2024水电站建设施工与劳动保障合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024水电站建设施工与劳动保障合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.合同标的2.1施工范围2.2施工内容2.3施工期限3.工程质量要求3.1质量标准3.2质量检测3.3质量责任4.施工进度要求4.1进度计划4.2进度调整4.3进度违约责任5.工程款项支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付节点5.3工程款结算5.4逾期付款责任6.劳动保障6.1劳动力来源6.2劳动力管理6.3劳动合同签订6.4劳动权益保障7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产制度7.3安全生产措施7.4事故处理8.环境保护8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境监测9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：合同履行过程中的变更文件14.其他约定14.1不可抗力14.2合同履行中的其他约定14.3合同的修改与补充第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：________甲方地址：________甲方法定代表人：________甲方联系方式：________1.2乙方基本信息乙方名称：________乙方地址：________乙方法定代表人：________乙方联系方式：________2.合同标的2.1施工范围本合同施工范围为：________2.2施工内容施工内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程等。2.3施工期限本合同施工期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。3.工程质量要求3.1质量标准本合同工程质量应符合国家有关工程质量标准及规范要求。3.2质量检测施工过程中，乙方应按国家规定及本合同约定进行质量检测。3.3质量责任若工程质量不符合合同约定，乙方应承担相应的质量责任，包括但不限于返工、修复、赔偿等。4.施工进度要求4.1进度计划乙方应按照甲方要求，编制详细的施工进度计划，并报送甲方审批。4.2进度调整因不可抗力或甲方原因导致施工进度延迟，乙方应及时通知甲方，并协商调整进度计划。4.3进度违约责任若乙方未按合同约定完成施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。5.工程款项支付5.1工程款支付方式工程款支付采用分期付款方式，具体付款节点及比例由双方协商确定。5.2工程款支付节点5.3工程款结算工程款结算以实际完成工程量为准，双方应于每月____日前进行结算。5.4逾期付款责任若甲方逾期付款，应按合同约定的逾期付款利率向乙方支付违约金。6.劳动保障6.1劳动力来源乙方应依法招聘具备相应资质的施工人员，并为其办理相关手续。6.2劳动力管理乙方应对施工人员进行安全教育、技能培训，确保施工安全。6.3劳动合同签订乙方应与施工人员签订劳动合同，保障其合法权益。6.4劳动权益保障乙方应依法保障施工人员的工资、福利待遇，确保其合法权益不受侵害。7.安全生产7.1安全生产责任甲方、乙方均应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。7.2安全生产制度双方应建立健全安全生产制度，加强施工现场安全管理。7.3安全生产措施双方应采取有效措施，预防安全事故的发生。7.4事故处理发生安全事故时，双方应立即采取应急措施，并按照国家规定进行处理。8.环境保护8.1环境保护责任双方均应遵守国家有关环境保护的法律、法规，确保施工过程中不造成环境污染。8.2环境保护措施施工现场设置围挡，防止扬尘；对施工废水进行处理，达到排放标准；对施工固体废弃物进行分类收集和处理；对施工噪音进行控制，减少对周围环境的影响。8.3环境监测乙方应定期进行环境监测，并将监测结果及时报告甲方。9.违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定完成施工；甲方未按合同约定支付工程款；双方违反合同约定的其他行为。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金；赔偿因违约造成的损失；恢复合同原状；承担其他违约责任。9.3违约赔偿违约赔偿金额由双方根据实际情况协商确定，并在合同中明确。10.争议解决10.1争议解决方式发生争议时，双方应通过友好协商解决。10.2争议解决程序向合同签订地人民法院提起诉讼；请求仲裁委员会仲裁。10.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。11.