任何一方提出修改合同,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议10.2合同补充的内容:包括但不限于工程变更、费用调整、工期延长等10.3合同修改与补充的效力:补充协议与本合同具有同等法律效力11.合同的解除与终止11.1合同解除的条件:如遇不可抗力、国家政策调整等情形,导致合同无法履行或履行不符合合同要求,双方可协商解除合同11.2合同终止的条件:工程竣工验收备案完成后,合同自动终止11.3合同解除与终止的程序:任何一方提出解除或终止合同,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订解除或终止协议11.4合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应按照国家相关法律法规和合同约定,妥善处理剩余工程、质量保证期、争议解决等问题12.合同争议的解决12.1争议解决的方式:争议发生后,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决的期限:自争议发生之日起60日内提交仲裁委员会12.3争议解决的费用:仲裁费用由败诉方承担,但仲裁委员会另有规定的除外13.合同的生效日期13.1合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效14.合同的附件14.1附件一:工程竣工验收备案申请表14.2附件二:工程竣工验收报告14.3附件三:施工图设计文件14.4附件四:施工许可证14.5附件五:质量验收记录14.6附件六:其他相关资料第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义:本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、评估机构、监理机构等,其介入合同目的在于提供专业服务、协助合同履行或进行质量、安全等方面的监督和评估。15.2范围:第三方介入的范围包括但不限于工程咨询、项目监理、质量检测、安全评估、造价咨询、法律服务等。16.第三方介入的程序16.2第三方介入的确认:第三方在接受邀请后,应向甲乙双方确认介入意向,并提供相关资质证明。16.3第三方介入的参与:第三方介入后,应按照甲乙双方的要求,参与合同执行过程中的各项工作。17.第三方介入的责任与权利17.1责任:第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责,确保其提供的服务符合专业标准和合同要求。17.2权利:第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以完成其服务任务。18.第三方介入的额外条款18.1第三方介入的沟通:甲乙双方应确保与第三方保持良好沟通,及时传达工程信息,并协助第三方开展工作。18.2第三方介入的费用:第三方介入的费用由甲乙双方按照服务合同约定承担。18.3第三方介入的变更:如需变更第三方介入的内容或服务,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。19.第三方责任限额19.1责任限额:第三方在履行服务过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方在服务合同中约定。19.2限额计算:责任限额可按第三方提供服务的时间、服务范围、服务费用等因素综合确定。19.3超额责任:如第三方责任超过约定的责任限额,超出部分由甲乙双方按照合同约定分担。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的划分:第三方应向甲方提供独立、客观的服务,不得与甲方存在利益冲突。20.2第三方与乙方的划分:第三方应向乙方提供独立、客观的服务,不得与乙方存在利益冲突。20.3第三方与甲乙双方的共同责任:如第三方在提供服务过程中,因甲乙双方共同原因造成损失,甲乙双方应共同承担责任。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入过程中产生的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。21.2争议解决期限:自争议发生之日起60日内提交仲裁委员会。22.第三方介入的终止22.1终止条件:第三方介入服务完成后,或因合同约定或不可抗力等原因,第三方介入服务可终止。22.2终止程序:终止第三方介入服务,甲乙双方应书面通知第三方,并签订终止协议。22.3终止后的处理:终止后,第三方应向甲乙双方提交服务报告,并协助处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程竣工验收备案申请表详细要求:填写工程名称、地点、规模、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等信息,并附上相关证明文件。说明:该表格用于申请竣工验收备案,是合同执行的重要文件。2.工程竣工验收报告详细要求:报告应详细描述工程竣工验收的过程、结果、存在的问题及整改措施。说明:该报告是工程竣工验收的正式文件,用于记录工程完成情况。3.施工图设计文件详细要求:包括建筑设计图纸、结构设计图纸、设备设计图纸等,应按照国家相关标准进行编制。说明:设计文件是工程建设的依据,对工程质量和安全至关重要。4.施工许可证详细要求:根据国家相关规定,施工许可证是进行施工的必要条件。说明:施工许可证是建设单位合法施工的证明。5.质量验收记录详细要求:记录工程质量验收的过程、结果、存在的问题及整改措施。