2025铝包木门窗制安工程施工合同

合同编号：一、工程概况1.1工程名称：铝包木门窗制安工程1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：包括但不限于铝包木门窗的制作、安装、验收及售后服务等。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2价格构成：包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润及税金等。2.3支付方式：双方协商确定。三、合同工期3.1开工日期：双方协商确定。3.2竣工日期：双方协商确定。3.3工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方相应的违约金。四、质量标准4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。4.2乙方应承担工程质量的瑕疵责任。五、违约责任5.1乙方未按约定完成工程，应支付甲方违约金。5.2甲方未按约定支付合同价款，应支付乙方违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。7.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。解决办法：甲方和乙方都应确保其签订和履行合符合相关法律法规的要求，如有疑问，可咨询专业法律人士。2.合同中所涉及的工程质量和安全标准应符合国家标准和行业规范。解决办法：乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量和安全。如遇特殊情况，需向甲方报告并征得同意。3.合同价格和支付方式的变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。解决办法：双方可通过协商调整合同价格和支付方式，任何变更都应以书面形式进行确认，并由双方签字或盖章。4.工期的延误应由乙方承担违约责任，甲方有权根据实际情况要求乙方支付违约金。解决办法：乙方应按时完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。具体违约金数额和计算方式应在合同中约定。5.合同的有效期和终止条件应在合同中明确约定。解决办法：合同应明确约定有效期和终止条件，合同终止后，乙方应将工程交付给甲方，并办理相关验收手续。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同的一方，通常是工程项目的业主或委托人。解释：甲方是合同的委托方，负责提出工程需求和支付合同价款。2.乙方：指合同的另一方，通常是具备相应资质和能力的施工单位。解释：乙方是合同的执行方，负责按照甲方要求完成工程。3.工程质量：指工程满足规定要求的能力，包括功能性、安全性、耐久性等。解释：工程质量是衡量工程好坏的重要标准，应符合国家标准和行业规范。4.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的竣工时间。解释：工期延误是指乙方未能在约定的时间内完成工程，导致工程延期。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的违约赔偿金。解释：违约金是用来赔偿因违约行为导致的损失的一种经济补偿方式。应用场合：1.铝包木门窗制安工程：适用于各类建筑项目中铝包木门窗的制作和安装工程。2.工程承包合同：适用于乙方承包甲方指定的铝包木门窗制安工程。3.工程咨询和监理：适用于甲方对乙方施工过程进行咨询和监理的情况。补充条款：1.工程变更：如因设计变更或其他原因导致工程内容、工程量、工程周期等发生变化，双方应协商调整合同价款和工期。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期和合同价款。3.工程验收：工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应按照约定提供相关资料和配合验收工作。4.保修责任：乙方应对工程质量承担保修责任，保修期和保修内容应在合同中约定。5.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件列表：1.铝包木门窗制安工程设计图纸和