合同解除11.1合同解除条件一方严重违约；发生不可抗力，经双方协商一致；法律法规规定的其他解除情形。11.2合同解除程序解除合同需书面通知对方，并说明解除原因。11.3合同解除后的处理12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件合同约定的工程完工；双方协商一致解除合同；法律法规规定的合同终止情形。12.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、工程款结算等事宜。13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：合同履行过程中的变更文件14.其他约定14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。14.2合同履行中的其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的，为履行合同提供相关服务或协助的独立第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任限额的定义本条款中的第三方责任限额是指第三方因履行其职责而产生的任何索赔、损失、损害或其他费用，其责任限额由合同具体约定。15.2.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应在合同中明确约定，包括但不限于：第三方责任的类型；每一类型责任的限额；第三方责任限额的累积总额。15.2.3第三方责任限额的调整在合同履行期间，如需调整第三方责任限额，双方应书面协商一致，并在合同中予以修改。15.3第三方介入的必要性和条件15.3.1第三方介入的必要性第三方介入的必要性包括但不限于：保证工程质量；确保工程进度；提高工程管理效率；满足法律、法规要求。15.3.2第三方介入的条件第三方具备相应的资质和能力；双方签订书面协议，明确第三方介入的范围、职责和权利义务；第三方介入的协议与本合同具有同等法律效力。16.第三方权利和义务16.1第三方权利收取合同约定的服务费用；根据合同约定，对工程质量、进度进行监督和检查；在合同约定范围内，独立作出决策。16.2第三方义务严格按照合同约定履行职责；对工程质量和进度负责；对乙方提供的资料、信息保密；如实向甲方和乙方报告工作情况。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系是委托代理关系，甲方委托第三方履行合同约定的职责。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系是服务提供关系，乙方根据合同约定支付服务费用。17.3第三方与其他方的责任划分第三方对自身履行职责的行为负责；甲方对合同履行过程中的决策负责；乙方对施工质量和进度负责。18.第三方介入的合同履行18.1第三方介入的合同履行第三方应按照合同约定和甲方的要求履行职责；甲方和乙方应积极配合第三方的工作；第三方应及时向甲方和乙方报告工作情况。18.2第三方介入的合同变更如需对合同进行变更，涉及第三方介入的，应经第三方同意，并由三方协商一致。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入的争议解决在合同履行过程中，如出现争议，应由三方协商解决。19.2第三方介入的争议解决程序协商不成，可按本合同约定的争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸要求：图纸应完整、清晰，符合国家相关标准和规范。说明：施工图纸是施工的依据，应包含工程总平面图、建筑图纸、结构图纸、设备图纸等。2.附件二：工程量清单要求：工程量清单应详细列出工程量，包括分部分项工程量、材料消耗量等。说明：工程量清单是工程款结算的依据，应确保工程量的准确性和完整性。3.附件三：合同履行过程中的变更文件要求：变更文件应详细说明变更原因、变更内容、变更后的工程量和费用等。说明：变更文件是合同履行过程中的重要文件，用于记录和确认变更事项。4.附件四：第三方介入协议要求：协议应明确第三方介入的范围、职责、权利义务和责任限额。说明：第三方介入协议是第三方介入合同履行的重要文件，确保第三方责任的明确。5.附件五：安全生产管理制度要求：制度应包括安全生产责任、安全操作规程、安全教育培训等。说明：安全生产管理制度是确保施工安全的重要文件，应严格执行。6.附件六：环境保护措施要求：措施应包括污染源控制、废弃物处理、噪音控制等。说明：环境保护措施是遵守环保法规的重要文件，应确保施工过程中的环保要求。7.附件七：合同履行过程中的其他相关文件要求：包括会议纪要、函件、通知等。说明：其他相关文件是合同履行过程中的补充文件，用于记录和证明相关事项。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成施工责任认定标准：根据合同约定，乙方未按期完成施工，造成工期延误。示例说明：若乙方未按合同约定的工期完成主体结构施工，甲方有权要求乙方支付违约金。