说明:质量验收记录是保证工程质量的重要手段。6.安全生产记录详细要求:记录工程安全生产的措施、事故处理、安全培训等情况。说明:安全生产记录是保障施工人员生命财产安全的重要依据。7.环境保护记录详细要求:记录工程在施工过程中对环境的影响及采取的环保措施。说明:环境保护记录是履行社会责任的重要体现。8.造价咨询报告详细要求:对工程造价进行测算、分析,并提出合理化建议。说明:造价咨询报告是控制工程造价的重要依据。9.法律意见书详细要求:对合同条款进行法律审核,提出法律意见和建议。说明:法律意见书是确保合同合法性的重要文件。10.其他相关资料详细要求:包括合同、协议、会议纪要、验收报告等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:工程延期责任认定标准:施工单位未按合同约定的时间完成工程,导致工程延期。示例说明:合同约定工程竣工日期为2025年12月31日,实际竣工日期为2026年3月1日,则施工单位构成违约。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:工程验收不合格,存在严重质量问题。示例说明:工程竣工验收时,发现主体结构存在裂缝,影响结构安全,则施工单位构成违约。3.违约行为:安全生产事故责任认定标准:在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失。示例说明:施工过程中发生火灾,造成人员伤亡,则施工单位构成违约。4.违约行为:环境保护不达标责任认定标准:施工过程中,环境污染超标,违反国家环保法规。示例说明:施工过程中,废水排放超标,被环保部门处罚,则施工单位构成违约。5.违约行为:合同解除责任认定标准:任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或履行不符合合同要求。示例说明:建设单位未按合同约定支付工程款,导致施工单位无法继续施工,则建设单位构成违约。全文完。2025年度厂房装饰装修工程竣工验收备案合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________2.乙方(承包方):名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________3.其他相关方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________二、合同前言2.1背景:本合同旨在明确2025年度厂房装饰装修工程竣工验收备案的相关事宜,确保工程顺利进行,保障甲方、乙方及其他相关方的合法权益。2.2目的:本合同旨在规范厂房装饰装修工程竣工验收备案程序,确保工程质量,提高工作效率,降低工程风险。三、定义与解释3.1专业术语:(1)厂房装饰装修工程:指对厂房进行室内外装饰、装修、改造等工程活动。(2)竣工验收备案:指工程完工后,由甲方组织相关单位对工程进行验收,并报相关主管部门备案。3.2关键词解释:(1)甲方:指委托方,即厂房装饰装修工程的业主。(2)乙方:指承包方,即承担厂房装饰装修工程建设的施工单位。(3)相关方:指与厂房装饰装修工程竣工验收备案相关的单位或个人。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。(2)有权对工程进行监督检查,确保工程质量。(3)有权要求乙方提供工程相关资料,包括设计文件、施工图纸、验收报告等。(4)有权对乙方在工程中的违约行为进行追责。4.2乙方的权利和义务:(1)按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。(2)保证工程安全、环保、文明施工。(3)配合甲方进行工程监督检查,及时整改问题。(4)提供工程相关资料,包括设计文件、施工图纸、验收报告等。(5)对工程中的违约行为承担相应责任。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点:厂房装饰装修工程地点:_________________________5.3合同履行方式:乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程,甲方负责提供必要的施工条件。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)工程完工并经验收合格;(2)合同约定的其他终止条件。6.3终止程序:(1)双方协商一致,签订终止协议;(2)办理工程验收备案手续;(3)结算工程款项。6.4终止后果:(1)工程验收合格,合同终止,乙方应按照合同约定向甲方支付工程款项;(2)工程验收不合格,乙方应承担相应责任,并按照合同约定进行整改。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程款:根据工程量清单及合同约定,乙方完成工程所需的全部费用。(2)设计费:乙方提供的设计服务费用。(3)监理费:监理单位提供的监理服务费用。(4)其他费用:包括但不限于材料费、设备费、运输费、保险费、税费等。7.2支付方式(1)工程款支付:工程款按照工程进度分阶段支付,具体支付节点如下:预付款:合同签订后,甲方支付合同总额的_____%作为预付款。进度款:工程完成后,乙方提交进度款申请,甲方在收到申请后____个工作日内支付。结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交结算款申请,甲方在收到申请后____个工作日内支付。(2)设计费、监理费等其他费用按合同约定支付。