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准：根据合同约定，甲方未按期支付工程款，造成乙方资金周转困难。示例说明：若甲方未按合同约定的付款节点支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。3.违约行为：第三方未按协议约定履行职责责任认定标准：根据第三方介入协议，第三方未按约定履行职责，造成工程质量和进度受到影响。示例说明：若监理单位未按协议约定进行工程质量监督，造成工程质量问题，监理单位应承担相应责任。4.违约行为：发生安全事故责任认定标准：根据合同约定和安全生产法律法规，发生安全事故，责任方应承担相应责任。示例说明：若施工现场发生安全事故，责任方应根据事故原因和责任划分承担相应责任。5.违约行为：违反合同约定的其他行为责任认定标准：根据合同约定，任何一方违反合同约定的其他行为，均应承担相应责任。示例说明：若乙方在施工过程中擅自更改设计，甲方有权要求乙方承担相应责任。全文完。2024水电站建设施工与劳动保障合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资总额3.工程建设内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工工期3.4施工质量标准4.劳动力管理4.1劳动力招募4.2劳动力培训4.3劳动力调配4.4劳动力福利保障5.工程进度管理5.1进度计划5.2进度控制5.3进度调整5.4进度验收6.质量管理6.1质量要求6.2质量检验6.3质量整改6.4质量保证7.安全生产管理7.1安全生产责任制7.2安全生产培训7.3安全生产措施7.4安全生产事故处理8.环境保护8.1环境保护要求8.2环境监测8.3环境整改8.4环境赔偿9.合同价款及支付方式9.1合同价款9.2付款方式9.3付款时间9.4付款条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点10.4争议解决费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止条件13.4合同终止时间14.其他约定14.1法律适用14.2通知与送达14.3不可抗力14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：水电开发有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方注册地址甲方注册地址：省市区街道号乙方注册地址：省市区街道号1.4合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称水电站建设项目2.2项目地点省市县乡2.3项目规模装机容量万千瓦，年发电量亿千瓦时2.4项目投资总额人民币亿元第三条工程建设内容3.1施工范围包括水电站的土建工程、设备安装工程、电气工程等3.2施工内容具体施工内容详见施工图纸及技术规范3.3施工工期自合同签订之日起个月内完成3.4施工质量标准符合国家相关工程质量标准及行业规范第四条劳动力管理4.1劳动力招募乙方负责招聘施工所需劳动力，甲方予以协助4.2劳动力培训乙方对招募的劳动力进行必要的安全、技能培训4.3劳动力调配乙方根据工程进度合理调配劳动力，确保施工进度4.4劳动力福利保障乙方为施工人员提供必要的住宿、餐饮、医疗等福利保障第五条工程进度管理5.1进度计划乙方根据工程实际情况制定详细的进度计划，并报送甲方审核5.2进度控制乙方严格执行进度计划，确保工程按期完成5.3进度调整如遇特殊情况导致进度延误，乙方应及时向甲方报告，并经甲方同意后调整进度计划5.4进度验收工程完成后，乙方应组织验收，甲方参与验收第六条质量管理6.1质量要求工程应符合国家相关质量标准及行业规范6.2质量检验乙方对工程进行自检，甲方进行抽检6.3质量整改对不合格工程，乙方应及时整改，直至合格6.4质量保证乙方对工程质量承担终身责任第七条安全生产管理7.1安全生产责任制双方应建立健全安全生产责任制，明确各自职责7.2安全生产培训乙方对施工人员进行安全生产培训，提高安全意识7.3安全生产措施乙方采取必要的安全防护措施，确保施工安全7.4安全生产事故处理发生安全生产事故，乙方应立即采取措施，并向甲方报告第八条环境保护8.1环境保护要求乙方在施工过程中应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施减少对环境的影响。8.2环境监测乙方应定期对施工现场及周围环境进行监测，确保排放的废气、废水、固体废物等符合环保标准。8.3环境整改如监测结果显示环境指标超标，乙方应立即整改，直至达标为止。8.4环境赔偿因乙方原因导致环境污染，乙方应承担相应的赔偿责任。第九条合同价款及支付方式9.1合同价款本合同总价款为人民币亿元，包括但不限于工程款、设备款、设计费、监理费等。9.2付款方式合同价款分阶段支付，具体支付节点及比例如下：（1）合同签订后日内支付合同总价款的%作为预付款；（2）工程进度达到%时支付合同总价款的%；（3）工程进度达到%时支付合同总价款的%；（4）工程竣工验收合格后支付合同总价款的%；（5）缺陷责任期满后支付合同总价款的%。9.3付款时间乙方应在每个付款节点前日内向甲方提交付款申请及相关证明材料。9.4付款条件甲方收到乙方提交的付款申请及相关证明材料，并经审核无误后，在规定的时间内支付相应款项。第十条争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序争议解决过程中，双方应保持沟通，共同寻求解决方案。如协商无果，任何一方可向人民法院提起诉讼。10.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。10.4争议解决费用除法律另有规定外，争议解决费用由败诉方承担。第十一条违约责任11.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程；（2）乙方未按合同约定提供质量合格的工程；（3）乙方未按合同约定支付工程款；（4）甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料；（5）甲方未按合同约定支付工程款。11.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额应根据违约情形、损失程度及合同约定确定。第十二条合同解除12.1合同解除条件（1）一方违约，另一方给予合理期限仍未履行；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）合同约定的其他解除条件。12.2合同解除程序一方提出解除合同，应提前日书面通知对方，并说明理由。12.3合同解除后果合同解除后，双方应按照约定进行清算，结算已发生的工程款、设备款等款项。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件合同双方签字盖章，并经甲方备案后生效。13.2合同生效时间合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同终止条件（1）合同约定的工程完成；（2）合同解除；（3）合同约定的其他终止条件。13.4合同终止时间合同终止时间为合同约定的工程完成或合同解除之日。第十四条其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达双方通讯地址、电话等联系方式如有变更，应及时书面通知对方。14.3不可抗力因不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方并采取必要措施减少损失。14.4合同附件（1）施工图纸及技术规范；（2）工程量清单；（3）工程质量保证书；（4）安全生产责任制；（5）环境保护措施。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指除合同双方（甲方和乙方）以外的独立法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、保险机构等。1.2第三方介入是指根据本合同的需要，由合同双方同意引入的，为合同履行提供专业服务或监督的第三方。第二条第三方责任限额2.1第三方在提供专业服务或监督过程中，因其自身原因造成的损失，应承担相应的责任。2.2第三方责任限额由合同双方在合同中约定，具体数额应综合考虑第三方的资质、服务内容、风险等因素确定。2.3第三方责任限额应在合同中明确，并在第三方介入协议中予以重申。第三条第三方介入的额外条款3.1第三方介入协议合同双方应与第三方签订单独的介入协议，明确第三方的权利、义务和责任。3.2第三方权利第三方有权根据介入协议的要求，对合同履行的相关事项进行监督、检查、评估和报告。3.3第三方义务第三方应遵守国家相关法律法规，严格按照介入协议的要求履行职责，保证服务质量。3.4第三方责任第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。第四条第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方责任划分第三方对甲方负责，甲方对第三方的工作进行监督和评估。4.2第三方与乙方责任划分第三方对乙方负责，乙方对第三方的工作进行监督和评估。4.3第三方与合同双方责任划分第三方对合同双方均负责，合同双方应共同监督第三方的工作，确保合同履行。第五条第三方介入的具体情况5.1监理单位监理单位负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督，确保工程按合同约定进行。5.2检测机构检测机构负责对工程材料、设备、施工过程等进行检测，确保符合相关标准。5.3设计单位设计单位负责提供工程设计文件，并对工程设计进行优化和改进。5.4咨询机构咨询机构负责对工程管理、技术、经济等方面提供咨询服务。5.5保险机构保险机构负责为合同双方提供工程保险，降低风险。第六条第三方介入的变更与终止6.1变更如需变更第三方介入的内容，合同双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。