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后____个工作日内。(2)进度款支付时间:每个支付节点后____个工作日内。(3)结算款支付时间:工程竣工验收合格后____个工作日内。7.4支付章件(1)甲方支付款项时,乙方应提供相应的发票、收据等有效凭证。(2)甲方在支付款项前,有权要求乙方提供工程进度、质量、安全等方面的相关证明材料。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付款项的,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方擅自变更工程内容或要求乙方停工的,应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程的,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方工程质量不合格的,应返工并承担返工费用。(3)乙方擅自变更工程内容或未按约定进行施工的,应赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定和实际情况,向守约方支付相应的赔偿金额,赔偿方式包括但不限于现金支付、抵扣工程款等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术秘密、商业秘密及其他未公开的信息均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或履行成本增加,且不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)政府行为:如政策调整、战争、封锁等。(3)社会异常事件:如罢工、暴动、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。(2)因不可抗力导致合同不能履行的,双方互不承担责任,但应协商解决合同后续事宜。10.4不可抗力实例具体不可抗力事件由双方在合同中约定。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同或合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、秘密的;(2)合同约定不得转让的;(3)法律法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对厂房装饰装修工程竣工验收备案的最终决定权。(2)乙方在工程竣工验收备案过程中,应配合甲方进行相关检查和验收。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对工程质量和安全问题的监督权。(2)乙方在工程竣工验收备案过程中,应遵守国家相关法律法规和行业标准。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方解决工程中遇到的问题。(2)乙方应按照甲方要求提供相关资料和证明。15.2协作与配合方式双方应通过召开会议、电话沟通等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,任何口头协议或先前的协议均被本合同取代。16.3增减条款本合同中未列明的其他条款,双方可根据实际情况另行协商确定。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.工程量清单2.设计文件3.施工图纸4.工程进度报告5.验收报告6.相关法律法规文件7.不可抗力事件证明材料8.修改和补充协议9.协作与配合记录10.违约金支付凭证二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付款项:甲方未按合同约定支付款项,经催告后仍未支付。擅自变更工程内容:甲方未与乙方协商一致,擅自变更工程内容。2.乙方违约行为及认定:未按时完成工程:乙方未按合同约定的时间完成工程。工程质量不合格:乙方施工的工程未达到合同约定的质量标准。擅自变更工程内容:乙方未与甲方协商一致,擅自变更工程内容。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约金:指合同一方违约时,根据合同约定应向守约方支付的一定金额的金钱赔偿。3.仲裁:指争议双方根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指争议双方依法向人民法院提起诉讼,请求法院判决解决争议的一种法律程序。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:分析延误原因,制定补救措施,确保工程按期完成。2.问题:工程质量问题解决办法:及时整改,确保工程质量达到合同约定的标准。3.问题:支付争议解决办法:按照合同约定支付款项,如发生争议,协商解决或申请仲裁。4.问题:不可抗力事件解决办法:按照合同约定处理不可抗力事件,如发生争议,协商解决或申请仲裁。5.问题:合同修改和补充解决办法:双方协商一致后,以书面形式修改和补充合同内容。6.问题:保密信息泄露解决办法:加强保密意识,采取有效措施防止保密信息泄露。7.问题:争议解决解决办法:协商解决,协商不成时,可申请仲裁或提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及责任:第三方名称:_________________________第三方责任:作为监理单位,负责对厂房装饰装修工程进行全过程监理,确保工程质量、进度和安全。2.第三方权利:对工程进度、质量、安全进行监督检查的权利。对乙方施工过程中的违规行为提出整改要求的权利。对工程验收结果有异议时,提出复验申请的权利。3.第三方义务:按照合同约定提供监理服务,确保监理工作质量。及时向甲方报告工程进展情况及存在的问题。对乙方提出的合理要求给予配合。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:在工程进度、质量、安全等方面享有合法权益。有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。有权要求甲方提供必要的施工条件。有权对甲方提出的变更要求进行协商。2.乙方利益条款:甲方应确保乙方在工程竣工验收备案过程中的合法权益。甲方应配合乙方完成工程竣工验收备案手续。甲方应承担乙方因不可抗力事件造成的损失。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程款项的,应向乙方支付_____%的违约金。甲方擅自变更工程内容的,应承担由此给乙方造成的损失。甲方违反保密条款的,应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款:有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。有权对工程进行监督检查,确保工程质量。有权要求乙方提供工程相关资料,包括设计文件、施工图纸、验收报告等。2.甲方利益条款:甲方有权享受厂房装饰装修工程竣工验收备案后的使用权益。甲方有权要求乙方在工程竣工验收备案过程中提供必要的技术支持。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程的,应向甲方支付_____%的违约金。乙方工程质量不合格的,应返工并承担返工费用。乙方擅自变更工程内容或未按约定进行施工的,应赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2025年度厂房装饰装修工程竣工验收备案合同2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订双方5.合同签订地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程投资三、竣工验收备案要求1.竣工验收备案条件2.竣工验收备案时间3.竣工验收备案程序4.竣工验收备案资料5.竣工验收备案责任四、工程验收标准1.工程质量标准2.工程安全标准3.工程环保标准4.工程文明施工标准5.工程验收程序五、验收流程1.验收准备2.验收组织3.验收实施4.验收结果5.验收报告六、验收责任1.验收单位责任2.验收人员责任3.施工单位责任4.监理单位责任5.设计单位责任七、验收争议处理1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决期限4.争议解决费用5.争议解决结果八、竣工验收备案费用1.费用构成2.费用承担3.费用支付方式4.费用支付时间5.费用支付违约责任九、合同履行1.合同履行期限2.合同履行地点3.合同履行方式4.合同履行条件5.合同履行变更十、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约争议解决5.违约解除合同十一、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同终止条件4.合同终止程序5.合同解除或终止后果十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限5.争议解决费用十三、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同终止条件4.合同终止日期5.合同终止后果十四、其他约定1.不可抗力2.通知与送达3.合同附件4.合同份数5.合同解释合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度厂房装饰装修工程竣工验收备案合同2.合同编号:_______3.合同签订日期:_______4.合同签订双方:a.甲方(建设单位):________________________b.乙方(施工单位):________________________5.合同签订地点:________________________二、工程概况1.工程名称:________________________2.工程地点:________________________3.工程规模:________________________4.工程类型:________________________5.工程投资:________________________三、竣工验收备案要求1.竣工验收备案条件:a.工程主体结构安全可靠b.工程质量符合设计要求和规范标准c.工程功能满足使用要求d.工程资料齐全2.竣工验收备案时间:________________________3.竣工验收备案程序:a.乙方提交竣工验收申请b.甲方组织验收c.验收合格后,乙方办理备案手续4.竣工验收备案资料:a.工程设计文件b.施工图及变更记录c.施工单位资质证书d.工程质量检测报告e.工程竣工图5.竣工验收备案责任:a.乙方负责提供完整、真实的工程资料b.甲方负责组织验收和备案四、工程验收标准1.工程质量标准:a.符合国家及行业相关质量标准b.达到设计要求c.无质量通病2.工程安全标准:a.符合国家及行业相关安全标准b.工程无安全隐患c.防火、防盗、防雷等设施齐全3.工程环保标准:a.符合国家及地方环保要求b.无环境污染c.噪音、废水、废气等排放达标4.