6.2终止如第三方无法履行职责或违反合同约定，合同双方有权终止第三方介入协议。第七条第三方介入的费用7.1费用承担第三方介入费用由合同双方协商确定，并纳入合同总价。7.2费用支付第三方介入费用按合同约定分期支付，具体支付时间及方式由合同双方与第三方协商确定。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方在介入过程中，对合同双方提供的信息负有保密义务。8.2第三方不得泄露合同双方的商业秘密或其他保密信息。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议，由合同双方与第三方协商解决。9.2争议解决地点争议解决地点为合同签订地。第十条本合同其他相关条款的适用第三方介入不影响本合同其他相关条款的适用，合同双方应继续履行各自的义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求和说明：附件应包含水电站建设项目的所有施工图纸、技术规范、设计文件等，以确保施工过程中的技术指导和质量控制。2.工程量清单详细要求和说明：附件应详细列出工程项目的各项工程量，包括土建、安装、电气等，以便于工程款的结算和支付。3.工程质量保证书详细要求和说明：附件应由乙方提供，保证工程质量符合国家相关标准和规范，并承诺在工程保修期内对工程质量负责。4.安全生产责任制详细要求和说明：附件应明确甲乙双方在安全生产方面的责任，包括安全培训、防护措施、事故处理等。5.环境保护措施详细要求和说明：附件应列出环境保护的具体措施，包括废气、废水、固体废物的处理方法，以及环境监测计划。6.第三方介入协议详细要求和说明：附件应详细说明第三方介入的具体内容、权利、义务和责任，以及合同双方与第三方之间的合作关系。7.付款申请及相关证明材料详细要求和说明：附件应包括付款申请表、发票、合同履行情况报告等，以证明乙方有权获得相应款项。8.争议解决协议详细要求和说明：附件应明确争议解决的程序、地点和费用，以及双方在争议解决过程中的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定完成工程；（2）乙方未按合同约定提供质量合格的工程；（3）乙方未按合同约定支付工程款；（4）甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料；（5）甲方未按合同约定支付工程款。2.违约责任认定标准：（1）乙方未按合同约定完成工程：根据工程进度、质量、安全等因素，认定乙方违约的程度，并要求乙方承担相应的违约责任。（2）乙方未按合同约定提供质量合格的工程：根据国家相关质量标准和行业规范，认定乙方提供的工程是否符合要求，并要求乙方承担相应的违约责任。（3）乙方未按合同约定支付工程款：根据合同约定和实际支付情况，认定乙方未支付工程款的原因和程度，并要求乙方承担相应的违约责任。（4）甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料：根据合同约定和实际提供情况，认定甲方未提供施工场地或相关资料的原因和程度，并要求甲方承担相应的违约责任。（5）甲方未按合同约定支付工程款：根据合同约定和实际支付情况，认定甲方未支付工程款的原因和程度，并要求甲方承担相应的违约责任。3.违约责任示例说明：（1）乙方未按合同约定完成工程：如乙方未按工期完成工程，导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方因工期延误造成的损失。（2）乙方未按合同约定提供质量合格的工程：如乙方提供的工程存在严重质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工，并要求乙方承担相应的整改费用。（3）乙方未按合同约定支付工程款：如乙方未按合同约定支付工程款，甲方有权要求乙方支付违约金，并追究其违约责任。（4）甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料：如甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的违约责任。（5）甲方未按合同约定支付工程款：如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并追究其违约责任。全文完。2024水电站建设施工与劳动保障合同2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同生效条件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及类型2.4工程进度安排3.施工组织与管理3.1施工单位职责3.2施工现场管理3.3施工安全与环境保护3.4施工资料管理4.劳动保障4.1劳动合同签订4.2劳动力配置4.3工资及福利待遇4.4劳动保护措施5.付款方式5.1付款比例5.2付款时间5.3付款条件6.质量要求6.1工程质量标准6.2质量检验与验收6.3质量责任7.