工程文明施工标准:a.施工现场整洁有序b.遵守施工现场管理规定c.无安全事故发生5.工程验收程序:a.乙方提交验收申请b.甲方组织验收c.验收合格后,乙方办理备案手续五、验收流程1.验收准备:a.乙方完成工程收尾工作b.甲方组织验收人员c.准备验收资料2.验收组织:a.甲方指定验收小组b.乙方提供验收所需资料3.验收实施:a.验收小组现场检查b.乙方解答验收小组疑问c.验收小组形成验收意见4.验收结果:a.验收合格b.验收不合格,提出整改要求5.验收报告:b.报告内容包括验收过程、结果及结论六、验收责任1.验收单位责任:a.甲方负责组织验收b.乙方负责提供验收资料2.验收人员责任:a.甲方验收人员应具备相应资质b.乙方应配合验收人员工作3.施工单位责任:a.乙方确保工程质量b.乙方配合验收工作4.监理单位责任:a.监理单位应监督工程质量b.监理单位应参与验收工作5.设计单位责任:a.设计单位应提供设计文件b.设计单位应参与验收工作七、验收争议处理1.争议解决方式:a.双方协商b.仲裁c.诉讼2.争议解决程序:a.双方协商解决b.协商不成,提交仲裁机构c.仲裁不成,提交人民法院3.争议解决期限:a.协商解决:_______日内b.仲裁解决:_______日内c.诉讼解决:_______日内4.争议解决费用:a.协商解决:_______b.仲裁解决:_______c.诉讼解决:_______5.争议解决结果:a.双方协商一致b.仲裁机构裁决c.人民法院判决八、竣工验收备案费用1.费用构成:a.验收备案申请费b.验收报告编制费c.验收资料审核费2.费用承担:由乙方承担,具体金额为_______元。3.费用支付方式:乙方在验收备案申请前一次性支付。4.费用支付时间:验收备案申请前_______日内。5.费用支付违约责任:如乙方未按时支付,甲方有权暂停验收备案工作,并要求乙方支付违约金,违约金为_______元/日。九、合同履行1.合同履行期限:自合同签订之日起至竣工验收备案完成之日止。2.合同履行地点:________________________3.合同履行方式:乙方按照合同约定和工程进度进行施工,甲方按照合同约定提供必要的支持。4.合同履行条件:乙方需按照设计要求和施工规范进行施工,确保工程质量。5.合同履行变更:如需变更合同内容,双方应协商一致,并签订书面变更协议。十、违约责任1.违约情形:a.乙方未按时完成工程b.乙方工程质量不符合合同约定c.甲方未按时支付工程款项d.双方协商一致的违约情形2.违约责任:a.乙方未按时完成工程,每延迟一日,应支付_______元违约金。b.乙方工程质量不符合合同约定,乙方应无条件返工或修复,并承担由此产生的费用。c.甲方未按时支付工程款项,每延迟一日,应支付_______元违约金。3.违约赔偿:a.违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。b.违约赔偿金额由双方协商确定。4.违约争议解决:a.违约争议应通过协商解决。b.协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。5.违约解除合同:a.如一方违约,另一方有权解除合同。十一、合同解除与终止1.合同解除条件:a.双方协商一致b.出现不可抗力c.违约情形2.合同解除程序:a.提出解除合同的一方应书面通知对方。b.双方应就解除合同事宜进行协商。3.合同终止条件:a.合同履行完毕b.合同解除c.双方协商一致4.合同终止程序:a.双方签署合同终止协议。b.双方办理合同终止手续。5.合同解除或终止后果:b.双方应结清所有费用。十二、争议解决1.争议解决方式:a.双方协商b.仲裁c.诉讼2.争议解决机构:a.中国国际经济贸易仲裁委员会b.双方协商一致的其他仲裁机构3.争议解决程序:a.双方协商解决b.协商不成,提交仲裁机构c.仲裁不成,提交人民法院4.争议解决期限:a.协商解决:_______日内b.仲裁解决:_______日内c.诉讼解决:_______日内5.争议解决费用:a.协商解决:_______b.仲裁解决:_______c.诉讼解决:_______十三、合同生效与终止1.合同生效条件:a.双方签字盖章b.合同经有关部门审批2.合同生效日期:_______3.合同终止条件:a.合同履行完毕b.合同解除c.双方协商一致4.合同终止日期:_______5.合同终止后果:b.双方应结清所有费用。十四、其他约定1.不可抗力:a.因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。b.不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方。2.通知与送达:a.通知应以书面形式进行。b.送达地址为合同中约定的地址。3.合同附件:a.本合同附件包括但不限于:工程图纸、施工方案、验收报告等。4.合同份数:a.本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份。5.合同解释:a.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。合同方签字:甲方(建设单位):________________________乙方(施工单位):________________________日期:________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导权条款说明:本合同中,甲方拥有对工程进度、质量、验收等事项的主导权。具体条款如下:a.甲方有权对乙方提交的施工方案、进度计划等进行审批。b.甲方有权对工程质量进行监督,并对不符合要求的工程提出整改要求。c.甲方有权决定验收时间,并组织验收工作。2.甲方资金支持条款说明:为确保工程顺利进行,甲方应提供必要的资金支持。具体条款如下:a.甲方应在合同签订后_______日内支付工程预付款,金额为_______元。b.甲方应按工程进度支付工程进度款,具体支付比例和时间为_______。c.甲方应在工程竣工后_______日内支付工程尾款,金额为_______元。3.甲方责任条款a.甲方应按照合同约定提供工程图纸、设计文件等相关资料。b.甲方应负责协调解决施工过程中与周边单位或个人的关系。c.甲方应负责工程验收,并对验收结果承担责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导权条款说明:本合同中,乙方拥有对工程进度、质量、验收等事项的主导权。具体条款如下:a.乙方有权根据工程实际情况调整施工方案和进度计划。b.乙方有权对工程质量进行自检,并对自检结果承担责任。c.乙方有权决定验收时间,并组织验收工作。2.乙方施工保障条款a.乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能。b.乙方应配备必要的施工设备和材料。c.乙方应确保施工过程中的安全和环保。3.乙方责任条款a.乙方应按照合同约定和设计要求进行施工。b.乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准。c.乙方应按照约定的时间完成工程,并对延期承担责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介条款说明:本合同中,若涉及第三方中介,具体条款如下:a.第三方中介的选聘和更换需经甲乙双方协商一致。b.第三方中介应具备相应的资质和经验。c.第三方中介的职责和权利由甲乙双方共同约定。2.第三方中介费用条款说明:第三方中介的费用由甲乙双方共同承担,具体费用和支付方式如下:a.第三方中介费用总额为_______元。b.第三方中介费用分_______期支付,具体支付时间和金额为_______。3.第三方中介责任条款a.第三方中介应按照甲乙双方的要求,提供专业、公正的服务。b.第三方中介应保守甲乙双方的商业秘密。c.第三方中介因自身原因导致服务不合格,应承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程图纸及设计文件2.施工方案及进度计划3.施工合同及补充协议4.验收报告5.工程质量检测报告6.第三方中介服务协议(如有)7.甲方提供的工程图纸及相关资料8.乙方提交的施工图纸及相关资料9.乙方提交的工程进度报告10.乙方提交的工程质量保证书二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按时完成工程;b.乙方工程质量不符合合同约定;c.甲方未按时支付工程款项;d.第三方中介未按照约定提供专业服务;e.任何一方违反合同约定,导致合同无法履行。2.违约行为的认定:a.违约行为发生后,守约方有权要求违约方提供证据证明其已履行合同义务;b.若违约方不能提供有效证据,则视为违约;c.仲裁机构或人民法院将根据合同条款和实际情况进行认定。三、法律名词及解释:1.竣工验收:指工程完成后,对工程进行质量、安全、环保等方面的检查和评定,以确认工程是否符合设计要求和规范标准。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.违约责任:指一方违反合同约定,给另一方造成损失,应承担相应的法律责任。4.仲裁:指双方自愿将争议提交给第三者进行裁决,以解决争议。5.诉讼:指一方通过人民法院解决争议的法律程序。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:甲方与乙方协商,根据实际情况调整施工进度计划,必要时进行工程延期。2.问题:工程质量问题。解决办法:甲方组织验收,若发现质量问题,乙方应立即进行整改,直至合格。3.问题:甲方未按时支付工程款项。解决办法:乙方可向甲方提出书面催款通知,若甲方仍不支付,乙方可暂停工程或申请仲裁/诉讼。4.问题:第三方中介服务质量问题。解决办法:甲方或乙方可向第三方中介提出书面投诉,要求其改进服务或解除合同。五、所有应用场景:1.新建厂房装饰装修工程;2.厂房翻新、改造工程;3.厂房装修工程竣工验收备案;4.工程合同纠纷解决;5.工程项目进度、质量、款项管理等。全文完。2025年度厂房装饰装修工程竣工验收备案合同3合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:__________________________地址:__________________________联系人:__________________________联系电话:__________________________1.2乙方:名称:__________________________地址:__________________________联系人:__________________________联系电话:__________________________二、合同前言2.1背景和目的本合同系双方就2025年度厂房装饰装修工程竣工验收备案事宜达成一致,旨在明确双方的权利和义务,确保工程竣工验收备案工作的顺利进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规,并参照《建筑工程竣工验收备案管理办法》等规范性文件制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)厂房:指用于生产、加工、储存、办公等活动的建筑设施。