工期要求7.1工程总工期7.2关键线路工期7.3工期延误责任8.施工变更8.1变更程序8.2变更原因及范围8.3变更影响及处理9.风险管理9.1风险识别9.2风险评估9.3风险应对措施10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理13.3不可抗力解除14.合同终止与存续14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同存续期间的权利义务第一部分：合同如下：第一条合同订立1.1合同双方基本信息（1）甲方：水电站建设单位，地址：省市区路号，法定代表人：，联系电话：。（2）乙方：建筑工程有限公司，地址：省市区路号，法定代表人：，联系电话：。1.2合同签订时间及地点本合同于2024年2月15日在省市区路号水电站建设施工现场签订。1.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。第二条工程概况2.1工程名称水电站建设工程2.2工程地点省市区河2.3工程规模及类型本工程为中型水电站，装机容量为万千瓦，工程类型为河床式水电站。2.4工程进度安排（1）前期准备：2024年3月1日至2024年5月31日；（2）主体工程：2024年6月1日至2026年5月31日；（3）竣工验收：2026年6月1日至2026年6月30日。第三条施工组织与管理3.1施工单位职责（1）按照工程设计文件和施工规范进行施工；（2）建立健全施工现场管理制度，确保施工安全；（3）按时完成施工任务，保证工程质量；（4）做好施工过程中的环境保护工作。3.2施工现场管理（1）施工现场应设置明显的工程标识；（2）施工现场应设置安全警示标志；（3）施工现场应设置消防设施；（4）施工现场应设置排水设施。3.3施工安全与环境保护（1）施工单位应严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准；（2）施工单位应采取有效措施，防止和减少施工过程中的环境污染；（3）施工单位应定期对施工现场进行安全检查，确保施工安全。3.4施工资料管理（1）施工单位应建立完整的施工资料档案；（2）施工资料应真实、准确、完整；（3）施工资料应妥善保管，便于查阅。第四条劳动保障4.1劳动合同签订乙方应与所有施工人员签订书面劳动合同，确保劳动合同的合法性、合规性。4.2劳动力配置乙方应根据工程进度和施工需求，合理配置劳动力，确保施工顺利进行。4.3工资及福利待遇（1）乙方应按照国家规定，按时足额支付施工人员工资；（2）乙方应依法为施工人员缴纳社会保险和住房公积金；（3）乙方应提供必要的生活设施和劳动保护用品。4.4劳动保护措施（1）乙方应采取有效措施，防止施工人员发生工伤事故；（2）乙方应定期对施工人员进行安全生产教育培训；（3）乙方应建立健全施工现场的劳动保护设施。第五条付款方式5.1付款比例（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总额的10%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付乙方已完成工程量的80%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的10%作为结算款。5.2付款时间甲方应在每个付款节点前5个工作日内，将应付款项支付至乙方指定的账户。5.3付款条件乙方应按照合同约定，按时完成工程进度，确保工程质量，甲方方可支付相应款项。第六条质量要求6.1工程质量标准本工程质量应符合国家有关工程建设的法律法规和标准，达到国家标准优质工程的要求。6.2质量检验与验收（1）施工单位应建立健全质量检验制度，确保工程质量；（2）工程验收应在甲方、乙方和监理单位共同参与下进行；（3）工程验收不合格的，乙方应按照合同约定进行整改，直至合格。6.3质量责任（1）施工单位对工程质量负全部责任；（2）甲方有权对工程质量进行监督和检查；（3）工程验收不合格的，乙方应承担相应的责任。第八条施工变更8.1变更程序（1）任何一方提出变更要求，应提前5个工作日书面通知对方；（2）双方应就变更内容进行协商，达成一致意见后，签订变更协议；（3）变更协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。8.2变更原因及范围（1）变更原因包括但不限于工程设计变更、工程量增减、不可抗力等因素；（2）变更范围包括工程量、工程进度、施工方案、合同价款等。8.3变更影响及处理（1）变更可能影响工程进度和质量，双方应采取必要措施，确保工程顺利进行；（2）因变更导致工程价款调整的，按照合同约定的调整方法执行。第九条风险管理9.1风险识别（1）双方应共同识别施工过程中的各种风险，包括但不限于技术风险、市场风险、政策风险等；（2）风险识别应包括风险发生的可能性、可能造成的影响及应对措施。9.2风险评估（1）双方应根据风险识别结果，对风险进行评估，确定风险等级；（2）风险评估应考虑风险发生的概率、潜在损失和应对成本等因素。