(2)装饰装修工程:指对厂房内部进行装修、装饰的工程项目。(3)竣工验收备案:指在工程竣工后,建设单位向建设行政主管部门申请竣工验收,并取得备案手续的过程。3.2关键词解释(1)甲方:指本合同中承担厂房装饰装修工程竣工验收备案工作的单位。(2)乙方:指本合同中提供竣工验收备案服务的单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定,提供优质、高效的竣工验收备案服务。4.1.2甲方应按约定时间、地点,提供相关资料,配合乙方进行竣工验收备案工作。4.1.3甲方应按时支付乙方服务费用。4.2乙方的权利和义务4.2.1乙方应按照合同约定,按时完成竣工验收备案工作。4.2.2乙方应保证竣工验收备案工作的质量,确保工程符合国家相关标准。4.2.3乙方在竣工验收备案过程中,如发现甲方提供的资料不真实、不准确,有权拒绝备案。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,履行期限为自合同生效之日起至竣工验收备案工作完成之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方厂房所在地。5.3合同履行方式乙方负责办理厂房装饰装修工程竣工验收备案手续,甲方负责提供相关资料和配合工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同履行完毕;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)合同终止前,双方应就终止事宜进行协商;(2)协商一致后,双方应签订终止协议,明确各自的权利和义务。6.4终止后果合同终止后,双方应按照协议约定,处理有关事宜。如因终止给一方造成损失的,应由责任方承担相应的赔偿责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)竣工验收备案服务费:人民币________________元。(2)资料审核费:人民币________________元。(3)差旅费:人民币________________元。(4)其他相关费用:人民币________________元。7.2支付方式(1)甲方应在合同生效后五个工作日内,向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。(2)乙方完成竣工验收备案工作并提交备案材料后五个工作日内,甲方应支付剩余70%的款项。(3)如因甲方原因导致乙方无法按期完成竣工验收备案工作,乙方有权要求甲方按照合同约定支付逾期服务费。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同生效后五个工作日内。(2)竣工验收备案完成后的支付时间:乙方提交备案材料后五个工作日内。7.4支付条款(1)甲方支付费用时,应将款项汇入乙方指定的银行账户。(2)甲方支付费用后,乙方应及时出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用的,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日千分之五计算。(2)甲方提供的资料不真实、不准确,导致乙方竣工验收备案工作的,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成竣工验收备案工作的,应向甲方支付违约金,违约金按每日千分之五计算。(2)乙方在办理竣工验收备案过程中,因自身原因导致备案失败或延误的,乙方应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定支付违约金。(2)如违约行为给对方造成损失的,违约方应赔偿损失。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均属保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等;(2)政府行为,如政策调整、战争、禁运等;(3)社会异常事件,如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件发生后,双方应协商解决合同履行问题。(3)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程延期;(2)政府政策调整导致工程停工;(3)罢工导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调节、仲裁或诉讼如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)合同中约定的保密条款;(2)合同中约定的权利和义务;(3)合同中约定的违约责任。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同中未明确约定的权利,双方均保留。(2)任何一方在履行合同过程中取得的新的权利,应通知对方。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对工程竣工验收备案结果的最终决定权。(2)乙方保留对甲方提供的资料的真实性、准确性的审核权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充应经双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互提供必

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论