9.3风险应对措施（1）双方应制定风险应对计划，明确风险应对措施和责任；（2）风险应对措施应包括风险预防、风险转移、风险缓解等措施。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。10.2争议解决程序（1）提交仲裁的，应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行；（2）提起诉讼的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定进行。10.3争议解决地点争议解决地点为省市区人民法院。第十一条合同解除11.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法继续履行；（2）一方严重违约，另一方有权解除合同；（3）经双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应提前10个工作日书面通知对方；11.3合同解除后的处理（1）解除合同后，双方应按照合同约定进行结算；（2）解除合同不影响双方其他权利义务的履行。第十二条违约责任12.1违约情形（1）一方未按时完成工程进度；（2）一方未按合同约定支付款项；（3）一方未按合同约定履行质量责任；（4）一方未按合同约定履行其他义务。12.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（2）违约责任的具体承担方式由双方协商确定。12.3违约赔偿标准（1）赔偿损失应按照实际损失计算；（2）违约金的计算标准按照合同约定执行。第十三条不可抗力13.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为等。13.2不可抗力处理（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）因不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同；（3）不可抗力事件解除合同后，双方互不承担违约责任。13.3不可抗力解除（1）不可抗力事件结束后，双方应及时恢复合同履行；（2）因不可抗力导致合同无法恢复履行的，合同解除。第十四条合同终止与存续14.1合同终止条件（1）合同约定的工程完工并验收合格；（2）合同解除；（3）合同约定的其他终止条件。14.2合同终止程序（1）合同终止前，双方应进行结算；（2）合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。14.3合同存续期间的权利义务合同存续期间，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供专业服务、监督或协助履行的任何自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入的类型2.1中介方：为甲乙双方提供信息、沟通协调、合同谈判等服务的第三方。2.2监理方：对工程进度、质量、安全等进行监督、检查和评估的第三方。2.3评估方：对工程、设备、材料等进行评估、鉴定和检验的第三方。2.4顾问方：为甲乙双方提供专业咨询、建议和技术支持的第三方。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，签订书面协议。3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。3.3第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第四条甲乙双方的责任4.1甲乙双方应确保第三方介入的合法性，并承担因第三方介入产生的法律责任。4.2甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料，以便第三方履行其职责。4.3甲乙双方应尊重第三方的独立性和专业性，不得干预第三方的工作。第五条第三方的责任限额5.1第三方介入协议中应明确第三方的责任限额，包括但不限于：（1）因第三方故意或重大过失导致合同无法履行或造成损失的责任限额；（2）因第三方工作失误导致工程、设备、材料等损坏的责任限额；（3）因第三方违反保密义务导致信息泄露的责任限额。5.2第三方的责任限额应根据第三方介入协议的约定执行，并不得超过本合同约定的责任限额。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系：（1）第三方应接受甲方的监督和管理；（2）第三方应按照甲方的要求，提供相关服务或协助；（3）第三方应承担甲方委托的服务范围内的责任。6.2第三方与乙方的关系：（1）第三方应接受乙方的监督和管理；（2）第三方应按照乙方的要求，提供相关服务或协助；（3）第三方应承担乙方委托的服务范围内的责任。6.3第三方与工程、设备、材料等相关方的责任：（1）第三方应按照合同约定，对工程、设备、材料等承担相应的责任；（2）第三方应配合工程、设备、材料等相关方的工作，确保工程顺利进行；（3）第三方应承担因自身原因导致的工程、设备、材料等损坏的责任。第七条